合同协议是双方约定共同遵守的一种法律文件，它具有法律效力。这些合同协议范文覆盖了多个行业和领域，具有较高的可操作性。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇一
协议
甲方：xx村村民委员会（以下简称甲方）
乙
方：（以下简称乙方）
为了加强xx村自来水管理工作，保证xx村村民能长久的使用健康的自来水，甲、乙双方在平等、友好协商的基础上，就石墙镇南刘村自来水承包事宜，达成如下协议：
一、项目名称：xx村自来水承包项目
二、项目实施：自合同签订之日起，乙方开始对xx村自来水进行承包管理。
三、合同期限：10年
四、主要内容：
1、乙方按季度或年份向用户收取自来水费，水费按1.5元/m3收取。若由于物价变动等其他原因导致水费价格变动，乙方须向甲方上报，达成一致后方可执行。
3、乙方已向甲方缴纳人民币10000的合同保证金（合同到期后须返还给乙方）。
4、乙方需按时向供电所缴纳电费。
5、自来水主管道、抽水泵发生正常损坏、故障由甲方负责，乙方有义务协助甲方处理。
6、自来水分管由乙方负责管理（分管包括各分支管、入户管、水表等），发生的费用由乙方向用户收取或用户自行处理。
五、其他内容
1、乙方有义务保质保量完成自来水的管理工作，甲方有权监督，若单方有意向终止本合同，经双方达成一致后方可终止本协议。
2、若甲乙双方发生不可调解的矛盾，可向当地有关部门反映，必要时执行法律程序。
3、至本合同签订之日起合同生效。
本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
1、本协议经甲、乙双方代表人签字或加盖公章生效。
2、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方：xx村村民委员会
乙方：
年月日
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇二
委托方：阳泉市自来水有限公司（以下简称甲方）。
受托方：（以下简称乙方）。
为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。
一、合同内容。
甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。
二、甲方权利和义务。
2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；
4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。
三、乙方权利和义务。
7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。
8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。
10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。
四、违约责任。
1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；
2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。
五、附则。
1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；
4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；
5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。
委托方（公章）受托方（公章）。
法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）。
签约时间：签约时间：
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇三
协议号：_________。
供水方：_________（以下简称甲方）。
用水方：_________（以下简称乙方）。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1．甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2．乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3．因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4．如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5．未尽事宜由双方协商确定。
6．本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）。
代表（签字）：_________代表（签字）：_________。
帐号：_________帐号：_________。
开户银行：_________开户银行：_________。
联系人：_________联系人：_________。
电话：_________电话：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托方:阳泉市自来水有限公司(以下简称甲方)。
受托方:(以下简称乙方)。
为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。
一、合同内容。
甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费(含违约金)和预存水费(即用户将水费先行缴存至自来水公司)。
二、甲方权利和义务。
1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费;。
2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督;。
4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。
三、乙方权利和义务。
3、乙方应配备技术维护人员，确保系统正常运行，发生故障及时排除，故障期间必须。
妥善解决客户投诉;。
7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。
8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。
10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。
四、违约责任。
1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；
2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。
五、附则。
1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；
2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；
4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；
5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。
委托方（公章）受托方（公章）。
法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）。
