注册监理工程师考试心得（实用19篇）

答：取得中华人民共和国监理工程师执业资格证书的申请人，应自证书签发之日起3年内提出初始注册申请。逾期未申请者，须符合近三年继续教育要求后方可申请初始注册。

申请初始注册需提交下列材料：

2、《中华人民共和国监理工程师执业资格证书》复印件;

3、身份证件(身份证或军官证、警官证等)复印件;

6、逾期初始注册的，应提交达到继续教育要求证明的复印件。

答：没有在规定时间内申请者，须符合近三年继续教育要求后方可申请初始注册。注册监理工程师在每一注册有效期(3年)内应接受96学时的继续教育，其中必修课和选修课各为48学时。

必修课48学时每年可安排16学时。选修课48学时按注册专业安排学时，只注册一个专业的'，每年接受该注册专业选修课16学时的继续教育;注册两个专业的，每年接受相应两个注册专业选修课各8学时的继续教育。

答：监理工程师考试通过以后，请考生携带相关材料，到各报名点或其他指定地点办理监理工程师执业资格证书。

领取方式：

携带资料：

领取须持本人身份证(护照或驾照)原件、成绩单、准考证原件。

代领人须持本人身份证原件及上述要求的证件。

(以上信息仅供参考，具体要求以当地规定为准)

注册监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。考试设4个科目，考试分4个半天进行。监理工程师执业资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人事(职改)部门颁发人事部统一印制的、人事部与建设部用印的`中华人民共和国《监理工程师执业资格证书》。该证书在全国范围内有效。未取得注册证书和执业印章的人员，不得以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动。

其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，采用网络阅卷，在专用的答题卡上作答，注意事项：

1、答题前要仔细阅读答题注意事项(答题卡首页);

2、严格按照指导语要求，根据题号标明的位置，在有效区域内作答;

3、为保证扫描质量，须使用钢笔或签字笔(黑色)作答;

4、该科目阅卷工作由全国统一组织实施，具体事宜另行通知。

导语：监理工程师执业资格考试由建设部和人事部共同负责组织协调和监督管理。其中建设部负责组织拟定考试科目，编写考试大纲、培训教材和命题工作，统一规划和组织考前培训。人事部负责审定考试科目、考试大纲和试题，组织实施各项考务工作;会同建设部对考试进行检查、监督、指导和确定考试合格标准。就跟随百分网小编一起去了解下吧，想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

包括通读和详细阅读，甚至是对教材目录和前言或者序的阅读。

一般情况下，拿到一本书，为了了解书的大概内容，首先还是要把书的目录认真阅读一下，这样心里便有了一个大的框架。然后再结合目录对书中各章各节的内容了解一下，对整本书也就有了一个大概的了解，重点难点在哪里，便有了一个自己的初步印象。然后通读注册监理工程师考试复习方法注册监理工程师考试复习方法。

接下来便需要结合考试大纲对教材进行客观的了解了，重点在哪里，最好在教材上勾画出来，以便于应试。

最后就是逐渐的在复习过程中的详细地阅读了。既然是详细，那就要认真地一字不落的把边边角角的部分全部需要看到。

这里包括列提纲、对比联系等一些方法。

对比也就是一些相似或者相反地知识点，就可以通过对比联系的方法来加深理解，从而达到掌握的目的。

另外再辅以自己记忆的.一下小窍门，比方说顺口溜等，把难掌握的内容掌握了!

还有一个下下策，就是一些实在不能理解的内容，也得死记硬背下来。

虽然社会目前是鄙视这种方法的，但是其实是一个较为行之有效的方法，通过解题一则可以把握各个知识点的出题方式与规律，二则锻炼了自己的实战能力，三是往往会让大家意外发现自己原来不注意的小知识点和一些小技巧等等。见得多做得多，到最后考试的时候才能胸有成竹，以不变应万变。

大家在做练习题的时候也要注意下面几点：

然后铺散开，相关的内容都有什么，其他可能的出题方式是什么，等等，又是由点及面，会让自己受益匪浅注册监理工程师考试复习方法监理工程师。

(3)要充分利用每道题的价值。如选择题，选出正确选项后还应指出其他选项为什么错;计算题还有没有其他解法(一题多解);题目条件发生改变后，解题方法会发生什么改变(一题多变)等。

