服务月不仅可以改善社会环境,也有助于我们个人的成长和发展。以下是小编整理的几篇精选总结范文,希望能为大家提供一些实用的写作参考。
检测服务合同(热门17篇)篇一
乙方:________________________。
根据《中华人民共和国民法典》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测,检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价:混凝土抽芯检测为_______________元/米,岩石层抽芯检测为______________元/米,完工后,按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验,对其检验质量负责,并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;。
2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;。
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并应根据损失程度向发包人支付赔偿金,该赔偿金为实际损失的_____%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。
在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。
如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告,每逾期一日,应减收鉴定费的_______________%。
逾期超过_______________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。
经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_______________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;。
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效,一式_______________份,双方各执_______________份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:________________乙方:________________。
甲方代表:____________乙方代表:____________。
签约日期:___________年__________月__________日
检测服务合同(热门17篇)篇二
第二条产品的名称:配电箱,规格,型号[按实际内配件定],元件;采用德力西或正泰,有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品,数量和价格:详见图纸及变更会审附报价表合同总价(小写)。
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条交货地点:罗马假日花园工地现场甲方指定地点。
第四条交货时间:
20xx年月日提供配电箱,如有调整以甲方提供的日期为准。
第五条产品质量要求。
乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
产品质量以产品封样为准。
产品质量标准为优等品。
乙方承诺所提供产品合格率为100%,若需方对产品质量发生异议时,以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。
乙方负责提供供货产品明细材料清单,如;性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。
安装配件、其他辅料等采用国家优质产品,并以材料质量证明书为准。
箱体采用至厚的国产优质钢板制作,做好防腐处理,箱体采用白色的油漆,油漆工艺:喷塑,箱体至少保证二年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。
第六条产品的交货验收及保管方式。
乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点,否则,甲方有权拒收货物。
合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存,作为产品验收的依据。
货物在交货验收合格前所有权不转移,产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证,备案证、厂家资质.产品年检报告.使用说明书等相关资料,否则甲方有权拒收货物。
对乙方所提供产品,甲方有权随机抽样送检,如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准,甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。
产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。
为确保乙方所提供产品质量,供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间,甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。
第七条货款支付方式。
本工程不支付预付款。
全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货],15。
配电箱安装调试完成,经验收合格,资料交付齐全、正确、有效,手续完备,并按实结算后,15日内支付至结算总价的95%。
保修金为5%。保修期为一年,保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议,则在15个工作日退还保修金。
第八条变更处理方法。
在本合同规定交货时间的6个工作日前,甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间,乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额,但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条产品保修、补货约定。
