合作是人类社会发展的必然要求,也是我们在学习和工作中必备的技能。随着社会的发展,合作已经成为我们取得成功的重要途径之一,以下是一些合作经验分享,供大家参考。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇一
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1.1乙方接受甲方委托,负责就__________________________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2.2乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
2.4乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
4.1本项目居间报酬为_______________。
4.2居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬。
4.3甲方可以转账或现金的方式支付。
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
7.1本合同签字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇二
1、贷款利息及银行所要求的其他合理收费(详见甲方与银行或金融机构的合同协议约定)。
1、双方在本合同生效后,任何一方擅自单方面撤销委托,则视为违约,违约方须在三日内支付担保服务费金额的10%给守约方作为违约金。
4、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄密;。
5、本合同在履行中发生争议,双方协商解决,协商不能解决的,双方任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
甲方:_________________乙方:_________________。
_____年_____月____日_____年_____月____日。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇三
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就_____________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的_____________%向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的_____________%(即人民币_____________万元,大写:_____________万元)。
2、居间报酬结算方式:
居间报酬总金额为人民币_____________万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的_____________%)到账后,次日将报酬总额中的________万(大写:_________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后,如果至_______年_______月_______日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇四
本人(单位)以自己的名义与 资产管理有限公司签订居间合作协议,保证身份证明(或者法人和其他经济组织的合法证件)的真实性。郑重声明本人(单位)不具备下列情形:
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人,或单位/企业法人营业执照被吊销;
2.中国证监会及其他金融监管机构的工作人员及配偶;
3.曾受到金融行业监管部门(含协会组织)的处罚或被列入黑名单;
4.单位委托签订居间协议的未能提供委托授权文件的;
5.以利用居间人身份变相非法集资或融资为目的;
6.以本人(单位)名义或 资产管理有限公司(含子公司、关联方)名义对外募集资金。
签署时间: 年 月 日。
法定代表人:
法定代表人:
1.甲方是一家以资产管理为主营业务的中国企业法人,乙方是能够独立承担民事责任的企业法人。
2.乙方愿意以居间人的身份,帮助甲方扩大资产管理业务规模。甲方亦同意接受乙方提供的服务。
3.为实现甲乙双方及投资者、被投资企业多方共赢,经甲、乙双方协商一致,就乙方以居间人身份为甲方非公开推广资产管理业务一事,达成如下协议,双方共同信守。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇五
1.乙方在与甲方签订本协议后,甲方委托乙方非公开推广甲方所经营的资产管理业务,具体内容包括:
(1)乙方以居间方的名义客观宣传甲方的资产管理业务及经营情况;
(2)乙方向甲方推介优质项目资源,并促成甲方与项目资源的对接、洽谈、合作;
(3)乙方向甲方推介优质合格投资者,并促成甲方与投资者的对接、洽谈、合作。
2.甲方有权根据相关法律、法规的规定及业务发展的需要对自身的经营范围做出调整,并及时将经营范围的调整情况通知乙方。
3.乙方充分了解甲方(含甲方子公司、关联方)的公司历史沿革、历史业绩等情况,对意向投资者宣传甲方经营情况应当做到审慎、客观、真实,并不得对意向投资者开展募集活动。
4.待乙方确认该项目方符合甲方优质项目资源标准,或意向投资者符合优质合格投资者标准后,乙方将该优质项目资源或合格投资者的全部信息(含联络人信息)交予甲方。
5.甲方将其优质项目资源、优质合格投资者标准向乙方充分说明,并在适时更新后及时告知乙方。
6.乙方向甲方推介的投资者,仅限于金融机构、工商企业(不包括自然人投资者),且该机构、企业符合中国证券监督管理委员会及其他相关法律法规规定的私募投资基金的合格投资者标准。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇六
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款:
1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同管理工程项目,协调与业主及相关部门的关系。
2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。
3.1项目实施由甲方负责,工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2负责项目的前期,中期,后期等相关工作。
3.3负责所实施的项目保质保量,达到与业主方所签订合同的相关实施标准。
4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。
4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。
5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
5.2本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:_______________
______年______月______日
乙方:__________________
________年______月_____日
实用居间费合作协议(模板17篇)篇七
联系电话:xxx