(4)另外一个就是做题的过程也要紧密联系考试用书，哪里不明白的，一定要在书上找出明确的答案，自己对这个知识点的疏忽是由于什么原因造成的也要及时总结，避免以后犯这样的错误。

(5)历年真题是一定要做的，不光单纯的做，还要认真研究，虽然理论上是说各年和各年的考题是不能重复的，单是其实重点的知识点是有数的，所以通过对真题的研究，可以让大家摸清考试规律和出题的大概方式，能节约很多时间和精力。

四、最后是复习考试的时候需要非常注意的，一定要做到下面两点，一要有计划，二要坚持!

在当前不规范的建筑市场中，部分建筑企业在工程招标中违背游戏规则，以超低价中标后，便想通过降低工程质量、不合格的变更索赔、无根据地增加工程量等途径来实现"失之东隅，收之桑榆"的目的，此时监理如果立场不坚定，缺乏职业道德、丧失诚信原则，就很有可能被主动射过来的"糖衣炮弹"俘获。还有，个别监理从业者本身就心术不正，要么主动和少数不规范的施工单位沆瀣一气，要么或遮遮掩掩或肆无忌惮地吃拿卡要，这种和施工单位的不健康关系，是和"第三方监理"的工作宗旨背道而驰的。

最近更新：

“监理工程师”，是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。那么监理工程师的考试应该做好哪些准备呢？下面就来和小编一起看看监理工程师考试心得吧。

一定要弄清楚如下内容：

3、监理概述，其中以三个重要文档（监理大纲、监理规划、监理实施细则）、以及总监、专业监理师、监理人员的职责分工为重点，其常见考点是他们之间的区别与不同，如不同监理人员的岗位分工，那些是由总监做的，那些是由专业监理师做，那些是监理人员应该做的，都应分清楚；同时三个重要文档，什么阶段是监理大纲、什么阶段是监理规划等等都是应该分析清楚，同时也要注意，监理规划、监理实施细则文档里应包含的内容有哪些。关于监理概述这方面的区别与职责，我的笔记个人心得笔记写得很清楚，若哪些感兴趣的，不防看看下载附件看看。

信息系统基础知识，包括如下三大部分：

1、计算机技术基础---而它又包括：操作系统、计算机组成、计算机体系结构、性能评估这四部分，其中除了性能评估中有关可靠性、时钟周期、指令周期等方面的`计算外，大部分都是识记。

2、计算机网络----这是一个重点又是一个难点。它包括六大部分：网络体系结构、通信设备、网络安全、网络应用、网络管理、布线工程。这些知识点不单单是考识记，还需要理解相关原理。但有一个好消息的是，从历年的考试来看，这方面出题的难度，个人觉得是在下降，我记得在2002时还考过相关的路由器命令，但近两年则几乎没有相关路由器、交换器的命令，故对于基础薄弱的人来说，当然是好事，不过对于从事监理行业的人员来说，这些都是做为一个监理人员都应具备的基本知识，故建议为了自己将来有更好的发展，还是多看看相关书箱，如ccna书或华为3com方面的，因为我们毕竟不只是为了一个证书！！当然最后一个比较重要的事还需去关注工信部关于这方面的监理标准及实施标准，从目前的考试题来看，这方面出题的分数越来越多。

3、信息系统与软件工程---这是信息系统监理的另一块，它包括的内容有9大部分：开发方法、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试、软件维护、软件项目管理、面向对象方法、数据库系统，这块知识点是个人认为最难自学的地方，因为它很多的理论都需要你身生参于项目，用到时才能理解到它的好与坏。当然为了考试通过，我也在这块做了一些个人心得笔记，希望能给大家一些启发，详情见我的附件。

对于基础薄弱，但实际工作经验丰富的考生，应加强在基础知识的识记，方可通过考试。

监理工程师执业资格考试由建设部和人事部共同负责组织协调和监督管理。其中建设部负责组织拟定考试科目，编写考试大纲、培训教材和命题工作，统一规划和组织考前培训。人事部负责审定考试科目、考试大纲和试题，组织实施各项考务工作;会同建设部对考试进行检查、监督、指导和确定考试合格标准。