签约时间：签约时间：
甲方：
乙方(用水户)：
为方便本小区业主/住户的水费缴纳，现北滘镇自来水公司委托本司抄表计费，现将供水有关事项作以下协议。
一、《俊兴楼》小区供水总表由北滘镇自来水公司负责抄表计费，收取总供水费用，开据总供水发票，甲方负责开据乙方相应抄表计费的收据。
二、乙方同意自xxxx年xx月起，乙方每月的水费由甲方抄表计费收取。
三、甲方在每月的15号前抄表计乙方消费的水量，按北滘自来水公司的实际水费价格收取(如水费有变动时再另行通知业主/住户)。
四、乙方应遵守“当月费用当月清缴”的原则，根据自己消费的水量，每月在本司管理处(办公处)交清。
五、甲方负责(15号前)采用全体业主/住户通知的形式通知乙方交纳供水费用。
六、乙方应在本协议规定的时间内(三天内)按时交纳水费，逾期交纳的，甲方按相关法律法规的规定，自逾期之日起向乙方计收水费违约金(按抄表计费的总金额每日的千分之一计收违约金)。
七、乙方如逾期(一个月)未交供水费用的，甲方有权终止乙方的供水(另行约定的除外)，乙方再需开通供水时，应补交所拖欠的供水费及违约金，同时还应再交纳相应的供水开通费(按北滘自来水公司开通费计收)。
八、甲方保证抄表真实，按北滘自来水公司规定的供水费用计收供水费。
九、乙方如对供水抄表计费有疑问的可核实，对供水计费费用有疑问的可向北滘自来水公司咨询，甲方如有不符规定抄表计费的乙方有权令甲方及时改正。
十、本协议如有变更、更改、增补时，甲乙双方另行签定新的协议。
十一、本协议经甲乙双方签定后生效。协议生效后，双方应当严格按本协议的约定履行。
十二、本协议一式二份，甲乙。
双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇四
甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费(含违约金)和预存水费(即用户将水费先行缴存至自来水公司)。
二、甲方权利和义务。
1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费;。
2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督;。
4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。
三、乙方权利和义务。
7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。
8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。
10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。
四、违约责任。
1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；
2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。
五、附则。
1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；
2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；
4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；
5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。
委托方（公章）受托方（公章）。
法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）。
签约时间：签约时间：
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇五
协议号：_________供水方：_________(以下简称甲方)。
用水方：_________(以下简称乙方)。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1.甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外)，并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2.乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3.因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4.如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5.未尽事宜由双方协商确定。
6.本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表(签字)：_________代表(签字)：_________。
开户银行：_____________开户银行：_____________。
联系人：_______________联系人：_______________。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇六
甲方：xx村村民委员会（以下简称甲方）。
乙
方：（以下简称乙方）。
为了加强xx村自来水管理工作，保证xx村村民能长久的使用健康的自来水，甲、乙双方在平等、友好协商的基础上，就石墙镇南刘村自来水承包事宜，达成如下协议：
一、项目名称：xx村自来水承包项目。
二、项目实施：自合同签订之日起，乙方开始对xx村自来水进行承包管理。
三、合同期限：10年。
四、主要内容：
1、乙方按季度或年份向用户收取自来水费，水费按1.5元/m3收取。若由于物价变动等其他原因导致水费价格变动，乙方须向甲方上报，达成一致后方可执行。
3、乙方已向甲方缴纳人民币10000的合同保证金（合同到期后须返还给乙方）。
4、乙方需按时向供电所缴纳电费。
5、自来水主管道、抽水泵发生正常损坏、故障由甲方负责，乙方有义务协助甲方处理。
6、自来水分管由乙方负责管理（分管包括各分支管、入户管、水表等），发生的费用由乙方向用户收取或用户自行处理。
五、其他内容。
1、乙方有义务保质保量完成自来水的管理工作，甲方有权监督，若单方有意向终止本合同，经双方达成一致后方可终止本协议。
2、若甲乙双方发生不可调解的矛盾，可向当地有关部门反映，必要时执行法律程序。
3、至本合同签订之日起合同生效。
本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
1、本协议经甲、乙双方代表人签字或加盖公章生效。
2、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方：xx村村民委员会。
乙方：
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇七
委托方：阳泉市自来水有限公司（以下简称甲方）。
受托方：（以下简称乙方）。
为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。
一、合同内容。
甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。
二、甲方权利和义务。
1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费；
2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；
