在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
材料采购安全合同下载篇一
买受人（以下简称甲方）：
合同编号：
出卖人（以下简称乙方）：
签订地点：
根据《_合同法》的规定，经双方协商一致，订立本合同。
1、最终数量以实际入库合格数量计算。
2、上述价格已包含货物、运输、包装、装卸、税金、利润等送到甲方指定地点的一切费用，不因市场变化等原因作任何调整。
1国家标准；
2行业标准；
3企业标准；
4封存样品质量标准；
5其他标准
1、质量负责条件和期限按执行。
（1）交付后 个月保质期；
（2）正常运行 个月；
（3）验收合格之日起 个月；
（4）其他。
2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。
3、如检验发现不符合本合同质量标准条款第二条规定，甲方有权拒绝付款，乙方对甲方造成的直接和间接损失应予赔偿。
1、包装标准按执行，标准代号、编号和标准名称。
1国家标准；
2行业标准；
3企业标准；
4封存样品质量标准；
5其他标准
防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。危险品包装需符合 ，如因包装不当对甲方或其他第三方造成的损失和责任均由乙方承担。
1、乙方对标的物的质量负责，产品均附质检报告单和/或质量保证书并符合技术附件的要求（如有）。
2、 六、运输方式、交货时间、交货地点：
1、乙方应该按照合同约定的规格、数量、厂家、品牌，于次/一次性）交付甲方指定的工厂：；收货人（姓名电话 ）
2、乙方采用 七、验收标准、验收方法、提出异议：
3、甲方应在材料进厂验收后或使用过程中出现质量问题后7日内书面通知乙方提出异议，但有关权威部门认定不合格的或存在质量缺陷的，提出异议不受上述期限的限制。
2、付款方式：。
1、乙方不能按照甲方约定的时间交付钢材超过日的，或交付的产品是假冒伪劣的； 2、乙方交付的产品不符合本合同约定的质量标准的。 八、违约责任：
3、甲方未能按照本合同约定的时间支付结算款的，按照应付未付结算款的金额，按照银行同期利息支付乙方违约金。
甲乙双方须确保在购销、运输、存储、加工、使用等过程中，遵守质量、安全、环境与健康等法律法规的有关要求，并承担质量、安全、环境与健康责任。乙方销售、运输等过程中，应满足化学品运输管理规定。
乙方应按照甲方要求配合签订廉洁从业责任书，并履行廉洁从业义务。
本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向 山东广饶县 .人民法院起诉。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
材料采购安全合同下载篇二
买受人(以下简称甲方)：
出卖人(以下简称乙方)：
根据《_合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上，签订本合同，共同信守执行：
一、采购意向
在合同有效期内，甲方拟采用sap订单方式向乙方采购产品;乙方根据甲方sap订单为甲方供货。
二、合同期限
本合同有效期自20__年3月1日至20__年12月31日。
三、质量要求：
乙方按照甲方提供的图纸及技术标准要求进行生产，产品质量应完全符合甲方图纸和技术要求。
四、图纸及技术资料的提供
1、合同签订生效后5日内，甲方将盖章确认后的图纸和技术资料提供乙方;
4、甲方提供的图纸及技术要求为甲方的商业秘密，未经甲方许可，乙方不得复印留存并不得向第三方泄露，否则应承担合同总额30%的违约金。
五、乙方对质量负责的条件和期限：
1、乙方对产品质保期为用不当造成的产品质量问题，乙方应负责免费修复或更换。
2、乙方应在接到甲方维修、更换通知后日内赶到现场进行维修或产品的更换。
六、货物的交付
1、乙方应根据规定的时间准时送货至甲方指定地点：卓轮(天津)机械有限公司所在地，运输费用由乙方承担。乙方需提前48小时告知甲方发货情况(订单号、品名、数量)，给甲方必要的接货准备时间。
2、货到现场验收，乙方应提供出厂合格证、3c或安全认证、检验报告等质量证明书，在乙方提供上述材料前，甲方有权拒付货款，且不承担逾期付款的违约责任。
七、产品包装
八、产品验收
2、需在产品安装使用之后才能进行检验的产品质量(包括产品尺寸、技术参数等)，如不符合甲方质量技术要求，甲方应在产品安装使用后7日内通知乙方，但此期限最长不超过乙方的质保期。
九、付款
1、乙方收到甲方产品验收合格通知书后5日内，向甲方提供相应的增值税发票，甲方确认发票无误后5周内，付清全款。
2、如乙方不能按时提供发票，甲方有权拒付货款，且不承担逾期付款的违约责任。
十、设备的安装和调试
乙方负责设备的安装、调试，并在甲方使用过程中应甲方之需要，提供相应的技术资料和技术指导。
十一、合同的解除
1、双方通过书面协议解除本合同;
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4、一方迟延履行合同义务，经催告后在
5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
十二、违约责任
1、甲方违约责任
(1)、甲方如超过合同规定日期付款，应当比照同期人民银行贷款利息，向乙方偿付违约金。
(2)、甲方如无故拒绝接收货物，应当赔偿乙方因此造成的损失。
(3)、甲方如变更交货地点，应承担因此而多支出的费用
2、乙方违约责任
(1)、乙方如未按合同规定的质量交付产品，应在接到甲方检验不合格通知之日起5日内将不合格产品运走，并在运走后5日内负责调换，并承担逾期交付的责任;经过调换后，仍不符合合同规定的甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。乙方逾期不将不合格产品运走，从第六日起，甲方按产品重量1元/公斤收取保管费;超过10日，视为乙方放弃对该产品的所有权，甲方可以对该产品进行任何处理。
(2)、乙方交付产品的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。
(3)、乙方逾期交付产品，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同总额的 %偿付违约金;逾期超过7日的，每逾期一天，按合同总额的 %偿付违约金;如违约金数额不足以弥补甲方损失的，乙方应另外赔偿甲方损失。
(4)、乙方不能交付产品的，应按合同总额的5 %向甲方偿付违约金;如违约金数额不足以弥补甲方损失的，乙方应另外赔偿甲方损失。
(5)、乙方应充分考虑本合同项下的产品系甲方为其定作人定作产品之需要而采购的商品，因乙方之违约导致甲方的损失包含甲方对其定作人承担的违约赔偿。
十三、合同变更
1、本合同履行期间，甲方可根据生产之需要，变更本合同项下产品的图纸、技术要求或变更产品的数量、规格要求。
2、发生变更要求后，甲方应及时通知乙方;
