最新油漆工承包合同优秀

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

最新油漆工承包合同优秀

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

最新油漆工承包合同优秀篇一

一、承包方法：_________________

二、1、乙方承包范围为清包人工，施工材料统一由甲方统一购置，乙方不得浪费施工材料，合理合用。

2、甲方不得因材料缺失造成乙方无法正常施工，，如因甲方材料不到位造成乙方损失的，乙方有权力追就甲方赔偿损失，不可抗力原因除外。

三、付款方式：_________________

1、真石漆工程底漆施工完成甲方应支付乙方总工程款40%或真石漆施工完成甲方应支付乙方总工程款75%或。

2、外墙乳胶漆工程二遍腻子完成甲方应支付乙方总工程款40%或，外墙乳胶漆工程完成甲方应支付乙方总工程款75%或。

3、结束验收合格付清全部人工工程款。

四、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为双方当事人法律依据。

五、备注：_________________

日期：_________________

最新油漆工承包合同优秀篇二

乙方： 以下简称乙方

根据有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建筑油漆工程承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

第一条：承包方式范围和内容

1、承包方式：包人工费，包质量，包工期，原材料，现场文明施工。

2、承包范围和内容： 内外墙油漆工程。抛光工程至竣工验收油漆班组工作。

第二条：施工工期

1、乙方在 年 月 日完成一期

； 年 月 日完成二期 。

2、乙方必须无条件按时完成甲方制定的进度计划，并根据实际情况及时执行甲方调整的周、月计划。

第三条：承包单价、付款方式

1、承包单价： 元/m2。

2、付款方式：乙方进场施工后总工程过半时，甲方应付兑工程款的 %给乙方，工程基本完工，甲方应付总工程款的 %给乙方，余款等工地验收合格后，即一次性付清，保修金留 %，一年付清。

3、工程质量必须达到甲方企业标准的验收要求，如返工重做，工料一切等费用由乙方承担。

4、计算方式：工程完工后，按乙方的实际施工面积，由甲乙双方来共同认可面积计算。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。未尽事项，双方协商解决。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

合同签订日期： 年 月 日

最新油漆工承包合同优秀篇三

乙方：__________________

一、产品名称、商标、规格、数量及金额

注：

1、颜色以甲方确定的样板为标准。

2、供货数量以实际为准。

二、供货方式

由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。

三、供货期

当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货不可抗力因素除外。

四、付款方式

2、为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收手

3、方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。

五、验收

甲方在验收时当场签收盖章或签字，作为结算的依据。甲方指定的现场签收人为____________。

六、技术要求

甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求施工，造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的'相关责任由乙方负责。

七、违约责任：

甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款;如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。

八、解决合同纠纷的方式

甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。

九、其它约定事项：

1、本合同从签署之日起立即生效。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。

3、在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所有。

4、已调色的产品概不退换。

____年____月____日____年____月____日

最新油漆工承包合同优秀篇四

地 址：

邮 编： 电话： 传真：

乙(卖)方：

地 址：

邮 编： 电话： 传真：

1.合同文件由下述文件组成

1.1 合同协议书

1.2 货物采购订单及乙方油漆报价表

1.3 乙方提供的由国家权威机构出具的油漆质检报告。如有其它未尽事宜，双方协商并签订补充协议，补充协议将与本合同文件具，有同等法律效力。

2.货物及数量

2.1 本合同所称货物是指乙方按本合同及甲方签章确认的采购订单所明确的内容，向甲方提供的油漆及其相关技术资料和证明文件。

2.2 货物数量(详见货物采购订单)是根据甲方采购订单计算的需要量。甲方以实际收货数量结算。

3.合同价格及有效期限

3.1 本合同的有效期限为自本合同生效之日起________年。本合同的终止不影响终止合同方的任何权利，包括但不限于合同双方根据本合同要求对因合同终止而遭受的损害进行赔偿的权利。