产品保修期为一年,时间从甲方工程竣工验收之日计。
保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换,乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品,因此发生的费用从保修金中扣除,而且乙方须对此造成的结果继续负责。
第十条违约责任。
合同签订后,除出现不可抗力的情况外,合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时,违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。乙方未按合同规定日期交货,乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金,并依法赔偿因此给甲方造成的损失,逾期交货超过十天的,甲方有权单方面终止合同。
因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的,乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品,并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的,甲方有权单方解除本合同,乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款,并支付该部分价款10%的违约金。
乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。
对因产品缺陷造成的人身、财产损害,乙方应根据《^v^产品质量法》等相关法律规定赔偿。第十一条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,经甲乙双方协商,签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同用中文书写,一式二份,双方各执一分,具同等效力,未尽事宜,协商解决。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
检测服务合同(热门17篇)篇三
一、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前当事人应当仔细阅读本合同内容。
二、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
三、对本合同文本中选择内容、空格部位填写及其他删除或添加的内容,双方应当协商确定。
四、在签订合同前,留学中介应当向留学申请者出示由教育部颁发的本留学中介的《自费出国留学中介服务机构资格认定书》以及营业执照。
五、本合同由教育部、国家工商行政管理总局负责解释。
检测服务合同(热门17篇)篇四
本合同甲方委托乙方就_____________________进行______________检测,并支付检测费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《xxx合同法》的规定,达成本协议,由双方共同恪守执行。
第一条甲方委托乙方进行检测服务的内容如下:
第二条乙方应按下列要求完成检测服务工作:
5.检测服务期限要求:本合同生效之日并具备检测条件起_______个工作日内。
第三条为保证乙方有效进行检测服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1.提供技术资料:提供环境检测采样地点和相关检测服务内容与检测要求。
检测服务合同(热门17篇)篇五
甲方:
乙方:
依据《_合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托项目:淮阳县招商引资领导电子名片。
二、项目设计时间。
自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后。
三、费用结算。
1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币元整,大写人民伍仟元整。
2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币元整,大写人民伍仟元整。
四、作品提交形式。
甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的电子名片五份供张。
五、甲、乙双方的权利和义务。
1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。
2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。
3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。
4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。
5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。
六、知识产权约定。
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方(需另外签订著作权转让协议);但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《_著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任。
协议在下述情形下可以解除:
(1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的`设计定金,乙方不退还;如乙方提出终止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。
(2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。
八、争议解决。
凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地处理。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。
甲方:乙方:
时间:时间:
检测服务合同(热门17篇)篇六
每个合同段范围内的路基工程、路面工程、交通安全设施分别作为一个单位工程。
分部工程。
分部工程质量鉴定办法。
工程实体检测以本办法规定的抽查项目及频率为基础,按抽查项目的合格率加权平均计算分部工程的合格率,乘100作为分部工程实测得分;外观检查存在的缺陷,在分部工程实测得分的基础上采用加分制,扣分累计不得超过15分;内业资料审查时资料中存在的问题,在合同段工程质量得分的基础上采用扣分制,扣分累计不得超过15分。
[抽查项目合格率×权值]。
分部工程实测得分=×100权值分部工程得分=分部工程实测得分—外观扣分。
单位工程、合同段工程质量鉴定办法质量得分。合同段工程质量得分减去内业资料扣分为该合同段工程质量鉴定得分,采用加权平均值计算建设项目工程质量鉴定得分。
[分部工程得分×权值]。
单位工程得分=权值。
[单位工程得分×单位工程投资额]。
合同段工程质量得分=。
单位工程投资额。
工程质量等级评定。
总体要求。
构造物混凝土强度、路面面层厚度的代表值、路面弯沉代表值等按《公路工程质量检验评定标准》(jtgf80/1-2004)评定均合格;重要支挡工程无严重变形、高填方无严重沉降变形、高边坡无失稳现象。只有上述要求得到满足后,方可对工程质量进行鉴定。
工程质量等级划分。
工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定,分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分优良、合格、不合格三个等级。
分部工程得分大于或等于75分,则分部工程质量为合格,否则为不合格。单位工程所含各分部工程均合格,且单位工程得分大于或等于90分,质量等级为优良;所含各分部工程均合格且得分大于或等于75分,小于90分,质量等级为合格;否则为不合格。
路基工程。
实测项目。
路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处。路基弯沉逐车道连续检测。其中路基压实度、弯沉检测为工程质量控制重点。
排水工程的断面尺寸每公里抽查2-3处,铺砌厚度按合同段抽查。涵洞、通道抽查不少于总数的10%。全路段共有涵洞370道,抽检37道;支挡工程抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于1处。
在路基工程质量检测过程中,我岳阳通湘交通基建工程检测有限公司将配合完成对项目施工过程中专项抽检工作,其中原材料抽检为重要内容之一。
检测服务合同(热门17篇)篇七
签订时间:________年____月____日。
签订地点:____市____区安苑东里三区10号。
根据《xxx合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(xxx令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京xx公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目。
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、层数:
6、结构完成日期:
7、工程竣工日期:
二、试验检验范围及试验检验资料标准。
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
三、试验检验费用收取标准及结算方式。
中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
3、甲方每月____日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
四、甲方的权利与义务。
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
五、乙方的权利与义务。
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
六、违约责任。
1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
七、合同的效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方指定签订合同的公章为北京xx公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。
本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京xx公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。
八、其它约定事项。
员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
九、争议解决方式。
本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。
十、附则。
本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称:受委托单位名称:(盖章)(盖章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
单位地址:单位地址:
检测服务合同(热门17篇)篇八
甲方:
乙方:
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《_合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
一、检测依据。
6、设计要求。
二、检测内容、数量及相关费用、支付方式。
1、检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为:
3、检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
三、甲方责任。
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、乙方责任。
