水电安装承包合同纠纷(通用15篇)

时间:2023-11-09 作者:HT书生水电安装承包合同纠纷(通用15篇)

承包合同是在工程或项目实施过程中起到重要作用的一种法律文件。承包合同的范文是包工头编写合同时的重要参考,以下是小编为大家找到的一些资料。

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇一

甲方:

乙方:

甲方将承建的永丰豪庭1#楼、2#楼、3#楼、其中给水管安装分项工程以包工形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,经双方协商达成如下协议,供双方遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称:永丰豪庭

2、工程地点:永定县、坎市镇

3、按施工图纸、设计变更施工。现场问题双方协商处理。

4、施工日期:以建设工程施工合同为准;

5、质量形式:严格执行现行施工规范和质量验收标准要求;质量达到合格和建设方要求的质量目标。

二、承包原则:

乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督管理下保质量、保安全、保工期,自负盈亏。

三、承包方式:

包工:按建筑面积每平方2.2元结算。

四、承包范围:

给水管、水表箱、水表、水龙头安装。管道试压、上油漆、补孔洞等。1f埋地管与室外给水管道连接。达到管道无渗漏、无堵塞。乙方所产生的垃圾由乙方负责清理。注(3#楼标准层电梯前室与户内地面标高相同、若电梯前室要开槽由甲方负责、乙方负责放样。

五、工程款支付方式:

1、分栋结算、按月报进度、安装完成支付50%、试压完成支付45%、剩下5%在年底一次付清。 1#楼至3#楼挖沟)

六、质量要求:

3、乙方在墙体预埋水管时必须用切割机割线槽,砖墙的'孔洞自行修补整洁;

七、其他约定:

2、乙方施工人员的食、住由乙方自理,甲方提供施工图纸一套给乙方;

4、上级光临工地检查安全文明和竣工验收前,应及时将本工种垃圾清理干净,不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

5、施工安全防护用品由乙方自行负责,若出现安全事故由乙方自行负责、甲方不再付连带责任。

八、违约责任:

九、本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具有同等法律效力。双方签字之日起生效,至办好工程结算,付清工程尾款时自动失效。

甲方:

乙方:

日期:

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇二

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂)

3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

1. 工程款付款方式:

主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

2. 乙方承包内容:

1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

2).所有水电施工过程的垃圾清运

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板和灯口安装

3.工程结算方式:

按建筑面积结算:15元/平米

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条 纠纷处理方式:

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇三

甲方:

乙方:

経双方协商,甲方将水电安装工程承包给乙方施工,为界定双方权利、义务和责任,根据国家相关法规和公平诚信原则,双方达成一致订立本合同。

确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

1、承包方式:包工

2、承包内容和范围:(1)本工程强电、给排水预埋工程;

(2)本工程施工图纸包含的`强电和给排水安装工程;

(3)避雷针焊接和预埋;

(4)临时设施的水电。

1、计价方式:按建筑面积______元/m包干价计算。

2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费______元,余款在完工并验收合格后30日内付清。

乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。

从______年______月______日至______年______月______日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装),未按时完成的将每天罚款______元。施工过程中必须按甲方的施工进度表,配合相关工种进度衔接,若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天______元的罚款。如甲方原因影响工期,按影响天数顺延。

1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理,工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要,对不服从生产指挥,屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备,由于安装质量原因须返工项目,承担工料损失费用,且不延长工期。

3、每完成一道施工工序后,甲方进行检验,若达不到合同质量要求标准,乙方应立即整改,如限期内拒不整改或中途退场,甲方有权另外安排施工,返工人工费用按人工单价的两倍计算,返工材料费按实际发生金额计算,均从乙方工程款中扣除。

4、食宿费均由乙方自理。

5、按文明施工要求,设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净,做到工完场清,不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫,清扫费按人工费用单价的两倍计算,从乙方工程款中扣除。

