随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
监理合同交印花税吗篇一
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的'补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
发包人:_______(盖章)监理人:_______(盖章)
法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)
委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)
邮编:________邮编:________
电话:________电话:________
传真:________传真:________
开户银行:______开户银行:______
账号:________账号:________
监理合同交印花税吗篇二
单项选择题
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于()。
a.买卖合同
b.承揽合同
c.普通合同
d.特殊合同
2、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是()。
a.现场查勘
b.提供夜间施工使用的照明设备
c.提供施工现场的工程地质资料
d.提供工程进度计划
3、建设工程()管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
a.质量
b.进度
c.合同
d.安全
4、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的.招标项目的是()。
a.综合评估法
b.最低评标价法
c.理论换算法
d.经验鉴别法
5、标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在()天内无条件支付”。
a.7
b.14
c.21
d.30
6、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
a.债权人要求
b.合同有关条款
c.交易习惯
d.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于()。
a.收入不同,劳务分包人获得的是劳务报酬
b.保险责任不同,专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
c.对施工质量承担责任的期限不同,验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
d.施工组织不同,专业分包人不需要单独编制施工组织设计
e.实施风险不同,劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人在技术设计阶段的主要工作有()。
a.建筑设计
b.结构设计
c.协调专业设计
d.提出技术设计计划
e.编制技术设计文件
9、在建设工程勘察合同履行期间,由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时,关于勘察费用结算的说法,正确的有()。
a.勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金
b.完成的勘察工作量在50%以内时,应支付预算额30%的勘察费
c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时,应支付预算额的50%的勘察费
d.完成的勘察工作量在50%以上时,应支付预算额100%的勘察费
e.应按完成工作量占预计工作量的比例,支付预算额相应比例的勘察费
10、某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的有()。
a.属于非即时买卖合同
b.试用期内可以拒绝购买
c.试用的前提是支付价款或提供担保
d.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
e.试用期届满,采购人对是否购买未作表示的,视为购买
监理合同交印花税吗篇三
委托人:(甲方)
受托人:(乙方)
1.甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。
2.监理范围:
3.委托监理期限:
4.总费用为:万元。
5.乙方接受甲方委托,签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于
地点:
甲方(公章)乙方(公章)
法定代表人法定代表人
地址:地址:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
开户银行:开户银行:
监理合同交印花税吗篇四
委托人对合同履行的监督控制权,下列说法正确的是()。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
b.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意
c.监理人转让义务,必须经委托人书面同意
d.监理人转让利益,无需委托人书面同意
e.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意
正确答案:abc
第2题
《合同法》规定的合同有效条件包括()。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
b.当事人意思表示真实
c.合同当事人签字或盖章
d.合同应当采用书面形式
e.不违反法律或社会公共利益
正确答案:abe
第3题
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述,正确的是()。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
b.指定分包商不损害承包商的利益
c.一般分包商由承包商选定
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
e.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案:abce
第4题
在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括()。
a.总监理工程师业绩
b.监理大纲
c.投标人资质
d.监理单位业绩
e.监理费报价
正确答案:bcde
第5题
合同不当履行中的保全措施包括()。
a.代位权
b.抗辩权
c.拒绝
d.撤销权
e.解除权
正确答案:ad
第6题
依据《中华人民共和国合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时,()履行。
a.交付不动产的,在不动产所在地
b.给付货币的,在给付货币一方所在地
c.交付动产的,在接受动产一方所在地
d.设备采购,在采购方所在地
e.材料采购,在供货方所在地
正确答案:ae
第7题
承包人的索赔程序一般分为()。
a.事态调查
b.索赔意向通知
c.索赔报告递交
d.索赔根据
e.监理工程师审核索赔报告
正确答案:bce
第8题
以下财产中,可以用作抵押的有()。
a.幼儿园
b.房屋
c.学校
d.土地所有权
e.电器
正确答案:be
第9题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
