优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）

合同协议的履行要求双方按照约定的规定，履行各自的责任和义务。以下是小编为您整理的合同协议范本，供您参考使用，希望对您起草合同协议有所帮助。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇一

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

经甲乙双方共同协商，现就工程移交乙方管养事宜达如下协议：

一、甲方将已建成的工程及附属设施移交乙方，由乙方负责维护和管理。

二、工程在施工缺陷责任期内的，由督促施工单位按合同约定做好质保期内的整改和维护工作。质量缺陷期满后，经乙方验收确认，甲方方可结付施工单位质保金。

三、甲方移交时一并提供乙方一套完整的竣工图和具体的设施量及附属工程资料。

四、未尽事宜，由甲、乙共同协商解决。

五、本协议一式四份，甲、乙双方各二份，自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：________________

乙方(盖章)：________

日期：

日期：

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇二

丙方：____________建设工程有限公司。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：

一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。

二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。

三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为__叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为___元的建设工程预算书)。

四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。

五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为_________元临建_______元钢材________元-税金_______元-(水费3596吨;6.24元吨22439元)-(电费47752度;1.0元度47752元)________元，此款项协议签订后一次付清。

六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。

七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。

八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。

三方签字(盖章)：____________。

________年____月____日。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇三

甲方：

乙方：

丙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：

一、乙方不再承建x楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。

二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。

三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)。

四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为元。

五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[x元+临建元+钢材元-税金元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=元，此款项协议签订后一次付清。

六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。

七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。

八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。

三方签字(盖章)：

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇四

为推动______园林绿化工程施工规范化管理，避免经营性亏损，经双方协商一致，就施工管理交接事宜达成以下协议：

2、办完结算手续的供应商或劳务分包，愿意继续合作，与新项目部重新签订合作合同；

2、涉及工人吃、住、行的固定资产，乙方与xx月xx日一次性交接，详见《开办费交接清单》。

涉及各种押金、投标保证金等凭证同时移交给新项目管理班子签收；

甲方：_______________________

乙方：___________________

签署时间：____________________

签署时间：___________________

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇五

甲方(接管单位)：

乙方(移交单位)：

根据市委、市政府相关文件精神，由市领导临时交办市统建集团承建的新政务中心两个公交站点已顺利完工，经双方协商，现就设施移交达成如下协议：

一、移交项目

(一)移交数量：移交公交站两座(详见附表)；

(二)移交范围：公交站点及其附属设施；

(三)交接条件：按设施现状进行移交、接管；

二、甲方责任

(二)依照相关规定，对移交设施实施占有、使用；

(三)负责对移交设施的更新改造和日常维护，保证移交设施完好、清洁；

三、乙方责任

(一)同意将移交设施的产权无条件地交给甲方(包括使用权、管理权、改造权)；

(二)负责对移交设施的在移交前存在的问题进行整改，以确保移交设施正常发挥其功能。

四、其他事项

(一)协议未尽事宜，由甲乙双方进行协商，并予以补充完善；

(二)、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

签订时间：

签订时间：

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇六

建设单位：xx市xx区人力资源和社会保障局(接收方)

施工单位：xx建设工程有限公司 (移交方)

监理单位：xx工程建设监理有限公司

设计单位：xx建筑设计研究院有限公司

勘察单位：xx地质工程勘察院

依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，行政法规、规章，遵偱平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程移交协商一致，签定本协议如下：