4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。
三、乙方权利和义务。
7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。
8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。
10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。
四、违约责任。
1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；
2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。
五、附则。
1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；
2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；
4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；
5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。
委托方（公章）受托方（公章）。
法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）。
签约时间：签约时间：
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇八
协议号：_________供水方：_________(以下简称甲方)。
用水方：_________(以下简称乙方)。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1.甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的`，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外)，并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2.乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3.因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4.如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5.未尽事宜由双方协商确定。
6.本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表(签字)：_________代表(签字)：_________。
帐号：_________________帐号：_________________。
开户银行：_____________开户银行：_____________。
联系人：_______________联系人：_______________。
电话：_________________电话：_________________。
_________年____月____日_________年____月____日。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇九
供水方：_________（以下简称甲方）。
用水方：_________（以下简称乙方）。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1.甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2.乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3.因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4.如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5.未尽事宜由双方协商确定。
6.本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）。
代表（签字）：_________代表（签字）：_________。
帐号：_________帐号：_________。
开户银行：_________开户银行：_________。
联系人：_________联系人：_________。
电话：_________电话：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托方:阳泉市自来水有限公司(以下简称甲方)。
受托方:(以下简称乙方)。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十
协议号：_________供水方：_________（以下简称甲方）。
用水方：_________（以下简称乙方）。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1、甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2、乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3、因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4、如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5、未尽事宜由双方协商确定。
6、本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表（签字）：_________代表（签字）：_________。
开户银行：_____________开户银行：_____________。
联系人：_______________联系人：_______________。
通用的离婚协议书。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十一
委托方：阳泉市自来水有限公司（以下简称甲方）。
受托方：（以下简称乙方）。
为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。
一、合同内容。
甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。
二、甲方权利和义务。
2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；
4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。
三、乙方权利和义务。
7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。
8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。
10、乙方代收的水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。
四、违约责任。
1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；