6、必须按合同完成承包项目施工,无特殊原因中途退场属违约行为,必须承担所包工程30%罚款。

7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理,离开工地必须向项目经理请假,并指明代理人员负责临时管理,允许后才能离开。

8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外,未经甲方许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。

1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料,并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。

2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。

3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工关系。

4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠工人生活费。

5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。

(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产,加强对所辖职工的安全教育和管理。

(2)、遵守安全纪律和操作规范,防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋,打赤膊上岗,遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电,现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故,均由乙方承担一切责任。

(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴,凡违反规定,出现一次罚款______元,情节严重的交当地派出所处理,并由乙方承担一切责任。

本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜,双方协商解决,补充协议作为本合同的组成部分。

本合同壹式肆份,甲方两份,乙方贰份,具有同等的法律效力。

此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。

甲方(盖章):______乙方(盖章):______

甲方代表(签字):______乙方代表(签字):______

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇四

甲方:

乙方:

为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程,高标准优质量,如期竣工。经甲乙双方充分协商,本着平等互利、诚实守信的原则,特签定水电班组施工承包合同,协议如下:

一、承包工程内容:

乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程,所有工程内容施工,所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。

二、质量要求:乙方按设计图纸及变更,结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工,达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业,不得随意更改图纸和设计要求。

因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责,并罚款300元,罚款在工资结算时扣除。

三、工作要求:

乙方人员在施工中,要绝对服从甲方人员的管理,不得随心所欲,尤其是带班人员要坚守工地,有事外出必须请假,对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料,施工材料应分类堆放整齐,工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕,必须对预埋线管及线等材料进行清理,返回入库。

四、施工安全。

在施工过程中,乙方每天上班前要进行安全教育,强化工人的安全意识,工程作业时要注意安全,戴好安全帽、穿防滑鞋,违者每发现一次,罚款50元,在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业,不得违章违规作业,严禁酒后违规作业,如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故,一切经济损失和法律责任由乙方承担。

五、工期要求:

乙方应合理安排人力,按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务,不得以任何理由拖延工期,每延期一天罚款300元。

六、价格结算。

乙方在保证质量、进度的情况下,按照建筑面积实收,综合价________元/m2,按施工图暂定工程总价款为________元。

七、付款方式:按总价款分二次支付,主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%,竣工验收决算后付清所有工程款。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,并起法律效力。

甲方签字:乙方签字:

________年________月________日。

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇五

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同:

一、工程名称:

二、承包方式:整栋楼的给水排水电表、电线、插座、灯具开关、水嘴、便盆、暗管预埋、防雷焊接除主线和给水主管工程由公司做外所有以上工作内容都是承包内,按建筑面积每平方米________元(平方米计算)。

三、工程工期:从签字之日起,根据甲方要求工期完工,除人力不可抗拒和特殊情况以外,乙方不可无故拖延。

四、工程质量:严格照图施工,认真做好每一道工序的预埋和安装工程,达到工程验收合格。

五、付款方式:主体完工后付总工程款的30%,给排水安装后付总工程款的30%,电线和灯具安装后付总工程款30%,验收合格后付清尾款10%。本合同自动失效。

六、在施工中未带安装帽一次罚款50元,在施工中未拴安全绳一次罚款200元,酒后作业上班一次罚款200元。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇六

甲方:(以下简称甲方)

乙方:身份证号码:(以下简称乙方)

为确保工程项目的顺利施工,按计划保质保量地完成任务,明确双方职责,维护双方利益,在互惠互利、平等相处的原则基础上,经甲、乙双方协商,特制定以下承包协议。

工程的所有水电安装。注:临时设施以及工程因文明施工需要的所有维护人工费用不得另行计算。

1、承包价格:根据本工程的建筑面积计算,暂定建筑面积为13万平方米,中途付款方式以总承包预算书为准,最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式,结算以直接费(主材费+安装费=直接费)下浮10%进行结算。

