最新浙江建筑工地 浙江省内标准施工合同优选(精选5篇)

时间:2023-09-22 作者:ZS文王最新浙江建筑工地 浙江省内标准施工合同优选(精选5篇)

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

浙江建筑工地篇一

在笔者2020年2月10日截稿时,就2020年新冠疫情部分地方法院有意见或解答,大致区分具体合同履约受影响等情况,适用不可抗力或情势变更或其他规定,也与笔者查找的上述案例及本文论述的大致方向一致。笔者现摘录如下:

1、2020年2月8日上海市高级人民法院《关于充分发挥审判职能作用为依法防控疫情提供司法服务和保障的指导意见》【10】:

2、2020年2月10日浙江省高级人民法院《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见(试行)》:

二、依法妥善审理有关合同纠纷案件

2.由于疫情原因,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,依照《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》等规定对相关情形进行认定。

3.确因政府及有关部门为防控疫情而采取行政措施导致合同不能履行,或者由于疫情的影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷,当事人主张减轻或者免除自身的法律责任的,应当依法按照《^v^合同法》第一百一十七条和第一百一十八条的规定妥善处理。

3、2020年2月3日黑龙江省高级人民法院的解答【11】:

问题:受疫情影响,消费者以情势变更理由主张解除旅游合同的,应如何处理?

解答:因疫情严重,全国旅行社团队游业务和“机票+酒店”产品被宣告全部暂停,消费者此时可根据实际出行情况,与旅行社协商变更或者解除旅游合同,妥善处理旅游合同纠纷,减少自身损失的同时,亦避免不合理增加旅行社责任。

问题:受疫情影响,导致商业合同一方当事人不能正常履行合同约定的,应如何处理?

解答:此次疫情,可能导致部分商业合同一方当事人因不能正常履约引发诉讼。如确因本次疫情导致商业合同目的不能实现,则可援引“不可抗力”“情势变更”等法律规定或者合同条款,主张解除合同、免除部分合同责任或者待疫情结束后继续履行合同,但须注意保留相关证据,如政府关于交通管制、延迟企业复工复业等文件、新闻、短信、微信、现场照片或视频等,并及时向对方当事人发函告知相关情况,让对方及时采取补救措施,以减少损失,且要保留通知的证据。

4、2020年1月31日江苏铜山法院《疫情影响合同履行,怎么办?》【12】

在了解了上述基础法律问题之后,我们总结一下其实也就一句话:如果疫情会导致整个合同没有办法继续履行,那么可以尝试主张不可抗力解除合同;如果只是导致合同暂时不能正常履行,但不会必然导致合同目的不能实现,则对于继续履行合约面临显失公平的一方,可以尝试主张“情势变更”尽量维护自己的权益。

浙江建筑工地篇二

乙方:__________________

依照《^v^合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称:______________

工程地点:______________

第二条工程承包范围

___________________________________

第三条工程工期

3.乙方应无条件执行甲方进度计划安排(包括新调整进度计划)。

第四条工程质量标准

所承包工程范围内工程质量必须达到_____________________

第五条组成合同文件及解释顺序

组成本合同文件及优先解释顺序如下:

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投标文件;

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度情况下由双方协商解决。

第六条标准规范

本合同适用标准规范:____________________________

第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准,对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责;根据业主或甲方计划要求(包括调整后计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款:

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施:

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施情况,使其体系有效运行。

发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工有关规定和要求,维护甲方良好企业形象,并承担因违反有关规定造成损失和罚款。

加强现场管理,采取一切适当措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。

第十一条承包方式、价格及包含内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含内容:

浙江建筑工地篇三

甲方:____________________

乙方:____________________

根据《^v^合同法》.《^v^建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程.工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。

作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:

1.本项目施工技术规范.技术交底.作业指导书.图纸;

2.本项目工程质量检查.验收标准;

3.本项目施工安全标准;

4.本项目施工组织设计;

5.本项目施工进度计划(含节点计划);

7.业主.监理和甲方的文件;