2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。
五、附则。
1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；
4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；
5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。
委托方（公章）受托方（公章）。
法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）。
签约时间：签约时间：
给自来水抢修的一封表扬信。
物业关于自来水终端价格联动调整的通知范文。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十二
协议号：_________供水方：_________（以下简称甲方）。
用水方：_________（以下简称乙方）。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1．甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2．乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3．因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4．如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5．未尽事宜由双方协商确定。
代表（签字）：_________代表（签字）：_________。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十三
下面是大学网提供的制度文章供您参考：
一、实行有偿供水。烟区范围内的用水按亩收费，按实际灌溉亩积核算。
二、水价成本核算。根据水利工程供水成本测算有关规定，协会理事会负责组织烟区内水利工程水价成本核算。
三、水价标准。经会员代表大会讨论通过，移栽烤烟用水水价按以下标准执行：
烟用水每亩5元。
四、水费征收。
(一)水费的征收由协会理事会负责统一收取，
协会会员交纳水费，由协会财务人员开据统一发票(收据)。
(二)协会会员应积极主动带头按期交纳水费，逾期不交将每日加收1‰滞纳金，催交仍不交纳者，协会将停止对其供水。
五、水费管理和使用。
(一)水费的收取实行专户储存，专款专用。
(二)水费的使用范围：
1、水利工程正常运行管理人员经费;。
2、水利工程的.维修养护、大修理和更新改造;。
3、水资源的统一规划、保护、开发利用;。
4、水质检测、化验;。
5、节约用水、相关水法律法规的宣传;。
6、协会理事会日常办公经费;。
7、协会会员代表大会及活动经费补助。
(三)水费开支严格按照《财务管理制度》进行管理。
(四)水费的收支情况须每年向会员公开，接受公员监督。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十四
乙方(用户)：
乙方因用水需要，向甲方提出自愿报装立户的要求。为了更好的做好供水管理工作和方便用户，同时也为了明确双方的责任，特订立如下协议，望双方信守执行：
1、乙方应遵照甲方的报装立户原则办理报装手续，并应遵照《温州市城市供水管理办法》的有关规定。
2、甲方应按有关规定，维护管网日常运行，定期进行管网检测，保证乙方供水区域管网的水质、水压合格率，确保供水安全。
3、乙方的户外供水管网应由甲方确定接水点、管道走向、立管位置、阀位、表位及开口点，并可预留未报装用户的接口点，以利今后其他用户报装，乙方不得以任何理由阻挠。
4、在报装接水时，乙方应交纳甲方规定所需的接水管材及附属配件的报装费用。如遇户外管道已经堵塞、腐烂的，应同时办理户外水管改装和路面开挖手续，并承担相应费用，以确保乙方正常供水。
5、甲方应按照安装规范要求进行施工，确保安装的供水立管、表箱美观、牢固、平直。施工完毕，应及时修补墙面、孔洞，修复地面，并清理现场。
6、甲方应对水表进行定期检测，确保计量准确，乙方应保护好表前水管、水表、表箱等供水设施不至于损坏、失窃，如保护不善，乙方应承担损失和修理费用。
7、乙方不得擅自拆卸、迁移、改动表前阀门、水表及塑封，以影响水表正常计量，否则视为盗水行为，根据《温州市城市供水管理办法》进行处罚。
8、乙方如对水表计量准确度有异议的，可向甲方申请检验维护，检验正常的，由乙方负责检验费用。超过正常误差值的，自申请之日起误差部分多退少补。
9、乙方必须及时支付当月水费，如不支付，经甲方催款后仍逾期二个月不交水费，甲方将按《温州市城市供水管理办法》中有关规定，停止对乙方供水，并追缴欠款及加收滞纳金。
10、凡是乙方在报装立户前发生的共用水费，应无条件给予缴纳清楚，否则，甲方有权拒绝报装和保留追缴水费的权利。
11、如遇其他问题，参照《温州市城市供水管理办法》中有关规定解决。
12、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效，用水结束后失效。
甲方(盖章)：龙港自来水厂乙方(盖章)：
经手人：经手人：发包。
20xx年x月xx日。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十五
甲方：
乙方：
1、甲乙双方欲共同购买房产一套；
2、甲乙双方协商确定购房款承担比例及房屋产权归属方式；甲乙双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本协议项下共有房产的占有、使用、收益、处分等达成如下协议，以资双方共同信守：术语解释：
本协议中，除非协议文本清楚表明有其它含义，以下名词均为其后注释所确定之含义：
1、按揭：指目前中国大陆通行的由购房人将其房屋买卖合同项下之权益质押于按揭银行，或将其所购房屋之所有权抵押于按揭银行，按揭银行将一定数额的款项贷给购房人并以购房人名义支付给房产开发商的一种市场行为。
2、按份共有：指多个主体按照一定份额对本协议项下房产共同享有占有、使用、收益、处分的权利。
1、本协议项下房产位于。
2、本协议项下房产面积为平方米。
3、购房全款为人民币元（小写：）。
4、本协议项下所述房产购房合同编号为（如有）。
1、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下所述房产之购房款。
a．由甲方承担全部房款。
b．由乙方承担全部房款。
c．由甲乙双方按约定比例承担购房款，其中甲方负担%，乙方负担%（如为按揭支付方式，则首付及月供均按以上约定比例承担）。
d．如为按揭支付方式，由方支付首付款，方承担月供。
e．其他方式：
2、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下其他价款（包括但不限于房屋产权交易中介费、房屋产权转让应缴纳的税款、房屋产权过户登记手续费等房产交易过程中应当支付的价款）。
a、由甲方承担全部价款。
b、由乙方承担全部价款。
c、由甲乙双方按约定比例承担，其中甲方承担%，乙方承担%。
d、其他方式：
1、甲乙双方共同享有本协议项下房产之占有、使用、收益、处分的权利。
2、甲乙双方约定，本协议项下房产共有份额为甲方%，乙方%。
1、甲乙双方应当按本协议第2条约定及时支付相应价款。
2、甲乙双方对本协议项下房产为按份共有，任何一方未经对方同意不得擅自出租、处分共有房产。未经另一共有人同意的任何处分行为均是可撤销行为。
3、共有房产为一方经营或居住使用的'，另一方可以要求使用方支付一定数额的经济补偿，具体数额及支付方式由甲乙双方另行协商确定。
