在签署合同协议之前,双方应仔细阅读并理解合同的条款和条约。小编为大家准备了一些合同协议的典型范文,希望对大家有所启发。
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇一
为了帮助考生备考监理工程师考试,以下为您带来监理工程师《合同管理》考点:工程合同索赔管理,欢迎浏览!
1)按索赔的依据分类:
(1)合同内索赔
(2)合同外索赔
2)按索赔当事人分类:
(1)承包商与发包方间的索赔
(2)承包商与分包商间的索赔
(3)承包商与供货商间的索赔
(4)业主与监理单位间的索赔
3)按索赔的目的分类:
(1)费用索赔
(2)工期索赔
4)按索赔事件的性质分类:
(1)工程延误索赔
(2)工程变更索赔
(3)工程终止索赔
(4)工程加速索赔
(5)意外风险和不可预见因素索赔
(6)其他索赔。
1)当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
2)发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。
(1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
(3)当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复,视为该项索赔已被认可。
3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。
1)业主及工程师原因引起的延期。主要有:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。
2)不可控制的'因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇二
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。
a.买卖合同
b.承揽合同
c.普通合同
d.特殊合同
2、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是( )。
a.现场查勘
b.提供夜间施工使用的照明设备
c.提供施工现场的工程地质资料
d.提供工程进度计划
3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
a.质量
b.进度
c.合同
d.安全
4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
a.综合评估法
b.最低评标价法
c.理论换算法
d.经验鉴别法
5、 标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后,在( )天内无条件支付”。
a.7
b.14
c.21
d.30
6、 建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照( )履行。
a.债权人要求
b.合同有关条款
c.交易习惯
d.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。
a.收入不同,劳务分包人获得的是劳务报酬
b.保险责任不同,专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
c.对施工质量承担责任的期限不同,验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
d.施工组织不同,专业分包人不需要单独编制施工组织设计
e.实施风险不同,劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
a.建筑设计
b.结构设计
c.协调专业设计
d.提出技术设计计划
e.编制技术设计文件
9、 在建设工程勘察合同履行期间,由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时,关于勘察费用结算的说法,正确的有( )。
a.勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金
b.完成的勘察工作量在50%以内时,应支付预算额30%的勘察费
c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时,应支付预算额的50%的勘察费
d.完成的勘察工作量在50%以上时,应支付预算额100%的勘察费
e.应按完成工作量占预计工作量的比例,支付预算额相应比例的勘察费
10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的有( )。
a.属于非即时买卖合同
b.试用期内可以拒绝购买
c.试用的前提是支付价款或提供担保
d.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
e.试用期届满,采购人对是否购买未作表示的,视为购买
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇三
1、建设工程合同的标的是( )。
a. 货币
b. 各类建筑产品
c. 服务
d. 工程项目
正确答案:b,
2、市场经济与计划经济的最主要区别在于:市场经济主要是依靠( )来规范当事人的交易行为。
a. 合同
b. 行政手段
c. 经济手段
d. 法律法规
正确答案:a,
3、法人成立进行注册登记时,应当以( )为住所。[2007年真题]
a. 主要办事机构所在地
b. 主要经营场所所在地
c. 主要合同履行地
d. 董事长的户口所在地
正确答案:a,
a. 施工合同的发包人
b. 施工合同的承包人
c. 施工合同发包人和承包人
d. 工程项目的代建方和施工合同的发包人
正确答案:a,
5、投标邀请书适用于进行( )的邀请招标。
a. 资格预审
b. 资格后审
c. 自行组织
d. 委托代理
正确答案:b,
6、评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中,总价金额和依据单价计算出的结果不一致,则( ).
