销售合同的签订可以保护买卖双方的合法权益，减少纠纷产生的可能性。以下是一些常用的销售合同样本，供大家参考，希望对大家的合同撰写有所启示。
最热防火门销售合同（案例20篇）篇一
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工制作安装制夹板门，为确保产品质量，保证供货日期，明确双方责、权、利，经协商成达成如下协议：
一、甲方提供生产图纸和产品统计表，乙方按要求加工生产制作安装。
二、乙方生产的产品必须符合国家相关的标准和要求，如乙方产品质。
三、单价：规格：数量：成品木制夹板门，包括油漆，颜色为奶白色。量不符合要求，甲方有权要求返工，并承担违约的经济责任。单价：规格：数量：单价：规格：数量：单价：规格：数量：总金额小写：(大写)。
四、付款方式双方合同签订时，乙方付定金为总货款的20%。)产品制作安装完成后，甲方支付总货款的40%，余款待甲方相关负责人验收，验收合格后十日内一次性付清余款。
甲方：乙方：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇二
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家2009年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条 工程工期
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条 双方职责
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：湖南安华消防有限公司
法人代表： 法人代表：
委托代理： 委托代理：
电话： 电话：
日期：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇三
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
日期：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方就防火门供货及安装事宜协商一致，特订立本合同。
第一条、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
第二条、乙方所供产品名称、商标、规格、型号：
1、乙方所供木质防火门品牌为公司名称为。
2、乙方所供产品规格、型号、数量、单价、总价表：注：本合同为固定单价。单价内已包括乙方所供产品的原材料价、制作费、安装费、锁具价铰链、闭门器、螺钉、附件费、运输费、装卸费、现场安装费、税金、利润及总包管理费和分包配合费等全部价格，以设计图纸为准。
3、总分包配合费按本分包工程总价的2%计取(含垂直运输、人工机械等供电设备使用费及电费)，由甲方代扣缴纳给总包单位。
第三条、结算方式及付款：
1、结算方式：最终以甲方工地现场实际安装防火门数量和本合同第二条第2项中确定的单价，按面积据实结算。门的开启方向，不影响本合同中产品的单价。
2、付款方式：
合同签订时预付元作为定金，货到工地经甲方验收合格后，付总货款的20%。余款待合格后于20xx年年底前付清。质量保证金按5%扣留，自验收合格之日起满两年后全部返还，不计利息。
第四条、交货地点、时间及安装工期。
1、交货地点：时代地标工程工地。
2、交货时间：以甲方通知乙方发货之日起算起，一个月内首批货必须到施工现场，并从首批到货之日起一个月内全部到货完毕。
3、安装工期：
第五条、供货方式及费用负担：
1、产品运输中得运输风险由乙方自行承担。乙方负责将货物妥善运到甲方指定地点，并负责货物装卸车，及装卸过程中的破损。
2、甲方。
第六条、技术参数和质量要求。
1、技术参数：
2、具体要求：
门扇内必须选用不燃烧材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃;门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。双扇门必须有盖缝板，并装设闭门器和顺序器;管道井门为整栋楼通用钥匙，数量为十把。
第七条、验收：
(1)交货验收：乙方提供经甲方验收合格的样品门一套，(并保证甲方现场免费随机抽取一扇门做破坏性试验)货到工地由甲方、监理、施工单位根据国家相关标准及乙方提供的样品门为标准共同验收，经验收合格后方可进行安装，若产品质量验收不合格，甲方有权拒收，乙方应无条件更换，且交货时间及安装工期不予以顺延。货到现场时，乙方应提供厂家出具的产品合格证、省级以上检测单位出具的产品质量检验报告、产品用原材料质量证明文件等相关资料随产品送达工地，现场验收时必须具备相应资料。否则甲方不予验收。