4、共有房产为一方经营或居住使用的，使用方应当妥善保管共有房产，因使用方重大过失导致共有房产损害或灭失的（包含共有房产内装修、装饰物及摆设物品），另一方有权要求相对方予以赔偿。
5、共有房产出租给第三方使用的，甲乙双方约定租金按以下方式收取。
a、租金所有权归甲方。
b、租金所有权归乙方。
c、租金按约定比例由甲乙双方分别占有，其中甲方%，乙方%。
d、其他方式。
6、本协议项下任何一方欲转让其所占份额之房屋产权，另一共有人均享有优先购买权。
7、一方主张行使优先购买权时，甲乙双方应当协商确定欲转让份额的房产价值或委托中介机构根据当时市场状况评估决定。
8、一方主张行使优先购买权，另一共有人应当积极配合办理房屋产权变更手续。
1、甲乙双方协商一致可以解除本协议。
2、甲乙双方解除本协议时，选择按以下方式处理共有房产。
a、由甲方购买乙方共有份额，甲方取得原共有房产产权。
b、由乙方购买甲方共有份额，乙方取得原共有房产产权。
c、转让共有房产产权，所得转让款按甲乙方所占份额分配。
d、其他方式。
1、本协议若有任何属于法律规定为违法、无效或不能执行的条款或经法律程序确认部分条款无效，不应影响本协议其它条款的合法、有效和可实施性。
2、如果本协议的任何条款被确认属于违法或无效条款，或由于法律政策、规定等情况变化已成为违法或无效条款，双方应善意协商并将其修改为具有相同效力的合法有效条款。
1、甲乙双方对本协议的效力、履行、解释、终止等存在争议，应通过友好协商解决。
2、协商未能解决，任何一方均可以选择以下方式解决纠纷。
a、向共有房产所在地仲裁委员会提起仲裁。
b、向共有房产所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
1、本协议各条款标题不应在对本协议进行解释时作为考虑因素。
2、除非由甲乙双方书面签署补充协议或补充约定，本协议条款不得更改，任何单方对本协议条款的修改、修订、弃权行为均属无效。
3、本协议未尽事宜，甲乙双方可协商作出补充约定，补充约定应采用书面形式且与本协议具有同等法律效力。
4、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字或盖章）：
乙方（签字或盖章）：
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十六
签订地点：______________。
签订日期：______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政、法规，自愿、公平和诚实信用的原则双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:。
2、工程地点：______________。
3、承揽范围：断桥内开内倒窗安装。
4、后增加项目：______________。
二、工程期限：
1、工程期限自20__年10月1日起至20__年10月20日，总日历天数20天。(含节假日)具体日期以开工令为准。
2、乙方不得由于施工组织、人力、机具设备不当等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，并引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。
3、以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延;。
(1)不可抗力;。
(2)设计变更;。
(3)一周内非乙方原因停水停电累计8小时;。
(4)甲方原因：供料时间延误或资金拖欠;。
4、如因乙方责任造成的工期延误，乙方应承担建约责任，每拖延一天甲方按合同总额的5‰扣罚乙方，最高不超过合同总额的5%。
三、工程总造价：
单价：本工程合同为单价固定形式，详见下表。
四、结算及付款方式。
1、付款依据：
(4)余5%作为质保金，质保期(两年)满无任何质量问题内付清。
2、结算按照单价固定，工程量据实结算。
3、结算时间：工程竣工(以甲方签署的竣工证明为准)，确认工程质量等级10天后进行结算。结算依据：合同及施工图、竣工图，现场签证及变更罚款单，质量验收确认单。
4、工程量计算规则以最终完成工程量为准，按照平方米计算。
五、质量要求：
1、乙方必须严格按甲方施工图施工。
2、如有设计不合理之处，须事先与甲方项目部沟通，经甲方许可后可进行适当更改。
3、乙方不得因省工偷工减料。
4、对每道工序施工队进行自检记录，施工队必须100﹪检查，并填自检表(参照结构检查表形式)，自检必须填写检查数据，报验时上报项目部，项目部负责抽查，并核实自检数据是否真实。
5、项目部日常质量巡查合格后报监理验收，一次报验不过对项目部进行罚款处理。
6、乙方承包范围内的工程竣工正式交验达不到合格标准，承包人向发包人按合同价款的0、5%交付违约金，并负责无偿修复至约定质量标准，罚款金额由发包人在向承包人支付的任何款项中扣除。
六、双方责任。
甲方责任：
1、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理，对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。甲方向乙方进行各工序的安全、技术交底工作。
2、甲方向乙方提供施工图纸二套。
3、甲方积极配合乙方施工，协调施工过程各项工作问题，处理现场出现的问题。
4、甲方须按合同支付工程款。
5、甲方负责工程中间验收、隐蔽验收、工程变更洽商、竣工验收。
乙方责任：
1、乙方必须配合土建施工队伍进行施工。安装工具乙方自备，如果用甲方工具须认真办理出入库手续，出现损坏或丢失，乙方做同等价格的赔偿。
2、乙方有人员机械设备的调入和调走均须得到甲方事先认可，不得使用“六种人”(不满18周岁童工、聋哑人、呆傻人、残疾人、无技术女工和年龄超过45周岁的人)，甲方有权要求两日内更换任何不称职的人员。
3、乙方应严格按照国家颁布的标准、规范、设计要求和约定的质量等级标准组织施工。
4、乙方须按规定接受甲方安排的安全教育。由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。
5、乙方须为从事作业的所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备材料及成品半成品办理保险，支付保险费用。
6、乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的`规定，做到出现物品丢失自行承担的责任，其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。
7、发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任。不可抗力：不可干预见能避免并不能克服的客观情况，包括飓风暴雨洪水地震等自然灾害战争和动乱。8、乙方在施工过程中出现材料浪费，甲方给予乙方浪费部分双倍罚款;如乙方在施工过程中有材料节省现象，甲方给予乙方节省金额的部分奖金。如有窗扇、窗框、压条及配件损坏丢失，所造成的损失由乙方负责，甲方将在乙方工程款中扣除。工地玻璃的破碎率不超过玻璃工程量的1、0﹪，超出部分由乙方负责。
9、乙方必须履行甲方项目部合理安排，乙方不得推诿扯皮，如发生此现象，甲方项目部有权酌情给予罚款。
七、违约。
如因乙方原因未能按合同的约定在甲方指定的日期完工，则乙方每日应按本合同工程总价的0、5%向甲方支付延迟交工违约金，延迟超过5天，视为乙方不能履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方应当承担相应的损失及赔偿责任，甲方不按合同付款方式付款。