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后。
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
五、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。
六、本合同自双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法人代表/或委托代理人:法人代表/或委托代理人:
检测服务合同(热门17篇)篇九
甲方:
乙方:
甲方委托乙方对其建设永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国民法典》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
一、检测依据。
6、设计要求。
二、检测内容、数量及相关费用、支付方式。
1、检测费用按桂建质检协字[20_]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为:
3、检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
三、甲方责任。
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、乙方责任。
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后。
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
五、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。
六、本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
检测服务合同(热门17篇)篇十
一、检测项目及收费标准:。
1.受甲方委托,乙方负责完成综合性能检测服务,服务项目按照甲方要求进行,具体为车辆。
2.检测项目收费标准按照乙方公示的标准执行,甲方应自本合同签署之日起日内缴清检测费用。甲方未缴清检测费用前,乙方可拒绝为其出具正式检测报告。甲方缴清检测费用车辆上线检测完毕后个工作日内,乙方应为甲方检测车辆提供正式检测报告。乙方收取检测费用应为甲方开具相应税务发票。
二、车辆综合性能检测要求。
乙方根据《营运车辆综合性能要求和检验方法(gb18565)》和《汽车维护、检测、诊断技术规范gb/t18344》等国家标准以及行业管理部门相关要求进行检测,如实出具车辆检测结果。
三、乙方服务承诺。
1、乙方应根据车辆检测数据向甲方提出车辆维修、调整等方面的技术指导。
2、除检测需要外,乙方不得擅自动用甲方检测车辆,并在车辆上线检测完成后,立即将车辆完整交还给甲方。
3、检测过程中,如因乙方原因造成车辆损坏,由乙方修复后,经甲方验收合格后交还甲方,如在检测过程中因甲方原因导致车辆损坏,甲方自行承担维修责任。
四、违约责任。
违反本合同约定,违约方应当按民法典第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下:
1.乙方违约责任:非甲方原因,乙方未能按照合同约定提交车辆检测数据和技术指导,每逾期一天乙方应向甲方交付总报酬的0.5‰的违约金,逾期天以上,甲方有权单方解除合同,乙方应退还向甲方已交付的所有款项,并向甲方支付总报酬%的违约金。
2.甲方违约责任:若甲方逾期付款,则按照总报酬的0.5‰每天向乙方支付违约金。
五、争议解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。双方协商不成的,选择一下第种方式解决:
(1)提交仲裁委员会仲裁。
(2)依法人民法院提起诉讼。
六、其他约定:
1.未尽事宜,由双方协商解决;。
2.本合同一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后正式生效。
(以下无正文)。
委托方(甲方)委托车辆。
委托人(签章)委托代理人(签章)。
联系方式。
受托方(乙方)检测站名称(签章)。
法定代表人(签章)委托代理人(签章)。
联系人。
联系方式。
检测服务合同(热门17篇)篇十一
甲方:____________(以下简称甲方)乙方:____________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,本着自愿与需要的原则,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,达成如下协议,并由双方共同烙守。合同项目内容:
为便于乙方对所属汽车修理工作进行规范管理,进一步降低修理费用,加强汽车保养,甲、乙双方经过平等协商,同意甲方承担乙方所属汽车的维修工作。修车前须由乙方负责人开据修车通知单,甲方竣工后要在维修项目明细上注明修理工时费、零配件价格等科目,并向司机做详细介绍,由该车司机确认签字,经乙方负责人审核后,作为双方结算时的主要凭证。
二、付费方式:
1、乙方每季度结算一次本期(不少于伍仟元)发生的维修费用。(如款额较大,可适当提前进行结算)。
2、乙方经审核确认修理费用后由甲方开据发票,乙方依据发票在15日内付款。
三、甲乙双方责任与义务:
1、甲方的责任与义务:
(1)甲方不得使用假冒伪劣配件维修汽车,因甲方提供的配件原因造成维修质量问题的,甲方承担赔偿责任。
(2)甲方自接收待修汽车至完工交付乙方前,除因维修或检验外,不得动用在修汽车。甲方违反上述约定的,照价赔偿油料等直接损失,造成汽车损坏或报废的,负责修理并赔偿损失。
(3)甲方自接收待修汽车后,应用最短时间完工,不得因故拖延。
(4)甲方应根据乙方维修通知单上所列项目进行维修,无乙方开据的维修通知单的车辆,甲方不得进行维修。甲方维修了无乙方通知单的车辆或通知单未注明的维修项目的,乙方将拒绝付该维修款。(如遇特殊情况,未开具维修通知单的或临时增加维修项目的,乙方负责人在与甲方联系确认后,甲方可进行维修,随后补办维修通知单。)。
(5)甲方应提供优质的服务,对乙方的维修问题要详细介绍、合理建议、精致维修,并提供24小时救援服务。
2、乙方的责任与义务:
(1)乙方向甲方交付维修车辆时,须出据维修通知单,作为甲方接收维修汽车的依据。(有特殊情况时,甲乙双方负责人应联系进行确认)。
(2)乙方向甲方交付维修车辆时,应自行取走车内可移动贵重物品及相关证件。
