2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）

建设工程承载着城市发展的使命，它对于提高人民生活质量、推动经济发展起着至关重要的作用。以下是小编为大家整理的建设工程项目管理要点，希望对大家有所帮助。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇一

乙方：______________身份证号：______________。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

1、工程名称：______________。

2、工程地点：______________。

3、乙方承包范围：__________下料工程。

4、承包方式。

甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。

5、承包单价。

地库钢筋下料_______元/吨，5#主楼钢筋下料_______元/m2。

乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。

1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费_______元/人。

2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。

3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。

4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天_______元/人的生活补助费。

地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人_______元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。

施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇二

工程地点：__________________。

工程内容：__________________。

资金来源：__________________。

二、施工工期。

开工日期：__________________

竣工日期：__________________

合同工期总日历天数_________天。

三、质量标准。

工程质量标准：_________。

四、合同价款金额_________（大写）_________（小写）。

五、协议生效。

合同订立时间：_________年_________月_________日。

合同订立地点：__________________。

本协议双方约定：_________后生效。

六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：_________。

七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。

八、本工程双方约定质量保修金金额为_________。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。

九、合同份数。

双方约定合同副本份数：_________。

十、补充条款。

略

十一、其他。

双方约定的其他工程质量维修事项：

甲方（公章）：_________。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（签）：_________。

法定代表人（签）：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇三

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇四

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

1、工程名称：______________。

2、工程地点：______________。

3、乙方承包范围：__________下料工程。

4、承包方式。

甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。

5、承包单价。

地库钢筋下料_______元/吨，5#主楼钢筋下料_______元/m2。

乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。

1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费_______元/人。

2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的.施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。

3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。

4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天_______元/人的生活补助费。

地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人_______元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。

施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇五

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

1、乙方接受甲方委托，负责就____________省_____________________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的_________%向乙方承担违约金。

1、本项目居间费用为工程施工合同金额的____________%。

2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_______________元整；在正常施工的两个月内，应支付_______________；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_______________%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后____________日内全部结清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担_________差_________等_________费用）。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付__________________元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

1、本合同签字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇六

建设方：

总包方：

分包方：

为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的.责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

二、承包范围：无锡交通世茂项目b地块一期桩基础工程。

三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。

四、建设方责任。

1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

五、总包方的工作。

1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2.负责现场临时水电的统一管理。

3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

六、分包方的工作。

1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

七、工程质量。

1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

八、违约责任。

1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

九、其他。

本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下：

建设方(签章)：法人代表(或授权委托人)：

总包方(签章)：法人代表(或授权委托人)：

分包方(签章)：法人代表(或授权委托人)：

签署时间：年月日。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇七

甲方（建设单位）：乙方（中介咨询单位）：工程项目名称：工程项目地址：

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任。

（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（五）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任。

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事或干涉与乙方有关的中介咨询服务。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条乙方责任。

（一）乙方承诺：严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担中介咨询服务业务。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，不向甲方单位及个人提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉中介咨询服务业务的要求。

第四条违约责任。

关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效。

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力。

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条协议份数。

本协议一式伍份，双方各执两份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。

甲方:(公章):乙方:(公章):。

武汉新纪工程咨询有限公司。

地址：地址：

武汉市江岸区胜利街128#。

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

20xx年月日20xx年月日。

通信工程专业建设体系建设。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇八

（下称“本协议”）

本协议由以下各方在__年_月_日在_地区签订。

甲方：（供货委付方全称）

乙方：（受货代付方全称）

丙方：（供方受款方全称）

现甲乙丙三方经友好协商，就乙方代为甲方支付甲方所欠丙方款项的相关事宜，达成如下付款协议：

一、乙方代替甲方支付款项，乙方同意在__年_月_日向丙方支付甲方货款共计人民币___元（大写：人民币___元整）。

二、乙方向丙方支付本协议第一条所述的款项后，即视为乙方对甲方履行完毕相应金额（具体金额以丙方实际收到的乙方代为支付的款项为准）的付款义务，甲方将根据实际收款情况，向乙方开具符合法律规定的发票。

