承包合同的签订应遵循公平、公正、合理的原则，确保双方的权益得到充分保护。我们将针对承包合同的规范和管理提供一些有效的建议和措施，以确保合同的有效履行。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇一
经双方协商，甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照《合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。
1、工程名称：___________________。
2、工程地点：___________________。
3、工程价款：___________________。
4、付款方式：___________________。
1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。
2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。
3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
本工程工期为______天（日历天），计划开工时间：______年______月______日，计划完工时间：______年______月______日。
1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。
2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在______以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。
3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。
4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。
1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。
2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。
3、负责技术指导，组织各类技术培训。
4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。
2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。
3、对本工程的.质量，文明施工，安全生产负全面责任。
4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。
5、不得拖欠劳务工资。
乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。
因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。
1、未尽事宜，另行协商。
2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
3、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。
甲方：___________________。
住所：___________________。
代表人：___________________。
联系方式：___________________。
签订地点：___________________。
签订时间：______年______月______日。
乙方：___________________。
住所：___________________。
责任人：___________________。
联系方式：___________________。
签订地点：___________________。
签订时间：______年______月______日。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇二
乙方：许高林身份证号码：
依据《中华人民共和国建筑法》和国务院下发的《建设工程质量管理条例》﹑《建设工程安全生产法》以及《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》的有关规定，为加强建筑工程施工全过程的管理，全面履行建设工程合同的各项条款，明确乙方是第一责任人，经自愿协商，并结合本公司的“经营管理总则”，双方达成协议如下：
第一条工程概况。
1.工程名称：水利水电勘测院勘测总队22#23#24#楼。
2.工程地点:延安南路49号。
3.开工日期：2011年7月31日
竣工日期：2012年6月18日
1.承包范围：施工图纸内的所有项目（包括变更与增加）。
2.工程实行包工包料方式。
3.工程竣工后，乙方负责与建设单位核对工程决算至终审报告。
1.乙方实行独立核算﹑自主经营﹑自负盈亏。
2.乙方不得以任何借口或形式将工程转包或再行分包，一经发现，甲方有权收回工程并终止合同，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。
3.乙方依据法规必须与劳务公司签订用工合同，并为参加该项目工程建。
设的所有人员购买商业保险及附加保险，同时参加社保局职工保险。
4.乙方因此项目工程对外发生的用工合同﹑材料购进合同和其他合同必须报公司财务部审定备案。
5.乙方不得以任何理由以项目部名义刻制印章，若违反此规定，一旦发现，甲方有权对乙方给予50000.00元的经济处罚，因该印章所产生的全部责任均由乙方承担。
1.甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产的法律﹑法规﹑及地方政府建设行政主管部门，劳动部门及本公司下发的有关安全生产文件的规定。
2.施工中乙方是安全生产的第一责任人和直接责任人，必须采取强效有力措施，确保安全生产。若发生安全事故，其法律责任﹑刑事责任和经济责任均由乙方自负。
3.工程施工过程中发生事故，由该工程项目负责人（即乙方）承担一切经济责任和法律责任，包括上级主管部门对公司的罚金。由于发生事故给公司造成不良影响，造成劳务工人工伤事故，公司对该项目负责人（即乙方）按工伤赔偿金的20%给予经济处罚，若发生重伤或死亡的，按伤亡赔偿金的30-50%给予经济处罚，并进行质量安全警示教育。
4.乙方必须严格按照图纸及国家规定的施工规范要求组织施工，没有建设单位或设计部门的书面变更通知，不得自行变更图纸进行施工。
第五条甲﹑乙双方责任﹑权利和义务。
一﹑甲方：
1.职能部门要对工程项目及时监督﹑检查，控制工程质量﹑工程进度，发现问题及时处理，对违反规定着进行经济处罚和签发停工指令，严重者接触合同关系，终止施工，有违反行为要追究法律及经济责任。
2.监督乙方全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同。
二﹑乙方：
1.乙方必须严格执行公司的各项规章制度，及时与现场佣工签订劳务合同并接受甲方各职能部门对施工生产﹑技术﹑质量﹑安全﹑工程进度﹑现场监督和管理，工资发放及劳动防护用品发放等方面的检查与监督，并按时向甲方报送各种报表，积极配合各项检查工作。
2.工程发生的一切费用由乙方承担。乙方在施工中必须自行组织施工机械进行施工。为确保安全生产，乙方在生产钱必须对进场的机械设备进行报验及备案，经检测合格后，方可使用。
3.甲方在此明确表示：甲方没有给乙方授权，严禁以甲方名义从租赁公司（站）租用机械设备：严禁以甲方名义向任何金融机构﹑单位或个人借款；严禁以甲方名义在外赊欠材料及其他物品。乙方若违反协议约定，均属其个人行为，由此发生的债权﹑债务及造成的一切损失由乙方自行承担。
4.乙方必须保质保量安全地按期完工，不得无故拖延工期，若未按时交工或提前交工，奖罚按照建设单位和施工单位签订的《施工合同》标准执行。
第六条税费收取比例。
1.该工程项目负责人许高林应上缴公司管理费，经甲乙双方协商，甲方支持乙方发展，公司决定将此工程交于乙方，乙方必须做好本职工作，执行协议中任何一项条款。
2.该工程项目负责人许高林应承担此项工程投标中产生的所有正常费用，待预付款到账时，甲方将一次性扣回招标垫付款。
3.该工程项目负责人许高林是实际受益人也是第一责任人。招标时公司指派网上备案二级建造师姚立新，此人权力与义务由乙方承担，因乙方引发的所有问题必须由乙方全不承担，妥善解决。同时乙方应承担6000元项目经理费用。如因乙方工程现场管理等原因，造成甲方指派网上备案二级建造师姚立新注册证被建设主管部门暂扣或吊销的，所需协调事宜及产生费用全部由乙方承担，如果注册证被吊销无法取回建造师注册证，由乙方向甲方支付经济损失150000元。
4.乙方应按照国家税收政策上缴该工程的营业税、城镇维护建设税、教育费附加、地方性教育费附加、企业所得税、建筑安装工程承包合同印花税等各项税款以及公司的管理费用，合计上缴费率为9%（在施工期间若税收政策发生变化按政策文件执行）。
3.该工程建设单位支付的每笔工程款由甲方出具工程款发票，待此款入甲方账户后，甲方做到专款专用，扣留每笔工程款税费及其他相关费用，余款将在财务手续办理齐全三日内支付与乙方，用于该工程施工使用。
4.乙方在施工过程中，甲方垫付乙方材料、现金仅供乙方暂时周转，待工程款到账后分批扣回，如果在工程施工过程中，因建设单位工程款不能及时到位，公司垫付部分数额较大的，乙方必须支付占用资金2％利息。
5．乙方承建此项工程项目，按最终审计决算价款给甲方上缴2.86％劳。
保统筹费（此项费用甲方不收取，如因建设劳保统筹等相关部门检查出漏交等，该款项有项目负责人补交）。
