建筑的外观和内部布局应当与功能相匹配,符合人们的使用习惯和审美需求。以下是一些经典的建筑总结范文,通过阅读可以拓宽自己的思路和视野。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇一
甲方(需方):
法定代表人:
公司地址:
施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:。
公司地址:。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:建筑材料按样品收货,材料在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的建筑材料使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题达不到建筑使用标准需更换产品。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到云南省相应的质检验收标准;。
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;。
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责更换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
以允许延期履行、部分履行或者不履行合同的,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份,本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方(公章):
供方(公章):
法定代表人。
法定代表人。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇二
甲方(需方): 乙方(供方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
1、达到相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
付款约定:货到工地付货款90%,余款一个月内付清。 收款账号:
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
需方:供方: 法定代表人 或其委托代理人:
年 月 日
年 月 日
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇三
购货单位(甲方):
供货单位(乙方):
甲乙双方为明确彼此的权利与义务,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规,在平等、自愿协商的基础上达成如下一致协议,以资共同遵守:
工程名称:
交货地点:
1、此批钢材数量约为。
2、考“西北新干线网”当天报价(济南市场价为准),双方议定每批次的订货价。乙方承担运费、过磅。注:到货后由施工方自卸。
3、计量方式:盘圆和盘螺过磅、螺纹点条。
4、乙方所供钢材必须符合国家质量标准,并随货向甲方提供由厂家出具的《钢材质量说明书》(复印件,加盖乙方公章)。
1、甲方通知乙方采购钢材的规格和数量,经双方确认后,乙方须按甲方要求五天内将钢材运抵甲方指定的交货地点。
2、付款方式:货到甲方指定地点,根据批次约定的付款方式,甲方仅限采用银行转账汇款及支票两种方式支付钢材全款,由送货日起一个月内付款,不得以其他抵押物支付货款(乙方提供普通发票,不含增值税发票)。
乙方指定由负责收款,并出具盖有乙方公章的收据,由其他人签收货款乙方一概不予认可,因此而造成的一切损失由甲方自行承担。
1、甲方指定由负责签署钢材收货单、结算单等有关单据。
2、钢材运抵交货地点后,甲方须于5日内组织人员对该批钢材进行抽样并报送甲方工程所述建筑材料质量检测部门进行检验。如不合格甲方有权退回。
甲方应按照合同约定的期限付款,即从______年____月____日合同执行开始至______年____月____日合同结束止,所欠总货款应于货到一个月内付清。逾期付款超过壹个月的,甲方除应付清货款外,还应按所欠货款总额的月15%的标准向乙方交纳违约金;逾期超过的,视为甲方根本违约,乙方有权停止供应钢材,并追究甲方的违约责任。
本合同在履行过程中发生争议,双方应本着互谅互让、事实就是的原则通过协商或调解的方式解决。如协商和调解无效的,双方均可向滕州市人民法院提起诉讼。
1、甲乙双方应相互提供加盖公章的营业执照复印件给对方。
2、本合同如有未尽事宜,经双方协商可达成补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。
甲方:授权代表(签章):乙方:授权代表(签章):
地址:地址:
电话:电话:
______年____月____日_____年____月____日。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇四
合同编号:
供货方:(以下简称供方)。
需货方:(以下简称需方)。
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:
第一条、产品。
第二条、供货日期:
从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求:
供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法:
1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。
2、交货地点:
3、结算方式:。
第五条经济责任。
(一)供方应负的经济责任。
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。
(二)需方应负的经济责任。
1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。
第六条产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前天与供方协商。
第八条本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式份,由甲、乙双方各执份。
甲方:(盖章)。
乙方:(盖章)。
经办人:
负责人:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇五
供方:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)。
双方兹就买卖茶具适宜,订立本件合同,条约如下:一、甲方向乙方交售茶具品名,数量如下:
二、送货地址:乙方公司所在地或其指定的地点。
三、送货日期:甲方应于订约后一个月内按乙方指定地地点、组数
如期送达,如有延迟,应依迟交部分的货款每日按计罚违约金,甲方不得有异议。
四、清偿费用:原则上运送费、包装费由甲方负担,唯乙方所指定。
收,茶具如有瑕疵,应于受领后七天内以书面通知甲方更换。逾期甲方不负瑕疵担保责任。