工程名称：xx区劳动就业和社会保障服务中心项目工程

工程地点：xx区新建行政办公大楼以北(四号规划路以北)，三号规划路以南，丽子园北街以东，xx古城以西。

开工日期：20xx年5月1日

移交日期：20xx年10月22日

移交范围：

1、xx区劳动就业和社会保障服务中心主楼工程

2、xx区劳动就业和社会保障服务中心主楼室内装修工程

工程量清单及图纸所包括的全部内容

验收结论：施工单位所施工的全部单位工程，子单位工程及室个配套

工程经参建各方共同验收，均达到国家规范规定的《建筑工程统一验收标准》合格标准。

工程备案：因建设单位未能提供建设工程施工许可证等相关前期手续，

致使该工程无法满足备案要求。

竣工及保修日界定：按双方签定之日起开始计算。

建设单位责任：建设单位自本协议签定之日起xx日内将工程款付至合同价款的`90%。两个月内(20xx年12月25日之前)办理完工程结算，并在xx日内扣除质量保修金后付清余款。

施工单位责任：

1、施工单位自协议签定之日起，按双方签定的工程质量保修书相关要求履行保修责任及义务。

2、施工单位在正式收到建设单位提供的建设工程施工许可证等

相关前期手续后，积极配合建设单位办理工程备案相关手续并移交建设单位。

本协议自签定之日起生效，本协议一式三份，建设、施工、监理单位各执一份

建设单位：xx市xx区人力资源和社会保障局(接收方)

施工单位：xx建设工程有限公司 (移交方)

监理单位：xx工程建设监理有限公司

移交日期：20xx年xx月xx日

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇七

甲方(移交方)：

乙方(接收方)：

甲乙双方为明确各自在市政设施建设项目竣工验收移交接收过程中的权利和义务，根据《xx市人民政府办公室关于印发xx市市政设施及其附属专业工程接收管理暂行办法的通知》(义政办[20xx]99号)等有关法律法规、规章及规定，就以下建设项目的移交、接收事宜签署本协议，本协议书生效后，甲乙双方分别按照本协议书约定内容执行。

一、工程概况建设项目名称：

建设项目地理位置及涉及范围：

开工时间：

竣工时间：

工程甩项内容：

工程项目监理单位：

建设项目验收组成员及其所属单位和部门：

二、建设项目竣工验收结论：

三、建设项目移交、接收市政设施内容清单：另附(竣工验收后实际的设施量)(附表四)。

四、建设项目移交、接收资料清单：按《xx市市政设施工程建设项目接收管理所需的资料清单》(本附表之前的附件二)中的要求，规划红线图、初步设计批复、竣工验收报告、重大设计变更或甩项批准文件说明、工程质量保修书、符合城建档案管理要求的工程竣工资料等份，已提交，仍需补充的资料有：

五、甲方责任甲方保证所移交的设施范围、质量、使用寿命等要素符合国家、省市有关工程建设强制性标准、规范、有关设计文件及批复的规定和要求;保证所移交的建设项目有关文字、图纸、数字化资料等真实、准确。甲方承诺按照《工程质量保修书》约定的时间、范围、数量、类型对移交的项目所有存在的质量问题进行保修。甲方承诺按照有关规定在保修期后组织质量回访。

六、乙方责任乙方承诺已对涉及移交、接收的建设项目内容有了必要、充分的了解和理解;已对甲方提供的移交资料进行了认真审验，认可甲方移交工作内容、程序完备、合法。乙方承诺自本协议生效后负责所接收设施的运行、管理、维护工作;积极配合甲方执行保修、回访。

七、关于争议和违约的约定甲、乙双方在移交接收过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成的由市市政设施行政主管部门进行协调。甲、乙双方单方面违约的，另一方有权向市市政设施行政主管部门投诉，由市市政设施行政主管部门提出协调意见，甲乙双方必须执行。

八、补充约定本工程存在甩项内容的暂不列入本次移交范围;市政设施移交后相应的道路占用、挖掘等审批权限移交给建设局;道路范围的废土、垃圾等路面清扫保洁管理工作，请移交单位及时和相关部门洽商移交事宜。

九、本协议自签署之日起生效。本协议一式三份，甲方、乙方、主管部门各执一份。

甲方：乙方：

经办人：经办人：

(盖章)(盖章)。

签署时间：年月日签署时间：年月日。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇八

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇九

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作；乙方将资料送达甲方施工员后，除工程量核对及造价核对外的其他工作如：材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