(2)竣工验收：防火门安装调试完毕后，乙方向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到验收报告后3日内消防质监五大责任主体进行专项验收，并在验收后提出认可或整改、返修要求。如需进行整修，乙方应按甲方要求进行整修，并承担整修费用，整修完毕，自检合格后重新报检。消防质监五大主体验收签署后书面验收合格文件为结算前提文件。验收合格时间签署书面意见的日期为实际竣工日期。
第八条、对乙方进场要求及责任：
1、根据工期要求，乙方必须向甲方提供施工安装计划(见附表一)。
2、施工过程中及未移交甲方之前安装防范工作(含成品、半成品保护)由乙方负责，由此造成的一切损失(含人身伤亡和财产损失)由乙方负担。
3、乙方在施工过程中要严格执行施工规范，严格按照安全施工操作标准进行施工，严格执行防火安全规程，注意安全施工，遵守施工现场管理规定，服从甲方及监理的监管，积极配合甲方的总体进度安排。
4、乙方应做到现场文明施工，做到工完料清、场地清。
5、甲方应于合同签署日内书面下达每批防火门安装数量，进场前乙方与甲方现场测量门洞口尺寸并确定制作规格及开启方向。甲方若有变更，提前15日，以书面通知乙方。
6、现场施工出现与其他工种交叉、责任不清时由甲方负责协调，乙方需无条件遵照执行并承担相关费用。
7、乙方负责本工程消防验收并提供验收手续、资料，并确保一次性通过消防部门验收。
8、乙方自行解决工人食宿，工地现场不具备提供住宿条件。
第九条、保修及售后服务：
1、产品质量免费保修二年，产品保修期从本工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应免费上门维修或更变零件或整件，乙方在接到通知后24小时内赶到现场负责维修，并在8个小时内处理完毕，否则，甲方有权自行让第三方维修，由此产生的费用从质保金中扣除。
第十条、违约责任：
1、甲方应按合同约定时间足额支付工程款，逾期7日以上，按同期银行利率支付利息。
2、因乙方质量问题造成返工、停工等延误其他工程工期或影响整体工程竣工验收，乙方应承担因此给甲方造成的一切经济损失。
3、若乙方未能按照合同约定期限交货及安装，逾期7日以上，乙方按每天1000元向甲方交纳违约金。
4、乙方提供的产品质量不合格、不符合合同约定的，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。且甲方有权单方解除本合同。
第十一条、其他事项：
1、本合同履行过程中发生争议时，由当事双方协商解决另签补充协议。补充协议和本合同具有同等法律效力。若协商不成，向合同签约地人民法院起诉。合同签约地：
2、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起正式生效。
甲方(签章)：执行人(签字)：现场执行人：电话：日期：年月日
乙方(签章)：执行人(签字)：电话：日期：年月日
最热防火门销售合同（案例20篇）篇五
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工制作安装制夹板门，为确保产品质量，保证供货日期，明确双方责、权、利，经协商成达成如下协议：
一、甲方提供生产图纸和产品统计表，乙方按要求加工生产制作安装。
二、乙方生产的产品必须符合国家相关的标准和要求，如乙方产品质。
三、单价：规格：数量：成品木制夹板门，包括油漆，颜色为奶白色。量不符合要求，甲方有权要求返工，并承担违约的经济责任。单价：规格：数量：单价：规格：数量：单价：规格：数量：总金额小写：(大写)。
四、付款方式双方合同签订时，乙方付定金为总货款的20%。)产品制作安装完成后，甲方支付总货款的40%，余款待甲方相关负责人验收，验收合格后十日内一次性付清余款。
甲方：乙方：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇六
销售之类的合同，是双方完成交易后而准备的文件。每一名销售，在客户畅谈时，销售就会取得进展。因此，客户说话时不要打断他，自己说话时，要允许客户打断你。你是否在找正准备撰写“防火门销售合同最新”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！
购货单位：__________________，以下简称甲方;。
供货单位：__________________，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量。
1.产品的名称、品种、规格：__________________.(应注明产品的牌号或商标)。
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按)项执行：
(1)按国家标准执行;。
(2)按部颁标准执行;。
(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法。
1.产品的数量：______________.