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、 (以下称“建设单位”)将其三栋研发中心的7600平方米,总造价约3000万元人民币装修工程(以下简称“该工程项目”)经甲方介绍由乙方施工,并在20xx年x月x日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、 甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,已引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、 本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的,并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后,在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元;根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定,施工工期为六个月,乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%,计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效;
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则合同自动终止;
3、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止;
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx 乙方:xxx
xxxx年x月x日
实用居间费合作协议(模板17篇)篇八
甲方(项目方):
乙方(资金方)
丙方(居间方)
鉴于:甲乙双方在丙方的居间服务下签署一个或多个资金项目合作协议,为保障协议的履行及三方权益,根据《中华人民共和国合同法》、等有关法律规定,经三方友好协商,本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。
一、声明
甲乙丙三方在本协议涉及的融资服务所提供的项目、材料、资金信息均为真实、合法、有效的,如一方提供虚假信息,将承担一切法律后果。
二、融资服务内容:
甲方因公司项目急需找资金合作,特委托丙方提供融资居间服务。所需资金总额 元,乙方因自有资金 元,特委托丙方提供项目融资居间服务。
丙方根据甲乙双方的委托,并结合甲乙双方的各自实际需求,为甲乙双方的融资项目合作提供居间服务。
三、融资合作协议:
1.甲、乙双方根据丙方的居间活动,进行融资协议的具体谈判、协商,具体融资合作协议条款由甲乙双方议定,丙方做为见证方参与该融资项目的全过程。
2.甲乙双方达成的具体融资协议仅对甲乙双方有约束力,甲乙之间在履行过程中如发生争议,与丙方无任何关系。
四、居间报酬与费用:
1.在甲乙双方达成融资协议,确定甲方所需资金总额 元,甲乙双方应在乙方支付给甲方首付款后的三日内向丙方支付 %居间费 元,此居间费的有关税款由甲乙双方负担,居间费以支票或电子汇兑转账方式支付。
2.在本合同签订生效后,如甲乙双方未经丙方书面同意,与丙方推荐的意向投资者签订正式的项目融资协议,并有证据证明得到确实履行,甲乙双方必须按照合同约定向丙方支付居间报酬。
五、责任
1.甲乙双方在丙方提供居间服务期间,不得私下进行协商、谈判,否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金按总金额的 %计算。
2.如甲乙双方私下以任何名义达成协议,甲乙双方不仅各自向丙方支付协议约定的居间费,还要各自向丙方支付违约金 元。
3.如甲乙双方达成融资协议后,乙方拒绝付款,甲方应在征得丙方同意后一起通过法律途径解决,并且违约方还应向丙方支付违约金 ______ 元。
六、其它
1.本协议未尽事项,由三方达成补充协议。
2.如因居间服务发生争议,由丙方所在地法院管辖仲裁。
3.本协议一式六份,三方各持二份,具有同等效力。
委托方(简称:甲方):
法定代表人:
住所:
联系电话:
委托方(简称:乙方):
法定代表人:
住所:
联系电话:
居间方(简称:丙方):
法定代表人:
住所:
联系电话:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日期:
甲方(委托人): 某某建筑公司
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
一、委托事项
二、乙方的义务
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
合同签订日:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方向甲方提供关于该工程项目的信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间劳务报酬。如果未及时支付,则按报酬总金额的每天千分之五向乙方承担违约金。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用按 元。
2、居间成功后,进场先付 。剩余款项以 支付一次,分 次付完。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转让。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字(或盖章)后生效。 如有违约将承担法律责任。
附加:工程合同签字人的承诺书一份,公司法人委托书一份。
七、争议解决方式
1、甲乙双方任何纠纷可通过协商解决,协商不妥,可通过当地人民法院解决。
合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
身份证 身份证
甲方: 北京大盟汇信投资管理有限公司
法定代表人(负责人):潘英
乙方: 身份证号:
联系方式:
甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的
原则基础上,双方达成以下合作协议:
一、 合作宗旨
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业投融资项
目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作
等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,甲方为乙方提供良
好相关工作支持,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促
成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、 如实告知
甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。同时,乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成,甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%,甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的 15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用,支付至如下账户(如有变动以具体签的合同为准):