八、保养保修。
工程保质期为壹年，壹年后甲乙双方协商续签保修合同。质保期内必须做到如下要求：
1、如果产品出现故障，在接到业主通知后，立即做出回应，并在协商时间内到达现场进行维修，如果乙方不能按时到场进行维修，则扣除质量保修金。且甲方将保留对乙方起诉的权利。
2、乙方隔一年到现场检查门窗有无质量问题，如有将对其快速维修。
九、争议处理方式。
甲乙双方发生争议时，可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调整。如协商不果，则双方同意由当地人民法院解决。
十、本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充协议。本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。
十一、附合同附件《安装安全协议书》一份，同样具有法律效益。
法人代表：______________法人代表：______________。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十七
甲方：
乙方：
丙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。结合本工程的特点，合同三。
方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，就本工程协商一致，达成如下条款，特订立本合同。
一、工程概况：
二、施工内容：
工程的承包人，负责具体施工。
三、计价方式：
本施工安装。
工程为总价万元(含图纸不明确的小结点或细小的变动，除甲方有变动要求或甲方对立面进行较大改动而发生的协商费用)。以上价格已包含人工费、辅料费、施工水电费、施工住宿费、吊笼施工费、清洁费、企业管理费、检测费、税金等国家规定的一切费用。
四、施工工期：
本工程在合同签订后必须三日内开工，工期规定在年月日必须完成。承包方应制定合理的施工工期及进度计划，必须严格按照施工图，审定的施工组织设计及有关的施工验收规范、规程等精心组织施工，严格把好各道施工工序和质量关，杜绝工程质量事故。甲方委托监理单位进场会同总包单位监督和控制施工质量、进度。
五、材料要求：
(一)材料要求：
1.1.根据规范要求，门窗构件和结构应牢固，需用发泡剂、密封胶条等使连接部分密封、防水，此子项包含在价格范围内。
1.2.幕墙材料：幕墙密封胶：硅酮结构密封胶应符合国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》gb16776-1997相关标准，并有保险年限质保书，硅酮结构胶在试验合格后才能使用。
1.3.挂件必须采用304不锈钢标准挂件。
1.4.乙方提供的建筑物的主体无法满足正常施工的，且下一道工序无法施工或必须处理而产生费用的，经甲方、监理现场核实后签证入决算。
1.6.本工程预埋件原图纸已经设计并由乙方预埋，丙方可根据实际施工的需要进行增加的或调整，但费用已包含在总价中不在增加费用，增加后置埋板的拉拔试验费用由丙方承担。
1.7.本工程的主要材料花岗岩、全明框玻璃幕墙的铝型材、铝板、钢架型材、胶水、玻璃及配件由甲方自理。
(二)幕墙性能试验：幕墙的三性试验由丙方组织甲方、乙方、监理机构等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。试验费用由丙方承担。
(三)制作要求：
3.1.铝型材加工应在车间内进行，车间应有良好的'清洁条件;有适用于加工铝型材的设备、机具，并满足精度要求;所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合施工单位、监理机构、总包方质监人员的定期、不定期检查。
费用自理。如因丙方工作疏忽或失误引起的后果由丙方承担。
3.3.所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。3.4.加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。
(四)物料样板：4.1.丙方在施工过程时，需提供以下物料样板标明品牌供业主审核及批准：
4.1.1.硅酮结构密封胶、耐候密封胶。4.1.2.门窗五金件各一套。4.1.4.密封垫、固定块、橡胶条、密封条、发泡剂等。
(五)安装验收要求：
5.1.铝合金门窗、玻璃幕墙安装施工前应编制详细的施工组织设计，并经监理批准,报甲方审核确认。5.2.丙方应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。5.3.在施工及交验过程中，丙方应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤，保护所发生的费用包含在总价内，由丙方自理。
5.4.铝合金门窗、玻璃幕墙工程验收：丙方在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经监理、总包方复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。丙方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。
5.5.铝合金门窗、玻璃幕墙工程验收时应提交完整工程资料。
(六)其它须知：
6.1.门窗表与平面图数量不一致，以现场实际数量为准。
6.2.本工程的施工辅材由丙方采购，其质量等必须符合设计和施工规范要求及合同规定的品牌。为保证工程质量，本工程采用材料应满足设计图纸对各项材料的技术要求。
6.3.工程安全事故均由丙方自行承担一切费用。
6.4.施工用电、施工用水由丙方自行装表计量，费用自理，甲方只提供变压器接电点。
6.5.施工现场不得作为施工人员的住宿处，住宿由丙方自理，费用丙方承担，如作为管理仓库现场及值班人员数量必须经总包方同意的人员入住，如违反，一次性扣元工程款且三天内搬离，逾期后每天扣元，依此类推。
6.6.本工程幕墙设计费万元列入总价，由甲方从工程款中扣除后转付。
6.7.要求丙方做好渗水处理，如发现由于石材干挂或幕墙渗水，罚款元/处，依此类推。
(七)、其他材料按图注明，如图中无注明按现行国家外墙花岗岩干挂施工规范及要求，现行国家幕墙施工规范及要求，铝合金门窗施工规范等相关施工规范实施。
(八)、所有试验按图及规范进行试验，相关接地必须严格按图及规范要求执行。
六、违约责任：
1、材料不符合施工图、合同要求的，甲方、乙方、监理有权拒收，并无条件退常如丙方不给予配合，甲方、乙方、监理有权要求停工，如出现材料不按规定及图纸施工的，每发现一次处罚元并无条件返工，三次(含)以上扣合同总价的%并无条件返工至符合要求为止，费用直接在工程申请款中扣除。
2、工期推迟3天(含)以内不处罚，3天以上每天处罚元，按天累计，提前三天内(含)不奖励，提前3-10(含)奖励元，10天以上每提前三天奖励元，依此类推。对因甲方原因造成的停工(必须达到联系48小时方能计取)，必须具备甲方、监理书面签字认可，工期顺延，施工过程中因场外露天作业，受风、雨季等自然气候影响，不能施工联续达72小时，所超越部分的时间现场签认，施工工期作延续处理。
3、丙方在施工过程中，因丙方自身资金问题无法开展工程而造成停工达到7日历天时，甲方有权强制处理丙方进行退场，且丙方施工必须无条件接受，并且甲方在7日历天内可直接安排新的施工队伍进场，对丙方的原施工产生的费用，以甲方核算为准，按核算价的90%与丙方结算，丙方必须无条件接受。如果由于资金问题断续施工而影响工期总进度，导致甲方无法按期交房，由此产生的损失全部由丙方承担(违约索赔有费用清单的，按违约索赔清单的处罚)。