3、乙方应充分考虑由于甲方可能的变更要求所带来的损失风险，并保证自身具有承受该项风险的能力。
十四、通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、当面送交、e-mail等方式传递。
2、双方通讯地址(包括电话、传真、e-mail)以本合同中明示的为准;
3、双方按上述方式向对方发出的通知和要求，视为已送达对方，作为变更和履行本合同的依据。
4、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起5日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十五、不可抗力
1、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在3天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
2、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
十六、合同履行地
本合同履行地为卓轮(天津)机械有限公司所在地
十七、本合同履行过程中发生的变更、补充等事宜，以双方书面文件为准。
十八、sap订单是本合同有效组成部分;如sap订单内容与本合同内容冲突，以本合同内容为准。
十九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
二十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
材料采购安全合同下载篇三
（采购方）：以下简称乙方
乙方现从甲方采购电力电缆。根据《_合同法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、产品及价格
第二条、供货时间
乙方支付甲方定金后20xx年xx月xx日，甲方供货给乙方。
第三条、产品质量要求
甲方供货给乙方电线及材料，供货需提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给乙方存档使用，甲方供给乙方同样质量的产品，并且符合国家现行标准规范要求。并按乙方要求每段电缆中间不应出现断头，电缆每米长度偏差不大于—0。5%，若不能满足以上要求采购方可采取拒收、退货等处理办法，并追究供货方违约责任，电缆质保期一年。
第四条、运输交货及验收
1、交货方式：所有货物甲方负责运输到双方约定的交货地点，
2、交货地点：。
4、如货物送到乙方指定位置，因乙方原因导致无法卸货而产生的费用皆有乙方负责。
第五条、支付及结算方式
甲乙双方签订协议后乙方支付给甲方_____元作为预付金，甲方负责将货物运输到乙方指定地点，并经技术人员及现场监理验收合格后：乙方将剩余款项一次性支付给甲方。甲方接受的付款方式为现金，银行电汇，支票。
第五条、合同生效
本合同一式两份，经双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
代表签字： 代表签字：
20xx年xx月xx日
材料采购安全合同下载篇四
（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；
（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；
（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、产品的交货单位：
2、交货方法，按下列第（_________）项执行：
（1）乙方送货
（2）乙方代运
（3）甲方自提自运。
3、运输方式：
4、到货地点和接货单位（或接货人）
5、现场卸货由_________负责。
6、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：
第五条 产品的交（提）货期限：
第六条 产品的价格与货款的结算
材料采购安全合同下载篇五
乙方：
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
第一条所购装饰材料基本情况：见《xx市晟博铭装饰工程有限公司辅材单》
第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条供货价格：乙方在供货期间的价格不得高于市场价。价格因为行业出现浮动，应提前10天通知甲方。如乙方为做到告知，出现的差价乙方自行负担。（具体价格见清单）
第四条送货服务：乙方在供货期间按照甲方的时间要求免费为送货到指定地点。
第五条违约责任：
(一)乙方违约责任：
1.石膏板、轻钢龙骨、大芯板、腻子粉、防水等《具体材料名称见晟博铭装饰工程有限公司辅材单》如经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失.
(二)甲方违约责任：
1.甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失。
第六条条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第七条其他约定事项：
第八条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的，仍以本合同为准。
甲方(章)：
委托代理人：
材料采购安全合同下载篇六
甲方：
乙方：
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
第一条所购装饰材料基本情况：
第二条总价合同：
合同总价：________元，大写(人民币________);
第三条质量标准：
乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第四条供货：
供货时间及地点：按照甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。
第五条安装：
安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第六条付款方式：
乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。
第七条违约责任：
1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5%违约金。
2、工程竣工后，甲方应及时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的5%0违约金。
3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
第八条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。
甲方(章)：