8.甲乙双方的补充协议.会议纪要.承诺。

详见(附件),不调价。

2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。

2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____%×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。

2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。

3.工程材料供应

3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。

3.2因道路堵塞.自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。

4.测量.试验.检验等技术工作

4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底.测量。

4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。

5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。

6.隐蔽工程经甲方.监理验收合格后方能进行下道工序施工。

7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动.医疗.工伤等各种保险.各种税费等)。

8.依据《劳动法》,乙方应按时.足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。

9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。

10.乙方现场施工负责人.技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。

11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术.安质.物资.合同.财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。

12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量.工期.安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。

13.本合同签订后,乙方人员.设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。

14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律.行政法规.操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡.机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。

15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘.降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识.标牌。

若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:

1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通.互相谅解,通过协商解决;

3.仲裁。协商.调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。

1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验.结清工程尾款.保修期满后自然失效。

3.本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。

甲方:______________

乙方:______________

代表人:____________

代表人:____________

电话:______________

手机:______________

附件1:工程量清单(略)

浙江建筑工地篇四

甲方:

乙方:

依据《_民法典》,《_建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

一:工程慨况

该工程位于砖混五层楼房,基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板,其余楼层为预制板,构造柱,圈梁,木瓦屋面等。

二:承包方式

甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

三:工程承包范围

按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

四:承包价格及付款方式

1:价格:140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

2:基础竣工后付款人民币20xx元整;每一层主体盖板完工后付款人民币20xx元整,内外粉刷完工后付款xx0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

五:工期及安全责任

工期从20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式二份,自签字日期生效。

甲方:

乙方:

年月日

浙江建筑工地篇五

“由于各地采取的各种防止疫情蔓延的措施比2003年‘非典’爆发时严厉很多,导致很多行业的生产基本停滞。就目前对各行业造成的恐慌情绪而言,这次新冠疫情对中国经济的冲击远大于2003年非典。”【13】笔者仅简要整理施工企业可能面临的风险主要有:工期延误风险、工程款回款困难风险、因政府停产停业通知、交通管制影响等综合因素导致的材料价格上涨风险及用工荒、人工工资上涨风险,以及来自下包商、材料商等的违约风险等等。

2、施工企业的主要应对措施

(1)先进行内部自查、评估。

根据新冠疫情影响合同履行的实际情况,施工企业应当迅速开展新冠疫情对履约造成的影响的自查、评估工作,即区分因新冠疫情导致合同根本无法履行还是难以履行,同时尽快检视具体的合同约定。根据上述对新冠疫情可能的定性的法律分析、司法实践分析,原则上如果新冠疫情导致合同根本无法履行,可寻求不可抗力制度的救济;如果新冠疫情导致合同履行困难,继续履行对施工单位不公平行的,可寻求情势变更制度的救济。比如因新冠疫情无法(开)复工的可要求工期顺延,在笔者查找的案例中,疫情切实影响工期的,履行了通知程序且有证据证明,基本上得到了支持,只是具体的天数或最终免除违约金多少的区别;如因新冠疫情导致的材料价格上涨、人工价格上涨等的,则可以考虑主张适用情事变更原则,要求对合同进行调整。当然,如前所述,还可以辅以公平原则的救济方式。是故施工单位应当及早评估两种制度对合同履行的影响,结合自身商业诉求(希望继续履行、变更还是解除合同)和实际情况,采取合法、合理的救济措施,力争减轻乃至避免风险损失。

(2)及时通知发包人、监理人并提供相关证据。

施工企业应将遭受新冠疫情导致不能(开)复工,及/或合同履行困难、不能履行等情况及时通知发包人、监理人,并附上相应的证据。

施工企业应注重证据收集工作。如收集政府部门管制、隔离的通知、公告、命令等,企业自身受疫情及防控隔离措施影响而迟延(开)复工或施工成本剧增等证据。施工单位向发包人、监理人发送不可抗力通知或变更合同请求的,应注意固定和收集相关内容和发送、接收的整个过程,注意固定和收集双方沟通洽商过程的证据(如往来函件、邮件、信息、微信聊天记录等)。前述证据的固定收集工作也能为潜在官司做好证据准备。