六、乙方应凭甲方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给甲方。
七、本契约一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
(甲方)代表人(签字)(乙方)代表人(签字)。
开户行:账号:
电话:电话:
签订日期:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇六
需方:(甲方)。
供方:(乙方)。
合同编号:
签订日期:
为了规范建筑门窗购销行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
2、建筑门窗供应要求。
2.1本合同中。
单价是指门窗到________________________交货价格。
2.2交货点详细地址:____________________________________。
3、结算和付款方式。
3.2结算方式:
4、技术要求。
4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。
4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。
5、验收标准、方法及提出异议期限。
5.1验收标准,按该产品国家标准验收,如尚无国家标准则按行业标准或已经主管部门备案企业标准验收。
5.2甲方在验收时,如发现产品品种、型号、规格、颜色和质量不合规定,应妥善保管,并在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降,不得提出异议。
5.3如发现产品有严重质量问题,甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告,同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到损失,由乙方按违约责任承担。
6、违约责任。
6.1甲、乙双方应严格履行合同规定各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照民法典有关条款及双方约定,向对方偿付违约部分货款%违约金。
6.2如另行商定责任赔偿规定,应在8.5“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。
7、解决争议方式。
7.1本合同在履行过程如产生争议,甲、乙双方应本着友好协商积极态度进行协商解决,协商不成,可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。
8、其他约定事项。
8.1乙方在门窗运抵交货点后,甲方应提从堆放场地,并及时做好相应验收工作,如出现问题应及时协商解决。
8.2乙方如遇特殊原因不能正常供货时,应提前天通知甲方协商解决,否则造成后果乙方负责。
8.3甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时,应及时主动通知乙方协商解决,否则造成后果由甲方负责。
8.4如遇人为不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时,免除承担违约责任。
8.5其他约定:
9、本合同自双方代表签字,加盖双方印章后生效,如有未尽事宜,须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式五份,甲、乙双方各执二份,上海市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。
甲方:
乙方:
单位名称:(盖章)。
单位名称:(盖章)。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇七
合理损耗及计算方法:_________________无。
包装标准、包装物的供应与回收:_________________原包装、不回收。
验收标准、方法及提出异议期限:_________________按原厂技术标准验收,需方收到货后提出异议期限为十五天。
结算方式及期限:_________________货到验收合格、发票到后一周内付款。
违约责任:_________________如发生质量问题,需方将提出索赔。具体事宜协商解决。
解决合同纠纷的方式:_________________合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
订立合同人:_________________。
甲方:________________乙方:________________。
经办人:______________(盖章)经办人:_________________(盖章)。
电话:________________电话:________________。
帐号:_________________帐号:_________________。
_______________年______月______日。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇八
甲方:(供货方)。
乙方:(购货方)。
乙方因建筑需要,遂向甲方购买原木建筑模板等专用材料,根据国家《合同法》第131条、135条、141条、115条等《买卖合同》法律条款,本着友好合作互惠互利精神,遵守诚实守信原则,现经充分协商,一致同意签订本合同,双方务必守信。
一、甲方供给乙方上列规格、价格、等级的专用材料,质量与市场上同规格相同。合同履行地__________________地方法院。
二、以上价格不包含运费,可由甲方代运到乙方工地,甲方交货的数量及质量由乙方单位验收,货到乙方工地在甲方送货单上签字为准。
三、乙方需购的材料由甲方负责,乙方必须提前5天告知甲方,随时送货,特殊规格木材,乙方必须提前6天告知甲方。
四、付款方式:甲方交货给乙方后,乙方必须按下列分期支付总货款比例给甲方:__________________日以前全部付清,____月____日以后所发货款每月月底付清当月全部货款,如乙方没有按时支付货款,甲方有权单方面终止协议,并要求乙方按照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款.
五、如有纠纷在合同履行地法院解决,所发货款按实际发生量结算.
六、此合同货款必须汇到甲方单位账户,单位户名:_______________。
七、在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况下乙方不得向其他厂家购买同类产品,否则视为乙方违约,乙方必须在七天内支付全部货款.
八、模版按使用说明使用,周转4次,质量按国家标准,起层、脱胶率3%,如超出3%,货到工地后,30日内免费更换,过期不负责.如乙方人为损坏,甲方概不负责.未尽事宜双方另行商议.
九、乙方指定收料员名单:________________电话:__________________________.
十、合同签约地点:_________________________________________________.