a. 以总价金额为准修正单价
b. 以单价金额为准修正总价
c. 以任意金额作为报价皆可
d. 否决该投标人的投标
正确答案:b,
7、设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。[2007年真题]
a. 投标单位的企业规模大小
b. 投标方案的投入、产出比高低
c. 完成初步设计时间的早晚
d. 投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案:a,
8、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于( )。
a. 承揽合同
b. 买卖合同
c. 采购合同
d. 供应合同
正确答案:a,
9、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持( )的程序。
a. 先勘察,边设计、边施工
b. 先勘察,后设计、再施工
c. 边勘察、边设计、边施工
d. 先设计,后勘察、再施工
正确答案:b,
a. 负责青苗树木的损失赔偿
b. 拆除地上的障碍物
c. 提供勘査工作的劳动保护用品和装备
d. 提供水上勘察作业用船
正确答案:c,
11、施工合同工期在( )中明确。
a. 协议书
b. 专用条款
c. 通用条款
d. 附加条款
正确答案:a,
a. 承包人应获得工程顺延和费用补偿
b. 工期不予顺延,费用也不予补偿
c. 工期不予顺延,费用应适当补偿
d. 工期应予顺延,费用不予补偿
正确答案:b,
13、设计施工总承包合同履行过程中,改变联合体的组成和修改联合体协议须经( )同意。
a. 承包人
b. 发包人
c. 工程师
d. 监理人
正确答案:b,
14、承包人文件中最主要的是( )。
a. 手册
b. 设计文件
c. 模型
d. 计算书
正确答案:b,/
15、建设工程材料设备采购合同不属于( )。
a. 买卖合同
b. 从合同
c. 双务合同
d. 有偿合同
正确答案:b,
a. 10
b. 20
c. 30
d. 50
正确答案:b,
a. 全额扣留在业主方,颁发履行证书后在全部返还
b. 返还总额的40%
c. 返还总额的50%
d. 全部返还
正确答案:c,
18、工程施工合同文本的条款规定,施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与( )通过协商确定的二元管理模式。
a. 发包人
b. 承包人
c. 监理人
d. 工程师
正确答案:b,
/19、《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是( )。
a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的'比率
b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案:c
20、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为( )目。
a.要约生效
b.承诺生效
c.附生效条件的合同条件具备
d.附生效期限的合同期限届至
正确答案:b
21、根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。
a.罚金
b.利息
c.赔偿金
d.违约金
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇四
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案:d,
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案:b,
质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案:a,
中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案:b,
下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案:a,
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的'日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:a,
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
a. 4月1日
b. 5月1日
c. 5月20日
d. 6月30日
正确答案:a,
某采购员受a企业授权去b公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本,与b公司签订了购买包装材料的合同,则( )。
a.合同无效,由采购员向b公司进行赔偿
b.合同有效,但货款应由采购员承担 c.合同无效,a企业可能退货
d.合同有效,货款应由a企业支付
正确答案:d,
下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量
b.数量
c.标的
d.价款或者报酬
正确答案:c,
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行 使的( )。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.合同中止履行的抗辩权
正确答案:c,
建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
c.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案:b,
设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。
a.严格性
b.完整性
c.灵活性
d.系统性
正确答案:d,
执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。
a.新价格
b.市场价
c.原价格
d.双方协商的价格
正确答案:a,
某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。
a.8
b. 16
c.20
d. 28
正确答案:c,
依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。
a.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密
b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
c.负责合同的协调管理工作
d.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案:d,
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。
a.由招标人承担
b.由投标人承担
c.由双方平均分配
d.由双方协商解决
正确答案:b,
公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。
a.招标人
b.投标人
c.招标监督机构
d.监理工程师
正确答案:a,
在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。
a.将其退还投标人进行密封
b.进入初评阶段后确定为无效投标文件
c.作为无效投标文件,不再进入评标
d.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案:c,
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
a.归入无效投标书
b.不再进入详评
c.仍属于有效投标书
d.予以淘汰
正确答案:c,
全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。
a.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少
b.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案:a,
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇五
2017监理工程师考试按计划应该在3月份开始报名,下面小编为大家准备了考试相关的知识点,欢迎大家阅读。
分包合同的履行管理
一)分包合同的管理关系
1.业主对分包合同的管理
他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。
2.工程师对分包合同的管理
工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系,对分包商在现场的施工不承担协调管理 义务。
3.承包商对分包合同的管理
承包商作为两个合同的当事人,不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务, 而且对分包工程的实施负有全面管理责任。
二)分包工程的支付管理
1.分包合同的支付程序
分包商在合同约定的日期,向承包商报送该阶段施工的支付报表。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款,逾期支付要计算拖期利息。
2.承包商代表对支付报表的审查
3.承包商不承担逾期付款责任的情况
如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项,业主拖延支付给承包商经过工程师 签证后的应付款,分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争 议三种情况,承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商, 则不承担逾期付款责任。