乙方(章)：
签订时间：
材料采购安全合同下载篇七
甲方：____房地产开发企业（需方）。
乙方：____有限企业（供方）。
在参考国家《合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。
1.乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》及经设计师确认的材料封样样板。
2.特殊材料还要提供当地政府部门允许使用该项材料的文件。
3.验收标准及验收方法。按产品质量标准或封样样板验收。
1.交货时间：____年__月__日。
2.交货地点：（略）
3.送货人：____；电话：________；传真：________。
4.收货人：____；电话：________；传真：________。
5.运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。
6.包装要求及费用：（略）。
，
（一）甲方责任
1．甲方按规定时间及方式向乙方付款。
2．甲方按合同规定接受材料，组织卸货。
（二）乙方责任
1．所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
2．产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。
3．如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
4．乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门仲裁解决。
。（若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。）
甲方：
乙方：
材料采购安全合同下载篇八
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《_合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
1、本合同标的物为
2、本合同标的物描述及价款如下表：
3、乙方提供的标的物应当符合以下第
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准 执行;
(4)甲方要求 标准执行。
4、乙方向甲方提供之标的物应由具有相应生产资质的企业所生产。
交货时间为：合同签订预付款到帐后 天。或以甲方通知时间为准。
1、交货方法，按下列第 项执行：
(1)乙方送货至工地现场或甲方指定的地点，不负责卸货;
(2)乙方送货至工地现场或甲方指定的地点，并负责卸货;
(3)甲方自提自运。
2、到货地点和验收人
3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差的规定及计算方法 。
4、甲方需乙方送货应与送货前乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时到货。货到时，甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中由于损毁所产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
6、乙方将标的物送至合同约定地点后，甲方检验收货：
(1)货到后，乙方提供货物清单，由约定的验货人在 天内组织验收。检验内容包括：标的物品牌、生产厂家、规格型号、数量、质量、相关资料等方面。
(2)甲方(项目部)验收货物时乙方应有相关人员在场，验收合格正式接受后，双方负责人员在货物清单上签字确认相关数据。
(3)经双方负责人员签字后的货物清单作为甲方支付货款的凭证之一。
(4)货物验收不合格的(包括但不限于货物的品牌、生产厂家、规格型号、质量与约定不符等)，甲方有权拒付不符合合同约定部分的货款。乙方应于24小时内负责处理，因此造成的损失，由乙方承担。
7、乙方应随货物提供的资料有
2、因乙方原因造成逾期交货时，货款的结算：当市场价格上涨时，仍按原合同约定单价结算;当市场价格下跌时，按下跌后单价结算。
3、货款的支付方式：
4、以每期合同款项支付前天内，乙方应向甲方开具同等金额的税务发票。
甲方的权利和义务：
1、 甲方有义务按时、如约向乙方支付货款，否则甲方违约。 甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。 甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符的货物，甲方有权要求乙方退换，由此造成的损失，由乙方承担。
2、 对因乙方所提供产品不符合约定，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担相应的损失。
乙方的权利和义务：
乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。 乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物。否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
3、 乙方有权按合同约定要求甲方支付已送货物的款项。
甲方的违约责任：
甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分 的违约金。如因乙方伪造数据的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。 乙方的违约责任：
1、 乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应向甲方偿付不能交货部分货款 的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、 乙方送达货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方调换货退货，乙方应承担此次送货数款项 的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、 乙方逾期交货的，应向甲方偿付并承担甲方因此所受的损失费用。
4、 乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款;合同规定自提的，甲方可以拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任，甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，并办理解除合同手续。