十一、本合同双方签字盖章即生法律效益,一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇九
合同编号:
供货方:(以下简称供方)。
需货方:(以下简称需方)。
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:
从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的货款中扣除。
1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。
2、交货地点:
3、结算方式:。
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。
1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)经办人:负责人:电话:电话:开户银行:开户银行:账号:账号:
年月日年月日。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十
为了规范建筑门窗购销行为,保护供需双方合法权益,根据有关法律、法规,明确双方技术、经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
工程名称:建筑结构:
工程地址:使用层次:
2、建筑门窗供货要求。
品种规格。
数量。
(m2)。
单价。
(元/m2)。
总金额。
(元)。
交货日期及数量
彩铝推拉门窗。
合计人民币金额(大写):
2.1本合同中的单价是指门窗制作安装的工资款。
3、结算和付款方式:
3.1结算方式:面积以实际洞口尺寸为准。
3.2付款方式与期限:工程竣工验收合格后,付至工程款95%,余5%保修期满(15个月内)后付清。
4、技术要求。
4.2其它要求:乙方制作严格按照甲方所提供尺寸进行组装,如因甲方提供尺寸有误,造成损失,由甲方负责。窗框安装完毕后,甲方负责协调保护。
5、验收标准、方法及提出异议期限。
5.1验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
5.2甲方在验收时,如发现产品不符合规范要求,乙方应在三天内整改完毕。
5.3如发现产品有严重质量问题,乙方必须返工重做,并承担一切损失。
6、违约责任。
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法有关条款及双方的约定,向对方偿付违约部分货款的伍倍违约金。
7、解决争议的方式。
本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决,协商不成的,可提请有关部门进行调解或通过有关法律程序解决。
8、期货约定事项。
8.1甲方应提供制作场地,并及时做好相应的验收工作,如出现问题应及时协商解决。乙方所有的随用工具和机械均由乙方自带,甲方不负担任何费用。
8.2其它约定:
a、乙方必须确保安全生产、文明施工,服从甲方现场安全人员的管理,造成的安全事故甲方不承担任何责任。
b、工期: 年 月 日所有门窗框安装结束, 年 月 日晚12:00之前,门页、窗页大部分安装结束, 月 号门窗工程全部结束,总工期二十五天,实际以材料到场开始算工期,即制作安装门窗10天,门页、窗页制作安装15天。推迟壹天罚款伍佰元,依次类推。
c、玻璃损耗率每100块玻璃不得大于2块玻璃。
9、本合同自双方代表签字,如有未尽事宜,须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方: 乙方:
单位名称: 单位名称:
签定日期: 签定日期:
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十一
乙方:(供货方)________________。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。
2.1包装标准:________________。
2.2包装费用:________________。
3.1交货单位:________________。
3.2收货单位:________________。
3.3运输方式:________________。
本合同总价款为人民币______元(大写:______)。
5.1材料预付款:按合同款的支付。
5.2材料采购进度款:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付。
5.3支付方式:________________。
6.1本合同未明确事项均按《合同法》等有关规定和条款执行。
6.2本合同经双方代表签字后生效,期满后自动失效。
6.3本合同正本二份,双方各执一份。
签订日期:______年______月______日
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十二
购货方:(以下简称甲方)。
供货方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订如下合同及协议:
一.甲方向乙方购买建筑模板和木方,单价及规格见第五条第2小点。
二.质量问题。
1.乙方必须保证模板和木方的质量,每次所发的货必须和样板一致,否则甲方有权拒绝收货,由此产生的费用由乙方负责。
2.乙方所送模板必须符合国家质量标准,并提供质检报告和合格证明,并包甲方主体封顶不换模板。如出现质量问题,乙方负责赔偿。
三.交货方式。
乙方把货送到常熟开发区捷豹路虎办公中心工地,甲方负责点数,并在乙方的收货凭据上签字验收,乙方负责模板和木方的运输,甲方负责卸货。
四.乙方责任。
1.乙方在收到甲方的发货通知后,在两个工作日内送到工地,否则产生的一切费用由乙方负责。
2.乙方在运输货物及装卸货物时应注意安全,由此产生的一切安全事故由乙方负责,与甲方无任何连带责任。
五.合作及付款方式。
1.此购销合同货到工地甲方收货签字当天起一个月结清,逾期不能超出10天。
2.模板规格:
以上价格为不含税价。
六.其他未尽事宜,以双方口头商议为准,此协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:
乙方:
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十三
甲方:_________公司(以下简称供方),由_________代表。
乙方:_________公司(以下简称购方),由_________代表。
甲方_________(供方)与乙方_________(购方)达成如下协议:
第一条合同标的。
供方同意出售,购方同意购买_________。(详见本合同附件1,该附件为本合同不可分割的一部分)。
第二条技术资料。
供方应向购方提供设备使用及维修技术资料一份,购方负有对该技术资料保密之义务。
第三条供货条件--包装和标记。
供方应在设备全额信用证开立之后的_________个月内用密封集装箱或其他包皮包装从_________发运设备。
供方有权从任何对其方便的港口发运设备。