包括通读和详细阅读，甚至是对教材目录和前言或者序的阅读。

一般情况下，拿到一本书，为了了解书的大概内容，首先还是要把书的目录认真阅读一下，这样心里便有了一个大的框架。然后再结合目录对书中各章各节的内容了解一下，对整本书也就有了一个大概的了解，重点难点在哪里，便有了一个自己的初步印象。然后通读注册监理工程师考试复习方法注册监理工程师考试复习方法。

接下来便需要结合考试大纲对教材进行客观的了解了，重点在哪里，最好在教材上勾画出来，以便于应试。

最后就是逐渐的在复习过程中的详细地阅读了。既然是详细，那就要认真地一字不落的'把边边角角的部分全部需要看到。

这里包括列提纲、对比联系等一些方法。

对比也就是一些相似或者相反地知识点，就可以通过对比联系的方法来加深理解，从而达到掌握的目的。

另外再辅以自己记忆的一下小窍门，比方说顺口溜等，把难掌握的内容掌握了!

还有一个下下策，就是一些实在不能理解的内容，也得死记硬背下来。

虽然社会目前是鄙视这种方法的，但是其实是一个较为行之有效的方法，通过解题一则可以把握各个知识点的出题方式与规律，二则锻炼了自己的实战能力，三是往往会让大家意外发现自己原来不注意的小知识点和一些小技巧等等。见得多做得多，到最后考试的时候才能胸有成竹，以不变应万变。

然后铺散开，相关的内容都有什么，其他可能的出题方式是什么，等等，又是由点及面，会让自己受益匪浅注册监理工程师考试复习方法监理工程师。

(3)要充分利用每道题的价值。如选择题，选出正确选项后还应指出其他选项为什么错;计算题还有没有其他解法(一题多解);题目条件发生改变后，解题方法会发生什么改变(一题多变)等。

(4)另外一个就是做题的过程也要紧密联系考试用书，哪里不明白的，一定要在书上找出明确的答案，自己对这个知识点的疏忽是由于什么原因造成的也要及时总结，避免以后犯这样的错误。

(5)历年真题是一定要做的，不光单纯的做，还要认真研究，虽然理论上是说各年和各年的考题是不能重复的，单是其实重点的知识点是有数的，所以通过对真题的研究，可以让大家摸清考试规律和出题的大概方式，能节约很多时间和精力。

四、最后是复习考试的时候需要非常注意的，一定要做到下面两点，一要有计划，二要坚持!

导语：监理工程师执业资格考试由建设部和人事部共同负责组织协调和监督管理。其中建设部负责组织拟定考试科目，编写考试大纲、培训教材和命题工作，统一规划和组织考前培训。人事部负责审定考试科目、考试大纲和试题，组织实施各项考务工作;会同建设部对考试进行检查、监督、指导和确定考试合格标准。想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

包括通读和详细阅读，甚至是对教材目录和前言或者序的阅读。

一般情况下，拿到一本书，为了了解书的大概内容，首先还是要把书的目录认真阅读一下，这样心里便有了一个大的框架。然后再结合目录对书中各章各节的内容了解一下，对整本书也就有了一个大概的了解，重点难点在哪里，便有了一个自己的初步印象。然后通读注册监理工程师考试复习方法注册监理工程师考试复习方法。

接下来便需要结合考试大纲对教材进行客观的了解了，重点在哪里，最好在教材上勾画出来，以便于应试。

最后就是逐渐的在复习过程中的详细地阅读了。既然是详细，那就要认真地一字不落的把边边角角的部分全部需要看到。

这里包括列提纲、对比联系等一些方法。

对比也就是一些相似或者相反地知识点，就可以通过对比联系的方法来加深理解，从而达到掌握的目的。

另外再辅以自己记忆的一下小窍门，比方说顺口溜等，把难掌握的内容掌握了!