6.经甲乙双方协商，乙方按照税务上缴要求出具70％及以上的材料发票（发票必须真实、有效，严格按照税收政策及税务部门查账要求执行）、30％的劳务费发票。待此笔工程款到账后，将所结算工程款相应比例材料发票及劳务费发票提供齐全后，再领取本次工程款。
第七条其他条款。
1.如乙方承包的工程为跨年工程，乙方必须按公司规定派人保管、保护，并清扫路面积雪或跨年度工程屋面的积雪。甲方有权对各项工作进行检查落实，发现问题，乙方必须立即纠正，否则造成损失乙方须按价赔偿。
2.预留工程保修款按建设单位和施工单位签订的《施工合同》标准执行，乙方参与工程款的结算，并入甲方账户。
3.该项目运行必须按jgj59-99标准执行，该项目力争自治州文明工地，确保市级文明工地。在州市检查中受到表彰、提前完工、无安全事故、质量达优、甲方、监理、设计、质检满意的，公司将给予奖励。若不按规范标准。执行，工期、质量严重滞后，上级检查通报批评、甲方、监理、设计、质检不满意的，公司将给予1-3万元的处罚。
4、此合同约定内的工程项目在实施和完工后所发生的一切债务及法律纠纷由乙方承担，同时乙方必须全面落实民工工资，不得克扣、拖欠。若造成民工上访，给甲方造成负面影响，甲方给予乙方每次欠款额5%的经济处罚，此款从乙方工程款中直接扣除。
5、其他相关事宜严格按照建筑工程施工合同相关条款执行。
第八条合同生效与终止：
本合同经甲乙双方签章生效，此项工程备案，保修期满，工程价款结清后终止。
第九条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司财务科一份。
甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）。
甲方地址：昌吉市延安南路69号乙方地址：
乙方身份证（正面复印件）乙方身份证（反面复印件）。
安全生产责任状。
为了认真贯彻执行中华人民共和国《建筑法》、《劳动法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，严格遵守＂以人为本、安全第一、预防为主〃的方针，防止各类重特大事故的发生，控制一般事故的频率，减少事故经济损失，明确项目负责人（项目经理）是安全生产的第一负责人和直接负责人，如施工过程中发生安全事故，其责任均由本立状人承担。
1.加强对项目施工的安全管理工作，遵纪守法、严格管理，严肃纪律，明确责任、不违章指挥，严格杜绝伤亡事故的发生，保证安全生产工作顺利开展。
2．在项目施工生产过程中，结合工程特点，提出有针对性的安全管理要求，组织制定具体可行的、便于操作的安全技术措施和组织措施，严格履行安全考核指标和安全生产奖罚办法。
6.认真组织开展安全检查，消除事故隐患；发生工伤事故，要及时上报，并实施现场救助，保护现场，参与事故调查，如实反映事故情况。
特此立状！
立状人（项目负责人）：日期：年月日
监理人（副总经理）：日期：年月日
昌吉州荣达建筑安装责任公司。
二0一一年月日。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇三
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
经双方协商，甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的`权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照《合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程价款：
4、付款方式：
1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。
2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。
3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。
本工程工期为______天（日历天），计划开工时间：______年______月______日，计划完工时间：______年______月______日。
1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。
2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在______以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。
3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。
4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。
1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。
2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。
3、负责技术指导，组织各类技术培训。
4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。
2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。
3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。
4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。
5、不得拖欠劳务工资。
乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。
因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。
1、未尽事宜，另行协商。
2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
3、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。
甲方：
住所：
代表人：
联系方式：
签订地点：
签订时间：______年______月______日。
乙方：
住所：
责任人：
联系方式：
签订地点：
签订时间：______年______月______日。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。
1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。
2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。
1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费x元，x元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担，费用x元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着，不准进入施工现场，并处罚x元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记，安全帽成本x元/顶，如有丢失，此款从工程款中扣除。
2)乙方进场施工人员，不论工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服成本费每套x元，公司每套补助x元。工队每套承担x元，此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款x元。(实行单价包死据实结算)。
3)乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行认真评估，乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否则甲方有权不付工程款，且由此造成的一切损失由乙方负责。
4)施工所用材料，分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部，经审核由甲方专人采购(接单三天内到场)，材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐，如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运上楼，所有费用由乙方承担。
5)乙方施工现场必须由专人负责，全权处理现场发生的一切事情，并督促所有人员，合理安排，保证施工质量和安全生产，现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款x元以上。
6)材料领取时应由乙方负责人专人领取，严格按照甲方材料领取办法执行，不冒领，不多领，不故意囤积，以免造成材料资金积压浪费，从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的，乙方必须提前报甲方予以签字认可。
7)材料使用应本着节约的原则，讲究成本，追求效益，木工板，木龙骨等边角碎料一定要充分利用，钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放，不得随地抛撒，如发现随意丢弃，甲方管理人员将视其情节进行处罚。
8)乙方施工产生垃圾，由甲方派专职保洁人员负责清理，费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片，角磨片，钻头等)均由工队自行购买，甲方只供主材和正常施工辅料。