c.批准监理人的监理工作实施细则
d.审查监理人提交的监理报告
e.要求更换不称职的监理人员
正确答案:abde
第10题
在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第11题
承诺应具备的条件包括()。
a.承诺只能向受要约人作
b.承诺必须由受要约人作出
c.承诺的内容应当与要约的内容一致
d.承诺必须在承诺期限内发出
e.承诺必须受法律约束
正确答案:bcd
第12题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述,其中正确的是()。
a.附生效条件的合同,自条件消灭时生效
b.附解除条件的合同,自条件成就时生效
c.当事人不正当促成条件成就的,视为条件不成就
d.附生效期限的合同,自期限届至时生效
e.附终止期限的`合同,自期限届满时失效
正确答案:cde
第13题
法人应当具备的条件有()。
a.依法成立
b.有必要的财产或者经费
c.有3名以上高级管理人员
d.能够独立承担民事责任
e.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案:abde
第14题
以下对索赔的表述中,正确的是()。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案:ad
第15题
甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()。
a.甲、乙公司作为合同主体不变
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
d.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案:abe
第16题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有()。
a.工程概况
b.合同生效日期
c.项目总投资
d.酬金支付方式
e.可行性研究
正确答案:abcd
第17题
在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。
a.被代理人的法人终止
b.被代理人取得民事行为能力
c.被代理人取消委托
d.代理事项完成
e.代理期限届满
正确答案:acde
第18题
建设工程设计合同(一)[gf-20xx-0209]主要条款有()。
a.设计依据
b.发包人应提供的有关资料和文件
c.双方的责任
d.项目投资要求
e.委托设计任务的范围和内容
正确答案:bce
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
c.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请示人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案:acd
第20题
下列选项中,属于正常监理酬金中间接成本的是()。
a.业务培训费
b.图书资料购置费、经营业务费
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案:abcd
监理合同交印花税吗篇五
业主(甲方):监理单位(乙方):
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定,结合本工程具体情况,经过双方协商一致,签订本合同。
1、工程名称:**银行**分行开发区支行装饰工程
3、工程造价:开发区支行装饰工程合同价
4、合同起止时间:年月日至年月日
**中南工程建设监理公司**分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。
派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等)
1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。
2、进场七日内支付30%监理费,工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95%,如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用,工程决算完毕监理费余款付清。
1、监理的义务:
1.7、出具工程监理评估报告。
2、监理的权力:
2.4、报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令;
2.6、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。
1、业主的义务
1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利,及时通知已选定的设计方、施工方,并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。
2、业主的权利
2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告,并加盖公司合同章。
1、工程施工期内,监理方必须常驻工地,如有违反,甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的,将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,造成损失的,承担连带赔偿责任。
2、业主应当履行监理单位合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理造成的经济损失。
3、未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
4、监理单位(派出监理人员)不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬,不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财,监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。
3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。
4、本合同依据《合同法》、《**省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《**省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的,可向人民法院提起诉讼。
本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
业主:(签章)**银行股份有限公司**分行
甲方代表:(签章)
监理单位:(签章)工程建设监理公司**分公司
乙方代表:(签章)
年月日
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
有关单位的监理承诺书
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
监理合同交印花税吗篇六
监理方(乙方):福州三益家政咨询服务有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,两者在平等、自愿、商量一致的基础上,就委托方的装饰装修工程监理有关事宜,达成如下协议:
工程概况:框架结构