供方应把设备运至商定的_________国_________港。
自设备从船舷运抵_________港口时起灭失和(或)损坏的风险由供方转移到购方。
供方承担设备运输的一切费用及运抵港口前的保险费。
设备从_________港口继续运到安装地的一切费用由购方承担。
发货前_________天内供方应向购方通知发运情况,明确交通工具的种类和名称、计划发运日期及其他有关信息。
购方应支付履行海关手续的所有费用和一切与设备运入_________境内有关的开支。
设备和技术资料用密封集装箱或其他包皮装运并附具包装清单,标记使用_________语刷写。
发货单证包括:
(1)发货帐单(三份)。
(2)海运提单。
(3)装箱单。
(4)保险单。
按本合同所供设备的质量应符合生产厂家的技术条件。如生产厂家有保证书,应用保证书加以确认。
第五条合同价格和支付条件。
所供设备的总额为_________美元(_________价)。购方应在合同签订后的_________天内开立以供方为受益人的不可撤销的保兑信用证。该信用证在开立时起的_________天内有效。
开证行应为_________银行。
一切与在开证行开立信用证有关的费用由购方承担,而一切与议付行收取信用证有关的费用由供方承担。
支付在向议付行提交下列单据后进行:
(1)发货帐单(3份)。
(2)海运提单。
(3)装箱单。
(4)保险单。
第六条保证。
供方保证所供设备在投入使用日起的_________个月内,但不超过发货日起的_________月内正常工作。
第七条不可抗力。
在发生不可抗力情况致使合同一方不能全部或部分履行本合同的义务时,按此种不可抗力情况存在的时间推迟履行合同义务。
不可抗力情况是指双方不能预见或预测的由于非常事件而出现的情况,即:影响履行所承担义务的火灾、风暴、地震和其他自然现象,以及战争、任何性质的军事行动,各国政府的封锁与制裁等。
因不可抗力情况而不能履行义务的一方,应在不可抗力情况发生和停止的_________天内书面通知另一方关于其发生和停止的情况。收信人所在国邮局在收到通知函日加盖的日期作为得悉该信息的日期。
协约双方国商会出具的证明书将成为证明上述情况发生及延续时间的必要证据。
如这些情况延续_________个月,每一方都有权拒绝继续履行本合同义务,同时任何一方都无权要求对方赔偿可能发生的损失。
第八条仲裁。
所有可能由本合同而产生的纠纷或分歧均应由合同双方友好解决。
如果无法解决纠纷,则该纠纷应提交_________仲裁委员会按其业务规章审理,该委员会的决定对于双方均为终审,必须执行。
第九条通知。
一切通知等双方均应按本合同条件以书面形式进行。
第十条语言。
本合同用_________文书就。供方提供_________文的全部技术资料和供货单证。
第十一条其他条件。
自本合同签署之日起,所有在此以前的有关谈判和往来信函均告失效。
对本合同的任何修改和补充只有在以书面形式形成并经双方有关全权代表签字后方能生效。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,并有合同的效力。
任何一方都无权在未征得对方书面同意之前将自己对合同的权利和义务转让给第三者。
本合同于_________年_________月_________日在_________签署。一式两份,两份具有同等效力。
供方(盖章):_________购方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十四
遵照《中华人民共和国民法典》相关规定,本着平等互利原则,为明确甲乙双方责任与义务,经双方协商一致,签订本合同。
1、名称:____________;
2、型号:____________;
3、规格:____________;
4、单价:____________;
5、总价款:____________。
二、供应时间。
从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货(未注明时间的,在接到乙方通知后_____小时内供货)。
三、交货方式与交货地点。
本合同交货方式和交货点采用下列第_____方式:
1、甲方送货至乙方指定的位于工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由甲方承担。
2、乙方在甲方营业地或甲方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由乙方承担。
3、甲方代办托运。运输费用和装卸费用由乙方承担。甲方为乙方办妥托运手续后,视为货物已交付。
四、质量要求。
本合同所涉建筑材料质量采用以下第_____方式确定:
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。甲乙双方约定根据企业标准确定本合同建筑材料质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准,须根据建筑材料质量鉴定需要,将相应建筑材料进行封样,甲、乙双方各持同质同量的建筑材料封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对建筑材料质量特别约定如下:______________________。
五、甲方对质量负责的条件及期限。
1、按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的,按产品质量证明书的质量保证期限为准。
2、甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件,并加盖公章。
六、验收要求。
1、甲方应对供应材料的质量负责。
2、材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。
3、甲方货到后乙方应组织人员初验,初验合格的,乙方签收;初验不合格的,乙方退回甲方,由此引起的损失由甲方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;乙方初验合格,不意味材料最终完全合格,乙方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,乙方应立即通知甲方更换或作退货处理,甲方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则乙方有权从未付材料款中扣除相关款项。
七、甲方的责任和义务。
1、甲方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给乙方造成的损失,甲方应负责赔偿。
2、甲方应按国家有关规定及时向乙方提供相关资料。
3、甲方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责甲方人员及设备的安全。
八、乙方的责任和义务。
1、乙方应根据施工进度,提前_____天向甲方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
2、甲方按时送达材料后,乙方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知甲方退货或作换货处理。
