机保修合同（专业20篇）

合同协议的可行性和有效性需要根据具体情况进行评估和审查。合同协议范文的合理使用可以提高合同的可执行性和效力，减少纠纷的发生。

机保修合同（专业20篇）篇一

甲方:。

乙方：

一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)。

产品名称配置单价数量合计共计人民币(大写)：

二、技术支持与服务。

1.产品的技术标准符合国家标准。

主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

三、交货时间：交货地点：扬州。

交货方式：公路货运付款方式：现款。

四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

甲方：乙方：代表：代表：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

年月日年月日。

机保修合同（专业20篇）篇二

第一条经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________保修事宜特签订本合同。

第二条复印机状况：

1.机器型号___________________。

2.机器序号___________________。

3.主控板号___________________。

4.计数器读数_________________。

5.保修期_____________________。

6.销售单位___________________。

1.甲方机器出现问题时，请尽早和乙方联系，并详细通报机器使用状况及故障现象，以便及时解决。在甲方的复印机出现问题，乙方接到报修后，_____小时上门为甲方服务。

2.在保修期内，乙方根据甲方的机况，定期上门对机器进行维护保养。

3.在保修期内，如果机器需要更换配件，乙方只收取材料费，不再收维修费。

4.在保修期内，甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而发生质量问题导致机器出现故障，由乙方负责;否则由甲方负责。在保修期内，乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸，消耗材料及零配件，并免费送货上门和安装。

5.保修期内的差旅费，保修机器在乙方所在城市的市区，由乙方承担，在城区以外，由甲方承担。第四条根据复印机的状况，经双方协商同意，乙方收取甲方复印机年保修费为人民币_______________元。第五条本合同自交费之日起生效，有效期______年，自______年_____月____日至______年_____月_____日止。第六条本合同一式_______份，双方各执行_______份。第七条本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：__________乙方：___________。

委托代理人：__________法定代表人：____。

_____年_____月_____日。

_____年_____月_____日。

机保修合同（专业20篇）篇三

甲方:。

乙方:。

双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

一、保修设备附表:。

代码设备名称品牌型号机身号码数量。

联系人:。

电话:。

传真:。

邮编:。

设备使用地址:。

二、保修范围及服务方式:。

1.免费进行操作指导,技术咨询;。

2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;。

3.机器出现故障的应急维修:。

4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。

三、服务期限:从______年____月____日______年____月____日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围:。

因电压不稳而造成的机件损坏:。

因不按正常规则使用而造成的机件损坏;。

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;。

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;。

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准:。

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用xx元;。

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费xx元。

七、违约责任:。

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

九、其他事项:。

十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:。

乙方:。

委托代理人:。

地址:。

签订日期:______年____月____日

签订地点:。

机保修合同（专业20篇）篇四

甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

一、保修设备附表： 代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人： 电话： 传真： 邮编： 设备使用地址：

二、保修范围及服务方式：

1.进行操作指导，技术咨询；

2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；

3.机器出现故障的应急维修：

4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。

三、服务期限：从年月日至年月日.保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予更换。

五、以下情况不属乙方保修范围： 因电压不稳而造成的机件损坏： 因不按正常规则使用而造成的机件损坏； 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等； 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材； 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准：

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元；

2、甲方需乙方到____区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。

七、违约责任： 乙方提供给甲方的.耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由____市仲裁委员会仲裁。

九、其他事项：

十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址： 签订日期：________年____月____日 签订地点

机保修合同（专业20篇）篇五

发包人：(全称)承包人：(全称)。

为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;。

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年;。

(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：年;。

(4)供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期;。

(5)装饰装修工程为年;。

(6)其他项目年。

3质量保修责任。

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4质量保修费用。

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5质量保证金。

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6其它。

6.1双方约定的其它工程质量保修事项：质保期为壹年，其它需符合国家有关规定，出现问题由承包人负责保修并承担相关费用。

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

机保修合同（专业20篇）篇六

承包方：（乙方）_______________________。

工程名称：________________________。

本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

2、建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

3、建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

5、其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

1、屋面漏雨；

2、烟道、排气孔道、风道不通；

3、室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

4、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

5、门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

6、厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

7、外墙板漏水，阳台积水；

8、水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

9、室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

10、室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

12、因施工单位造成的其他质量问题。

三、保修责任。

施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

四、保修抵押金。

1、保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0％计算。

（2）单独承包装饰工程，按1.0％计算。

2、本工程保修抵押金为__________________元。

金额大写：____________________________。

五、保修抵押金返还。

工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

1、承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。

保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

2、单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

六、争议。

甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的'，可以采取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。