4、丙方在合同工期内施工，乙方垂直运输费用不需丙方承担，但工期外的施工垂直运输费用按市场租赁价计取，签认费用后由甲方直接从丙方工程款中扣除给乙方。
5、合同签订后，在施工过程中，甲方、丙方任何一方非正常原因单方终止合同，均给守约方总价10%的违约金。
6、合同签订后一周内，丙方向甲方交纳人民币元作为履约保证金，钢架完成、幕墙及石材完成50%时退一半，竣工验收合格备案完成后付清，不计息。
7、该工程的施工质量必须达到单项“感观好”的评定，否则处总价3%的罚款。
七、付款方式：
工程款支付：幕墙工程单项验收合格并工程资料提交完全后付工程合同暂定价的万，结算完成(指联系单结算完成)支付至工程结算价的95%，余款5%作为保修金，保修期2两年，工程竣工验收合格满一年无明显质量问题付至工程总价的98%，保修期满后一周付清，保修期以竣工验收合格之日起计算。付款日期为达到节点后5天审批完成(从请款单到达甲方管理人员开始计算日期)，审批完成后5天付清。若甲方不能按时支付进度款，造成工程延误的直接损失由甲方承担。工程款支付给丙方时丙方必须提供工程正规发票。
八、三方责任：
1、甲方派作为现场管理负责人，电话，丙方任命为项目经理，派为现场管理人员，电话，合同签订后不能更换。
2、丙方在完成每一道工序后，必须经监理、甲方、乙方三方共同验收后方可进入下一道工序，验收必须提前一天通知。
3、乙方必须按要求提供垂直升降机,按市场价协商确定，工期内费用由甲方承担。
4、乙方必须提供一块花岗岩加工场地及堆积地。
5、丙方施工完成，施工场地内的机械及废料一周内必须清理出现场，否则，甲方有权让其他人员处理，发生费用由丙方承担。
6、丙方必须按照乙方、监理要求进行施工现场文明施工，不听从乙方指挥、安排，不按乙方要求文明施工的，乙方有权处于元/次的处罚(处罚必须经监理、甲方签字方能生效)，在工程款中扣除，转给乙方。
7、涉及干挂、幕墙等相关资料丙方在完工十天内必须移交乙方，并合同乙方将资料并入土建资料，直至完成，否则，每拖延一天罚款元，以此类推。
8、涉及总体进度必须由乙方签字确认。
9、施工验收完成后，甲方在交付业主房屋前，丙方必须重新对外立面进行一次认真的清洗工作，经物业、甲方对清洁卫生验收合格后方可作为移交的最后标准，该费用由丙方自理，且该前发生的由于验收所要求的保护及清理工作均由丙方承担。
10、甲方其他施工队伍、乙方、丙方等各方施工过程中对其他工种造成成品损坏的，经监理确认或现场抓到的，处市场价2倍的处罚，由甲方执行，扣除造成方的工程款作为处罚给损坏方，造成方不得以任何理由拒签扣款单。
九、保修期：
此工程保修期为二年。在保修期内丙方在接到物业维修通知后2天内必须到现场进行维修，如无法按期进行维修的，物业可自行安排进行维修，费用从丙方的保修金中双倍扣除，并给予罚款每次元，以此类推。
十、其他事项：
1、其他未尽事项，三方本着解决问题的原则协商解决，无法达成协商的则可向工程所在地的法院提出诉讼解决。
2、本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，自三方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)丙方：(盖章)签字：年月日。
上一篇：汽车驾驶员聘用协议下一篇：出租车承包给个人合同纠纷案例
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十八
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，以平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方安装盐官镇综合果蔬市场自来水管道和水表，以及维修维护等事宜，达成一致意见，特签订本协议，以资信守。
一、工程地点：礼县盐官镇综合果蔬市场。
二、承包范围：盐官镇综合果蔬市场内供水管道的安装与维修。
三、工期：自20xx年9月20日至20xx年9月25日止。
四、工程造价：共玖仟叁佰元整人民币(小写：9300元)。
五、付款方式：工程竣工验收后，一次性付清。
六、违约责任：
1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
4、乙方未能在合同约定工期内完成工程的，每逾期一日，按工程预算总价款的5﹪向甲方支付违约金。逾期超过3日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起2日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
8、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的.损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
9、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的2日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
七、乙方按甲方要求尽职尽责做好施工安装工作，爱护现场设施，做到安全文明施工，保证安装质量。如有争议，甲乙双方友好协商，如果协商不成，可向工程地点所在地人民法院起诉。
八、该工程竣工验收后，市场内供水管道的维护、维修，以及市场内自来水用户的管理，皆交予盐官镇自来水公司负责。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议自签字之日起生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
______年___月___日。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇十九
协议号：_________供水方：_________(以下简称甲方)。
用水方：_________(以下简称乙方)。
总表户号：_________。
为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：
1。甲方应每月按实抄见水表读数(除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外)，并正确计算水费向乙方开户银行结算。
2。乙方对甲方委托银行收取的水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理;如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。
3。因乙方银行无款、销户、账户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。
4。如要变更协议，须在_________个月前通知对方。
5。未尽事宜由双方协商确定。
6。本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表(签字)：_________代表(签字)：_________。
帐号：_________________帐号：_________________。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇二十
甲方：xx村村民委员会 （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
为了加强xx村自来水管理工作，保证xx村村民能长久的使用健康的自来水，甲、乙双方在平等、友好协商的基础上，就石墙镇南刘村自来水承包事宜，达成如下协议：
xx村自来水承包项目
自合同签订之日起，乙方开始对xx村自来水进行承包管理。