2.计量单位、计量方法：____________.
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：________________.
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收______________.
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)。
1.产品的交货单位：________________.
2.交货方法，按下列第()项执行：
(1)乙方送货;。
(3)甲方自提自运。
3.运输方式：______________.
4.到货地点和接货单位(或接货人)________________.
第五条产品的交(提)货期限。
第六条产品的价格与货款的结算。
1.产品的价格，按下列第()项执行：
(1)按甲乙双方的商定价格;。
(2)按照订立合同时履行地的市场价格;。
(3)按照国家定价履行。
2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第七条验收方法________________.
第八条对产品提出异议的时间和办法。
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的______%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约责任。
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款______%的违约金。
2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它______________.
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自________年____月____日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证，应送公证或签证机关)……等单位各留存一份。
供方：____(以下简称甲方)。
需方：_(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量(上述内容可以按国家工商行政管理局制定的示范文本的表格填写，也可以直接用文字表述)。
二、交(提)货的方式。
三、运输方式及到达地(港)费用的负担________________。
四、合理损耗及其计算方法。
五、验收标准、方法及提出异议的期限。
1.供方将需方所购水产产品送到指定地点后，需方需在水产产品到达指定地点_小时内验货如有异议需及时提出，否则视需方已验收产品，验收产品全部合格.。
2.供方将需方所购水产产品送到指定地点后，需方在合同签订的时间内验货后发现异议需及时通知供方。不在规定的时间内通知视需方已验收产品，验收产品全部合格。
六、结算方式及期限。
1.双方签订合同后，需方需将所购水产产品的全部货款打入供方提供的支付宝内并及时通知供方，供方确认后及时向需方发货。
2.供方将需方所购水产产品送达指定地点后，需方验收无异议后，需方需填写回执并加盖需方公章。
七、违约责任。
(双方可以约定违约责任，在法律规定的范围内即可)_____________。
八、解决合同纠纷的方式。
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)。
九、其他约定的事项。
本合同一经签字，即具有法律约束力，双方必须全面履行合同规定的义务，不得单方任意变更或解除，若遇不可抗力，不能履行合同时，应及时通知对方，以书面形式变更或解除合同。
本合同正本二份，购销双方各执一份，两份具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆。
发动机号码：(拓印粘贴)。
底盘号码：(拓印粘贴)。
第二条：甲方向乙方支付车款人民币___________万元。
包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金___________万元，___________日内再支付第一笔车款现金___________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起___________个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同___________式___________份。
最热防火门销售合同（案例20篇）篇七
甲乙双方经友好协商，本着平等，自愿，诚实，互惠互利的原则，就甲乙双方互相推广其产品等合作事宜达成如下协议：
一、合作内容：
乙方帮助甲方向客户推荐使用其产品。（豪华落地门、高档仿木纹推拉窗、中空隔音推拉窗、阳台隔断门、衣柜门等）。
二、拥金计算方式：
1、乙方所介绍的客户在购买产品后，所购产品价格若在标价的______折至原价之间，拥金为每平方15元，售价在九折至______折之间为每平方10元，其它低于产品标价九折以下的为每平方5元。
2、乙方介绍的客户，总购买面积超过50平方以上，或购买落地门类产品超过八套以上的，在第一条的基础上，每平方另加5元。
3、在乙方所介绍的客户交纳定金后，甲方给予乙方相应的拥金。
三、未尽事宜，双方友好协商解决。
四、本协议一式两份，双方负责人签字后生效。
甲方：______。
乙方：______。
______年______月______日。
最热防火门销售合同（案例20篇）篇八
当今社会,安全问题越来越受到重视,一些高科技技术也越来越多的应用于生活中,防火门技术就是在防火工作中的重要应用实例。防火门销售。
合同。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的防火门销售合同范文，感谢您的阅读。
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
1、工程名称：沁阳市嘉华国际小区二期(全称)。
2、工程地点：沁阳市建设路与文化路交叉口。
第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。
第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。
第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。
第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。
第六条、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。
第七条、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
第八条、检验标准、验收方法：
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第九条、付款方式：
货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。
第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条、违约责任：
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条、其他约定事项：
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种。
规章制度。
因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担并承担由此给需方造成的一切损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
购货方：(以下简称甲方)。