2、高层建筑增加费,及架子措施费不另行计费。

3、注:水电质量信誉保证金为70万元,所有单体工程一次性最终通过总体竣工验收后,则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。

2、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的85%;

4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行承担,与甲方无关。

1、乙方严格按施工规范及企业标准施工,发现问题及时更正。

2、乙方必须严格总承包施工方案和有关规范、标准施工,如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。

3、乙方必须服从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥,如违者,甲方有权以200元/次处罚,并在发放工资时扣除。

为了保证工程按时完成,乙方应无条件服从总包的总进度计划,合理安排施工,各工种间要密切配合,服从甲方现场负责人统一安排调配。

1、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,机械操作等特除工种必须持证上岗。

2、现场所有的机械设备、安全用电必须符合规范,并遵守一机一闸一漏,用电接设由总包项目部电工负责,严禁违章作业,总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、处罚的权利,乙方自行负责。

3、施工必须安全,安全必须从个人做起,乙方所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发现有不安全因素马上通知总包项目部及时整改。

4、由于乙方人员违章作业,不服从总承包项目部人员安排和指挥,造成人员伤亡事故,则责任和损失由乙方承担;如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡,费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。

1、人员管理:

(1)、乙方承包人必须每天在工地时间不少于2小时,同时配合的班长等专职管理技术人员必须常驻工地,乙方应及时做好各项技术交底工程,配合甲方项目部做好各项衔接工作。管理人员如有特殊情况需离岗,必须报请甲方请假批准方可,否则每发现一次罚款500元/人。

(2)、乙方必须与施工人员订立劳动合同,明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等,统一格式装订成册交项目部处备查。

(3)、乙方人员进场时,应在当天向甲方提供进场人员的身份证复印件一份,照片(1寸)8张、外出计划生育证明,以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证,工本费由乙方自理。如不按规定办理,相关罚款由乙方自负。

(4)、乙方不得招收童工,不得收留氓流人员,否则罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地,违者罚款200元/人x天,并将人及时清退。

(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实,用餐集中到总包食堂。不准私自用电,使用任何手段烧菜、饭、水等,如有违反没收用具,并罚款200元/次。

(6)、乙方应做好施工人员的思想工作,班组间必须搞好关系,相互帮组、团结,不得寻事挑斗,不得发生打架事故,遇事由班组长互相解决,特殊情况由甲方配合总包项目部负责调解。如发生打架事件,无论对错双方一律先罚20x元/次,尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次x人。

(7)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为,如被发现,则按偷盗财物价款的10倍予以罚款,并作开除处理,情节严重的移交公安机关处理。

2、文明施工:

(1)、乙方施工人员进入施工现场,必须正确戴好安全帽,佩戴工作证,服从工地安全员统一指挥。

(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作,做到早上上班前,棉被叠放整齐,做到衣着整洁,日常用品安放整齐,不乱丢垃圾,注意公共及个人卫生,做到一日一小扫,一周一大扫,礼貌用语,以诚待人,以理服人。安全用火、严防火灾,对较差班组甲方有权对乙方进行处罚。

(3)、必须做到工完场清,现场材料堆放要合理布局,堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。

十一、其他

1、乙方承包的工程量不得转包,否则,甲方有权扣除所作一切工程款,有权没收所有保证金,有权清退乙方,相关损失均由乙方负责。

2、对未办理暂住证、劳务证的人,甲方不承担任何责任(治安、安全、劳资纠纷);乙方如发生劳资、安全纠纷,甲方受到上级主管部门责问的,按5000元/次处罚,投诉超过三次的,罚款10000元/次,罚款额在工程款中扣除。

3、乙方完成工程量后做好自检工作,并务必一次性通过竣工验收,同时,按审定后的直接费提供100%的材料发票,以作抵充工程款。

4、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等配合土建均由乙方无偿安装。同时,随楼层上升而同步。