10)乙方施工人员不得在工地住宿，起灶做饭，生活问题由乙方自行解决。
11)每天下午6：00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会，集中研究工程质量，文明安全等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款x元，无故不到者罚款x元。
12)乙方所用各种电源，甲方只提供分层配电箱及配套控开，并负责架设一道照明电源线，其余施工用线均由乙方自行解决，甲方提供的每层配电箱及照明电源线，乙方需进行保护并保证原有数量，如有丢失或人为损坏，费用均由乙方平摊处理。
13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟，使用电炉子烧水，如有违反每人次罚款x元，并通报处理。
14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点，如在工地随地大小便，发现一次罚款x元，并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。
15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反，按相关规定处罚或处理。
16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作，如墙体维护，地面覆盖等(材料由甲方供应)。
1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期，工期顺延。
2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期，工期不顺延，每延误一天罚款x元。
3)因设计变更或因甲方原因造成停电，停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。
本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸，设计方案变更及现场变更通知为准，严格按照国家规范(电器安装施工验收规范gb50303-20x)要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收，过程中实行“三交接”验收手续，每道环节均由专人负责，层层把关，若甲方验收时因不合格而要求乙方整改，由此产生的费用或延误工期由乙方负担，工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故，其返工费均由乙方承担，工期不顺延。
乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护，及原建筑物成品。如造成损失，应照价赔偿。未经甲方同意，随意更改施工图纸或施工工艺，造成工程质量不合格，由此产生的返工费用由乙方全部承担。因一方原因，导致分包合同无法履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%，乙方愿意承担违约金x元。
理本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工作进度的情况下，双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。
本合同内容完成后自动终止。
乙方进场施工，应保证自己工队所有人员的人身安全，如在施工中发生伤残等安全事故，不论事故大小，责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何相关责任，甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工，如中途撤场或停工，甲方除停付乙方所有工程款项外，其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工，应付工费均从乙方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代理人：
代理人：
代理人：
电话：
电话：
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇五
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：康定园附属工程。
2、工程地点：青年大道康定园a区院内。
3、工程内容：康定园a区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、a6、a7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。
二、承包方式。
包工包料。
三、工程工期。
20xx年元x月x日―20xx年x月x日。
四、工程质量和检查验收。
1、本工程质量达到国家合格工程验收标准。
2、施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。
五、其他事项。
1、发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。
2、承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。
3、小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。
4、保修费返回办法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。
六、其他。
其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。
发包人：xxx承包人：xxx。
合同签订日期：20xx年x月x日
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇六
甲方：
乙方：
甲乙双方在自愿、平等的基础上，经协商一致就乙方承包甲方劳务部一事，签订如下协议：
1、承包内容。
1、1由乙方承包甲方劳务部，甲方对乙方的经营实行监督管理。乙方需向甲方缴纳60000元风险投资款，由乙方向甲方分二次缴纳：1月底缴纳30000元，2月底缴纳30000元。
1、2双方在解除合同或任何情况下的合同终止时，为保证业务的延展性，乙方不能一次性将风险投资款收回，按合同终止当时的业务发展情况，分项计算留存余额。乙方如有需要，可以个人名义向公司借款。
1、3乙方必须按法律法规的规定，实时缴纳各项税款，由甲方统一向税务部门缴纳。
1、4甲乙双方合理分工，接单、操作由乙方承包的劳务部负责;出境证明及协调职能部门关系由甲方负责。
1、5甲方如有与乙方承包的劳务部经营的相同业务，必须交由乙方的劳务部经营。
2、费用。
2、1费用承担如下：
2、1、1劳务部使用房屋的房租1.5万元/年(由乙方个人承担);。
2、1、2水、电、物管费用由甲方承担三分之二，由劳务部承担三分之一;。
2、1、3、电话87558183的电话费由劳务部承担(该电话由劳务部专用)，电话87558187的电话费由甲方承担三分之二，由劳务部承担三分之一;复印机租金由甲方承担三分之二，由劳务部承担三分之一，纸张由各方自行提供。
2、2乙方可报销的费用：
2、2、1移动通信费：乙方每月500元，乙方聘用的一名员工每月100元;。
2、2、5招待费：按乙方开发的项目根据实际情况由双方商定。
3、工资和待遇。
3、1甲方每月工资1500元，每月再行发给1500元固定奖。乙方聘用的一名员工试用期三个月每月工资1200元，试用期满后基本工资不变，每月再行发给300元固定奖，该名员工资金以业务量进行考考核，业务量每增加100000元，业务资金上浮500元/月。
3、2养老保险：乙方按每月1500元做为基数交纳，乙方聘用的一名员工以1200元做为基数交纳。养老保险单位交纳部分由乙方承包的劳务部自行承担，个人承担部分个人自行负责。
上述3、4、5、6条所涉费用除房租外，均由乙方承包的劳务部开销，如劳务部尚未发生业务，该费用在乙方缴纳的风险投资款中扣除，待发生业务并分配利润后，由乙方再行补足风险投资款。
4、利润分配。
劳务部自行开发产生业务后，前一次业务利润分配时间以后一次业务利润产生时为准，甲方分配利润的40%，乙方分配利润的60%;甲方提供的业务，由乙方完成的，利润分配比例为：甲方分配利润的60%，乙方分配利润的40%。
5、管理和责任。
5、1甲方产生的经济纠纷与乙方承包的劳务部无关，因甲方原因给劳务部造成损失的由甲方补偿;乙方不得以其它形式或在其它公司运作与甲方公司同样内容的事务。
5、2乙方帐务由甲方统一管理，乙方不得私设财务及开立银行帐号，对外收取的费用由甲方统一对外开具收据收取。
6、纠纷解决。
甲乙双方因本合同的履行等而产生争议的，甲乙双方协商解决，协商不成的，向本合同签订地人民法院提起诉讼。
7、生效及时间。
7、1本合同有效期自20__月__日至__年__月__日。7、2本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。
7、3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇七
发包方：平武县环保工程有限公司(以下简称甲方)。
承包方：何林(以下简称乙方)。
根据建设部、省建委关于施工企业推行《项目法》施工的文件精神，经公司研究决定：将我司承建的(平武县虎牙平坝林区保护管理用房附属污水净化沼气)工程总造价10.6万元，工程实行“项目经理”负责制形式的承包经营，经双方协商一致，拟定条款如下：