还有一个下下策，就是一些实在不能理解的内容，也得死记硬背下来。

虽然社会目前是鄙视这种方法的，但是其实是一个较为行之有效的方法，通过解题一则可以把握各个知识点的出题方式与规律，二则锻炼了自己的实战能力，三是往往会让大家意外发现自己原来不注意的小知识点和一些小技巧等等。见得多做得多，到最后考试的时候才能胸有成竹，以不变应万变。

大家在做练习题的时候也要注意下面几点：

然后铺散开，相关的内容都有什么，其他可能的出题方式是什么，等等，又是由点及面，会让自己受益匪浅注册监理工程师考试复习方法监理工程师。

(3)要充分利用每道题的价值。如选择题，选出正确选项后还应指出其他选项为什么错;计算题还有没有其他解法(一题多解);题目条件发生改变后，解题方法会发生什么改变(一题多变)等。

(4)另外一个就是做题的过程也要紧密联系考试用书，哪里不明白的，一定要在书上找出明确的答案，自己对这个知识点的疏忽是由于什么原因造成的也要及时总结，避免以后犯这样的错误。

(5)历年真题是一定要做的，不光单纯的做，还要认真研究，虽然理论上是说各年和各年的考题是不能重复的，单是其实重点的知识点是有数的，所以通过对真题的研究，可以让大家摸清考试规律和出题的大概方式，能节约很多时间和精力。

1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有(bde )。

a.合同主体不变，仍为甲乙公司

b.转让必须征得乙公司同意

c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

e.丙公司应承担与主债务有关的从债务

2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。

a. 支付违约金 b. 赔偿损失

c. 采取补救措施 d. 追缴财产

e. 继续履行

3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至(ad )之日止，以先发生者为准。

a.工程所有人签发完工验收证书

b.承包人完成施工任务

c.工程所有人组织工程验收

d.工程所有人实际占用全部工程

e.保修期满

4.关于合同成立时间的说法，正确的是(abd )。

a.要式合同自双方当事人签字时成立

b.不要式合同在承诺生效时成立

c.要式合同在承诺生效时成立

d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立

e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立

5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。

a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题

b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭

c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权

d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同

e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提

6.委托监理合同中，属于监理人的义务包括(abd )。

a.按合同约定派驻人员

b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

d.负责工程施工中有关各方的协调管理

e.负责办理施工有关的行政批准手续

7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( abc)。

a.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

b.工期按实际延误的工日顺延

c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

d.付给勘察机构适当的利润

e.继续提供必要的生活条件

8.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括(bd )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

9.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。

a.施工中发现文物的保护费用

b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

c.承包人施工中出现安全事故的相应费用

d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

e.超出设计图纸范围工程量中的材料费

10.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。

a.工程师书面指令

b.施工会议纪要

c.招标文件中的投标须知

d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

e.检查和试验记录

2016年监理工程师考试将于5月份进行，为了能让考生们更好的、更有准备的进行考试，下面百分网小编为大家搜索整理了关于注册监理工程师考试3大答题技巧，欢迎参考阅读，希望对你有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

标准化考试考生最易出现的问题是填涂不规范，以致在机器阅卷中产生误差。克服这类问题的简单方法是要把铅笔削好。铅笔不能削尖削细，而应相对粗些，且应把铅笔尖削磨成马蹄状或者直接把铅笔削成方形，这样一个答案信息点最多只涂两笔就可以涂好，既快又标准。

在考试中要十分注意，不要漏涂、错涂试卷科目和考号。在接到答题卡后不应忙于答题，而应在监考老师的统一组织下将答题卡的表头按要求进行“两填两涂”，即用蓝色或黑色铅笔、圆珠笔填写姓名、填定准考证号;用2b铅笔涂黑考试科目、涂黑准考证号。

审涂分离移植法。这种方法是考生在接到试题后，不急于在答题卡上作答，而是先审题，并将自己认为正确的答案轻轻标记在试卷相应的题号上。审题后再仔细推敲自己选择的答案是否正确，经反复检查确认不再改动后，再依次移植到答题卡上来。审涂结合并进法。这种方法是考生在接到试题后，边审题，边在答题卡相应位置上填涂，边审边涂，齐头并进。审涂记号加重法。这种方法是考生在拿到试题后，一边审题，一边将选择的答案用铅笔在答题卡相应位置上轻轻记录(可以打勾或轻轻一画)。待审定确认不再改动后，再在记录的答题卡上加重涂黑。