3、乙方应按时支付货款。
九、结算和资金支付条款。
1、结算方式:___________________。
2、约定的结算期限:___________________。
3、送到工地,乙方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为甲方材料合格,有关材料质量应按本合同约定办理。
4、每月______日前,甲乙双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
5、付款方式和期限:___________________。
十、违约责任。
1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品,或提供不合格产品的,乙方有权拒绝支付货款,有权要求退货并收回已支付的货款,同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。
2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请,导致乙方不能按时付款的,乙方不承担逾期付款的违约责任。
3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效,否则造成的损失由甲方负责。
4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后,6个月内按时付款的,乙方不向甲方承担任何违约责任。
5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后,超过6个月支付货款的,从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。
6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款,甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。
7、甲方未按合同约定期限或数量交货的,应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失,乙方有权自货款中扣除。
十一、争议纠纷解决。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
十二、不可抗力因素。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
十三、合同解除的条件。
1、在合同履行中,乙方发现甲方供应的产品的品种、型号、规格、花色、质量和供货时间等不符合合同规定以及乙方要求的,乙方享有合同单方解除权,并可继续追究甲方违约责任。
2、甲方迟延15日仍不能交货或连续3次供货数量不符合约定的,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方赔偿由此给乙方造成的损失。
十四、其他约定。
1、本合同一式_____份,甲方执____份,乙方执_____份;自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,自合同生效之日起30日内未履行,本合同自动终止。
2、本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十五
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就xxxxxxx后期续建工程建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、货物数量及价款。
甲方在建设工程中需用的建筑材料,供货量后续商定,按照实际的供应材料款额计算。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
付款约定:货到工地付货款90%,余款一个月内付清。
收款账号:
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式肆份,供方贰份,需方贰份。本合同双方签字盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方:xxxx建筑工程有限公司供方:xxx实业有限公司。
法定代表人:法定代表人:
或其委托代理人:或其委托代理人:
xx年xx月xx日xx年xx月xx日。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十六
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
一、产品型号、数量、金额、交货时间。
二、质量要求技术标准按国家标准执行。
三、交(提)货地点、方式;供方厂内交货。
四、运输方式及到达港站和费用负担;供方为需方代办托运至需方指定的工地。费用由需方承担。
五、随机备品的数量及供应办法;按发货清单收货。
六、结算方式及期限:合同签订后交付定金伍万元整,余款货到后一次性付清。
七、违约责任:按合同法的相关规定承担责任。
八、争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方解决。协商不成,当事人双方同意由昌吉市人民法院管辖。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
十、其它约定事项:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十七
甲方(买方):。
甲方公司地址:。
甲方施工地址:。
乙方(供应商):。
法定代表人:。
乙方公司地址:。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就建筑材料采购事宜达成一致意见,订立本合同。
一、产品名称、规格、单价、数量等:。
二、乙方提供的产品或原材料必须符合以下要求:。
1.符合河南省相应的质量检验和验收标准;
2.根据甲方要求的规格、品牌、商标(产地)、数量及时供货;
3.有产品合格证或相关文件。
三、交货时间和运输。
1.甲方应提前两天通知乙方供货计划,乙方应在收到计划后两天内供货。
2.乙方负责将货物装运至指定地点;甲方负责在施工现场卸货。货物到达指定地点后,甲方应及时派收货人验收货物数量,并在交货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际发货数量为准。)。
四、支付方式和时间。
付款方式及付款协议:一个月后货物到达施工现场后7个工作日内付清货款。
五、甲方的.违约责任。
1.如果甲方中途退货,甲方应向乙方支付退货款1%的违约金。
2.逾期付款的,甲方应按中国人民银行关于延期付款的规定向乙方支付逾期付款违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担由此造成的损失和交通部门的罚款。
4.如甲方错误填写到货地点或收货人,或向乙方提出错误异议,应承担乙方遭受的损失..