3.2 供货价格按所附价目表，但因市场原材料价格变化异动，而使供货价格发生变化时，乙方应提前一个月书面通知甲方，由双方协商确定。

3.3本合同所确定之合同单价是货物含税(17%的增值税)到本合同

5.1中的甲方仓库的价格。

4.支付

4.1 乙方同意甲方在所欠货款累计总额不超过人民币贰佰 万元(大写)甲方在每个月的月底之前付清上个月乙方所供甲方货物的全部货款，鉴于甲方的良好声誉，乙方同意给予____日的付款宽限期。

4.2 本合同及本条所称的月均为依公历计算的自然月。

4.3 如甲方无故拖欠或未能在规定期限内支付所欠乙方的货 款时，乙方有权停止供货，并按约定开始结算延迟付款的违约金，由此产生的任何损失乙方不承担任何责任。

4.4 每月____日前，乙方必须提供相应的国家正式增值税发票给甲方。

4.5 甲方与乙方每个月____日前对账一次，并签署乙方提供的对账结算单(对账结算单加盖公章有效)。经过甲方或者其授权代理人签署的货物采购订单、产品送货单、对账结算单，与本合同具有同等法律效力。

4.6 甲方货款必须按合同约定时间向乙方提供的增值税发票上的银行账号汇入。否则视为乙方未收到甲方的付款，并由甲方承担违约所致的法律责任和经济损失。

5. 供货时间及地点

5.2 甲方应向乙方提供货物堆放地点，乙方运输至甲方的货物以卸下至乙方仓库为货物实际交付，货物毁损、灭失的风险在实际交付之后转移至甲方。

5.3 如果乙方在发货、运输、装卸过程中丢失、损坏、错发或错装货物，乙方应以其收到的由甲方发出的原货物采购订单为依据补发或改正。

5.4 甲方接受货物时，发现货物在运输中破坏而无法接受时，甲方必须当场在产品送货单上注明破损货物的产品型号、规格、数量、名称并与乙方送货人共同签章确认。否则，运输中破损的货物由甲方自行承担责任。

6. 质量要求及双方权利义务

6.1 本合同项下的所有油漆均应符合中华人民共和国国家标准以及国家环保和消防强制性要求。甲方对油漆性能有特别要求的，如重金属含量指标、油漆抗黄变性能等特殊指标甲方应特别说明，并由双方另行签署补充合同。

6.2 乙方必须提供营业执照(加盖公章)、生产许可证、3c认证，省级或省 级以上权威机构出具的检测报告，该检测报告的有效期自批准之日起________年。

6.3 乙方提供给甲方的货物必须具备质量检验说明书。

6.4 货物及包装的质量要求：以乙方提供的经过乙方盖章的有关产品包装书面说明文件为准。

6.5 甲方使用乙方产品过程中，如果发现质量异常问题，应立即停止使用，并通知乙方派技术人员解决，同时采取适当措施以避免损失的扩大，如果因不遵 守本条规定而造成损失扩大的，乙方对于扩大的损失不承担责任。

6.6 因乙方油漆质量问题造成甲方损失，经双方共同确定的国家权威检测部门鉴定，予以解决，证实为乙方产品质量问题所发生的损失由乙方承担。

6.7 甲方应按照乙方提供的产品的相关技术和施工工艺要求使用乙方提供的配套产品，甲方未按乙方的技术和工艺要求使用产品的，发生的质量问题及相关责任由甲方自行承担。

6.8 退货：

a、非常规产品，双方协商退货。

b、已经开启或使用过的货物不能退货。

c、产品或者其包装上的保质期不足三个月的产品不能退货。

6.9 甲方每月不定期抽检两次，抽检不符合本合同要求的，责任由乙方承担。

7. 附随义务

7.1 甲、乙双方必须在双方确认的油漆色板上签字并盖章，以证明双方已按合同约定检查并确认该材料作为货物和质量问题的验收和鉴定之依据，签章过的封样材料由双方各留一份为凭。乙方应对提交资料中各参数的真实性负责。

7.2 甲方承诺购买乙方的产品是为了自用，不是用于转手买卖，否则即属甲方根本违约，乙方可以随时解除本合同，并要求甲方承担人民币伍拾万元的违约金，如果违约金不能弥补乙方损失的，乙方还可以根据相关证据向甲方主张全部实际损失。