一、(何林)同志，以该工程负责人的身份，代表公司执行工程承包合同，对工程项目的实施(质量、安全)负全面责任，本人的工资、养老保险、安全保险、失业保险在工程利润中自行列支。
二、乙方负责工程项目的管理人员、工程技术人员的聘任和选用，自主决定内部分配形式聘用工程技术人员和各工种工人待遇，按《劳动法》有关规定双方协商支付。
三、该工程实行“项目经理负责制”的风险抵押，单独二级独立核算，自负盈亏，包干上交的全面承包。承包合同签字后，乙方交风险抵押质量保证金总造价3%到甲方帐户，工程竣工验收后退给乙方，或冲抵上交管理费。乙方对该工程实行独立核算，无论盈亏，按工程总造价(包括附属工程)以竣工决算总额(8.46%)上交公司管理费和营业税。其他部门的费用和个人所得税由乙方承付。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇八
1、乙方按甲方提供的施工图组织制定施工方案和施工安全应急预案，认真做到安全第一、质量第一、文明施工、按时保质完成施工任务。
2、乙方应严格按照设计图纸施工，并以建筑施工规程、规范评定标准为准，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，在施工中，乙方应质量不合格造成的反工或自行采取补救措施而增加的一切费用和责任，概由乙方自行负责。
3、乙方应随时协助，支持甲方驻地代表工作。
4、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患。在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道附近等施工时，施工前应提出安全防护措施。
5、乙方在工程竣工后，工程质量应符合甲方所定的质量要求，质量标准应严格遵守国家有关质量评定标准。
6、乙方提供钢材，水泥质保书、合格证，原材母材、地材等相关手续以下资料由甲方自行负责。
第九条：安全覆约保证金的支付退还。
1、在签订合同时，乙方向甲方交纳工程安全及质保金(70万元整，签订共同当日一次性支付定金20万元，合同生效，进场后补足保证金。
2、保证金退还，乙方完成负一楼至平公路门面1楼时退还30万元，5楼时退还20万元，主体封顶退还20万元。
3、甲方以买保险金元、二级配电箱元、由乙方主体完工时，在质保金中扣除。如有设计变更另行计算，随增而增，随减而减。
第十条：保修。
1、工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应，.当履行保修义务。乙方接到甲方通知后七天内动工修复，并对造成的损失承担赔偿责任。逾期甲方处理后的费用，则由甲方从乙方的保修必须经甲方同意并由甲方取得有关部门审查同意批准后，由甲方通知乙方，方可生效。否则，甲方将不予认可，并追究相关责任及损失。
2、保修期为一年，保修期满后无质量问题，如数退还保证金给乙方。
第十一条：安全责任与安全施工。
l、此工程内施工过程中发生的任何安全事故均由乙方责任，与甲方无关，(本工程属包干价已含安全费用)。如甲方发现乙方在进场后，并未购买建筑意外伤害保险，所发生的一切安全事故均由乙方负责并要求乙方停工处理，待乙方完善保险手续后再行开工，由甲方指定中国平安保险万州支公司，(保额不能超过任何一家公司80+4)。
2、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
3、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，所发生的费用均由乙方承担。
第十二条：纠纷解决办法。
1、建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解;调解不了的，可选择下述第()项处理：(1)向建筑物所在地仲载委员会申请仲载。(2)直接向人民法院起诉。
2、按合同约定如乙方不能进场施工，甲方双倍偿还乙方保证金、
第十三条：违约责任。
本合同经甲、乙双方签字后产生同等法律效力，如一方违约，违约方付守约方按该项目总造价的()赔付守约方。
第十四条：本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，经甲、乙双方另行协商。
第十五条：本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，报建设主管部门一份。
甲方(盖章)：乙方：(盖章)：
代表：代表：
年月日年月日。
甲方：河南鹏宇工程装饰有限公司。
乙方：
按照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合装饰工程施工规则具体情况，双方达成以下协议：
一、合同主要内容：
1、甲方将自己承接的位于(县)区住宅的室内装修装饰工程以的形式交给乙方承做。
2、工程承包的合同金额(大写)元(工程完工后按实际发生结算)。
3、工期年月日起至年月日止。
4、工程款支付方式：
甲乙双方签订合同后，财务部按施工队承包价扣除诚信金、保修金及公司供料后对施工队实行按进度付款。
30%支付(含从公司领料)。诚信金在5000元以上的按承包款的50%的40%支付(含从公司领料)。
(2)全部木工制做完工(含卫生间及厨房吊顶完工)，做油漆前，持监理出具的证明，向甲方财务部申领二期款，申领额度为：同上。
(3)余款等整体工程验收合格并收回尾款后10日内与乙方结算。
5、诚信金、保修金、质量保证金的规定：
(1)乙方在甲方施工期间，甲方收取一定额度的诚信金，当乙方在甲方所押的诚信金达到壹万元后，甲方将不扣除乙方诚信金;当乙方在承包工程中无违规违纪行为时，诚信金分三次在壹年内付清。
(2)乙方在公司期间所承做工程的维修费用由乙方自行承担;当乙方退出公司，其所承做工程的维修费用从质量保证金中扣除，且乙方所承做的全部工程保修期满后，甲方将质量保证金的余额退还乙方。
6、结算的规定。
()工程验收合格，收齐工程尾期装修款后，施工队持材料验收单、阶段验收单及工程监理开具的工程结算单，交财务部审核后对乙方所承做工程进行核算，结算依据为：施工队承包价减去工程质量保证金、诚信金、公司材料、工程牌板损耗等上述款项之和后的余额。如工程延期施工队需出具客户签字的延期证明，超出天数按公司规定扣除，工程质量问题、现场文明、与客户处理关系等方面原因导致尾款无法收回，该尾款由方承担。该工地不予结算。
(2)甲方扣乙方工程承包金额的5%质量保证金，待工程保修期满后，到甲方结算，在维修期内，乙方未按公司规定到客户家维修，公司将派工队维修，费用按两倍扣除，通知二次不参加维修，扣除所有质量保证金。
(3)乙方领取工程款时间为每周五，甲方付款方式可为现金，也可为支票。
7、材料供应：
(1)乙方进料需由甲方工程部开具出库单并由乙方签字后到公司材料配送中心领料，乙方必须按客户报价列明的及甲方规定的材料标准采购材料，乙方对材料质量负责。
(2)乙方必须在材料进场时请客户验收签字，否则一切后果自负。
8、工程保修期二年，成本维修一年。
9、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准。
10、工艺及质量标准见报价单上《工艺做法、材料说明》及甲方《工程质量验评标准》。
11、质量标准：优良。
二、合同细则。
1、甲方工作：
(1)甲方负责对本工程进行不定期巡检，并指派工程监理，甲方工程监理负责对工程进行监督管理，对乙方工人进行培训及指导，巡检人员及工程监理对工程检查施工过程中出现的问题有处理及处罚权。
(2)开工前甲方向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，向乙方进行设计交底，并提供现场交底记录单一式两份，双方签字备查。
(3)甲方工程监理有权对乙方发出质量、工期、现场文明等方面整改单，并限定整改日期及整改标准。乙方应根据整改日期及整改标准处理和处罚意见及时整改。
(4)若乙方因自身原因给甲方造成严重名誉损失和经济损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款(包括质保金、诚信金及结算工程款)。
2、乙方工作及责任：
(1)乙方有权要求甲方提供设计交底及施工图纸、报价单一套。
(2)乙方必须做好开工前现场清点，对开工前有损坏的成品及其它问题须以书面形式请客户签字后上报甲方，否则一切损失则由乙方自负。
(3)乙方须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸、《施工工艺流程规范及质量验收标准》进行施工，做好各项质量检查记录、变更记录，水、电等工程质量需附有客户签字记录。竣工前3天与工程监理共同编制工程量结算清单，并参加竣工验收、结算。
(4)乙方需对甲方工程监理现场提出问题按质量、工期、现场文明等整改单的要求，在限定日期内完成，否则工程监理有权按照施工管理规定进行处理及罚款，并由乙方承担所发生的损失。
(5)乙方向甲方提供甲方外委托项目安装时间及安装环境的清理，并达到安装条件，经乙方确定后的时间必须给予保证。否则由此造成的损失由乙方承担。
(6)乙方不得跨越甲方在客户手中拿取工程款，一经发现以所拿金额2倍处罚。
(7)乙方有权对甲方各级人员投诉，投诉需有文字性说明，且必须及时写明事由、责任人损失情况及时间。否则视为乙方自行承担。
(8)乙方所有人员须以甲方工人身份出现，若甲方在检查工程中发现乙方人员答不出公司名称或在客户、参观人员、物业人员、市场质检人员、客户委托的监理公司等人交谈、询问中答不出公司名称的，甲方将给予乙方每次100元处罚。乙方的所有人员不能谈及工程承包、转包、报价、设计好坏等原则性问题，严禁在任何情况下用第二、第三人称称呼甲方，如：“你们公司”“他们公司”，若出现一次，甲方将以每次100元给予处罚，并由乙方承担一切后果。
(9)乙方人员必须三证(身份证、暂住证、施工证)齐全，须甲方协办的，费用自理，三证不全的被国家有关部门查处，费用额由乙方承担。