2、水电安装资料：包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料（不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助），对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档（不包括其中发生的费用）。乙方将资料送达甲方施工员后，资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成，资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来，按结算总造价的千分之六收取服务费，现金结算。

1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的施工人员应与乙方配合。

2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责，若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责，如因检测所造成的工作延误

乙方不承担任何责任。

4、甲方负责现场材料质保资料的提供（合格证、材料检测报告相关资料等）。

5、甲方负责施工过程中的协调工作；甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口，以备乙方需要时可工作。

6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方，乙方就此作为资料编制依据，按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

7、工程进度报送：甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方，乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

8、甲方在本项目委托后，负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料，提供给乙方编制结算计量及核对。

9、乙方在工程项目的预结算进行当中，应做好保密性和安全性，确保甲方的利益和权益不受损失。

甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付)，结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十

甲方（接受方）：

乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心。

为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应认真履行。

本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。

一、移交范围、期限和地点。

1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。

2、移交日期。年月日。

3、移交地点。沼气项目工程现场。

二、双方的权利与义务。

1、甲方应履行如下职责。

对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下：

1、组织安全生产管理机构，并明确责任到人。

2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要认真负责，并严格按操作规程作业，确保工程安全稳定运行。

3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训，禁止违章作业。

4、使用过程中应注意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。

5、灶具应安装在通风、明亮的室内，若有异味应立即开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，及时修复。

6、定期巡查，发现问题及时纠正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。

7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。

8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定安全技术方案。

9、具有在规定的期限内，取得移交资产的处置权（所有权、使用权及安全责任等）；具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。

2、乙方应履行如下职责。

具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务；向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。

其他。

本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。

资产移交方（盖章）：资产接受方（签字）：

年月日年月日。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十一

xx防护工程属于xx水利枢纽库区的移民防护工程，包含在《xx水利枢纽xx库区水库淹没和移民安置任务及补偿投资包干协议》之内，项目对所需防护的农田范围采取东侧防护西侧填高的半填半防方式进行防护。东侧防护区设计的.主要工程项目有：防护堤（含支堤）、自排涵闸、排涝泵站、排渗井、堤身测压管、防护区内的粘土铺盖填筑层工程。此外，还包括恢复农田灌渠和排水、道路及综合管理房两个单位工程。其建设是xx水利枢纽工程征地和移民安置的重要组成部分，按照“政府负责、县为基础、业主参与、移民监理”的管理体制和参照《xx壮族自治区人民政府关于印发xx水利枢纽xx库区移民安置实施办法的通知》（桂政发[20xx]46号），xx防护工程由xx区人民政府负责组织实施。

工程于xxxx年3月动工建设，xxxx年2月主要工程项目基本建成，至今已经过6年多的时间运行，特别是经过了20xx年水库正常高水位228米、以及20xx年防护区内强降雨排涝等高强雨情的考验，均能运行使用。受xx市人民政府委托，20xx年12月16日xx市水库移民工作管理局和水利局共同组织对xx防护区工程进行验收，并提出整改要求，20xx年8月26日验收委员会对验收提出需整改的项目进行复验，并通过验收。为了发挥防护区工程的效益，根据《大中型水利水电工程建设征地和移民安置条例》（国务院令第471号）第十八条的有关规定，经请示xx壮族自治区水库移民工作管理局同意，由该局于20xx年5月14日在xx主持召开xx水利枢纽水库淹没xx防护工程（防护区）移交协调会，与会单位及人员名单附后，会后经甲乙方双方友好协商，达成如下协议。

一、移交工程项目。

移交工程项目为东侧防护区已建设完工的防护措施工程和综合管理楼，具体如下：

（一）建筑工程：防护堤工程（主堤、不含支堤）、自排涵闸工程、排涝泵站工程、配电房工程、排渗井工程。

（二）设备及安装工程：55千瓦排涝水泵机组4套、11千瓦排涝水泵2套、10千伏电压等级315千伏安变压器1台、低压控制电器及电缆、1.84吨闸门及其预埋件安装、固定卷扬式闸门启闭机1套。