8. 违约责任

8.1 甲方对乙方产品的使用，仅限于乙方提供给甲方的价目表上的产品。本合同价目表外的油漆产品，若乙方无法按约定期限交货时，乙方应在在收到甲方货物采购订单的二个工作日内通知甲方采购部另行采购。乙方在接到并书面确认甲方货物采购订单后，在未通知甲方不能发货的前提下，如果不能按期交货，每延误一天，按该次油漆订单金额的千分之五支付违约金，直到该次订单油漆到货。

8.2 乙方的油漆质量不符合本合同的要求，造成甲方损失的，由乙方承担。

8.3 如果因不可抗力等原因，而导致不能交货或交货延期，乙方必须书面通知甲方，并在事故发生____日内，将灾害发生地有关部门出具证明文件邮寄给甲方。双方认为有必要继续履行本合同时，通过协商后修改合同条款。

8.4 一方违反本合同规定的义务给另一方造成损失的，应赔偿对方的损失。 若由于甲方不能按时付款而导致双方停止业务往来，则甲方所欠货款必须在最后 一次订货之日起一个月内付清，并对甲方未按本合同 之约定的时间支付拖欠贷款的金额按照每天按千分之五支付违约金。

8.5 甲、乙双方对因业务往来所获得的对方商业秘密和知识产权等有关可以为权利人带来利益的文件、信息，均有义务进行保密，双方保密义务不因合作的终止而结束。

9. 争议解决

在履行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

10. 合同生效

10.1 本合同是双方合作确定的法律文件，对双方具有法律约束力;

10.2 本合同经双方授权代表在本协议书上签字并盖章后即生效。

10.3 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

11、声明条款

1

1.1 乙方已阅读本合同所有条款。应乙方要求，甲方已经就本合同做了相应 的条款说明。乙方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

1

1.2 乙方有权签署本合同。

1

1.3 甲乙双方承诺本合同内容中双方的名称、地址、邮编、电话、传真、法定代表人、签字、盖章均真实、合法、有效。双方的书面通知以传真、快递的方式到达本合同中的联系方式即为有效送达。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

最新油漆工承包合同优秀篇五

甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

为了顺利完成本工程的施工任务，确保优质工程，创安全、文明双标化工地，并充分发挥施工班组的积极性，项目部实行内部承包责任制，经乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的装饰工程(涂料、油漆、白水泥装饰工程)，为明确双方责任，经协商特签订以下合同，双方必须严格遵守执行。

一、工程地点及名称：当湖路梅兰苑小区i标段。

二、工程内容及范围：

工程(材料由乙方自负)。

三、结算方法：按实际面积：白水泥顶棚 元/m2、白水泥墙面 元/m2、涂料墙面 元/m2、油漆墙面 元/m2。

四、质量要求：(1)甲方要求本工程必须达到优质工程。

(2)乙方承诺本工程确保优质工程(以质监评定为准)，并按甲方质量承诺书的要求操作。

五、工期要求：乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划。

六、付款方法：按工程进度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款总款的，其余款到竣工验收后付款必须填写签单，经会签人员签字。

七、双方职责：

(一)甲方职责

1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查，对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。

2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。

3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。

4、甲方负责解决乙方人员的临时住宿就餐(膳食费乙方自理)。

5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记，并协助乙方办理必要证件(费用乙方自理)。

6、乙方发生以下情况，甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。

a、质量达不到优质标准罚工程款的10%;

b、因乙方的责任造成工期延期罚元/天;

c、乙方违章作业发生重大安全事故，费用乙方自理，另处罚 元;

d、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理，另罚1000元/次。

7、甲方提供内脚手架、碘钨灯，其它所有工具由乙方自理。

(二)乙方职责

1、乙方必须按施工图(会审纪要、变更联系单)施工，按规范操作，积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。