双方约定按第________种争议解决方式解决。

七、合同生效与终止。

1、本合同自订立之日起生效。

2、工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

八、合同份数。

1、本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

2、本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

承包方（施工保修单位）：

发包方（用户）：

______年____月____日。

机保修合同（专业20篇）篇七

鉴于乙方承包装修之甲方某公寓__号房屋工程已于年月日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

1.本工程保修期为年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期内工作范围为：

就装修工程所涉及全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

3.目前工程已存在的问题及乙方责任：

3.1花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

3.2护墙板的板面目前变形较重，乙方应于年月份前进行更换或整修。

3.3木门现已变形，乙方应于年月份前进行整修。

3.4壁纸卷边，乙方应于年月份前进行整修。

3.5厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。

3.6前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

4.乙方工作方式。

在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

5.法律责任。

乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

6.结算。

保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方。

7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

甲方:乙方: 。

代表：代表：

机保修合同（专业20篇）篇八

根据有关政策规定，经双方协商一致签订合同。

具体要求如下：

一、合同保修的.机器型号：_______________产品名称产品型号规格数量单价金额保修时间合计金额人民币：元备注：

二、保修地点：__________(外地客户另收取交通及食宿费用，其费用不计入保修费内)

三、付款方式：现结

五、其他

1.保修费用一年每台_____元，一年之内配件费用不到_____元的我公司将配以墨水或墨头形式抵消剩余款，配件价格和墨水、墨头价格具体附表格一。

如超出部份仍然按_____元作为收费。

2.当使用机器时有异常时，请填写好维修表传真到我司，我司将会在24小时内安排维修人员上门服务(节假日除外)。

3.机器在保修期间实行免费保修，终身维护。而消耗配件：如喷头等不属于保修范围。另因用户使用、维护、保管不当造成机器损坏或因不可抗拒力造成机器损坏，我司将实行另行收费维修。

4.合同一旦签订，我司将安排技术员对所保机器作全面检修及维护。

5.在保修期间我司汇总凭证以每次实行签单形式进行核算。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，未尽事宜双方协商解决，如因合同执行时发生的合同纠纷，由乙方所在地的仲裁机构裁决。

甲方：______________ 乙方：______________

地址：______________ 地址：______________

电话：______________ 电话：______________

传真：______________ 传真：______________

签名(盖章)：______签名(盖章)：______

签约日期：__________ 签约日期：__________

机保修合同（专业20篇）篇九

1、承保单位(甲方)责任：

2、甲方在合同期内免费维修，保养上述机器不收取费用。_(_更换零部件除外_)

3、甲方在合同期内每月按时上门对上述机器至少做一次常规保养，保证其复印效果。(新安装除外)

4、本合同所列的机器如出现故障，委托单位(乙方)随时通知甲方，甲方接到通知后应在八个工作小时内(节假日顺延)及时上门服务，以确保乙方的机器正常工作。

5、甲方有义务为乙方的'设备管理人员进行必要的维护保养培训。

6、合同期内，乙方所列机器需要更换零件，甲方应以优惠价格向乙方提供原装耗材及零配件。如因甲方提供的耗材质量问题引起机器故障，使乙方不能正常工作，由此造成的经济损失(即更换耗材、零配件所发生的费用)由甲方负全责。

1、乙方应严格按说明书正确操作机器。

2、乙方不得私自拆卸机器，不得请甲方以外人员维修机器，更不得私自更换零配件。否则，引起机器故障，甲方不负任何责任，由此产生的维修等费用由乙方负担。

3、乙方应使用由甲方提供的主要消耗材料，如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障，由乙方负全责。情况严重的，视同乙方放弃本合同，甲方不再承担任何责任。

4、机器属正常老化或损坏，乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。

5、乙方的正当权益受到损害时，有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用，向甲方主管领导投诉(电话：____________)。

本合同一式两份，甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。

委托单位(盖章)：

承保单位：

经办人：

经办人：

_年_月_日

_年_月_日

机保修合同（专业20篇）篇十

委托方（甲方）：

服务方（乙方）：

甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

一、保修设备附表：

代码。

设备名称。

品牌。

型号。

机身号码。

数量。

联系人：

电话：

传真：

邮编：

设备使用地址：

二、保修范围及服务方式：

1：免费进行操作指导，技术咨询；

2：修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；

4：定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于___次，保证设备运作正常。

三、服务期限：

从___年___月___日至___年___月___日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

四、质量保证：

乙方对所售的.配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围：

因电压不稳而造成的机件损坏：

因不按正常规则使用而造成的机件损坏；

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准：

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_____元；

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费___元。

七、违约责任：

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分___‰的滞纳金。

八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由___市仲裁委员会仲裁。

九、其他事项：

十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

委托代理人：

地址：

乙方：

委托代理人：

地址：

签订日期：

签订地点：

机保修合同（专业20篇）篇十一

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

甲方现委托乙方承担视频监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经过认真协商达成本协仪。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、双方的责任和义务。