(3)乙方无故逾期支付维修费用或无故延期接车的.,甲方有权行使留臵权并向甲方所在地人民法院起诉。
(4)乙方负责人在签字挂帐时应向甲方负责人出示相关证件确认并提供税号、开户行帐号、乙方委托书等作为汽车委托维修凭证。
四、违约责任:
在合同期内,甲乙双方必须严格履行本合同,除遇有特殊情况,经双方协商一致不能履行合同的有关内容外,任何一方单方违反合同给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
五、其他。
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后,方可生效;
2、本合同的任何修改变更可补充,须采书面形式,经甲乙双方协商签字盖章后方可生效。并作为合同的附件,是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
地址:____________。
电话:____________。
税号:____________。
开户行:____________。
账号:____________。
乙方:____________(盖章)。
法人代表(或委托人)签字:____________。
地址:____________。
电话:____________。
税号:____________。
开户行:____________。
账号:____________。
检测服务合同(热门17篇)篇十二
根据《中华人民共和国合同法》有关内容,经双方协商,工程试验检测由乙方承接,双方本着公平、自愿原则签订如下协议:
一、检测范围:主体检测。
二、检测费用:
三、付款方式:首付50%尾款取报告时全部付清。
四、甲方责任与义务:
1、按本合同规定,按期支付检测费用;
2、为乙方提供必要的技术资料,按照规范、标准要求取样。
五、乙方责任与义务:
1、及时为甲方出具准确的检验结果报告,有疑问及时通知甲方;报告提供时间要满足甲方要求,并至现场配合甲方取样工作。
2、享有本合同商定的检测工作报酬。
六、违约责任:
如一方不按约定执行由违约方承担责任及损失。
本合同自双方签订之日起生效,至双方完成合同约定的事项后终止。
八、其它规定:
(一)合同未尽事宜,依据《中华人民共和国合同法》等有关法律的`规定双方协商解决,就本合同达成的合同补充协议或合同变更书与本合同具有同等效力。
(二)本合同一式二份,委托方执一份,检测方执一份。开户行_________。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
检测服务合同(热门17篇)篇十三
乙方:___________________________。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测,检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价:_________________元/米,完工后,按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测,对其检测质量负责,并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的_______%。
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交检验报告,每超一日,应减收鉴定费的__________%,逾期超过____________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式__________份,双方各执_______份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:______________乙方:______________。
甲方代表:__________乙方代表:__________。
签约日期:__________年_________月________日
检测服务合同(热门17篇)篇十四
甲方:
根据平等互利的原则,甲乙双方协商一致,订立本合同由双方共同遵守。
服务范围。
1、乙方向甲方提供公司保安服务,服务包括门卫、守护以及巡逻等,并做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。
2、乙方按甲方的要求提供与保卫、安全相关的其他服务。
运行方式。
受甲方的委托乙方全权负责甲方安全保卫工作,并对甲方负责。乙方向甲方派驻保安人员,派驻的保安人员由甲乙双方共同管理。
合同期限:合同期限为一年,其中试工期三个月。自年月日起至年月日止,其中年月日至年月日为试工期。
服务人数:乙方首次向甲方派驻的保安人员名,以后甲方有权根据工作需要随时增减保安人数,需增加或减少保安人员甲方要提前天书面通知乙方。
服务费用及支付。
3、甲方按每月每名保安元向乙方包干支付服务费用。
4、甲方于每月日前以支票形式向乙方支付上月服务费。
管理。
5、乙方保安人员上岗必须着装(着保安服、系武装带、配警棍,关键岗和巡逻人员配对讲机),坚守岗位、履行职责、文明执勤、保守机密。
6、乙方保安人员要遵守并严格执行甲方制定的所有规章制度,接受甲方的统一管理,维护甲方的利益,保障甲方的财产安全。
7、乙方必须严格管理,制定内部规章及考核处罚规定,并严格检查考核,按月将检查考核情况报甲方管理人员。
8、乙方要定期对保安人员进行轮换,每期保安人员的花名册应盖乙方公章后,交甲方审验和备查。
9、乙方有权随时对乙方保安人员进行检查,有权对违规或不称职保安人员提出处罚、调换或辞退要求,乙方必须接受。如乙方保安人员违反甲方管理规定,乙方必须接受甲方的经济处罚。
甲方的权利与义务。
10、要求并监督乙方提供满意的保安服务的权利。
11、对乙方保安工作进行管理、检查及考核权利。
12、监督乙方对其保安人员支付合法劳动报酬和提供必要劳动待遇的权利。
13、对乙方失职造成财产损失赔偿的权利。
14、按时支付服务费用的义务。
15、提供必要生活条件的义务。
16、配合乙方履行职责的义务。
乙方的权利与义务。
17、当确定甲方要求的工作或活动属违法性质时,乙方有权拒绝执行。
18、享有合法取得服务费用的权利。
19、乙方向甲方派遣的保安人员必须身体健康(持健康证),接受过正规专业训练且身高不低于米,以上毕业的男性。
20、自觉接受甲管理,遵守甲方的管理规定,保卫甲方财产安全的义务。