5、在施工过程中,由于土建与安装相矛盾时,则乙方及时采用书面形式与土建进行技术交底。

6、现场乙方所需的零星钢筋,接地钢筋、均压环、带,水泥、模板等材料均应征得总包同意,才准许使用,否则造成后果自负,如甲方无关。

7、甲方和总包签订合同不允许转包,如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中,对外只能说合作,帮助管理,严格保密是转包,如乙方不遵守该条规定,出现一切后果有乙方负全部责任。

以上协议,双方共同遵守,未尽事宜,按甲方常规处理办法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份,双方各执一份。经双方签字之日起生效,帐清失效。

甲方签章:乙方签章:

年月日年月日

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇七

工程名称:

地址:

甲方:

乙方:

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

一,承包方法:

1承包形式:双包,即包工包料。

2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米______元。按图纸设计和甲方要求。

二,工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

三,质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四,安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五,甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

六,文明卫生

现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

七,罚款制度

施工不带安全帽罚款______元/人次;帽带不扣罚款______元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款______元/人次;悬空抛物罚款______元/人次;井字架吊篮乘人罚款______元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款______元,并没收;点白日灯罚款______元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以______的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款______元;在新建楼内大便罚款______元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款______元。

八,合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

九,由甲方负责一定的用电费用(______度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

十,乙方向甲方交纳万元作为的安全及质量保证金,工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故,甲方全额退还万保证金给乙方,不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

十一,付款方式:

十二,此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方:______

乙方:______

日期:______年______月______日

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇八

被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会。

一、请求事项:

1.履行合同:

2.赔偿经济损失。

二、事实理由及证据:

(一)请求的原因事实。

1.双方是怎样引起订立承包合同的?

××县××乡办企业制油厂,由于经营不善,连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄,当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。

经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产,偿还旧债的重任,由乡经管会直接领导,被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年,油厂已恢复到扭亏为盈,又任命我为车间副主任,主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势,企业实际生产责任制,又因偿还了积累三年的旧债,这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2.被告为什么中途撕毁了合同?

我从1982年来到新建油厂。几年来,我耳闻目睹了油厂的现实,深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此,当被告找我担任承包时,我就提条件,前段事务与承包后必须分清,库存与帐面必须相符,不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿,以后查库存,如有缺少,由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了,由于我要求过前后分清,各负其责。同时,又掌握承包前的厂内的底细,所以,被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说,油厂不承包了,还象过去一样干,给你按每天工资8元计算,你把合同交回来吧!我不同意。

3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。

首先,我到县委上访:他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目,作出了承包阶段盈利一万四千多元,豆油少七千多斤,豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志,他们指示到信访办去立案,信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示:通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间,被告用威逼利诱的办法,先煽动工人到我家去要工资,拿走我家的电视机,用此逼我交出合同,在我上访的二年中刘××不顾党纪国法,公然下令砸开油库,原料房、生产车间、食堂,收去我承包期间纯利14183.29元,占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人,库存豆油经律师调查时已短少七千多斤,豆饼万斤以上,刘××又想借用承包之机的混乱,以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。

被告自知他的行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗。

用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其用心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己请求不干。

以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。

(二)诉讼的理由。

1983年3月12日,双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定,它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营,只是监督管理而已。在承包期间,承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外,承包人有完全自主经营权。然而,被告身为经管会主任,只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题,对我还个不跟他合作的人,决计踢开,所以不择手段,毁约违法,此诉讼理由之一。

双方签订的合同出于协商自愿,内容清楚,手续齐全,属于有效的合同,应受法律保护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随意撕毁合同,此为申诉理由之二。