(10)乙方的所有人员在施工过程中必须服从甲方监督、检查、指导及甲方在工程中对。
乙方代表及工人提出的问题及工艺要求，若乙方借故推辞不落实，甲方有权对乙方按施工管理规定处罚，直至停止协议，停止协议后甲方不再支付该工程款。
(11)乙方工人技术必须过硬，并坚决执行四方规定的统一着装要求，甲方监理有权随时对乙方野蛮施工、语言、行为粗俗的人进行干涉及辞退，若乙方对四方管理者置之不理，甲方将以每人每天200元给乙方经济制裁。
(12)乙方须遵守物业部门管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清运，必须做到每日清扫现场，否则后果自负。
(13)乙方未经甲方同意及有关部门批准，不得拆改原建筑结构及各种设备管线，严禁私自改动煤气设施、暖气管线，否则后果自负。
(14)中期预决算及竣工结算时，乙方须协助设计师及监理编制变更单、中期预决算及竣工结算单，并与客户签定变更单，协助负责回收中期款及结算款，如乙方原因不参加中期预决算及竣工结算导致变更款及工程款项少收或错收，由此造成直接经济损失由乙方承担。
(15)乙方因除质量问题外的其他问题被客户投诉到公司的，将被处以100-300元罚款，投诉到甲方总经理处的，将被处以200-500元罚款;因质量问题被客户直接投诉到甲方总经理处的，将被处以300-1000元罚款。
(16)工程竣工未移交客户之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(17)乙方不得无故终止协议，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保证金、保修款，并追究法律责任。
(18)乙方作甲方公司项目经理的身份有责任对所承包工程的质量、进度、材料、现场文明等方面按公司规定招待并监督检查，办理验收、变更、结算手续，并负责协调设计及客户。
(19)乙方必须服从公司统一管理，严禁借公司之便承接为本公司所施工的小区内其他业主的装修业务，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保证金、保修款。
(20)严禁乙方通过四方设计师接私单，一经查实将给予没收所有工程未付、未结款项及保证金、保修款。
3、工期规定。
(1)因乙方责任不能按期开工或中途停工影响工期，工期不顺延。延期五天以内(含五天)，则每超一天，按工程承包价的1%给予乙方罚款。
(2)延期5-10天(含10天)每延期一天罚工程承包价的2%。
(3)延期10天以上，每延期一天罚工程承包价的3%。
注：若被工程部抽查到延期单中有不合理延期现象，相关负责人每延期一天进行上述双保罚款。
4、工程质量及验收。
(1)乙方必须严格按公司规定及“工程报价单”中规定的材料做法、工艺标准施工。
(2)乙方必须按甲方规定并以甲方项目经理的身份协助监理邀请客户对工程进行一系列验收，包括“进场材料验收”、“分阶段验收”、“隐蔽工程验收”、“防水工程闭水实验验收”及“竣工验收”等。
(3)乙方施工中因误解图纸或因施工质量问题返工，所发生的费用全部由乙方承担。
(4)工程完工提前3天通知公司工程部，由工程部组织该工程的竣工预验收，对存在的问题出具整改单，施工队应在规定时间内整改完毕，再通知公司工程部复检，复查合格后由监理通知客户验收。
5、安全生产和防火。
(1)乙方在进场后须为工程配置有效灭火器一个。
(2)乙方在施工中须严格遵守《建筑安装技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》，违反操作规程、消防条例和防火设计规范，导致安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切后果。
(3)在施工中由乙方造成的施工用电线路紊乱和违反用电安全规范，甲方将以。
(4)施工现场严禁吸烟，否则甲方将以每根烟或每个烟头50元罚款处理。
(5)乙方须安全文明施工，对乙方在施工中出现的一切因公、因私人身伤亡事故，以及对第三方造成的伤亡，均由乙方自行承担全部责任及损失，甲方一概不负任何责任。
(6)乙方必须做到每日下班关水阀、断电，建立严格的检查制度，否则由此造成的损失由乙方承担。
(7)在甲方同意、物业批准、乙方代表甲方与客户签订“施工责任书”三者齐全的情况下，乙方可改造暖气。
6、保修。
(1)保修期内，乙方负责维修非人为损坏的装修工程，费用自理。
(2)保修期之后一年内，乙方应派人按成本费维修。
(3)乙方在接到工程部通知2小时内必须与客户电话联络，12小时必须到达现场检查，36小时之内施工人员到位，对于水、电维修必须在4小时之内到达，否则甲方有权安排第三方人员进场，一切费用按实际发生的两倍计算并由乙方承担。
(4)上门维修人员必须穿着公司工服并自带鞋套，否则有一项不穿按50元罚款。
7、成品保护细则。
(1)乙方在自进入施工现场至竣工验收前，负责对施工项目成品、半成品保护，搬运过程中要轻拿轻放，不许拖，严禁硬磕、硬碰。
(2)乙方要组织合理的施工工序，易损、易划伤的项目尽可能安排靠近竣工日，在施工中对易损、易划伤的物品采用合适的保护措施。
(3)对客户自购的物品须当面清点，妥善保存，禁止到处乱扔。
(4)乙方须对进场材料中易划、易碰物品做好接受检查记录，如当时无疑问，视为乙方认同接受。过后所造成的损失由乙方自负。
(5)木地板、石材、地砖安装尽可能安排在其它工序基本完成，安装后，应以软物遮盖，不能有钉件等物，以免地板碰伤、划伤;有人员上木地板、石材、地砖地面时应穿鞋套或穿拖鞋，拖鞋不许穿至未装修的地面。
(6)由于乙方责任所造成的成品损坏，一切责任由乙方承担。
8、文明施工。
(1)甲方负责施工现场的各种标志、铭牌及工服的制作及管理发放工作。
(2)乙方按公司规定领取以上各种文明施工用品，妥善保管使用。
(3)如乙方领用的各种文明施工用品出现损坏，按公司规定赔偿，不能再次使用的，按公司规定全额扣除。
三、其它。
其它未尽事宜，按公司规定执行。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同双方签字认可，具有同等法律效力，本合同履行完毕后自动终止。
甲方：(签章)乙方代表：(签章)。
年月日年月日。
9.工程服务合同范本。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇九
经双方协议同意，甲方将工程风险承包给乙方经营，现双方就《风险承包合同书》未详事宜达成如下协议：
工程总造价约计（大写）______万元。乙方按向甲方交纳承包费，工程总造价以审计结论为准，或建安公司造价部确认。
1、本工程一次性交清承包费______万元。
2、根据工程实际进度情况，按公司管理制度有关规定分次交清承包费。
1、该工程竣工时的质量目标必须是合格，最终质量目标是（a、鲁班奖；b、泰山杯；c、省优；d、十佳工程），否则乙方承担违约金万元。
2、该工程的安全目标是（a、省级示范安全文明工地；b、省级安全文明工地；c、市级安全文明工地），否则乙方承担违约金万元。
3、该工程竣工结算备案时间或造价管理资料上交时间为。上述目标双方约定必须执行。
双方约定工程款的拨付必须执行甲方的财务管理制度。工程拨款时，必须用盖有甲方法人财务印章的正规发票或收据，并将款划拨到集团公司指定的账户，扣除应上交公司管理费和设备使用费后，剩余款拨入建安公司账户，由建安公司监督使用。工程税金由甲方从工程拨款中代扣代缴，业主直接代扣代缴的，乙方必须持合法的完税证明方可抵顶相应的税额。
乙方已经阅读并同意甲方的年度公司管理制度，根据工程进度预算，按公司管理制度规定，乙方完不成上交承包费的，按本年度年企业管理制度的有关规定执行。
乙方履行《风险承包合同书》及本合同后的一切盈利均归乙方所有。本工程由乙方风险承包，与工程有关的一切费用（材料费、人工费、劳保费及主管部门规费等）由乙方支付。因诉讼引起的法律责任和相关费用均由乙方承担。甲方不承担任何责任。
担保人自愿对乙方的违约行为承担连带保证责任。
1、本合同履行过程中发生争议由甲方所在地人民法院管辖。
2、本合同一式三份经各方签字盖章（按印）后生效。
甲方（公章）：______
乙方（公章）：______
法定代表人（签字）：______
法定代表人（签字）：______
20___年___月___日
20___年___月___日
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇十
甲方：(以下简称甲方)地址：
乙方：(以下简称乙方)。
住址：
居民身份证号：
担保方：(以下简称丙方)甲方为提高企业经济效益，降低企业风险，兹决定，实行企业承包经营，乙方自愿承包经营甲方下属的佛山市永力泰车轴有限公司悬挂分厂厂房钢结构工程，双方本着诚实信用、公平合理的原则，经协商一致，订立本合同。
本承包形式为：按实际施工总产值比例上缴，效益考核奖励。
二、承包范围。
遵从甲方总部与业主(建设方)签订的编号为ltxc-001《建设工程施工合同》的所有内容(合同见附件)，合同总价1920万元。
三、承包期限。
本合同的承包期自本项目工程的开工之日起至本项目合同内容全部履行完毕且回访保修结束、结算完毕止。
四、主要承包指标与上缴。
(一)保证无重大人员伤亡事故，杜绝重大质量事故和其他重大安全事故，如发生重大安全及质量事故，甲方协助乙方负责处理，所有经济责任由乙方承担。
(二)保证各种消耗指标不超过预算定额指标。
(三)承包金按工程结算总价2.6%上缴甲方(含企业所得税)，每次从建设方工程款进甲方账户时按比例扣除。
(四)乙方需向甲方每月支付建造师费4000元，此费用每次从建设方工程款进甲方账户时按月数扣除。
五、乙方酬薪。
(一)乙方和项目管理人员工资从建设方工程款进甲方账户时由乙方按时发放。
(二)乙方所得报酬的应缴个人所得税，由乙方按国家规定缴纳。
六、双方的权利和义务。
(一)甲方的权利和义务。