三)分包工程变更管理
承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后,以书面确认方式通知分包商,也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。
四)分包合同的索赔管理
1.应由业主承担责任的索赔事件
分包商向承包商提出索赔要求后,承包商应首先分析事件的起因和影响,并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理,且原因属于主合同约定应由业主承担风险责 任或行为责任的事件,要及时按照主合同规定的索赔程序,以承包商的名义就该事件向工程 师递交索赔报告。
承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则:一是从业主处获得批准的`索赔 款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件;二是分包商没有按规定的逞序及时提出 索赔,导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任,而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。 2.应由承包商承担责任的事件此类索赔产生于承包商与分包商之间,工程师不参与索赔的处理,双方通过协商解决。
一)分包合同的订立
1.分包工程的合同价格
承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时,通常要求对方就分包工程进行报价,然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。
2.分包商应充分了解主合同对分包工程规定的义务
二)划分分包合同责任的基本原则
1.保护承包商的合法权益不受损害
第三方的索赔。如果发生此类情况,承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额,且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。
(2)不论是承包商选择的分包商,还是业主选定的指定分包商,均不允许与业主有任何 私约定。
(3)为了约束分包商忠实履行合同义务,承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。 在工程师颁发缺陷责任证书后的 28天内,将保函退还分包商。
(4)没有征得承包商同意,分包商不得将任何部分转让或分包出去。但分包合同条件也 明确规定,属于提供劳务和按合同规定打分标准采购材料的分包行为,可以不经过承包商批 准。
2.保护分包商合法权益的规定
(1)任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的 费用,均应由承包商给予补偿。
(2)承包商应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿,保障程 度应与业主按主合同保障承包商的程度相类似(但不超过此程度)。
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇六
1、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为( a )以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )
a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2
2、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(b )。
a、项目开发招标 b、项目总承包招标
c、堪察设计招标 d、工程施工招标
3、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( c )
(1)编制招标文件 (2)建设项目报建 (3)投标人资格预审
(4)发放招标文件 (5)开标、评标于定标 (6)签订合同
a、(1)(2)(3)(4)(5)(6) b、(2)(1)(4)(3)(5)(6)
c、(2)(1)(3)(4)(5)(6) d、(1)(2)(4)(3)(5)(6)
4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请,其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有( a )环节。
a、资格预审 b、招标预备会
c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审
5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外,还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分,说法错误的是(d )。
a、对招标文件的解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分
c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对
6、未中标投标单位的投标保证金,招标单位应尽快退还,一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。
a、10天 b、14天 c、15天 d、30天
7、工程现场的自然条件应说明 ( c )
a、建设用地面积 b、建筑物占地面积
c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况
8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )
b、资金来源,说明筹资方式
c、资金数额 d、资格和合格条件要求
9、标底价格( a )
a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成
c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素
d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等
10、在建设项目管理方式中,“交钥匙管理方式”是指(c )。
a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。
b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。
c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做
d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇七
在贷款当中,通常需要借款人提供相应的财产进行抵押或者质押,是监理工程师的考试内容,小编整理了其相关知识点,一起来复习下吧:
质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。质权是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。
质押可分为动产质押和权利质押。
动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担 保。能够用作质押的动产没有限制。
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:
(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;
(2)依法可以转让的股份、股票;
(3)依法可以转让的'商标专用权、专利权、著作权中的财产权;
(4)依法可以质押的其他权利。
施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有( )。
a.该担保方式是质押
b.该担保方式是抵押
c.施工企业应当将汇票交付债权人
d.双方应当办理登记
e.汇票仍由施工企业保管
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇八
根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下:
一、施工内容:
给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。
二甲、方管理规定:
1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。
2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。
3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好,做到每天清扫干净。
4、现场的施工材料必须堆放整齐,摆放有序。
5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。
三、合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款:
付款方式如下:
本工程的工程总价为:
第一次:工程款为_______________%。
第二次:工程款为_______________%。
第三次:工程款为_______________%。