选择题存在凭猜答得分的可能性，我们称为机遇分。这种机遇分对每个考生是均等的，只要正确把握这种机遇，就不会造在考试的不公平。

标准化考试用得比较多的是单选型选择题，例如四选一题型。回答这种题目，首先要注意题目说明中是否有答错倒扣分的规定，如没有，当遇到不能肯定选出正确答案的题目时，千万不要放弃，应该猜答。如果试题说明中有答错倒扣分的规定，对于一个干扰项也不能排除的题目，考生不要猜答。但是你若能肯定地排除一个或两个干扰项，余下的.选项可以猜答，这时得分的机遇大于失分的机遇。

多选型选择题不易猜答但仍有它的答题基本方法：

(1)消元法：多选题都是两个或两个以上答案是正确的，其干扰项(错误项)最多为两个，因此，遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉，余下的则为选项。

(2)分析法：将四个选择项全部置于试题中，纵横比较，逐个分析，去误求正，去伪存真，获得理想的答案。

(3)语感法：在答题中因找不到充分的根据确定正确选项时，可以将试题默读几遍，自己感觉读起来不别扭，语言流畅、顺口，即可确定为答案。

(4)类比法：四个选项中有一个选项不属于同一范畴，那么，余下的三项则为选择项。如有两个选项不能归类时，则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。

(5)推测法：利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手，配合自己平时积累的常识来判断其义，推测出逻辑的条件和结论，以期将正确的选项准确地选出。

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师考试理论法规题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