供货方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲乙双方经协商一致，就本工程供货事宜达成如下协议，双方共同遵照执行：
一、工程详细信息：此项必须填写清楚。
工程名称：
工程地址：
联系人：联系方式：
二、产品质量要求：
1、乙方所供产品必须达到国家或行业质量标准;有国家标准的执行国家标准，无国家标准的执行行业标准。
2、乙方所供产品必须达到合同约定的技术指标要求及相应现行施工验收规范和技术标准的要求。
3、乙方提供门的合格证和检测报告。乙方依据甲方提供的尺寸、由乙方工作人员到现场核对，如出现误差，由乙方负责，具体制作方法制作。
三、合同价款：乙级、丙级防火门单价元一平米、入户门元/樘、
闭门器元/个、顺位器元/个。
备注：颜色：防火门灰色，入户门。
(据实结算，注：此报价包含安装、运输、不包含税金，不足一平米按一平米计算，不含门扇及门框上的防火玻璃。)。
四、工程期限：本工程施工的工期为30日历天，具体开竣工日期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。
暂定开工日期：本合同定于20xx年9月10日开工。
暂定完工日期：本合同定于20xx年9月20日竣工。(在条件允许的情况下)。如遇自然灾害或现场条件不符合施工条件则工期顺延。
五、付款方式：货款按栋结算，货到现场付总价款50%，安装完毕付到总价款95%，剩余5%为质保金，质保期期满付清货款。
六、保修期责任：
入户门及防火门质保期一年，自竣工验收之日计算。
七、甲方权利与义务。
1、在合同签订后由甲方提供施工图纸一套，经双方会审签字确认。
2、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
3、组织乙方确定水准点与坐标控制点，施工现场的技术交底。
4、协调施工现场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等工作。
5、甲方为乙方提供电源、电源供点1楼、顶层，其它部分电源由乙方自行解决，电费甲方负责。
6、为乙方提供电梯的使用，如电梯不能使用甲方应给乙方相关的上楼费用。乙方不负责堵缝。
八、乙方的权利与义务。
1、乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的质量标准。
2、乙方应保证所提供的防火门经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内正常使用，并对因工艺或材料的缺陷而发生的安全、故障负责。
3、乙方在开工前向甲方提供施工方案。
4、乙方应服从现场总包单位及甲方管理。
5、面板厚度为：0.8mm，门框厚度：1.5mm。
6、乙方负责所有供货资料，并负责消防验收通过。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
最热防火门销售合同（案例20篇）篇九
需方：需方：
签订时间：年月日。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
1、工程名称：沁阳市嘉华国际小区二期(全称)。
2、工程地点：沁阳市建设路与文化路交叉口。
第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。
第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。
第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。
第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。第六条、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。
第七条、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
第八条、检验标准、验收方法：
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第九条、付款方式：
货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。
第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条、违约责任：
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条、其他约定事项：
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供方：需方：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十
甲方：
乙方：湖南安华消防有限公司。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围。
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条工程工期。
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，()乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准。
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式。
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条双方职责。
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责。
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它。
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：湖南安华消防有限公司。
法人代表：法人代表：
委托代理：委托代理：
电话：电话：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十一
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
防火门、防火窗加工制作及安装工程。
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签订时间：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十二
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准。
三、履行期限：为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。
五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任。
1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的'，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十三
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程概况。
1、工程名称：xxxxxxx储藏室门制作安装；
2、工程地点：xxxxxxxxxx；
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币xxxxxx元，大写：人民币xxxxx元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
四、工程款支付。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
五、履约保证金。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