1、有权对乙方的经营活动实施全面的监督、检查、审计。
2、乙方委派副经理、财务人员及其他重要岗位人员，所委派人员的工资、社保、差旅费、福利、奖金等薪酬按公司规定统一发放。
3、有权按约收取承包金，行使合同约定的其他权利。
4、当乙方有不缴承包金、经营不善造成亏损、不遵守甲方规章制度、不履行合同条款等行为时，甲方有权单方终止合同。
5、有义务向乙方提供必要的经营手续。
(二)乙方的权利和义务。
1、有权在甲方总公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》范围内指挥生产经营活动。
2、有权根据本合同约定和甲方财务制度，在确保不亏损的情况下，审批承包工程项目的正常财务开支。
3、有权制定工程技术措施方案，但重大技术方案应报甲方审核批准后实施。
4、享有材料物资采购决策权，但不得暗箱操作，更不得与材料商串通太高材料价格或者购进劣质材料。
5、有义务遵守甲方的各项企业规章制度，服从甲方管理，维护甲方的声誉和财产利益。
6、必须将建设单位拨付的工程款及时汇至甲方账户，接受甲方的财务监管。不得从业务关系单位付取现金不入账，不得将工程款擅自以个人名义存入银行或转入其他单位，不得以权谋私将与其他项目部无关的费用在所承包的项目部列支，否则按职务侵占或挪用单位资金论处。
7、严格执行甲方的《财务管理制度》，建立健全账册，确保原始单据的真实性，所有财务档案资料必须交由甲方存档。
8、禁止以甲方或承包工程项目部的名义向外单位或个人借款。
9、负责承包期内债权债务的清收清偿，如因债权人索债而使甲方为乙方承担债务的，乙方应向甲方承担清偿责任，如引起诉讼，导致相关部门来查封、冻结、划拨甲方账户和资产的，乙方处全额偿还被划拨资金外，还要按年息13.5%承担被划拨日至还款日期间和冻结期的资金利息，另外每发生一起，乙方需向甲方给付5万元的名誉损失费。
11、乙方承担对建设单位工程款的收回则责任，追索外欠工程款时必须以甲方的名义对外主张权利，不得以自己的名义或项目部的名义对外主张权利，如因建设单位拖欠工程款，乙方不得起诉甲方，要求甲方承担责任，否则，乙方向甲方支付起诉额1.5倍的违约金。乙方对外行使追索权时，甲方应提供手续上的方便，追款费用用乙方负担。
质量事故赔偿等一切经济和法律责任。如由此引起的群体性事件，严重影响甲方声誉，导致甲方先行垫付上列款项的，乙方对此垫付款应无条件予以认可，并从垫付款发生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每发生一起农民工来甲方讨薪的，乙方赔偿甲方5万元人民币的名誉损失费。
13、工程款专款专用，不得从甲方打入个人账户，采购材料款凭材料采购合同、发票和收料单、由甲方直接打给供应商，农民工工资由甲方监督发放。
七、违约责任。
(一)乙方违反本合同约定，私刻公章、伪造营业执照、资质证书、建造师证件等，一经发现，每次每本支付违约金5万元;情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二)乙方违反本合同约定，以项目部名义对外提供担保，向外单位或个人借款，除承担对甲方造成经济损失的赔偿责任外，另按对外担保、借款金额的20%支付违约金。
(三)乙方违反本合同约定，在工程款逾期时乙方应积极的态度行使追索权，如甲方直接对外行使追索权时，乙方应积极配合。
八、其他事项。
(一)当事人双方一致认为本合同是民事法律关系为主的多种法律关系并存的综合性合同。
(二)本合同不改变项目部的经济性质及隶属关系。
(三)本合同履行中乙方实施了挪用、侵占单位资金等行为若涉嫌犯罪，仍应依法追究刑事责任，即本合同约定的承包形式不影响对乙方本人刑事责任的追究。
(四)自愿为乙方履行本合同提供连带责任保证担保，
保证责任期为二年。
九、解决争议的方式。
(一)本合同履行工程中争议，双方应尽量协商解决。
(二)协商不成的，应根据不同的法律关系选择以下方式解决：
1、属于承包上缴、违约赔偿、违约金给付、损害赔偿、财物返还等方面的争议，向甲方总部所在地人民法院起诉。
2、属于劳动关系工资争议、劳动保险争议等方面的争议，向甲方总部所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
3、属于涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
本合同未尽事宜，双方协商可签订补充合同。
本合同一式叁份，甲方执存两份，乙方执存一份;甲、乙双方当事人签名(盖章)后生效。
甲方(盖章)：(签字)：
分公司负责人(签字)担保方(签字、盖章)：
20xx年月日签订。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇十一
发包单位：_________（以下简称甲方)
地址：_________
联系电话：_________
承包单位：_________(以下简称乙方)
地址：_________
联系电话：_________
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，就_________项目发包与承包事宜，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经友好协商，特制订本合同，以资双方共同遵守。
_________项目(地址：_________ )。
采用由乙方(如：包工、包料、包工具、包设备等)的方式。
本合同书的保洁服务范围为_________区_________项目内的住宅及区内的道路设施、绿地、沟渠井盖、儿童游乐场、公共卫生间、电梯、标识标牌、天台、管理处办公室的公共区域和公共设施，(其中不包括监控室、员工宿舍、机电设备房)。
从_________至_________止。合同期满如需续约，甲方应在本合同期满一个月书面通知乙方。
2、关于该小区内的生活垃圾清运费甲、乙双方另行议定结算价格、结算方式、付款时间;
承包费用按月结算，乙方于每月_________日前向甲方提交当月保洁服务费收据，甲方收到收据之日起7个工作日内，将上月保洁费以现金的方式支付给乙方。
1、全面监督、指导、检查、验收乙方工作，对乙方未能按合同要求履行的服务事项，甲方有权要求乙方限期改正，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。
2、如遇特殊保洁工作需求时(如外宾参观、创优检查、台风、火灾等情况)，可提前或事后通知乙方安排人员进行保洁工作。
3、有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求运作。
4、无偿提供保洁工作所需之水电，并提供储物室一间供乙方放置保洁器械、材料等物品及保洁服务人员工作期间休息之用;经甲方书面认可，乙方可对上述场所进行改造，费用由乙方自理。
5、按合同约定为乙方办理每月的保洁服务费用结算手续。
1、乙方应严格按本合同约定的各项作业标准为甲方管理的_________项目提供专业日常保洁服务。
2、严格教育、培训和管理派驻之保洁人员，遵守甲方制定的各项规章制度，维护甲方良好形象。对有违法乱纪或违反社区各项规定的乙方员工，乙方须予严肃处理;造成甲方损失，乙方应负责赔偿。
3、乙方派驻甲方的所有工作人员，必须按甲方管理处的有关规定办理相关手续。
4、按照双方协商人数，选择素质良好，服务热情，形象健康的专业人员，特殊情况下随叫随到。
5、乙方不得因其它项目的需要等任何原因，随意将本小区的保洁服务人员调离;确需调离的，需制定人员补充计划并经过管理处批准后方可实施。
6、在日常工作中，乙方保洁服务人员若发现社区公共设施、设备被损坏时，应及时通知甲方;发现安全隐患及可疑人员时，应及时通知甲方，配合做好安全防范工作。
7、乙方除参加每日联检、月度例会、季度评审会之外，每月至少指派一名高层管理人员到甲方检查承包范围内的保洁卫生情况，并积极征询甲方意见，加强沟通，不断提高服务品质。
8、乙方应科学、合理安排进驻甲方工作现场之保洁服务人员的工作时间和计划，负责承担乙方派驻甲方工作现场之保洁服务人员的工资、福利及其他一切费用。因乙方员工发生劳动争议而影响或有可能影响本合同的履行，乙方应及时做出相应调整以保证本合同各项保洁服务质量。
9、乙方应积极听取甲方对保洁工作的意见，认真配合并完成其他特殊保洁事项。如遇台风、水浸、火灾等紧急突发事件，有义务在甲方统一指挥下参加抢险工作。
10、严格遵守有关安全作业规定，如乙方员工发生工伤事故，由乙方负完全责任。甲方如要求乙方作业人员在非安全区域或没有安全防护的条件下作业，乙方有权予以拒绝，否则造成的安全责任事故由甲方承担。
11、乙方人员在甲方管辖区域内产生经济及法律责任，均由乙方负完全责任，与甲方无关。
1、乙方保证从_________起即安排_________人进驻项目内开展日常保洁工作。
2、工作时间：每日_________(具体时间安排可根据现场实际操作情况进行调整)。
3、在保洁用水用电管理方面，乙方承诺采取如下措施以尽可能节约用水用电以维护甲方合法权益：
a、培养保洁服务人员的节水、节电意识;
b、保证水管完好，避免远距离冲洗;
c、严禁使用"流水"清洗工具。
1、工作期内如有保洁服务人员短缺，甲方有权按合同约定酬金之平均每人每日费用为标准扣除作为违约金(违约金由甲方支付给乙方每月的保洁服务费中扣除)。但不包括乙方员工请假、离职等正常岗位短缺原因。
2、如乙方服务质量下降，甲方以书面形式通知后四十八小时仍未改善，甲方有权雇佣任何所需人员进行上述改善，而产生的相关费用从合同款中扣除。
3、甲方支付给乙方保洁服务费时间应于乙方开出收据之日起7日内完成。甲方未在合同约定时间内支付保洁服务费的，视为违约，每逾期一日，甲方向乙方支付欠款总额每日0.3%的违约金，直至结清欠款为止。
2、在国家、省、市卫生检查和创优等过程中，保洁未能达标;
4、乙方将本合同权利义务分包或变相肢解分包的;