(3)积极履行避免损失扩大的义务

基于诚实信用原则,不可抗力事件发生时,债务人负有采取积极措施尽量减少或避免损失扩大的义务。施工企业要注意的是,应积极履行避免损失扩大的义务。如果施工单位在疫情发生时应采取措施避免或减少损失的扩大而未采取,则根据其过错程度由其承担相应的责任。

(4)密切、敏锐地关注政策形势,及时利用政策便利消减法律风险或降低、减少经济损失。密切关注新冠疫情及对合同履行的实际影响情况变化,根据企业自身情况,及早应对。

(5)特别提示:如果施工单位对推迟上班、隔离措施等,无法开展全部内部自查评估工作的,稳妥起见,一旦发现项目上切实存在合同难以履行的情况,不必纠结究竟是不可抗力还是情势变更,尽快履行通知义务,第一时间向发包人、监理人发出不可抗力通知,建议附上相关政府部门文件作为佐证。这样做可尽量避免丧失主张不可抗力免责的权利或避免对扩大的损失不能免除责任,而即便最后不可抗力的主张难以得到支持,事后也可以寻求情势变更或公平原则等的救济。

希望各施工单位在了解新冠疫情法律定性及救济手段的基础上,以公平诚信为基石妥善处理新冠疫情对合同履行的影响,一方面应当合理分担风险,尽量争取寻求合理解决方案、友好协商地解决相关问题,并以书面补充协议形式固定下来;另一方面也要树立以诉讼或仲裁解决纠纷的底线思维,做好证据收集和准备工作,以争取最好的结果。

相信在党和国家的领导下,在全国人民共同努力下,我们定能战胜新冠疫情!

【1】17世纪之前的欧洲人认为天鹅肯定是白色的,但当在澳大利亚发现黑天鹅后,这个不可动摇的信念崩溃了。由此,黑天鹅事件,寓意不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变一切。

【2】来源于最高院曹守晔法官,最高人民法院《关于适用〈^v^合同法〉若干问题的解释(二)》之情势变更问题的理解与适用,载于《法律适用》,2009年第8期。

【3】同上。

【4】最高人民法院关于印发《全国经济审判工作座谈会会纪要》的通知[法发(1993)第8号]:

(六)树立商业风险意识,公正处理损失的承担。

市场对从事经营活动的当事人来说,既有机遇,也有风险。人民法院作为商品交易纠纷的最终裁判,要按照法律规定、商业习惯,注意正确确定风险的承担。应当由某一当事人承担的风险损失,不应转嫁给其他人。一方当事人在对方严重违约时采取合理的自我保护措施的,应当给予支持。由于不可归责于当事人双方的原因,作为合同基础的客观情况发生了非当事人所能预见的根本性变化,以致按原合同履行显失公平的,可以根据当事人的申请,按情势变更的原则变更或解除合同。

【5】来源于最高院 曹守晔法官,最高人民法院《关于适用〈^v^合同法〉若干问题的解释(二)》之情势变更问题的理解与适用,载于《法律适用》,2009年第8期。

【6】同上。

【7】同上。

相关范文推荐

    同学周年聚会主持词(优秀9篇)

    每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面

    最新电路安装工程合同(实用5篇)

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板

    开幕式领导发言稿 军训开幕式领导发言稿(精选5篇)

    范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我

    白酒委托加工合同(大全5篇)

    合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的最新

    最新居间租赁合同(大全5篇)

    随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我给大家

    2023年中介房产合同(汇总6篇)

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大

    最新针织企业合同(精选5篇)

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新

    最新会议服务合同(优质5篇)

    在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

    最新退休人员合同签订 退休返聘合同(实用8篇)

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文

    2023年语文教研组工作汇报发言稿(模板5篇)

    在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。