六、工程质量及检验。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
七、材料设备供应。
1、乙方的.产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
八、甲方权利和义务。
1、甲方指定xxx同志为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
九、乙方权利和义务。
1、乙方指定xxx同志（联系电话：xxxxx）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
十、竣工验收及结算。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
十一、安全文明施工。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
十二、质量保修。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
十三、违约责任。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
十四、争议。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：湖南安华消防有限公司。
法人代表：
法人代表：
委托代理：
委托代理：
签订时间：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十五
甲方：
乙方：湖南安华消防有限公司。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围。
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条工程工期。
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，()乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准。
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式。
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条双方职责。
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责。
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的'复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它。
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：湖南安华消防有限公司。
法人代表：法人代表：
委托代理：委托代理：
电话：电话：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十六
(以下简称甲方)(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
工程名称：(全称)。
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员(身份证：)验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第二条结算方式。
1、采用(银行汇票/银行转帐)形式结算。
2、合同签订后，天内需方支付(即人民币：元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后天内付清所有货物价款。
第三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第四条违约责任。
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第五条合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条本合同壹式份，供方份，需方份，本合同自双方签订之日起生效。
第七条其他约定事项。
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
3、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十七
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程概况。
1、工程名称：xxxxxxx储藏室门制作安装；
2、工程地点：xxxxxxxxxx；
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币xxxxxx元，大写：人民币xxxxx元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
四、工程款支付。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
五、履约保证金。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
六、工程质量及检验。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
七、材料设备供应。
1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
八、甲方权利和义务。
1、甲方指定xxx同志为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
九、乙方权利和义务。
1、乙方指定xxx同志（联系电话：xxxxx）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
十、竣工验收及结算。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
十一、安全文明施工。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的.损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
十二、质量保修。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
十三、违约责任。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
十四、争议。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十八
经双方友好协商，本着自愿平等、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，就___木质防火门_____________的制作安装工程，达成如下协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：乙方包工包料。
4、承包内容：甲方提供图纸所示的所有木质，甲、乙、丙级防火门及防火窗的加工制作及安装(面板颜色为灰色，以样品为准)。
二、合同价：结算及付款方式：
1、结算：依据实际完成工程量据实结算，面积计算是图纸洞口尺寸长乘宽。
2、付款方式：
合同签订后，支付工程款元;框按完付工程款的30%。门扇按完付总款的85%;五金安装完毕付到总款的，有关部门验收后付到总款的，壹年保修期满付至总价款的100%。
三、验收标准。
按国家收费标准。
四、双方责任。
(一)甲方责任。
1、负责组织提供防火门窗的规格、型号及技术交底。
2、负责与总包单位协调水电及施工便利条件。费用甲方负责。