六、乙方的违约责任。
1.如果乙方未能交货,乙方应向甲方支付无法交货部分2%的违约金。
2.乙方提交的产品品种、规格、质量不符合要求的,甲方同意使用的,按质量进行价格评估;如甲方不能使用,乙方负责更换,并根据产品具体情况承担实际退货费用。
3.逾期交货的,乙方应按中国人民银行延期付款的规定向甲方支付逾期交货违约金,并承担甲方因此而遭受的损失..
七、不可抗力。
如果任何一方因不可抗力不能履行合同,应立即通知。
另一方应告知其未能或未完全履行的原因,以减少可能给另一方造成的损失。取得有关部门的证明后,可允许延期、部分履行或不履行合同,并可根据情况部分或全部免除违约责任。
八、其他人。
根据本合同规定应支付的违约金和各种经济损失,应在明确责任后10天内按照银行规定的结算方式支付,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣货或支付货款。
本合同如有争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均可请求业务主管部门调解或向仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份,供方一份,需方一份。本合同经双方签字或盖章后生效,付款结清后终止。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十八
需方:______________________(以下简称甲方)。
供方:______________________(以下简称乙方)。
根据《_____》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就______________后期续建工程建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、货物数量及价款。
甲方在建设工程中需用的建筑材料,供货量后续商定,按照实际的供应材料款额计算。
二、乙方供应产品或原材料必须满足。
1、达到相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌_____(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
(材料清单以附件形式列明,并附于本合同后)。
风险告知:购销合同是买卖合同的变化形式,它同买卖合同的要求基本上是一致的,在本合同中因为涉及到建材材料的数量、计量价格、单价、金额、质量标准、规格等详细内容,应当经双方协商一致之后在合同中列明或者以附表的形式将这部分的约定内容附于本合同之后,以供核用,也可作为之后产生纠纷的解决依据。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
付款约定:货到工地付货款90%,余款一个月内付清。
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向_____委员会申请_____,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式_____份,供方_____份,需方_____份,具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,货款结清后此合同终止。
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇十九
购货方:(以下简称为甲方)。
供货方:(以下简称为乙方)。
一、产品名称:
二、数量:xx块。
三、价格:xx(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:
七、交货地点:
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在xx之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按经济合同法到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
签字代表:签字代表:
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
精选建筑木购销合同(案例20篇)篇二十
根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等互利的原则上就产品供销事宜协商一致,达成如下合同条款,以供双方严格遵守:
一、洁具、水暖器材概况、洁具、水暖器材、型号、套数。
二、甲方对质量负责的条件:gb标准。
三、交货地点、方式:合同签订后甲方按乙方要求送货至指定地点。
四、运输方式及费用负担:甲方负责运输车辆及费用。
五、结算方式:乙方需在合同期内付清合同所有款项,转账方式或其他方式人民币结算。
六、付款时间:交货后按收、发货确认数15天内付清,若有特殊情况双方协商解决。
七、合同有效期:签订合同后50天内有效。
八、违约责任:任何一方违约,违约方每天按500元支付违约金给守约方。
九、其他非人为因素造成的特殊情况,双方根据实际情况协商解决,协商不一致时可向苏州工业园区人民法院提起诉讼。
甲方公章:_________乙方公章:_________。
法定代表人签字:_________法定代表人签字:_________。