根据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律保护的条件。

基于上记理由和事实,特提起诉讼,请求法律解决是盼。

此致

颁布单位:国家工商管理局。

颁布日期:1990

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇九

案由:_________________租赁合同纠纷。

诉讼请求:_________________。

一、判令被告向原告支付违约金共计________元;。

二、判令被告赔偿原告装修损失________元;。

三、判令被告赔偿原告经营损失________元;。

四、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由:_________________。

原告与被告于20__年9月7日签订《北京市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于北京市海淀区**庄园8#楼的房出租给原告,合同约定房屋租赁期自20__年9月8日至20__年9月7日,共计36个月。租金为每月5000元,支付时间分别为20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。

20__年9月7日,原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并开始装修、营业,装修共花费10060.80元。20__年12月,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的业务无法开展。

在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的要求置之不理。

原告与被告签定的'合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。

此致

北京市海淀区人民法院。

具状人:_________________。

________年________月________日。

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇十

电话:________________。

被告:_________________邢台市__________公司。

法定代表人:___________________________,系该公司经理。

电话:________________。

诉讼请求。

1、依法解除合同,被告返还原告价款100000元;。

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失__________元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

原、被告于_______________5年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

__________人民法院。

具状人:_________________石家庄市__________公司。

_____年_____月_____日。

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇十一

一、请求事项:

1.履行合同:

2.赔偿经济损失。

二、事实理由及证据:

(一)请求的原因事实。

2.被告为什么中途撕毁了合同?

3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。

被告自知他的行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其用心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己请求不干。

以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。

(二)诉讼的理由。

双方签订的合同出于协商自愿,内容清楚,手续齐全,属于有效的合同,应受法律保护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随意撕毁合同,此为申诉理由之二。

根据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律保护的条件。

基于上记理由和事实,特提起诉讼,请求法律解决是盼。

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇十二

供应方(乙方):__________________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

1、工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

2、交货及安装工程地点:

承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。

(一)系统总造价

1、本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_______

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:

1、签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;

2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的'_______%

3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%。

1、本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

年限材料费维护服务费

第一年免费;

第二、三年收取材料成本费___元/年。

2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围5、自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

(一)甲方责任:

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派_______为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的_______%计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后天内付清,否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。

4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果_______日内不答复视为认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

7、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具同等法律效力。

甲方:______________乙方:______________

签约代表:__________签约代表:__________

联系电话:__________联系电话:__________

地址:______________地址:______________

签约地点:________

______年______月______日

______年______月______日

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇十三

近年来,不时发生承包。

合同。

纠纷的案件,那么,下面是小编给大家整理的承包合同纠纷起诉状,希望对大家有帮助。

原告:石家庄市××公司。

住所地:石家庄市××路×号。

法定代表人:李××,系该公司经理。

电话:××××××。

被告:邢台××公司。

住所地:邢台市××路×号。

法定代表人:王××,系该公司经理。

电话:××××××。

诉讼请求。

1、依法解除合同,被告返还原告价款100000元;。

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失××元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

原、被告于x5年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

××人民法院。

具状人:石家庄市××公司。

×年×月×日。

原告:李,男,汉族,43岁,住xx市榆阳区,联系电话:

被告:卜,男,汉族,42岁,住,联系电话:

诉讼请求:

1:请求被告依法支付原告工程款7300元。

2:本案的诉讼费由被告承担。

事实及理由:

原告与x6年9月30日与被告签订工程承包协议,就被告位于xx市经济开发区锦园小区4#住宅楼,以包工不包料的方式承包给原告。具体承包范围为原告按期完成被告的地下室至六层内的涂料粉刷工程,工程价款为4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面积,工程总价款为32300元。后被告支付原告工程款25000元,还欠原告7300元未还。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告总是以种种理由推辞不支付。故原告在百般无奈的情况下,为了维护自己的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起民事诉讼,请求人民法院支持原告的诉讼请求。

此致

榆阳区人民法院。

具状人:

x0年3月12日。

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇十四

原告:,女,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:

被告:,男,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:

一、请求判令被告返还借款本金元以及支付逾期利息。

二、本案诉讼费用由被告承担。

年月日,被告因工地投资需要向原告借款元并出具收条一份。年月日,被告向原告借取车款及现金共万元并出具欠条一份。

年月日,被告出具借条一份证实前述的两笔借款,合计元(含车款),并承诺于年月日还清。

年月日,被告又向原告借款人民币元,约定于年月日还清,并立下借条一份为证。

约定还款期限届满后,原告多次要求被告返还借款,被告均拒绝返还。

为此,特向贵院提出诉讼,请求维护原告合法权益,判令被告返还借款本金元以及支付逾期利息(其中借款本金元的计息期限自年月日起,借款本金元的计息期限自年月日起,均计算至实际清偿之日止。利息均按同期人民银行贷款利率计算。)。

此致

人民法院。

具状人:

水电安装承包合同纠纷(通用15篇)篇十五

原告:____________,女,出生于________年______月_____日,身份证号码:____________,地址:____________,电话:____________。

被告:____________,女,出生于_______年______月_____日,身份证号码:____________,单位:____________,地址:____________。

诉讼请求:

1、判令被告每月支付赡养费______元;。

2、判令被告每个星期回家看望一次原告;。

3、判令本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:

此致

____________________区人民法院。

具状人:_________________。

__________年__________月__________日。

相关范文推荐

    教师德育工作总结与反思(热门16篇)

    教师工作总结可以帮助我们调整和改进自己的教学计划和教学内容。下面是一些教师工作总结的样本,供大家参考和学习,希望对大家的教学工作有所启示和帮助。一学期的工作要结

    心得体会初(优秀20篇)

    心得体会是我们在某个经历或者活动中的个人感悟和领悟。写心得体会的过程中,我不仅总结了经验,还发现了自己的潜力和优势。法律是规范人们日常行为的准绳,依法治国也是我

    地上车库租赁合同(优秀13篇)

    在租赁合同中,租赁双方可以协商并约定租金、租期、居住规定等关键条款。请看下文中的租赁合同模板,希望对您起到一定的指导作用。根据有关规定,为明确甲、乙双方的权利义

    以兴趣为题题目(模板19篇)

    作文是一种文字的魔法,通过优秀的作文可以把读者带入一个奇妙的世界。以下是一些优秀作文的选段,希望能够给大家展示一些优秀的写作技巧和表达方式。人生有许多事情,表面

    红楼梦第回到第回读后感悟范文(15篇)

    读后感是一种个人主观体验的表达,可以展示读者的独特思考和感受。接下来是一些读者们分享的精彩读后感,希望能够给大家带来不同的视角和思考。红楼梦还表现了作者对烹调、

    公司货物销售合同(模板14篇)

    销售合同是双方之间约定商品数量、质量、价格、交付方式等关键条款的重要文件。我们特意整理了一些精选的销售合同样本,希望能够为你提供参考和借鉴。合同号:______

    诗歌朗诵演讲稿小学(精选17篇)

    演讲稿在现实生活中的应用广泛,涉及到政治、教育、商务等各个领域。在这里,我们汇集了一些令人印象深刻的演讲稿范文,希望能够激发您的写作灵感。在世界的东方,有一个勤

    体检中心个人工作总结(热门21篇)

    月工作总结是在每个月结束时对自己的工作进行总结和概括,这样可以帮助我们更好地了解自己的工作表现,为下一个月的工作提供参考。小编整理了一些有关月工作总结的案例和参

    春节活动方案策划活动内容(优质16篇)

    策划方案应该注重时间和成本的控制,以确保任务的顺利完成。这些策划方案范文涵盖了不同领域和不同目标的实例,或许会给你一些启发。我们迎来了第xx个教师节,为了庆祝自

    委托研发合同备案(优质23篇)

    在商业活动中,合同协议扮演着不可或缺的角色,它确保了各方之间的权益得到保护。合同协议范本中的优秀表述和用词可以为我们提供写作灵感。鉴于甲方需要就_______技