（三）综合管理楼：综合管理楼为四层砖混结构，建筑面积524.3平方米，一层为办公室，二、三、四层为六套二房二厅住宅。

二、移交范围、方式、日期

（一）移交工程资产的范围。详见附件。

（二）移交方式。甲、乙双方代表在工程工地清点对。

（三）款两清单确认签字。

（四）移交日期。20xx年5月14日。

三、移交后的工程资产和管理权。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十二

工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

1、工程结算报告的提交及审定

承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至_____月_____日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

2、工程结算定审后有关款项的支付

本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

3、工程结算中争议问题的处理

对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

发包人：_______________承包人：___________

（盖章）___________（盖章）___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

委托代理人：___________委托代理人：___________

住所：___________住所：___________

电话：___________电话：___________

传真：___________传真：___________

签约日期：___________签约日期：___________

签订地点：_____________

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十三

甲方：_____(以下简称甲方)。

乙方：_____(以下简称乙方)。

经甲乙双方共同协商，现就__________工程移交乙方管养事宜达如下协议：

一、甲方将已建成的_____工程及附属设施移交乙方，由乙方负责维护和管理。

二、_____工程在施工缺陷责任期内的，由_____督促施工单位按合同约定做好质保期内的整改和维护工作。质量缺陷期满后，经乙方验收确认，甲方方可结付施工单位质保金。

三、甲方移交时一并提供乙方一套完整的竣工图和具体的设施量及附属工程资料。

四、未尽事宜，由甲、乙共同协商解决。

五、本协议一式四份，甲、乙双方各二份，自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十四

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____元/小时。

四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

甲方：

乙方：

________年____月____日

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十五

甲方(卖方)：住址：

身份证号：联系电话：

乙方(买方)：住址：

身份证号：联系电话：

经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的挖掘机转让给乙方一事达成一致协议如下：

一、挖掘机品牌：____型号：____机号：____。

二、转让价格为人民币(大写)：____元。

三、甲方承诺对上述转让的挖掘机享有合法的完全的所有权，乙方给予该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主张挖掘机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

四、甲方对出售的机械在_____年_____月_____日之前的任何经济纠纷负有全部责任，且责任与乙方无关。

五、乙方应在_____年_____月_____日前一次性将货款付至甲方账户。

六、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

七、其它约定事项。

甲方(签章)：乙方(签章)：

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十六

丙方：____________建设工程有限公司。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：

一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。

二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。

三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的.各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)。

四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。

五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=________元，此款项协议签订后一次付清。

六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。

七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。

八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十七

楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：

一、乙方不再承建楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。

二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。

三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)。

四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计*元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为*元。

五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为*元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[*元+临建*元+钢材*元-税金*元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=*元，此款项协议签订后一次付清。

六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。

七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。

八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。

三方签字(盖章)：

20xx年**月**日。

优秀工程竣工移交协议书（通用18篇）篇十八

委托人：（以下简称甲方）

受托人：（以下简称乙方）

甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

一、工程造价结算审计业务范围

甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

二、乙方结算审计人员的资格条件

（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。

乙方项目经理：

乙方主要审计人员：

（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

三、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利：

1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。

3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。

4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

（二）甲方的义务：

3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。

四、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利：

1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

3、有权按合同规定收取审计费用。

4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。

（二）乙方的义务：

1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。

3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

4、按照不同施工单位分别进行审计的'书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。

5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

五、结算审计费用

结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________‰，则按照审减额支付审计费用。

甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。

六、付款方式

_____________________________________________。

七、其他约定事项

（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。

（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

（四）其他：合同履行过程中发生的`一切费用由乙方自行解决。

八、本合同经双方签字盖章后生效

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日