第 1 题

(2010年)采用非代理型cm模式时，cm单位一般在项目()阶段介入。

a.设计

b.立项

c.招投标

d.可行性研究

正确答案：a

第 2 题

建设项目管理咨询单位和project controlling咨询单位两者服务的()不尽相同。

a.对象

b.内容

c.性质

d.方式

正确答案：a

第 3 题

在cm模式中，cm单位与设计单位之间是()关系。

a.合同

b.指令

c.总分包

d.协调

正确答案：d

第 4 题

下列关于工程监理保修阶段主要工作内容的表述，错误的是()。

a.检查和记录工程质量缺陷

b.对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属

c.审核修复方案

d.监督修复过程并撰写验收报告

正确答案：d

第 5 题

在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制()的要求。

a.全过程控制

b.全方位控制

c.系统控制

d.动态控制

正确答案：c

第 6 题

(2009年)建设工程施工实行平行发包时，若业主委托多家监理单位实施监理，则“总监理工程师单位”在监理工作中的主要职责是()。

a.协调、管理各承建单位的工作

b.协调、管理各监理单位的工作

c.协调业主与各参建单位的关系

d.协调、管理各承建单位和监理单位的工作

正确答案：b

第 7 题

“在被要求对其他咨询工程师的工作进行审查的'情况下，要以适当的职业行为和礼节进行”这是fidic道德准则中的()的要求。

a.对社会和职业的责任

b.公正性

c.对他人的公正

d.正直性

正确答案：c

第 8 题

从组织最高管理者到最基层实际工作人员之间的等级数量是()。

a.管理跨度

b.管理职能

c.管理层次

d.管理级次

正确答案：c

第 9 题

(2008年)《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，且延期以()为限，每次不超过3个月。

a.1次

b.2次

c.3次

d.4次

正确答案：b

第 10 题

在风险事件发生后，风险管理的首要目标是()。

a.确定风险对策的最佳组合

b.系统全面识别风险

c.使实际损失减少到最低程度

d.保证满足质量要求

正确答案：c

第 11 题

建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是()。

a.监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作作出全面、系统的组织和安排

c.监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据

d.监理单位对项目监理机构的工作进行考核，其主要依据之一就是监理规划

正确答案：b

第 12 题

下列费用中，属于监理直接成本的是()。

a.管理人员工资、津贴等

b.监理辅助人员的工资、津贴等

c.承揽监理业务的有关费用

d.业务培训费

正确答案：b

第 13 题

建设工程实施过程中，局部工程延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间()。

a.存在等值关系

b.存在等比例关系

c.存在正相关关系

d.无直接联系

正确答案：d

第 14 题

合作企业则允许外国合作者在合作期限内先行收回投资，合作期满时，企业的()归中国合作者所有。

a.所得利润

b.全部流动资产

c.全部固定资产

d.注册资本

正确答案：c

第 15 题

“汽车的制动系统失灵”属于()。

a.偶然风险因素

b.自然风险因素

c.道德风险因素

d.心理风险因素

正确答案：b

第 16 题

(2010年)当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的()。

a.系统控制

b.动态控制

c.全过程控制

d.全方位控制

正确答案：a

第 17 题

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。

a.4

b.3

c.2

d.1

正确答案：c

第 18 题

(2009年)下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是()。

a.提高功能和质量要求，需要适当延长工期

b.提高功能和质量要求，需要增加一定的投资

c.提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用

d.增加质量控制的费用，有利于保证工程质量

正确答案：c

第 19 题

建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指进度控制的()。

a.合同措施

b.经济措施

c.技术措施

d.组织措施

正确答案：c

第 20 题

下列关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间的关系的表述中，正确的是()。

a.监理大纲的内容比监理规划的内容更全面、更翔实

b.监理实施细则应在监理规划的基础上进行编写

c.监理大纲应按监理规划的有关内容编写

d.三者编写顺序为监理规划、监理大纲和监理实施细则

正确答案：b

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理重点考试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。

a.注册资金到位

b.公司成立

c.工商行政管理机关核准登记

d.建设行政主管部门颁发资质证书

2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理 b.法定代理 c.指定代理 d.转代理

3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置 b.保证 c.定金 d.质押

4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。

a.全部消灭

b.还有100 万元

c.还有150 万元

d.还有180 万元

5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。

a.招标公告

b.资格预审合格通知书

c.投标书

d.中标通知书

6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。

a.订立合同时订立地

b.履行合同时订立地

c.订立合同时履行地

d.履行合同时履行地

7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

a.自行

b.请求主管部门

c.请求人民法院

d.请求工商行政管理部门

9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。

a.无效合同从订立时起就没有法律效力

b.建设主管部门有权确认合同无效

c.一方当事人无权确认合同无效

d.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的'通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。

a.要约到达受要约入之前

b.受要约人发出承诺通知之前

c.承诺通知到达要约人之前

d.受要约人发出承诺通知之后

11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

a.要约生效

b.承诺生效

c.附生效条件的合同条件具备

d.附生效期限的合同期限届至

12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。

a.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

d.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。

a.必须征得对方同意

b.无须征得对方同意，但应提供担保

c.无须征得对方同意，但要通知对方

d.无须征得对方同意，也无须通知对方

14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。

a.质量 b.工期 c.解决争议 d.结算

15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

a.发布招标公告、开标、审查投标人资格

b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。

a.由招标人组织，费用也由招标入承担

b.由招标人组织，费用由投标人承担

c.由投标人组织，费用也由投标人承担

d.由投标人组织，费用由招标人承担

18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。

a.投标人 b.招标人

c.招标代理机构人员

d.招标单位的纪检部门人员

19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。

a.通知中标结果并退还投标保证金

b.通知中标结果，但不退还投标保证金

c.不通知中标结果，也不退还投标保证金

d.不通知中标结果，但退还投标保证金

20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

a.甲 b.乙 c.丙 d.丁

cabdc cacbb bdcdb bbaac

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。

a.法律规定

b.有利于实现债权人的目的

c.有利于实现债务的目的

d.有利于实现合同目的

2.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。

a.当事人必须是法人组织

b.意思表示真实

c.不违反法律或社会公共利益

d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力

3.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。

a.撤销合同，无需通知对方

b.撤销合同，但应当通知对方

c.解除合同，无需通知对方

d.解除合同，但应当通知对方

4.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

c.由排名第七的递补，维持六家投标人

d.重新进行资格预审

5.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

6.(2008年真题)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

a.3月1日

b.3月15日

c.3月18日

d.3月20日

7.(2009年真题)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分 包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

a.可以拒绝索赔

b.应承担全部责任

c.先行赔偿再向业主追索

d.代替分包商向工程师递交索赔报告

8.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。

a.自然终止

b.归于无效

c.仍然有效

d.可以撤销

9.(2008年真题)某材料采购合同中，双方约定的违约金是l0万元，由于供货方违约不能 交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无 其他损失)，若停工待料采购方的.损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( ) 万元。

a.10

b.20

c.30

d.50

10.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案：c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案：b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案：b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案：c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案：c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案：a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始，至12月5日止

b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止

d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a

以下是百分网小编精心为大家整理的关于全国注册监理工程师考试证书怎么注册的问题解决办法，希望对大家有所帮助!更多内容请关注应届毕业生网!