三、因乙方代为付款而导致甲乙双方可能发生的债权债务关系及发票关系，由甲乙双方另行约定，丙方无须向乙方偿还本协议第一条所述的款项，亦无须向乙方开具任何形式的发票。

四、本协议仅就代付款事项进行确认，不免除乙方对仍未支付货款（即到期货款本金-乙方代甲方并实际支付至丙方的金额）的付款责任，不免除乙方就全部到期货款本金（包括由乙方代为支付的金额）应承担的延期付款违约金等责任，乙方仍对全部到期且未支付的`货款及因延期支付产生的违约金承担付款责任。_五、因本协议产生的争议，各方应协商解决，协商不成，各方均同意提交至甲方所在地人民法院裁决。_六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙丙双方各持一份，自三方盖章之日起生效。

甲方：____乙方：____丙方：_签字（盖章）：__签字（盖章）：__签字(盖章)：

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇九

丙方：南京____混凝土有限公司。

甲、乙双方经协商，达成如下协议：

丙方用在甲方厂区建设上的.混凝土货款，由乙方委托甲方代付。

本协议未尽事宜协商解决。本协议一式两份，甲、乙两方各执一份。

甲方(签章)：_________乙方(签章)：

_________年____月____日_________年____月____日。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十

内蒙古产权交易中心：

转让方：__________________

受让方：__________________

于____年____月____日签订的《产权交易合同》（合同编号）,通过贵中心结算的转让价款为人民币万元xx，现我方委托将转让价款人民币万元xx付至贵中心结算账户。如果该公司没有按照《产权交易合同》约定时间付款，我方将履行付款责任，并承愿承担相关违约责任。

特此委托

受让方__________________（签章）

____年____月____日

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十一

本协议由以下各方在__年_月_日在_地区签订。

甲方：（供货委付方全称）________。

乙方：（受货代付方全称）________。

丙方：（供方受款方全称）________。

现甲乙丙三方经友好协商，就乙方代为甲方支付甲方所欠丙方款项的相关事宜，达成如下付款协议：

一、乙方代替甲方支付款项，乙方同意在__年_月_日向丙方支付甲方货款共计人民币___元（大写：人民币___元整）。

二、乙方向丙方支付本协议第一条所述的款项后，即视为乙方对甲方履行完毕相应金额（具体金额以丙方实际收到的乙方代为支付的款项为准）的付款义务，甲方将根据实际收款情况，向乙方开具符合法律规定的发票。

三、因乙方代为付款而导致甲乙双方可能发生的债权债务关系及发票关系，由甲乙双方另行约定，丙方无须向乙方偿还本协议第一条所述的款项，亦无须向乙方开具任何形式的发票。

四、本协议仅就代付款事项进行确认，不免除乙方对仍未支付货款（即到期货款本金—乙方代甲方并实际支付至丙方的金额）的付款责任，不免除乙方就全部到期货款本金（包括由乙方代为支付的金额）应承担的延期付款违约金等责任，乙方仍对全部到期且未支付的货款及因延期支付产生的违约金承担付款责任。_五、因本协议产生的争议，各方应协商解决，协商不成，各方均同意提交至甲方所在地人民法院裁决。_六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙丙双方各持一份，自三方盖章之日起生效。

甲方：____。

乙方：____。

丙方：_________。

签字（盖章）：__________。

签字（盖章）：__________。

签字（盖章）：________。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十二

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》。

等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的.原则，

经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

一、工程名称：东方鼎臣广场。

二、工程地点：上分线以东、发展大道以北。

三、工程结构：框剪结构。

总建筑面积约约6万平方米。

四、进场时间：

定于。

五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部。

内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：

工程。

七、施工工期：

自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

八、工程质量：

执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据。

实结算。

3、工人工资单价：执行元/工日。

4、施工措施费按取费标准的%计算；

5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：

1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其%。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证。

金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务。

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务。

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理。

金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十三

委托人：______（甲方）。

受委托人：______（乙方）。

就甲方委托乙方向无锡全润机械有限公司代为履行付款事宜，本着双方自愿、平等的原则，经过协商一致，达成以下协议条款，签订本协议。

1、根据甲方与无锡全润机械有限公司于20xx年7月1日签署的买卖合同，合同号（______），甲方已于支付拾柒萬肆仟元（174000），剩余拾壹萬陆千元（116000）。