2、乙方必须按优质工程的标准精心组织施工，开工前必须写出合理的施工方案，并有专人负责质量，发现质量问题及时整改。

3、乙方必须组织优良素质的施工队伍，把质量意识灌输到班组每个成员，如发生以下质量问题，甲方将罚款处理，以上罚款在当月工程款中扣除。

4、乙方必须完成甲方排定的进度计划，不得延误工期，以甲方的要求配备劳动力，不得无故停工，如发生无故停工，每次罚500元。

5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度，参加甲方组织的安全教育和有关会议，参加安全知识考试，每天对班组人员进行安全教育、安全交底，督促班组人员使用安全劳保用品，每周进行一次安全活动，并做好安全日记，坚决杜绝伤亡事故，如因乙方原因造成工伤事故，一切损失费用由乙方自负，甲方原因甲方负责，其它班组造成，由肇事班组及个人负责一切费用。

6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作，合理堆放材料，杜绝现场“乱脏差”现象，做好落手清工作，不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里，并做到工完场清，不得以任何理由拒绝“落手清”工作，如甲方多次督促无效罚200元/次。

7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥，否则扣发或停发工程进度款。

8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理，工地内不准闹事、打架、斗殴，严禁赌博，不准将小孩及施工无关人员带入施工现场，宿舍内严禁男女混居，如发现上述事情，将按宿舍管理处罚条例照章罚款，严重的送当地公安机关处理(甲方不安排女宿舍和夫妻房间)。

9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程，安全接电，并按标准做好防护措施，严禁违章操作，每台机械必须派专人负责使用，并做好防火消防工作，如发现违章作业现象，罚30-100元/次。

10、乙方必须节约原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还，如有缺少全部由乙方照价赔偿。

八、奖罚标准

2、本合同处罚标准已在上述细则中规定。

九、其他说明

1、所有罚款在乙方当月工资中扣除，罚款内容经甲方口头提出后，出具罚款单，罚款单上不用班长签字即为有效。

2、合同未尽事宜，经双方协商另立补充协议。

3、本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，经双签字后即生效，工程结束后即失效。

甲方：平湖梅兰苑项目部 乙方：

代表：

日 期： 月

最新油漆工承包合同优秀篇六

为有效遏制建筑施工领域的安全事故，加强村(居)民房屋建设工程施工安全管理，依据《^v^建筑法》《^v^安全生产法》等有关法律、法规等规定，结合某某镇实际情况，就加强建筑施工安全管理工作，镇政府特与辖区内在建建筑施工方签订建筑施工安全管理责任书。

一、凡我镇辖区内各项集体建设工程和村民自建用房工程，在工程建设动土施工前，施工方需到镇人民政府城建部门办理工程报建备案手续，到镇人民政府安监所签定安全管理责任书。

二、建筑施工工程，均应选择有资质的单位或有资格的个人对工程进行设计和施工，并依据法律担工程安全责任。

三、村民自行聘请的施工队伍，由村民同聘请的施工队伍签订安全责任书，明确各自权利义务和安全责任，并由村民督促施工队负责人做好对从业人员的安全教育。

四、作业人员入场后应履行的安全生产义务：掌握安全生产技能，参加安全培训，服从安全管理，遵章守纪，正确佩戴和使用劳动防护用品，如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。

六、施工临时用电管理

1、临时用电配电系统应采用三级配电，逐级保护。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。

2、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36v。在潮湿和金属容器内作业时，均应采用低压照明，其照明电压不超过24v。

3、使用小型电动工具操作时,均应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用的线缆要符合相关规定要求。

七、施工机械安全管理

1、凡进行使用的机械均应符合相关规定和要求，并定期做好保养，严格执行清洁、润滑、坚固、调整、防腐的“十字作业法”。

2、对使用搅拌机、卷扬机、钢筋加工机械等设备操作人员，均应持证上岗，并严格按照安全操作规程进行操作。

3、施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。

4、临时雇用的汽车吊等起重机械在作业过程中，要保障安全的作业环境，避免在电力输送线路下进行吊运作业;同时在吊运物料过程中，要有专人负责指挥。

八、各建筑施工方要切实履行施工安全管理的各项职责，负责做好安全施工管理工作，如因施工方不履行施工安全条例而引发安全事故发生的，镇人民政府将在权限范围内给予必要制裁。

甲方：____________(签字盖章)

乙方：____________(签字盖章)

最新油漆工承包合同优秀篇七

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

盖章：代表：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：

最新油漆工承包合同优秀篇八