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他甲乙方责任造成的爆炸、火灾以及十年未遇的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力情形发生之日起7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门证明，经另一方同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
3、因合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
1、双方在本合同签订之时提交以下相关资料：
(2)乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;
(4)乙方提交产品的生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明等，以便甲方备案使用。
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目部经理签字认可，否则本合同部产生法律效力。
3、除甲方项目经理签字或盖章认可外，甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务(包括但不限于出具欠款证明、对帐单据等等)，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向有合同履约地人民法院提起诉讼。
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，同具法律效力。 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
材料采购安全合同下载篇九
需方（甲方）：
供方（乙方）：
经协商同意，根据_合同法规定。订立合同如下：
第一条：
甲方向乙方订货总价值为人民币1005000元。
第二条：
货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。
第三条：
产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。
第四条：
验收方法：严格按照国家建材标准执行。
第五条：
交货规定建
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。
2、交货日期：
3、交货地点：
4、运输费用：
第六条：经济责任
（一）乙方应负的经济责任
1、乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。
（二）甲方应付的经济责任。
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前3天与乙方协商解决。
2、甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的30 %的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。
3、属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。如有问题协商解决。
第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。
第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。
第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并按照本合同《附加条款》实施。本合同可以不履行或延期履行。并应承担违约责任。
第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
20xx年xx月xx日
材料采购安全合同下载篇十
甲方（全称）：
乙方（全称）：
丙方（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他法律条件、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲方、丙方联合招标，决定由乙方承包本材料设备的供货工程，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、提交投标文件后三方签署的中标协议及往来函件
2、本合同条件
3、附件
5、图纸、设计变更
6、技术法规、强制性标准条文
7、国家、地方其余行政或技术规定。
行业标准、规范及有关技术文件上述各文件是相互解释的。但在出上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。
合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。
1、甲方项目经理：，甲方文件经甲方项目经理签署后生效。
2、乙方项目经理：，乙方履行本合同的代表，乙方文件经乙方项目经理签署后生效。
丙方代表：，丙方的指令经丙方代表签署后生效，其权限为：代表履行本合同中约定的丙方权利和义务，签署丙方指令，其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程（5万元以上）、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等，需要另外获得丙方法定代表人的授权。
3、设计单位：监理单位：，按国家监理条例履行监理职责。
4、总监：，监理单位的指令经总监签署后生效。
5、质量监督检验单位：市建设工程质量监督站。
6、安全监督检查单位：市建设工程安全监督站。
7、合同价款：指甲乙三方在协议书中约定，由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
10、追加/扣减合同价款：指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。
11、费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
12、工期：指乙方投标书中承诺，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（总工期），已充分考虑下雨、下雪、台风、停水、停电等因素在内。
13、工日期：指协议书中约定，乙方完成施工，并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期，承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为竣工日期延误。
14、书面形式：指合同文件、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。