2、原合同甲方履行过程中所有的款项，以及运输发票的'出具，设备交接清单等事项，全部由乙方承担，原合同后期支付款项由乙方支付。

3、款义务。

4、本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议一式三份，甲方一份，乙方一份，无锡市全润机械有限公司一份，具有同等的法律效益。

5、本协议未写事宜，双方应当协商解决。

甲方：______。

乙方：______。

法人代表：______人代表：______。

地址______：地址：______。

协议签订时间：______年______月______日。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十四

我公司因xx县高标准基本农田建设项目投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的'工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。

现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：

一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师。

二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章。负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章。负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用。负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。

三、其他事项：

1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方费用。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效。

甲方：_________。

乙方：_________。

签订时间：_________。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十五

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

丙方：

为保证交易资金安全，甲乙丙三方协商一致，对房屋交易资金实行代收代付，三方约定如下：

1、乙方购买甲方坐落于_________的`房屋，建筑面积_________平方米，《房屋所有权证》证号_________，房屋交易价款为人民币_________元，（大写_________）。

2、乙方委托丙方查询（是、否）需要缴纳土地出让金、土地证书工本费及测绘费，如需缴纳应一并委托丙代收代付。

3、甲乙双方同意在签订《房产买卖协议》后，乙方应付的委托交易价款_________元，印花税________元，契税_______元，转让手续费_________元，登记费_______元，土地出让金及土地证书工本费、测绘费_______元，合计人民币_______元（大写_______），委托丙方代收，乙方于签订本协议之日起5日内，一次性存入丙方在_________银行设立的专用帐户。

4、甲方确认委托交易价款_________元，扣除印花税_________元，转让手续费_________元，非住房所有权登记费_________元，应收的委托交易资金数额为人民币_________元（大写_________）。

丙方参照银行活期利息的有关规定，计算委托期间的资金补偿，并与委托交易资金一并向甲方支付。

5、甲方提供收取委托交易资金的个人一般结算帐户如下。

开户银行：

户名：

帐号：

6、乙方将应付的委托交易资金存入丙方专用帐户后，甲乙双方申请房屋产权转移登记。

7、丙方应自登记机关产权转转移登记审批之日起5个工作日内将委托交易资金划入甲方收款帐户。

（1）甲乙双方约定解除该房地产买卖协议的；

（2）甲乙双方提出撤回转移登记申请，经登记机关同意退件的；

（3）乙方未在协议规定期限内将委托交易资金存入丙方专用帐户的；

（4）该房地产转移登记未被房地产登记机关核准的；

（5）其他造成丙方不能有效实施委托交易资金代收代付的情形。

9、甲乙双方签订《房产买卖协议》后，单方提出解除协议的，丙方应中止本协议的执行。人民法院或仲裁机构作出生效判决或仲裁后，丙方按生效的法律文书执行。

10、本协议自乙方将第三条规定的资金解交专用帐户之日起生效。

11、本协议未尽事宜三方另行协商解决。

12、本协议一式三份，三方各执一份。

13、本协议发生争议，三方协商解决。协商不成时，按下列第_________种方式处理：

（1）向人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员会申请仲裁。

甲方（签章）：

_________年____月____日。

乙方（签章）：

_________年____月____日。

丙方（签章）：

_________年____月____日。

2023年建设工程代付协议书（汇总16篇）篇十六

甲方因资金紧张，将车牌号为浙_____的奥迪q5车辆典当给丙方，现甲方为赎回该车辆，请求乙方代甲方向丙方支付当金以赎回当物车辆，丁方作为保证人，现就相关事宜达，经甲、乙、丙、丁协商，达成如下协议：

二、乙方代甲方支付的22.5万元当金由甲方在本协议签订后的1个月内归还给乙方。如逾期归还，甲方应向乙方按逾期金额的每日千分之三支付滞纳金。

三、丁方对上述甲方向乙方的还款承担连带责任保证。

四、如果乙方代甲方支付了上述当金款，丙方拒不将浙_____的奥迪q5车辆交还乙方的，丙方除应将该车辆交还乙方外，还应承担代付当金50%的违约金。

五、本协议未尽事宜，各方协商解决，协商不成的，提请乙方所在地人民法院诉讼解决。

六、本协议一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份，自四方签字盖章后生效。

签订时间：_____年_____月_____日