2、如乙方工作人员在工作进行中或因工作原因造成任何人员人身伤亡事件或任何财产损坏、损失，使甲方遭受赔偿要求时，乙方须负完全法律责任，(如涉及第三方责任的情况除外)。
2、未经双方同意，任何一方不得透露合同相关内容;
4、执行本合同过程中发生的争议事项，双方协商解决，若协商不成，交由当地仲裁机构或司法部门处理。
5、合同期满后，是否续约由双方协商，同等条件下乙方有优先承包该保洁服务项目的权利。
8、本合同自合同签定之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇十二
一、批准组织项目经理部或项目管理班子，监督现场施工管理，并就工程进度、质量、安全生产、文明施工及现场标准化管理等进行考核、监督管理。
二、甲方对本工程可派驻巡查质检员，对工程质量、进度进行监督检查，并有权根据工程质量及进度情况在甲方支付乙方工程款时行使否决权，甲方在其签字同意后方付款。
三、审核乙方提交的施工组织设计，并按照批准后施工组织设计中的施工方法，技术措施、总进度计划和场地平面布置等监督乙方执行。
四、向乙方转交施工所需的资料。
五、审核乙方提交的已完工程量报表。
六、甲方生产、安全、财务及其它职能部门对乙方进行垂直管理。
第九条乙方职责：
一、根据甲乙对项目经理部的要求，组织现场施工班子，明确项目部各组成人员的岗位职责，建立健全岗位责任制;乙方工程项目实施服从甲方统一管理。
二、根据施工图纸、设计交底和现场施工条件编制施工组织设计，于开工前提交建设单位代表(或监理工程师)审核批准，并按照批准后的施工组织设计中的施工方法、技术措施、总进度计划和现场平面布置等认真贯彻落实施工。
三、根据合同工期和质量等级要求，以及技术管理、安全生产、文明施工和现场标准化管理的有关规定组织施工，接受甲方的监督，并按照监督意见书的要求及时整改到位。
四、按照场地平面布置的规划或甲方指定要求搭设临时设施，并负责施工期内的产品保护、职工生活、现场安全和保卫工作。
五、负责工程的测量和定位，及时提请甲方复核。
六、及时向甲方提供年度工作量计划、月度施工作业计划和已完工工程量报表。
七、根据建设主管部门的规定，向甲方提供单位工程施工技术资料目录，及时收集、整理完整的施工技术资料，分别按基础、主体、竣工前等形象进度及时报送甲方。
八、在加强计量管理工作的基础上做好材料消耗的统计，在认真执行劳动定额的基础上做好劳动力使用情况的统计，并及时向甲方提供相关统计报表。
九、保护邻近建筑物、地下管线和交通道路的安全。
十、乙方以其个人及家庭所有财产对由于下列原因引起的所有法律事实承担无限责任：
1、由于材料采购或其它原因引起的各种纠纷及诉讼导致甲方成为被告的，其一切责任和费用都由乙方承担。
2、施工中出现的所有质量、安全事故。
3、施工人员引起的一切债务和连带责任。
4、由于乙方不服从甲方管理或由于乙方自身原因导致的工程质量缺陷、工程窝工、停工等后果。
5、工人工资。
6、乙方及工程项目部签发的函、文件、工程联系单等等。
7、乙方违约。
第十条工期和顺延：
一、工程竣工前，乙方提前15天通知甲方进行预验收，并根据预验收提出的意见在约定竣工日期前整改完毕后，交付建设单位验收。
二、如遇下列情况之一者，乙方应向建设单位提出书面报告并获得签证确认后，可相应顺延工期。
1、基础开挖后发生不可预计因素而采取相应措施占用工期的;。
2、因设计变更影响关键工序施工的：
3、建设单位未能按合同规定支付工程价款，达到一定期限，造成乙方资金困难，拖延时间影响工期的：
4、属于建设单位供应或批准使用的材料和设备，未能按时提供或批准使用而影响工期的;。
5、非乙方原因造成停水、停电超过是时间达到合同条件规定的标准;。
6、因不可抗力因素影响施工的;。
7、建设单位代表和监理工程师同意工期顺延的其它情况。
第十一条质量与验收：
一、本工程是质量标准乙方承诺为一次性验收确保达到合同约定质量标准，最终结果以行业验收部门的验评结果为准。
二、乙方应建立严格的质量管理制度，包括生产班组的质量自检互检和分部分项工程的技术复核，随时接受甲方和建设单位(监理工程师)的质量检查，并按照甲方和建设单位(监理工程师)的意见及时整改。
三、隐蔽工程覆盖前48小时，乙方应以书面形式通知甲方和建设单位派人参加验收。甲方和建设单位接收到通知后48小时内未能准时到场，乙方可自行组织验收并做好记录，事后再请甲方和建设单位认可，并补办签证手续。
四、乙方应根据设计要求和材料质量要求做好试验检测工作，砼块和浆块要按见证取样、送样制度执行。
五、工程竣工前壹周，乙方应向甲方和建设单位发出书面验收通知，并向甲方上报全部竣工资料。在竣工验收中，因达不到验收标准而导致的一切后果均由乙方负责。
六、工程竣工后，乙方应按国家和地方建设主管部门规定及甲方与及建设单位签订的建设工程施工合同及其相关协议约定履行保修义务。
第十二条安全与保卫：
一、乙方必须认真贯彻执行施工所在地的关于治安、计划生育、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定，对施工范围内的消防、外来人口、市容卫生、安全生产等负全部责任。
二、乙方应认真落实安全生产措施，并接受甲方的检查、督促和指导，严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按jgj59-99《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。
三、乙方应加强食堂卫生和宿舍周围、施工现场的环境卫生，防止食物中毒，保障职工身体健康。
四、乙方对施工引起的所有安全事故承担完全责任。
五、乙方施工生产严格执行“安全生产责任书”及现行安全规范的要求，确保安全无事故(另订《安全生产责任书》)。
第十三条现场标准化管理：
一、乙方应严格执行施工所在地的主管部门相关管理的规定，并接受甲方的检查、监督和指导。
二、乙方应严格按照安全文明工地的标准进行施工，确保现场干净整洁，材料堆放整齐有序。
第十四条结算依据及工程款支付：
一、工程结算资料在上报建设单位前必须经甲方盖章批准，乙方应向甲方提供足够的正式的完整的结算资料。
二、乙方应及时上报各类计划、报表及决算资料，工程结算经建设单位审核并出具审核报告，由甲乙双方确认后交甲方存档，并作为与甲方办理结算的前提条件：因为乙方上报资料不正确或不完整造成决算错算、漏算等责任由乙方承担。
三、本工程的形象进度款，由乙方根据建设单位与甲方签定的《建设工程施工合同》约定和实际施工进度及时填制已完工程量报表，先后送甲乙和建设单位(监理工程师)审批，甲方依据建设单位审核划拨的进度款扣除税费后向乙方支付进度款。
四、本工程甲方和建设单位供应材料均应纳入工程结算，计入工程总造价。
五、本工程分包项目，如不在乙方工程决算范围内，只计取总包服务管理费的，甲方按总包管理费的50%收取管理费。(最终以决算审核结果为准)。
第十五条奖励与罚则：
一、质量：
1、本工程经行业验收部门验评未达到合同约定质量标准，乙方承担甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及相关协议约定的所有罚款及违约责任，且乙方对甲方承担合同总价款1%的违约金。
2、乙方在施工过程中出现质量问题，应及时进行整改，整改两次才达到质量要求的，甲方处以工程总造价的5‰罚款，整改两次以上仍未达到质量要求的，甲方除加倍罚款外，有权终止合同，乙方无条件退场，并承担一切相关经济损失，工程竣工后按乙方完成工程量的80%结算。
3、乙方因工程验收质量达不到合同约定标准，而导致的一切罚款和经济损失由乙方承担，影响甲方信誉的，除承担相应的民事责任外，甲方有权按公司规定对乙方实施处罚。
二、安全及文明施工：
所有处罚。
2、乙方确保工程安全无事故，如实际发生，乙方须承担由此造成的所有责任，并根据工伤情节轻重，每发生一次，承担工程总造价百分之壹到伍的违约金。
3、乙方应确保服从甲方安全生产管理和监督，文明施工，并达到总公司类似文明工地标准，每出现一次不服从管理现象，罚款500元。
三、工期：乙方应确保本合同约定的工期内完工交付验收，并承担甲方和建设单位签订的施工合同及相关协议约定的罚则。
四、现场标准化管理：遵照甲方的相关规定执行。
五、其它：
1、乙方应及时整理并上报工程技术资料，在竣工验收前完成竣工验收必需资料的整理并报送甲方;由于乙方资料原因影响竣工验收的，甲方对乙方按工程直接费的5‰罚款。
2、由于乙方不能胜任本合同约定的工作任务或不能按合同要求施工，不能提供完整的足够的工程技术资料、建设单位签证、工程形象进度报表和审批手续的，甲方有权终止乙方合同并更换施工团队，由此造成的一切损失由乙方负责。工程竣工后，甲方按乙方实际完成工程量的70%结算给乙方。
3、乙方不得以任何名义或借口直接或间接从建设单位支取工程款，一经发现，视为侵占或挪用工程款，甲方根据情节轻重增收乙方3%管理费，甲方有权终止乙方合同并更换施工单位，由此造成的一切损失由乙方承担。
4、本工程材料所有检测与试验，须统一在甲方指定或认可的检测单位办理并按规定计取检测费用。
第十六条其它：
一、甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及相关契约性文件中约束本合同甲方的条款对本合同乙方具有同等的约束力。
二、因乙方原因致使甲方被索赔的，乙方承诺单独承担该索赔责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
二、本合同关于不可抗力的约定执行中华人民共和国合同法的规定。
三、本合同执行所有国家、地方现行行业标准、规范及甲方所有文件、办法、总经理令等规章制度，执行情况作为甲方考核乙方的依据。
四、本合同履行中发生争议，甲乙双方自行协商解决;协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、乙方自行规避由于本工程施工招标文件，投标文件、施工合同及相关协议约定引起的关于工程安全、工期、质量、价款、结算、付款、索赔、债务、工人工资、工程资料、合同违约责任及相关的所有风险。乙方承诺单独承担上述所有风险。