四、甲方责任:
1、甲方负责与乙方的各项协调工作。
2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。
3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。
五、乙方责任。
1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。
2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。
3、必须保证施工人员的人身安全,出现各种安全事故乙方全权负责。
4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。
5、由于乙方对各种事故负全责,乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。
六、附则。
1、本协议经甲乙双方签后生效。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。
3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。
______年_____月_____日______年_____月_____日。
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇九
业 主(甲方):监理单位(乙方):
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定,结合本工程具体情况,经过双方协商一致,签订本合同。
1、工程名称:**银行**分行开发区支行装饰工程
3、工程造价:开发区支行装饰工程合同价
4、合同起止时间: 年月日至 年月日
**中南工程建设监理公司**分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。
派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等)
1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。
2、进场七日内支付30%监理费,工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95%,如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用,工程决算完毕监理费余款付清。
1、监理的义务:
1.7、出具工程监理评估报告。
2、监理的权力:
2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求,向业主的建议权;
2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告;
2.4、报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令;
2.6、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。
1、业主的义务
1.2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定;
1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利,及时通知已选定的设计方、施工方,并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。
2、业主的权利
2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告,并加盖公司合同章。
1、工程施工期内,监理方必须常驻工地,如有违反,甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的,将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,造成损失的,承担连带赔偿责任。
2、业主应当履行监理单位合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理造成的经济损失。
3、未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
4、监理单位(派出监理人员)不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬,不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财,监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。
3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。
4、本合同依据《合同法》、《**省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《**省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的,可向人民法院提起诉讼。
本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
业 主:(签章)**银行股份有限公司**分行
甲方代表:(签章)
监理单位:(签章)工程建设监理公司**分公司
乙方代表:(签章)
年 月 日
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇十
我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题,共20题。供各位考生分享。
第 1 题
某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,()应当由发包方承担。
a.承包方人员伤亡损失
b.发包方人员伤亡损失
c.承包方施工设备损坏的损失
d.运至施工场地待安装工程设备的损害
e.工程修复费用
正确答案:bde
第 2 题
(2008年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
a.施工投标保证
b.施工合同履约保证
c.施工合同支付保证
d.工程预付款保证
e.施工合同工程款垫支保证
正确答案:abd
第 3 题
下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。
a.招标文件
b.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答
c.技术文件中提供的地质资料
d.工程师发布的书面指令
e.检查和试验记录
正确答案:cde
第 4 题
索赔报告的内容应包括()。
a.双方的责任
b.索赔的依据
c.索赔要求补偿的款项
d.事件发生的原因
e.工期展延天数
正确答案:bcde
第 5 题
fidic《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
a.改变合同中任何工作的数量
b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
d.改变任何工作的质量
e.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案:acde
第 6 题
(2008年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应()。
a.及时通知委托人变动后果
b.延长完成监理任务的时间
c.终止监理合同中增加内容的执行
d.追索委托人的违约金
e.申请支付附加工作的报酬
正确答案:abe
第 7 题
下列有关格式条款的表述中,错误的有()。
a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
c.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
d.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释
e.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案:ad
第 8 题
在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标文件
d.评标价格
e.最后谈判达成的降价协议
正确答案:bc
第 9 题
依据《合同法》,法定解除合同的条件有()。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案:bde
第 10 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是()。
a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案:be
第 11 题
(2009年)依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。
a.无偿转让财产
b.怠于行使到期债权
c.放弃到期债权
d.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产
e.未按约定提供担保
正确答案:acd
第 12 题
在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
a.土地使用权
b.城市房地产
c.车辆
d.机器
e.土地所有权
正确答案:abc
第 13 题