3、随时到乙方单位检查产品生产、种类进度等情况。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方责任。
1、向甲方、监理和总包提供合格产品并负责产品的检测、检验所要求的'各项验收资料、竣工资料。
2、保证工程如期验收合格，承担施工期间的安全、工伤责任和由此产生的费用，服从甲方的管理，确保文明施工。
3、安装部分由乙方全部承担，达到交工验收条件。
按甲方要求确定具体工期配合土建工程进度，确保交工时间。因甲方设计变更原因、不可抗力事件、非乙方原因影响施工的工期可顺延。
六、违约责任。
乙方如未保质按期完成工程，因此造成的工期拖延及其他一切损失由乙方承担。甲方如未尽自己职责或付款不及时，造成的损失由甲方承担。
本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。本补充合同与原合同有同等法律效力。本合同履行过程中如发生争执，由双方友好协商解决，协商不成可向乙所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最热防火门销售合同（案例20篇）篇十九
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国民法典》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程概况。
1、工程名称：储藏室门制作安装；
2、工程地点：；
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币x元，大写：人民币x元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
四、工程款支付。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
五、履约保证金。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
六、工程质量及检验。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证一次性通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
七、材料设备供应。
1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
八、甲方权利和义务。
1、甲方指定为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
九、乙方权利和义务。
1、乙方指定（联系电话：）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
十、竣工验收及结算。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
十一、安全文明施工。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
十二、质量保修。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
十三、违约责任。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
十四、争议。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
最热防火门销售合同（案例20篇）篇二十
购货方：************************(以下简称甲方)。
供货方：****************************(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲乙双方经协商一致，就本工程供货事宜达成如下协议，双方共同遵照执行：
一、工程详细信息：此项必须填写清楚。
工程名称：*********************。
工程地址：********************************。
联系人：联系方式：
二、产品质量要求：
1、乙方所供产品必须达到国家或行业质量标准;有国家标准的执行国家标准，无国家标准的执行行业标准。
2、乙方所供产品必须达到合同约定的技术指标要求及相应现行施工验收规范和技术标准的要求。
3、乙方提供门的合格证和检测报告。乙方依据甲方提供的尺寸、由乙方工作人员到现场核对，如出现误差，由乙方负责，具体制作方法制作。
三、合同价款：乙级、丙级防火门单价元一平米、入户门元/樘、闭门器元/个、顺位器元/个备注：颜色：防火门灰色，入户门(据实结算，注：此报价包含安装、运输、不包含税金，不足一平米按一平米计算，不含门扇及门框上的防火玻璃。)。
四、工程期限：本工程施工的工期为30日历天，具体开竣工日期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。
暂定开工日期：本合同定于20xx年9月10日开工。
暂定完工日期：本合同定于20xx年9月20日竣工。
(在条件允许的情况下)。如遇自然灾害或现场条件不符合施工条件则工期顺延。
五、付款方式：货款按栋结算，货到现场付总价款50%，安装完毕付到总价款95%，剩余5%为质保金，质保期期满付清货款。
六、保修期责任：
入户门及防火门质保期一年，自竣工验收之日计算。
七、甲方权利与义务。
1、在合同签订后由甲方提供施工图纸一套，经双方会审签字确认。
2、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
3、组织乙方确定水准点与坐标控制点，施工现场的技术交底。
4、协调施工现场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等工作。
5、甲方为乙方提供电源、电源供点1楼、顶层，其它部分电源由乙方自行解决，电费甲方负责。
6、为乙方提供电梯的使用，如电梯不能使用甲方应给乙方相关的上楼费用。乙方不负责堵缝。
八、乙方的权利与义务。
1、乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的质量标准。
2、乙方应保证所提供的防火门经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内正常使用，并对因工艺或材料的.缺陷而发生的安全、故障负责。
3、乙方在开工前向甲方提供施工方案。
4、乙方应服从现场总包单位及甲方管理。
5、面板厚度为：0.8mm，门框厚度：1.5mm。
6、乙方负责所有供货资料，并负责消防验收通过。
九、违约责任：
1、乙方不得将工程分包或转包。否则甲方有权要求赔偿全部损失并终止合同。
2、乙方提供的货物要符合国家标准，否则甲方有权终止合同，并有权要求乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
3、甲方不按期支付款项，乙方有权停止制作并要求赔偿损失并终止合同。
4、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，违约方应承担非违约方合同总价的20%的违约金。
5、施工过程中，如发现乙方无故拖延工期，甲方有权终止合同，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
6、本合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
十、不可抗力：
1、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、如受自然因素造成的损坏等现象不在保修范围内。
十一、其它：
本合同正本一式肆份，购货方执贰份，供货方执贰份，均具有同等法律效力。
本合同履行中若发生争议，当事人双方协商解决。协商不成，由工程所在地的人民法院管辖。
合同如有未尽事宜。须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。