21、为保安人员提供劳动报酬和劳保福利。
22、为保安人员配备保安制服和装备(武装带、警棍、对讲机等)。
23、承担因乙方责任造成财产损失的赔偿。
因乙方责任造成甲方财产损失的,由乙方按责任大小予以赔偿,按公安机关或消防部门认定额不低于赔偿。甲方并有权要求解除合同。
乙方保安人员在工作期间出现劳动争议或发生人身伤害与甲方无关,由乙方依照劳动法进行妥善处理。
甲方免费为乙方保安人员提供住宿,水电费按甲方员工同等对待,享受甲方员工餐待遇(如甲方实行收费进餐,甲方给予适当补贴)。
合同一经签订,双方原则上不得变更或解除。若确需变更或解除的,一方应提前一个月通知另一方,在征得另一方同意后以书面文件予以确认。若未征得对方同意,单方面变更或解除,则要追究违约责任。除违约方向对方赔偿损失外,还要向对方支付违约金。
有下列情形之一可解除合同:
(一)一方违约。
(二)试工期内。
未尽事宜,由双方协商解决,并以补充合同的方式加以确认。
本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日。
检测服务合同(热门17篇)篇十五
乙方:________________________。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测,检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价:混凝土抽芯检测为_______________元/米,岩石层抽芯检测为______________元/米,完工后,按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验,对其检验质量负责,并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并应根据损失程度向发包人支付赔偿金,该赔偿金为实际损失的_____%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任对承担该工程相关资料的'保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告,每逾期一日,应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_______________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效,一式_______________份,双方各执_______________份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:________________乙方:________________。
甲方代表:____________乙方代表:____________。
签约日期:___________年__________月__________日
检测服务合同(热门17篇)篇十六
检测服务是现代社会中重要的一环,它能够保证消费者的权益和产品的质量。作为消费者,我们不可避免地要接受不同领域的检测服务,在这个过程中我们会积累不少的心得体会。本文就来谈谈我对检测服务的理解和体会。
第二段:选择正规机构。
在接受检测服务前,我们首先需要确定选择正规的检测机构。因为只有正规和权威的机构才能提供准确和客观的数据和结果。并且,正规机构可以为我们提供专业的检测服务,不仅能够让我们更加放心,也能让我们更好地了解产品的质量和安全水平。因此,在选择检测机构时,我们要先确定其是否具有正规资质和认证。
第三段:关注检测方法。
在接受检测服务时,我们需要关注检测方法。不同的检测方法对应不同的检测结果,因此我们要了解不同的方法,选择对应的检测方法。同时,我们也需要留心机构是否使用了最新的科技设备和技术,以提供最好的服务。
第四段:了解检测结果分析。
除了注意机构和检测方法,我们还要了解检测结果。正规机构应该提供详细、透明和易懂的报告结果,让消费者能够清晰地看到检测内容和结果。同时,消费者也需要了解这些结果的分析和解读,以便更好的理解检测结果。如果需要,我们还可以与机构工作人员交流,以解决对检测结果的疑问和不解。
在今天的消费市场中,越来越多的人也越来越重视检测服务的重要性了。不光是在购买食品、药品等消费品时需要接受检测服务,其实在房地产、汽车等领域也是必须的。因此,保证消费者的权益和产品的质量,不断提高、完善检测服务也是非常重要的。作为消费者,我们也应当重视检测服务的作用和价值,以更好的保障自己的健康和利益。
结语:
总之,在接受检测服务过程中不仅要注意机构的选择,还要留意检测方法和结果的分析。同时,我们也应该重视检测服务的重要性,以充分保障自己的健康和权益。只有这样,才能让消费者在购买商品、使用服务时保持一份放心和信任。
检测服务合同(热门17篇)篇十七
最近,我接受了一项艰巨的任务——对一家检测公司的服务进行检测。在此过程中,我充分感受到了“客户是上帝”的理念,并有了很多心得体会。在本文中,我将分享我的心得,以便更多的人能够掌握如何通过检测服务提高企业效率和顾客体验的技巧。
与其他服务业相比,检测服务有一些明显的优势。首先,它具有相对可预见性,因为检测流程明确。另外,检测过程需要高度技术化,每个步骤都需要精心设计和实施。因此,检测服务直接影响企业的效率和顾客满意度。只要检测过程得当,企业可以更高效地转型,满足客户的需求,并提高自身的竞争力。
然而,在实际操作过程中,我发现该公司的检测服务确实存在一些缺点。首先,当我尝试与客服人员联系时,他们需要很长时间才能回复我的邮件或电话。其次,在检测之前,我需要填写很多信息,填写这些信息把我从主要目标中分心了。最后,在我的检测报告中,有些技术术语可能不被普通顾客理解。这些问题虽然看似很小,但它们阻碍了顾客获得更好的服务体验。
第四段:推荐改进方法。
基于这些缺点,我对检测服务提出以下建议以改进其服务:首先,加强客服人员的培训和监督,确保他们能够及时回应客户的问题和解决问题。其次,简化检测之前的信息填写过程,让顾客更快地进入主要目标。最后,为非技术顾客提供更直观、简单的检测报告,以更好地帮助他们理解检测结果。
第五段:总结。
在对检测服务进行检测和体验之后,我深刻地认识到服务的重要性,特别是在当今竞争激烈的市场环境中。通过改进服务,不仅可以提高顾客满意度,还可以提高企业效率和竞争力。我希望通过我的建议,可以有更多的企业从我的体验中获得启示,提高自己的服务,更好地满足顾客需求。