六、乙方须将工人工资及时发至工人本人，并承担因工人工资引起的债务和责任。如乙方未按国家、甲方及本合同有关工人(农民工)工资规定执行，则甲方在本合同约定的管理费基础上再增收工程总造价1%的管理费。
七、如发生下列情况，甲方有权直接从乙方往来款项中扣除相应的罚款和赔偿金，作为乙方责任承担的形式之一，并视乙方违约：
(三)、工人以散布谣言、组成团伙单个或集体做出有损业主、甲方声誉的言行的，每发生一次，罚1万元;发生上诉情况，乙方除承担罚款外，还应赔偿由此造成业主和甲方损失并承担违约责任。
八、乙方不得将本合同项下工程转包给他人;未经甲方事先许可，乙方不得将分部分项分包他人施工;否则视乙方违约。
第十七条合同效力：
一、本合同一式两份，甲乙双方各致一份，具有同等法律效力。另就其它有关事宜签订协议书附后，与本合同一同生效。
二、本合同经甲乙双方签字并加盖甲方印章后生效，至工程保修责任期满并甲乙双方义务履行完毕后终止。
三、本合同签约地点：
签约日期：年月日
甲方:代表:年月日。
乙方:负责人：年月日。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇十三
发包单位：_________（以下简称甲方)。
地址：_________。
联系电话：_________。
承包单位：_________(以下简称乙方)。
地址：_________。
联系电话：_________。
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，就_________项目发包与承包事宜，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经友好协商，特制订本合同，以资双方共同遵守。
_________项目(地址：_________)。
采用由乙方(如：包工、包料、包工具、包设备等)的方式。
本合同书的保洁服务范围为_________区_________项目内的住宅及区内的道路设施、绿地、沟渠井盖、儿童游乐场、公共卫生间、电梯、标识标牌、天台、管理处办公室的公共区域和公共设施，(其中不包括监控室、员工宿舍、机电设备房)。
从_________至_________止。合同期满如需续约，甲方应在本合同期满一个月书面通知乙方。
承包费用按月结算，乙方于每月_________日前向甲方提交当月保洁服务费收据，甲方收到收据之日起7个工作日内，将上月保洁费以现金的方式支付给乙方。
1、全面监督、指导、检查、验收乙方工作，对乙方未能按合同要求履行的服务事项，甲方有权要求乙方限期改正，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。
2、如遇特殊保洁工作需求时(如外宾参观、创优检查、台风、火灾等情况)，可提前或事后通知乙方安排人员进行保洁工作。
3、有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求运作。
4、无偿提供保洁工作所需之水电，并提供储物室一间供乙方放置保洁器械、材料等物品及保洁服务人员工作期间休息之用;经甲方书面认可，乙方可对上述场所进行改造，费用由乙方自理。
5、按合同约定为乙方办理每月的保洁服务费用结算手续。
1、乙方应严格按本合同约定的各项作业标准为甲方管理的_________项目提供专业日常保洁服务。
2、严格教育、培训和管理派驻之保洁人员，遵守甲方制定的各项规章制度，维护甲方良好形象。对有违法乱纪或违反社区各项规定的乙方员工，乙方须予严肃处理;造成甲方损失，乙方应负责赔偿。
3、乙方派驻甲方的所有工作人员，必须按甲方管理处的有关规定办理相关手续。
4、按照双方协商人数，选择素质良好，服务热情，形象健康的专业人员，特殊情况下随叫随到。
5、乙方不得因其它项目的需要等任何原因，随意将本小区的保洁服务人员调离;确需调离的，需制定人员补充计划并经过管理处批准后方可实施。
6、在日常工作中，乙方保洁服务人员若发现社区公共设施、设备被损坏时，应及时通知甲方;发现安全隐患及可疑人员时，应及时通知甲方，配合做好安全防范工作。
7、乙方除参加每日联检、月度例会、季度评审会之外，每月至少指派一名高层管理人员到甲方检查承包范围内的保洁卫生情况，并积极征询甲方意见，加强沟通，不断提高服务品质。
8、乙方应科学、合理安排进驻甲方工作现场之保洁服务人员的工作时间和计划，负责承担乙方派驻甲方工作现场之保洁服务人员的工资、福利及其他一切费用。因乙方员工发生劳动争议而影响或有可能影响本合同的履行，乙方应及时做出相应调整以保证本合同各项保洁服务质量。
9、乙方应积极听取甲方对保洁工作的意见，认真配合并完成其他特殊保洁事项。如遇台风、水浸、火灾等紧急突发事件，有义务在甲方统一指挥下参加抢险工作。
10、严格遵守有关安全作业规定，如乙方员工发生工伤事故，由乙方负完全责任。甲方如要求乙方作业人员在非安全区域或没有安全防护的条件下作业，乙方有权予以拒绝，否则造成的安全责任事故由甲方承担。
11、乙方人员在甲方管辖区域内产生经济及法律责任，均由乙方负完全责任，与甲方无关。
1、乙方保证从_________起即安排_________人进驻项目内开展日常保洁工作。
2、工作时间：每日_________(具体时间安排可根据现场实际操作情况进行调整)。
3、在保洁用水用电管理方面，乙方承诺采取如下措施以尽可能节约用水用电以维护甲方合法权益：
a、培养保洁服务人员的节水、节电意识;。
b、保证水管完好，避免远距离冲洗;。
c、严禁使用"流水"清洗工具。
1、工作期内如有保洁服务人员短缺，甲方有权按合同约定酬金之平均每人每日费用为标准扣除作为违约金(违约金由甲方支付给乙方每月的保洁服务费中扣除)。但不包括乙方员工请假、离职等正常岗位短缺原因。
2、如乙方服务质量下降，甲方以书面形式通知后四十八小时仍未改善，甲方有权雇佣任何所需人员进行上述改善，而产生的相关费用从合同款中扣除。
3、甲方支付给乙方保洁服务费时间应于乙方开出收据之日起7日内完成。甲方未在合同约定时间内支付保洁服务费的，视为违约，每逾期一日，甲方向乙方支付欠款总额每日0.3%的违约金，直至结清欠款为止。
2、在国家、省、市卫生检查和创优等过程中，保洁未能达标;。
4、乙方将本合同权利义务分包或变相肢解分包的;。
2、如乙方工作人员在工作进行中或因工作原因造成任何人员人身伤亡事件或任何财产损坏、损失，使甲方遭受赔偿要求时，乙方须负完全法律责任，(如涉及第三方责任的情况除外)。
2、未经双方同意，任何一方不得透露合同相关内容;。
4、执行本合同过程中发生的争议事项，双方协商解决，若协商不成，交由当地仲裁机构或司法部门处理。
5、合同期满后，是否续约由双方协商，同等条件下乙方有优先承包该保洁服务项目的权利。
8、本合同自合同签定之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
项目内部承包合同合同范文（14篇）篇十四
甲方：
乙方：
凉州区高坝镇蜻蜓村村委会为保障社区供暖服务质量，加强锅炉安全管理和正常运营，确保住户的正常供暖，经甲、乙双方共同协商，本着公平和互惠互利的原则，达成如下承包条款。
蜻蜓村村委会蜻蜓社区供热站供暖服务，包括供暖锅炉及其相关附属设备和管网的运营、维修、维护。
20xx年10月15日至20xx年10月15日。
1、提供社区取暖住户花名册、供热管网设计施工图纸和质保合同以及供暖分户阀门室钥匙。
2、负责水、电、道路三通并符合供热要求，锅炉、管网等设备质量合格、安装科学、运行正常。
3、监督供暖质量和安全运行情况。
4、协调住户积极缴纳热力费，协调供暖服务过程中出现的其他问题。
5、为保证锅炉最低运营成本和最低供热质量，确保已售出房屋足额缴纳热力费，住户中途不得停止采暖。
6、承包内容中所有供暖财产所有权归甲方所有。
7、负责按照设计标准和相关规定进行供热站验收并办理相关手续。
8、供暖质量达不到国家供暖标准，发生的问题由乙方负责。
9、不得故意刁难或制造障碍影响正常供暖。
1、必须遵守小区物业管理规定，不得发生扰民等违法行为；处理好与业主关系，杜绝意外事件发生。
2、在承包期内发生工作人员和设备财产安全事故，全部由乙方承担，甲方概不负责。
3、制定科学供暖方案，培训司炉工，按照锅炉有关操作规程规范操作，安全运行，确保供暖时间、质量达标，用户室内温度达到18摄氏度以上。
4、司炉工必须持证上岗，搞好设备检修维护和水处理等工作，做好锅炉运行日志；维修人员必须熟悉小区管网基本参数及位置分布，确保维修及时准确。
5、严格执行武威市物价部门制定的收费标准，按照整栋楼建筑面积分摊到户收取热力费。
6、出现供暖故障及时通知住户，紧急抢修，不得耽误供暖，不得以任何理由停止供暖。
7、购买、安装除尘、脱硫等环保设备，确保环保达标。
8、根据供暖需要，负责新增供热锅炉及设备的买、安装。
9、自承包之日起，乙方所购买、安装的设备设施所有权归乙方所有。
10、承担锅炉房至各供热楼栋散水以外的管网维护、维修。
11、对甲方在协调供暖相关事项过程中产生的专门性劳动（如专人配合热力费收取等），经协商后支付一定的劳动报酬。
12、乙方负责收取热力费，并承担锅炉和各种供热设施维修费及各种税费，包干经营，自负盈亏。
1、乙方向甲方缴纳保证金壹拾万元整（：
2、乙方若在合同期内私自停止承包经营，每年赔偿甲方的全部损失费用。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
4、本合同从签定之日起生效，未尽事宜双方另行协商解决。协商不成的，提请当地人民法院裁决。
甲方移交财产清单附后：
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
法人代表：
监督委员会：
法人代表：