承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。
a.实施工程的进度计划
b.每个指定分包商施工各阶段的安排
c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
正确答案:abcd
第 14 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标书
d.工程量清单
e.中标通知书
正确答案:cde
第 15 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.建设单位对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第 16 题
下列选项中,有关不可抗力发生后合同管理的表述,正确的是()。
a.不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
正确答案:acde
第 17 题
监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。
a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
c.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作
d.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作
e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
正确答案:cd
第 18 题
工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括()
a.施工现场记录
b.各类财务凭证
c.合同履行过程中往来信函
d.招标文件
e.汇率变化表
正确答案:abce
第 19 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
a.只减少1名招标人代表
b.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
c.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
d.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
e.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
正确答案:bde
第 20 题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。
a.衡量法
b.物理实验法
c.理论换算法
d.查点法
e.抽检实验法
正确答案:acd
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇十一
甲方:
乙方:
应甲方要求,在原甲方与乙方__年__月__日签订合同的基础上,做相应增项。
根据原施工合同,经双方协商,做如下补充协议:
一、工程范围。
__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。
二、工期要求。
__年__月__日至__年__月__日。
三、新增工程量。
详见附表。
四、质量要求。
按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式。
按原合同执行。
六、其它。
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议1式2份,甲乙双方各执1份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)。
法定代表人:
签约日期:
乙方:(盖章)。
法定代表人:
签约日期:
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇十二
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案:d,
第 2 题
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案:b,
第 3 题
质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案:a,
第 4 题
中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案:b,
第 5 题
下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案:a,
第 6 题
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的.,承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:a,
第 7 题
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
a. 4月1日
b. 5月1日
c. 5月20日
d. 6月30日
正确答案:a,
第 8 题
某采购员受a企业授权去b公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本,与b公司签订了购买包装材料的合同,则( )。
a.合同无效,由采购员向b公司进行赔偿
b.合同有效,但货款应由采购员承担 c.合同无效,a企业可能退货
d.合同有效,货款应由a企业支付
正确答案:d,
第 9 题
下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量
b.数量
c.标的
d.价款或者报酬
正确答案:c,
第 10 题
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行 使的( )。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.合同中止履行的抗辩权
正确答案:c,
第 11 题
建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
c.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案:b,
第 12 题
设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。
a.严格性
b.完整性
c.灵活性
d.系统性
正确答案:d,
第 13 题
执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。
a.新价格
b.市场价
c.原价格
d.双方协商的价格
正确答案:a,
第 14 题
某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。
a.8
b. 16
c.20
d. 28
正确答案:c,
第 15 题
依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。
a.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密
b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
c.负责合同的协调管理工作
d.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案:d,
第 16 题
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。
a.由招标人承担
b.由投标人承担
c.由双方平均分配
d.由双方协商解决
正确答案:b,
第 17 题
公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。
a.招标人
b.投标人
c.招标监督机构
d.监理工程师
正确答案:a,
第 18 题
在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。
a.将其退还投标人进行密封
b.进入初评阶段后确定为无效投标文件
c.作为无效投标文件,不再进入评标
d.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案:c,
第 19 题
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
a.归入无效投标书
b.不再进入详评
c.仍属于有效投标书
d.予以淘汰
正确答案:c,
第 20 题
全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。
a.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少
b.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案:a,
监理合同监理合同管理(热门13篇)篇十三
本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件:
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——业主提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
业主:(盖章)____________ 监理单位:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______