1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

1）按时对工程、施工及工程进度实施监督和验收。

2）按时支付工程款。

2、乙方应按合同规定的'时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。

三、工程的时间和进度。

1、工期为自开工之日起个工作日内完工。

2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：

a、施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工。

b、因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度。

c、甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度。

d、在安装调试中停电小时以上或连续间歇性停电天以上。

e、因甲方决策不及时而影响工程进度。

f、因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度。

g、因不可抗力而延误工期。

3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。

4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、人力不可抗拒因素。

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在现场无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

五、工程及工程量的变更。

1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

六、工程验收。

1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。

2、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。

3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格；如甲方提出书面异议，甲乙双方应在日内达成处理意见。

4、甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收，视为验收合格。

5、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。

七、工程质量与售后服务。

1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。

2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。

3、乙方对工程实行年免费上门服务、设备免费保修，负责更换或修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、线路烧伤、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或设备损害，乙方提供有偿维修服务。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。

5、乙方在全部工程完工后，保证监控视频画面清晰流畅，乙方保证所提供的产品为原厂质量标准即以原厂说明书为准。能够完成手机和网络远程观看视频图像。

6、因甲方现场环境因素造成的灯光不足及图像干扰，由甲方负责。

八、工程造价。

工程总造价（含税）为：人民币元（大写：）。

九、工程付款方式。

合同签订之日，甲方支付乙方人民币元（大写：）。

十、违约责任。

1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。

3、如甲方未能按照合同条款向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。

4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。

5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

十一、解决合同争议的方式。

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

十二、清单见附件。合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

1、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收合格后，甲乙双方按照合同约定付款方式执行至付清合同总价款后终止。

3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。

4、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

机保修合同（专业20篇）篇十二

机保修合同（专业20篇）篇十三

机保修合同（专业20篇）篇十四

t作为医院的窗口科室，它的正常运营和图像质量直接关系到医院的形象，保修显得十分重要。因此，甲方公司特针对贵院推出如下保修服务：

1.全年技术保修费为：人民币______万元(大写：_______)整(具体价格由医院机器状况，院方支付能力及路途远近决定)。合同签订之日起_____日内一次付清。

2.如甲乙双方一次性签订______年全年保修合同，在一年内院方机器如未发生________万元(大写：_________)以上的零件更换费用，甲方将为乙方提供如下三项优惠方案，乙方可自行选择其一：a：甲方为乙方免费充气一次。b：甲方为乙方免费搬迁机器一次。c：其上一年保修费用中_____万元(大写：________)人民币转入第二年保修费用中。

3.如机器出现故障，乙方应及时电话与甲方联系维修。甲方将于____小时内为乙方提供电话指导服务，乙方技术人员在甲方工程师电话指导下，先自行维修或协助查到损坏的零件以便及时排除故障或检查到应带何电路板去维修，以减少院方停机时间，把维修时间缩短。如此故障在电话指导下仍不能解决，_____公里以内甲方工程师应在_______小时内到达故障现场进行维修，_____公里以上甲方工程师应在_____个工作日内到达故障现场进行维修。

4.一年内甲方对其机器至少进行____次点检，多方位排查机器的潜在故障，把医院损失降到最低点，以减少贵重电路板损坏的机会。

5.维修过程中所产生的人民币__________元(大写：__________)以下的零件由甲方负担，人民币__________元(大写：__________)以上的零件由乙方负担。

6.甲方以优惠价格(低于_____市场报价)向乙方提供零配件。

7.维修时乙方应提供一切必要条件予以协助。

8.本合同具有法律效力，双方应认真遵守执行。

9.本合同未尽事宜由双方友好协商解决。协商不成的，诉讼至_______人民法院。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

甲方：_______________。

乙方：________________。

(签章)：____________。

(签章)：_____________。

法定代表人：_________。

代理人：______________。

_______年____月____日________年____月____日。

机保修合同（专业20篇）篇十五

机器名称：__________________。

机器型号：__________________。

保修金额：__________________。

保修开始日期：__________________

保修期限：__________________。

合计（大写）___万___仟___佰___拾___元。

经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益，特订立如下协议：

一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用，如机器发生故障时甲方须随叫随到，接电话后在8小时内赶到（特殊情况须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到）。