10年
1、乙方按季度或年份向用户收取自来水费，水费按1.5元/m3收取。若由于物价变动等其他原因导致水费价格变动，乙方须向甲方上报，达成一致后方可执行。
3、乙方已向甲方缴纳人民币10000的合同保证金（合同到期后须返还给乙方）。
4、乙方需按时向供电所缴纳电费。
5、自来水主管道、抽水泵发生正常损坏、故障由甲方负责，乙方有义务协助甲方处理。
6、自来水分管由乙方负责管理（分管包括各分支管、入户管、水表等），发生的费用由乙方向用户收取或用户自行处理。
1、乙方有义务保质保量完成自来水的管理工作，甲方有权监督，若单方有意向终止本合同，经双方达成一致后方可终止本协议。
2、若甲乙双方发生不可调解的矛盾，可向当地有关部门反映，必要时执行法律程序。
3、至本合同签订之日起合同生效。本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
4、本协议经甲、乙双方代表人签字或加盖公章生效。
5、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方： xx村村民委员会
乙方：
年 月 日
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇二十一
乙方(用水方)：________________。
用水地址：________________。
联系电话：________________。
一、为维护双方的合法权益，保证城镇用水供应与使用的正常进行和用户的正常用水，方便用户缴纳水费，根据《民法典》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致,订立本协议书，以便共同遵守执行。
开户银行中国工商银行、账号：________________),按甲方法规定的交费期限每月代收代缴用水户名为：________________户号为：________________的'水费、发生的违约金及应交的垃圾处理费。
三、甲方采用通过乙方委托的银行代收代缴乙方的水费。水费划扣后,银行不另给凭证,所发生的代收代缴水费金额，乙方可以补登在存折上，也可通过电话银行、网上银行、自动终端(电话银行、网上银行需要到银行网点办理开通手续)等方式进行账户交易流水查询，或拨打甲方供水服务热线______电话进行咨询，如果乙方需要水费发票的可到甲方营业厅索取。
四、为了保证代收代缴水费的顺利进行，乙方须保证用于代收代缴的银行账户存款余额足够缴纳当月水费金额，乙方存入个人银行账户的存款可按半年或一年一次存入，也可在当月的15日前存入。如扣费期间内无足够金额缴纳当月水费的，银行无法代收代缴，由此引起的责任，由乙方自己承担。
五、乙方用于代收代缴水费的银行个人账户在一般情况下不得办理销户。因特殊需要挂失、销户等变更的，或被有关冻结、扣划，应重新办理代收代缴开户手续，并及时到平龙水厂营业厅及委托行另行签订委托协议书，方可保证水费的扣收。否则由此引起的一切后果由乙方承担。
六、乙方必须在当月25日前交清当月水费，否则视为逾期。因乙方原因延误代收代缴水费的，甲方根据《广西供水条例》相关的规定，从逾期之日起每日按欠费总额的千分之五记收违约金。经催告乙方仍不交纳水费，甲方则按有关规定停止供水。
七、其他事项。
(一)用于代收代缴水费的账户可根据乙方的需要，可以专户使用账户，也可以使用普通账户(如代发工资账户、银行卡等)，以上均存取自由，结余存款按委托行活期存款计算利息。
(二)任何一方要终止本协议时，应提前以书面形式通知并应取得双方的一致同意。
(三)本协议经甲方法定代理人(或授权代理人)签字并加盖公章、乙方本人(可委托代理人)签字后生效。
(四)本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。
或授权代理人(签字)：________________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇二十二
甲方：
乙方(用户)：
乙方因用水需要，向甲方提出供水的要求。为了更好的做好供水管理工作和方便用户，同时也为了明确双方的责任，特订立如下协议，望双方信守执行：
1、乙方应遵照《额济纳旗市城市供水管理办法》的有关规定。
2、甲方应按有关规定，维护管网日常运行，定期进行管网检测，保证乙方供水区域管网的水质、水压合格率，确保供水安全。
3、乙方的户外供水管网应由甲方确定接水点、管道走向、立管位置、阀位、表位及开口点，并可预留未报装用户的接口点，以利今后其他用户报装，乙方不得以任何理由阻挠。
4、在报装接水时，乙方应交纳甲方规定所需的接水管材及附属配件的报装费用。如遇户外管道已经堵塞、腐烂的，应同时办理户外水管改装和路面开挖手续，并承担相应费用，以确保乙方正常供水。
5、甲方如需停水，提前告知乙方，并优先供水。
6、甲方应按照安装规范要求进行施工，确保安装的供水立管、表箱美观、牢固、平直。施工完毕，应及时修补墙面、孔洞，修复地面，并清理现场。
7、甲方应对水表进行定期检测，确保计量准确，乙方应保护好表前水管、水表、表箱等供水设施不至于损坏、失窃，如保护不善，乙方应承担损失和修理费用。
8、乙方不得擅自拆卸、迁移、改动表前阀门、水表及塑封，以影响水表正常计量，否则视为盗水行为，根据《额济纳旗城市供水管理办法》进行处罚。
9、乙方必须按时支付水费，如不支付，经甲方催款后仍逾期不交水费，甲方将按《额济纳旗城市供水管理办法》中有关规定，停止对乙方供水，并追缴欠款及加收滞纳金。
10、凡是乙方在报装立户前发生的共用水费，应无条件给予缴纳清楚，否则，甲方有权拒绝报装和保留追缴水费的权利。
11、如遇其他问题，参照《额济纳旗城市供水管理办法》中有关规定解决。
12、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效，用水结束后失效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
经手人：经手人：
20xx年x月xx日。
精选共用自来水协议（汇总23篇）篇二十三
委托方：（以下简称甲方）。
受托方：（以下简称乙方）。
为方便自来水用户缴纳水费，保证自来水费及时回收，阳泉市自来水有限公司与，根据《合同法》等有关法律法规的规定。遵循“平等自愿、互惠互利”的原则，经甲、乙双方友好协商，就代收自来水费事宜订立本协议。
甲方委托乙方所管理的网点代收居民自来水费（含违约金）和预存水费（即用户将水费先行缴存至自来水公司）。
1、甲方负责甲方的数据库及通讯程序的正常运行，便于乙方联网查询或收取自来水费；
2、甲方向乙方提供专用的自来水费空白发票，并对发票的使用进行监督；
4、甲方按每笔一元钱的手续费于次月20日前支付给乙方。
7、双方开展业务所需通讯线路的安装和使用费由乙方承担，甲方不反对由乙方负责协调，暂时借用自来水公司至的现有通讯线路，乙方有义务与共同确保该线路的畅通。
8、乙方提供一台前置服务器，放置在甲方机房用于双方业务系统通讯，其产权仍为乙方有所，日后的维修、维护也由乙方负责。
10、乙方代收的.水费每月一次结转到甲方的指定账户（每十日结转一次）并附对帐清单。
1、任一方擅自变更、违反本协议约定条款，应承担由此引起的一切赔偿责任；
2、乙方因收费人员服务态度、服务质量问题致用户投诉的，乙方应按有关规定严肃处理并给予考核，将考核情况反馈甲方。
1、本协议双方签字加盖公章后生效，本协议自签字之日起三年内有效；
2、一方提出修改、变更、增加协议条款时，须经对方书面同意，并另行签订补充协议；
4、未尽事宜，由双方协商或以修改、补充协议的形式确认；
5、本协议一式四份，甲、乙双方执二份。
委托方（公章）受托方（公章）。
法定代表人（或委托人）法定代表人（或委托人）。
签约时间：签约时间：