工程名称:中国人民人寿保险股份有限公司福建分公司闽侯支公司(筹)
工程地点:闽侯县甘蔗街道山前村三福花园一层1#店面
建筑面积:125平方米,使用面积:114平方米;
工程监理期限:60天,自签订合同次日起计算。
第二条监理范围:
1、地面(防水面层、水泥砂浆面层、面砖面层、地板面层)
2、水电(上、下水、强电、弱电管线铺设及灯具、洁具安装)
3、抹灰(一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝)
4、门窗(木门窗制作与安装、金属门、塑钢门、特种门、门窗玻璃安装)
5、吊顶(暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶)
6、软质隔墙(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙)
7、饰面板(砖)(饰面板安装、饰面砖粘贴)
8、涂饰(乳胶漆、木器漆、美术涂饰)
9、裱糊与软包(裱糊、软包)
9、细部(橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和门窗套制作与安装、护栏和扶手制作安装、花饰制作安装)
第三条监理工作内容:
1、施工图会审及图纸交底。
2、材料验收。
3、工程质量控制。
4、工程造价控制。
5、工程进度控制。
6、工程分部分项及竣工验收。
7、工程质量保修期的监理。
第四条工程质量监理依据:
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》
2、《装饰装修工程施工规范》
3、本工程的设计图纸
第五条监理费及付款方式:
1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙两者商定监理收费每平方米72元,以工程使用面积114平方米计算,收费人民币8208元,金额大写捌仟贰佰零捌元进行结算。
2、自签订合同之日起3日内,委托方支付监理方监理费总额的百分之三十,计人民币2460元,金额大写贰仟肆佰陆拾元。
3、工程吊顶分部分项验收合格后并签字确认后3日内,委托方支付监理方监理费总额的百分之五十,计人民币4100元,金额大写肆仟壹佰元。
4、工程竣工验收后,10日内,委托方付清监理方监理费余额计人民币1648元,金额大写壹仟陆佰肆拾捌元。
第六条监理人义务
1、监理人按合同约定派出监理工作需要的监理人员,完成合同约定的监理工程范围内的监理业务。
监理人决定委派黄练雄监理工程师,全权代表监理人履行本合同约定的监理人义务。
2、监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供相应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
3、监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条委托人义务
1、委托人应根据本合同约定的期限内,及时向监理人支付监理费。
2、委托人应当负责本工程施工的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,应在补充协议中明确委托的工作和相应的报酬。
3、委托人应当在两者约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的工程资料。
4、委托人应当在两者约定的时间内就监理费书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
5、委托人应当将监理人的监理权利和权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与承包人签订的合同中予以明确。
第八条监理人权利
1、监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:
(1)、对工程设计不符合国家颁布的.装饰装修质量标准、房屋安全规定或设计合同的质量标准时,监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。
(2)、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准的材料,有权通知承包人停止使用,对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工通知后方能复工。
(3)、工程施工进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(4)、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第九条委托人权利
1、委托人有对本工程设计工程造价变更的审批权。
2、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专项报告。
3、监理人调换本工程监理人员须事先经委托人同意。
4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员。直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
第十条监理人责任
监理人在监理期内,应当履行约定的义务,如果因监理人员过失造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额(除去税金)。
第十一条监理人员过失是指:
1、未严格按照国家施工质量标准和施工规范进行质量控制,造成工程返工的。
2、未严格对按合同约定施工材料进行检验,造成工程返工的。
3、未严格进行分部、分项验收,做好验收记录,并经委托人确认,留下工程隐患造成委托人损失的。
衡量监理人是否过失的依据以监理人的是否书面告知委托人或承包人的报告以及工程验收记录为准。
4、监理人在监理期如果失职,同意按以下方法承担责任,赔偿损失。
赔偿金=直接经济损失×5%(酬金比率)
第十二条委托人责任
1、委托人应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
2、监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
3、委托人应按合同约定的期限支付监理人监理费,如逾期不付,每逾期一天向监理人支付人民币壹佰元违约金。
第十三条合同生效、变更与终止
1、由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了监理期限,两者应重新约定监理费用。
2、当事人一方要求变更或解除合同时,应当在3日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除贪污可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
3、监理人由于非自己的原因而暂停终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外报酬。
4、本合同在履行过程中发生的争议,由两者当事人商量解决,商量不成的按下列第1种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。
5、本合同未尽事宜,两者可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
6、本合同一式二份,甲、乙两者各执一份。
7、本合同经两者签字盖章后即生效。
甲方:中国人民人寿保险股份有限公司
福建分公司乙方:
法定代表人:法定代表人:
地址:
省保险大厦地址:
电话:电话:
年月日年月日