三、凡我部上门保修人员，请查有关手续或电话咨询，最好直接找合同代表，以免发生误会和假冒。

四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料，任意拆装机器或另请他人维修，否则后果自负。

五、在保修期内如有零配件损坏需更换时，甲方须告之乙方管理员，所需费用乙方当日一次结清。

六、在保修期内?需消耗材料一律厂价送货上门，免收任何服务费。

七、本合同一式两份，双方各执一份，付款签字后生效。

甲方单位盖章：______________。

甲方代表签名：______________。

地址：______________________。

电话：______________________。

乙方单位盖章：______________。

乙方代表签名：______________。

地址：______________________。

电话：______________________。

机保修合同（专业20篇）篇十六

甲方:。

乙方:扬州问鼎网络科技发展有限公司。

一、甲方向乙方购买下列产品（价格单位为人民币元）。

产品名称配置单价数量合计。

共??计。

共计人民币（大写）：

二、技术支持与服务。

1.产品的技术标准符合国家标准。

主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年；（第一年免费保修；第二、三年返修）光驱、软驱免费保修一年。

2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

三、交货时间：交货地点：扬州。

交货方式：公路货运付款方式：现款。

四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

甲方：乙方：代表：代表：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

20xx年月日20xx年月日。

工程保修承诺书模板。

产品质量保修承诺书。

质量保修期承诺书范文。

工程质量保修承诺书范本。

工程质量及保修承诺书。

机保修合同（专业20篇）篇十七

委托方（甲方）：

服务方（乙方）：

甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

代码。

设备名称。

品牌。

型号。

机身号码。

数量。

联系人：

电话：

传真：

邮编：

设备使用地址：

1：免费进行操作指导，技术咨询；

2：修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；

4：定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于___次，保证设备运作正常。

从___年___月___日至___年___月___日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

因电压不稳而造成的机件损坏：

因不按正常规则使用而造成的机件损坏；

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_____元；

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费___元。

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分___‰的滞纳金。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

签订日期：

签订地点：

工程保修承诺书模板。

产品质量保修承诺书。

质量保修期承诺书范文。

工程质量保修承诺书范本。

工程质量及保修承诺书。

机保修合同（专业20篇）篇十八

1、工程质量保修范围和内容。

质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排。

水等全部施工内容。

具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。

2、质量保修期。

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程为5(伍)年;。

工程质量保修书范本工程质量保修书范本。

2.挡土墙工程为5(伍)年;。

3.砼路面工程为3(叁)年;。

4.路基排水泄洪工程为3(叁)年;。

5.其他约定：无。

三、质量保修责任。

1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。

2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还。

发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。

六、其他。

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

年月日年月日。

建设行政管理部门审查意见：

工商行政管理部门签证意见：

机保修合同（专业20篇）篇十九

甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

一、保修设备附表:。

代码设备名称品牌型号机身号码数量。

联系人:。

电话:。

传真:。

邮编:。

设备使用地址:。

二、保修范围及服务方式:。

1.免费进行操作指导,技术咨询;。

2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;。

3.机器出现故障的应急维修:。

4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于x次,保证设备运作正常。

三、服务期限:从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围:。

因电压不稳而造成的机件损坏:。

因不按正常规则使用而造成的机件损坏;。

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;。

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;。

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准:。

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用xx元;。

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费xx元。

七、违约责任:。

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

九、其他事项:。

十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:。

委托代理人:。

地址:。

签订日期:xx年xx月xx日

签订地点:。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

机保修合同（专业20篇）篇二十

甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

一、保修设备附表：

联系人：_______________。

电话：_______________。

传真：_______________。

邮编：_______________。

设备使用地址：_______________。

二、保修范围及服务方式：

1.免费进行操作指导，技术咨询;。

2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障;。

3.机器出现故障的应急维修;。

4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。

三、服务期限：从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围：

因电压不稳而造成的机件损坏;。

因不按正常规则使用而造成的机件损坏;。

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等;。

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;。

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准：

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_______________元;。

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费_______________元。

七、违约责任：

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分_______________%的滞纳金。

八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_______________仲裁委员会仲裁。

九、其他事项：_______________。

十、合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：_______________乙方：_______________。

地址：_______________地址：_______________。

签订日期：_______________

签订地点：_______________。