注册监理工程师实行注册执业管理制度。

取得资格证书的人员，经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。

注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。

取得资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门初审，国务院建设主管部门审批。

取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请;省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批;符合条件的，由国务院建设主管部门核发注册证书和执业印章。注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，由注册监理工程师本人保管、使用。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

对申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起20日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，应当在20日内审批完毕并作出书面决定，并自作出决定之日起10日内，在公众媒体上公告审批结果。

对申请变更注册、延续注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起5日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，应当在10日内审批完毕并作出书面决定。

对不予批准的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

注册证书和执业印章是注册监理工程师的'执业凭证，由注册监理工程师本人保管、使用。

注册证书和执业印章的有效期为3年。

初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

申请初始注册，应当具备以下条件：

(一)经全国注册监理工程师执业资格统一考试合格，取得资格证书;

(二)受聘于一个相关单位;

(三)达到继续教育要求;

(四)没有本规定第十三条所列情形。

初始注册需要提交下列材料：

(一)申请人的注册申请表;

(二)申请人的资格证书和身份证复印件;

(三)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件;

(五)逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。

注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照本规定第七条规定的程序申请延续注册。延续注册有效期3年。延续注册需要提交下列材料：

(一)申请人延续注册申请表;

(二)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件;

(三)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

在注册有效期内，注册监理工程师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按本规定第七条规定的程序办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。

变更注册需要提交下列材料：

(一)申请人变更注册申请表;

(二)申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件;

(三)申请人的工作调动证明(与原聘用单位解除聘用劳动合同或者聘用劳动合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。

申请人有下列情形之一的，不予初始注册、延续注册或者变更注册：

(一)不具有完全民事行为能力的;

(三)未达到监理工程师继续教育要求的;

(四)在两个或者两个以上单位申请注册的;

(五)以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的;

(六)年龄超过65周岁的;

(七)法律、法规规定不予注册的其他情形。

注册监理工程师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：

(一)聘用单位破产的;

(二)聘用单位被吊销营业执照的;

(三)聘用单位被吊销相应资质证书的;

(四)已与聘用单位解除劳动关系的;

(五)注册有效期满且未延续注册的;

(六)年龄超过65周岁的;

(七)死亡或者丧失行为能力的;

(八)其他导致注册失效的情形。

注册监理工程师有下列情形之一的，负责审批的部门应当办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：

(一)不具有完全民事行为能力的;

(二)申请注销注册的;

(三)有本规定第十四条所列情形发生的;

(四)依法被撤销注册的;

(五)依法被吊销注册证书的;

(六)受到刑事处罚的;

(七)法律、法规规定应当注销注册的其他情形。

注册监理工程师有前款情形之一的，注册监理工程师本人和聘用单位应当及时向国务院建设主管部门提出注销注册的申请;有关单位和个人有权向国务院建设主管部门举报;县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门应当及时报告或者告知国务院建设主管部门。

被注销注册者或者不予注册者，在重新具备初始注册条件，并符合继续教育要求后，可以按照本规定第七条规定的程序重新申请注册。

问：证书注册(是否需要注册，到哪里注册)?

答：取得《监理工程师执业资格证书》者，须按规定向所在省(区、市)建设部门申请注册，监理工程师注册有效期为5年。有效期满前3个月，持证者须按规定到注册机构办理再次注册手续。

1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。

a.书面形式 b.澄清问题会

c.口头形式 d.询问

2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。

a.立项批准 b.资金到位

c.报建批准 d.成立法人

3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。

a.以评标价最低的标书为最优

b.以投标报价最低的标书为最优

c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

d.中标后按评标价格签订合同价

4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元损失

c.甲方赔偿乙方2万元损失

d.甲方赔偿乙方4万元损失

5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。

a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权

b.土地所有权

c.抵押人所有的机器、交通工具

d.抵押人的房屋及地上定着物

6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。

a.债权人与债务人

b.代理人与被代理人

c.法人与自然人

d.权利与义务

8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被查封的财产

d.抵押人所有的支票

10.合同法律关系的客体不包括(b)

a.物

b.法人

c.行为

d.智力成果