在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇一
乙方:________________
根据《中华人民共和国民法典》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称:________型广告塔______座
2、工程地点:
二、工程内容:
1、依据甲乙双方确认的______________施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍____漆,工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《________________》型广告塔______座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套。
三、承包方式和造价:
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.。
四、工程价款支付、结算方式:
付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的____%,计人民币________元;钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的____%,计人民币________元;之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价________元的______%;合计人民币______元______座广告塔共计________元;3%作为乙方的保修保障金合计人民币________元,满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款。
五、工程期限为______天,其中加工配件______天,运输______天,安装______天。
六、双方责任
甲方责任
1、甲方负责广告塔的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每天每人__元计,工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场20米以内,由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
3、原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天________元。
6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。
7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔进行处理或拍卖,同时此合同终止。
乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔结构安全性。广告牌设计基本风压为___/2。广告塔质保期为______年,保修期为______年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失;如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的__%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害或停电原因,工期顺延。
5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过。
6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。
7、在保修期内,乙方首年对广告塔维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。
8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。
七、违约责任:如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。
八、附属文件:
《______钢结构广告塔主体安装质量验收表》
附则:
合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附属文件共同遵守。
本合同一式两份,具有同守效力,甲、乙双方各持一份。
经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更,附变更备忘录。
本合同附广告塔验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》、____省工程建设标准《______________》________。验收手续一式两份,甲乙双方各持一份。
本合同从甲方首期付款到乙方账户之日起生效。
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇二
受托方:
合同书
合同书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,本着友好合作,互惠互利的原则,经过充分友好协商,达成如下协议。
一、媒体简述:
1、媒体内容:
2、媒体说明:
二、合同期限及付款方式:
1、合同期限为 年,总价款为 时间自 年 月 日 至 年 月 日止。
2、付款方式:
3、乙方指定账户信息如下:
户名:
开户行:
账户:
乙方另行指定账户应以书面形式通知甲方。
三、甲方的权利和义务:
四、乙方的权利和义务: 。
五、违约责任:
1、甲乙双方均需严格履行本合同的各项条款,如有违反,则视为违约,违约方应该赔偿守约方总价款的 作为违约金。
2、如因本合同发生纠纷,首先应双方协商解决,协商不成,可向临沂市仲裁委员会申请仲裁,也可以向临沂市人民法院提起诉讼。
六、法律效应:
甲乙双方根据国家有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守执行。在本合同执行过程中,如与政府部门的法律条文相抵触时,以政府的法律条文为准则,双方协调解决。
本合同一式两份,均具同等法律效应。双方各执一份,自签字盖章之日起生效,本合同中未尽事宜,双方另行协商。
甲方: 乙方:
代表: 代表 :
签订日期:
年 月 日 签订日期: 年 月 日
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇三
承租方(以下简称乙方):
1.名称:
2.规格与面积:
3.位置:
甲方出租该广告牌给乙方使用,其相关的户外广告发布审批,用电,版面维护,更换,喷绘,安装及广告内容等均由乙方负责并自行承担全部费用。
1.广告牌租赁期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。
2.租赁期满后,甲方另行出租时,在同等条件下,乙方享有优先承租原广告牌的权利。如乙方续租,须提前两个月书面向甲方提出申请。
1.租金每块 元/年,每块面积 平米,大写: 。
2.租金支付方式及结算:
采用一次性付清方式,在合同生效后的 日内,乙方以转账方式向甲方支付租金总额人民币 元(大写: )。
出租方(签章): 承租方(签章):
年 月 日
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇四
委托方: (以下简称甲方)
承揽方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,经双方友好协商一致,在平等互利的基础上签订以下合同条款,以便合同双方共同遵守。
一、广告承揽要求
1、项目类型:
2、发布地点:
3、版面及图案:
4、规格:
5、发布时间:
6、材料要求:
7、其他要求:
二、广告费及付款方式
1、广告费:
2、付款方式及依据:
(1)、合同签定后 个工作日内,甲方预付乙方广告费用的 %,即人民币 元整。
三、广告验收
乙方在广告制作、安装完成,并在约定地点发布后通知甲方最终验收。
四、广告质保期和维护
1、自甲方终验收合格之日起广告布破损、变色或安装不牢固等),乙方负责无偿修复或重作。
2、乙方负责广告牌的安全、养护和维修。一般故障的,乙方应在24小时内修复,修复时间最长不得超过48小时。
五、安全施工
1、乙方在广告安装之前,首先应检查甲方原有的广告支架是否安全、牢固、是否存在安全隐患、是否满足本合同广告的安装发布,如果存在前述任何一种情况,乙方有义务书面告知甲方进行更换支架或采取其他补救措施,否则,造成任何安全事故或最终导致广告安装不合格的,责任由乙方承担。
2、乙方在制作、安装、养护和维修广告过程中,应当按规范安全、文明施工。乙方负责制作、安装人员以及周边人员的安全,在制作、安装、养护和维修广告过程中所造成的人员伤亡事故或损害第三人权益的,由乙方负责。
六、 违约责任
2、乙方不能按期履行合同的,每逾期一天,按日千分之三向甲方偿付违约金。乙方逾期天以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方应全额返还甲方已付的广告费,并承担违约责任。
3、乙方制作发布的广告不符合合同约定要求的,须按甲方要求进行返工或重作直至符合合同约定要求,返工或重作应在合同期限内完成,因此造成履行延期的,按本条第2款偿付违约金。
七、纠纷解决方式
若发生合同纠纷,双方友好协商解决,协商不成的,可依法向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他事项
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,单方不得擅自更改。
2、本合同壹式贰份,双方各执壹份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
签订日期: 签订日期:
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇五
地址: 负责人: 电话:
被告:
注册地址:
营业执照注册号: 法人代表:办公地址: 邮编:438300
2、判令被告支付原告合同违约金人民币元;
3、判令被告抵合同款的商铺a2126合同无效,退给原告款人民币元;
4、判令被告承担原告的诉讼费。
广告费,被告不覆行合同约定,严重违约,并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付,根本就没有约定以商铺抵广告费,但因为被告迟迟不支付原告广告费,要求将最初合同作废重新签订新的合同,是为了达到将商铺抵部分广告费的目的,原告没有办法才同意重新签订租赁合同,新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款,原告多次去被告公司讨要,被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续(a2126)。剩下的广告款原告多次去被告催要,公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣,原告也想了办法,但最终都无法答成。一年都过去了,被告经办人员及领导不理睬逃避支付,至今未果,故原告没有办法诉至贵法院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
申诉人:
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇六
乙方(广告主):集团
一、广告形式:路牌
二、广告位置:市区路号
三、广告规格:
四、广告期限:自年月至年月,共计年。实际发布时间以《验收报告》中确认的发布时间为准。
五、广告价格:
2、广告费的支付:第一期款:签定合同后日内,乙方向甲方支付广告费,计万元。
六、双方责任:
1、甲方负责户外广告报批手续,广告稿样审批,验收及发布期的保修维护。
2、甲方负责提供广告样件,甲方负责将广告稿样报有关部门审批,审批不合格,稿样退回乙方修改。稿样一经确认即作为制作及验收的有效依据,为本合同附件,与本合同一并保存。乙方再提出与稿样不同要求所发生的费用由乙方负担,由此而耽误的广告发布时间,甲方不予顺延。
3、甲方收到乙方第一期款,及广告稿样经确认后(30)天内,完成制作。制作完成后3天内,甲、乙、制作三方共同验收,验收合格,乙方在《验收报告》上签章,乙方接到甲方通知,不及时验收,超过____日后,甲方视同乙方验收合格。
4、乙方应按期付款,如乙方不按期付款,甲方有权终止本合同并广告位置不予保留。
5、广告发布期间,如因甲方责任造成广告发布终止由甲方承担责任;如因乙方责任造成广告发布终止由乙方承担责任;如因不可抗力造成广告发布终止,甲乙双方友好协商解决。
七、合同续签:
合同期满前1个月,双方可重新商讨延长本合同事宜。同等条件下,乙方享有优先权。如合同期满乙方未办理续签手续,乙方不再享有优先权,广告位置不予保留。
八、任何一方违反合同,双方协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
九、附则:
1、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
2、合同附件一式两份,甲乙双方各一份。
3、合同中未尽事宜或本合同如需修改,可签订补充合同。
4、本合同自签字盖章之日生效。
甲 方: 乙方:
代表: 代表:
最新户外广告租赁的合同 户外广告合同实用篇七
乙方(广告主):_____________________
合同编号:___________________________
签约地点:___________________________
签约时间:__________年_____月______日
一、广告形式
路牌
二、广告位置
三、广告规格
四、广告期限
自______年_____月至_____年_____月,共计______年。实际发布时间以《验收报告》中确认的发布时间为准。
五、广告价格
1.广告费:含发布费、占地费、维修费、保险费、基础架制作费,单价:_____万元/块,_____块。年合计______万元。
2.广告费的支付:第一期款:签定合同后15日内,乙方向甲方支付广告费,计_____万元。
六、双方责任
1.甲方负责户外广告报批手续,广告稿样审批,验收及发布期的保修维护。
2.甲方负责提供广告样件,甲方负责将广告稿样报有关部门审批,审批不合格,稿样退回乙方修改。稿样一经确认即作为制作及验收的有效依据,为本合同附件,与本合同一并保存。乙方再提出与稿样不同要求所发生的费用由乙方负担,由此而耽误的广告发布时间,甲方不予顺延。
3.甲方收到乙方第一期款,及广告稿样经确认后(30)天内,完成制作。制作完成后3天内,甲、乙、制作三方共同验收,验收合格,乙方在《出国留学验收报告》上签章,乙方接到甲方通知,不及时验收,超过3日后,甲方视同乙方验收合格。
4.乙方应按期付款,如乙方不按期付款,甲方有权终止本合同并广告位置不予保留。
5.广告发布期间,如因甲方责任造成广告发布终止由甲方承担责任;如因乙方责任造成广告发布终止由乙方承担责任;如因不可抗力造成广告发布终止,甲乙双方友好协商解决。
七、合同续签
合同期满前1个月,双方可重新商讨延长本合同事宜。同等条件下,乙方享有优先权。如合同期满乙方未办理续签手续,乙方不再享有优先权,广告位置不予保留。
八、任何一方违反合同,双方协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
九、附则
1.本合同一式两份,甲乙双方各一份。
2.合同附件一式两份,甲乙双方各一份。
3.合同中未尽事宜或本合同如需修改,可签订补充合同。
4.本合同自签字盖章之日生效。
甲方 乙方