户 名:
账 号:
开 户 行:
三、 保密义务
信誉受到损害;双方对于上述商业信息及本协议的各项条
款,均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另
一方损失的,均须根据损失额做出相应的赔偿。
协议期限终止或提前终止后,保密义务继续有效。
五、违约责任:
合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客
户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
六、争议处理:
如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期
1、本协议有效期暂定一年,自双方代表签字盖章之日起计算,本协议到期后,甲方应付未付的顾问费用,应继续按本协议支付。
2、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
八、补充协议
本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各
持一份,具有同等法律效力。
甲方:北京大盟汇信投资管理有限公司 (公章)
乙方:
签约日期:
合 作 协 议
甲方: 北京大盟汇信投资管理有限公司 法定代表人(负责人):潘英 通讯地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心c2座1905 邮政编码:100089 乙方: 身份证号: 联系方式:
甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:
一、 合作宗旨
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,甲方为乙方提供良好相关工作支持,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、 如实告知
甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。同时,乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成,甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%,甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的 15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用,支付至如下账户(如有变动以具体签的合同为准): 户 名: 账 号: 开 户 行:
三、 保密义务
甲乙双方在进行业务合作时,应严格保守双方的商业秘密,不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害;双方对于上述商业信息及本协议的.各项条款,均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的,均须根据损失额做出相应的赔偿。
协议期限终止或提前终止后,保密义务继续有效。
五、违约责任:
合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客
户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。 六、争议处理:
如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期
1、本协议有效期暂定一年,自双方代表签字盖章之日起计算, 本协议到期后,甲方应付未付的顾问费用,应继续按本协议支付。
2、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同 意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
八、补充协议
本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各 持一份,具有同等法律效力。
甲方:北京大盟汇信投资管理有限公司 (公章) 乙方:
签约日期:
甲方:
乙方:
一、总则:
1、甲方是按照中华人民共和国法律成立的中国企业法人或是能够独立承担民事责任的中华人民共和国公民。。
2、乙方是按照中华人民共和国法律成立的、并依法存续的中国企业法人;或是能够独立承担民事责任的中华人民共和国公民。
3、乙方愿意以居间人的身份,受甲方或客户委托为双方提供订约机会或其他推广业务。
4、甲方亦同意接受乙方以上的申请及提供的服务。
二、居间事项
乙方在与甲方签订本协议后,甲方委托乙方推广甲方所经营的新三板业务,向甲方推荐客户,并促成客户与甲方签订《投资顾问协议》,甲方按约定向乙方支付居间报酬。
三、居间报酬及支付方式
1、公司总部单个项目提20万,剩余利润5:5分。
单个项目收入-项目的差旅费=利润
关于本条款的内容创新业务部正在跟总部沟通,这个分成是 1
去年的,如有最新到时候即时调整。
2、居间报酬支付方式
居间报酬按新三板项目成功在交易所上市以人民币支付。
3、乙方指定账户如下:
收款人全称:
开户银行:
账号:
上述账户除非乙方书面正式通知甲方修改,均被视为有效账户。
7、税项
乙方应得居间报酬中的应缴税项(含营业税及个人所得税/或企业所得税),由甲方代扣代缴。
四、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)、负责客户在新三板整个上市过程中全部事项管理;
(2)、甲方依照本协议第三节向乙方发放居间报酬;
(4)、在甲方与乙方介绍的客户签署《投资顾问协议》之前,乙方有义务明确告知客户,乙方为与甲方合作的、独立承担民事责任的、并向甲方收取适当居间报酬的居间人,而非甲方的员工。
(5)、甲方有权依据本协议之约定及有关管理制度对居间人 2
进行管理和监督。
2、乙方的权利和义务
(1)、乙方有权依照本协议规定向甲方收取居间报酬;
(3)、乙方不得向其介绍的客户承诺盈利,并应正确阐述证券市场存在的风险;
(8)、乙方欲解除本协议,须提前30日通知甲方。
(9)、乙方应严格遵守本协议之若干约定,并遵守国家法律、法规,遵守并执行甲方制定的所有适用于乙方的规章制度以及甲方制定的客户收费标准;同时在上述方面接受甲方的监督。
五、保密
本协议任何条款、及本协议所涉及的客户的任何资料,均属于应该保密的信息,任何一方均负有保密义务。
任何一方未经对方书面正式许可,不能以任何理由、在任何场合泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。否则,守约一方有权行使第七节所规定的权利。
六、其他事项
1、乙方明白并同意乙方并非甲方的员工,不纳入甲方劳动编制,仅为独立承担责任的主体。乙方仅享有本协议规定的居间酬金,不享有劳动福利、保险等权益。
2、乙方不得以甲方的名义包括以职工、委托人等身份,代表甲方发表、签署任何文件、或承诺承担任何法律责任。
4、乙方同意甲方根据市场情况和国家有关规定对公司规章制度作相应调整。
5、乙方指定的收款账户发生变更时,须提前5天书面通知对方,否则甲方仍然有权视为有效账户。
6、双方在本协议书上所确定的地点及联系方式,除非提前
书面通知对方,均为有效联系地点。
甲方地址:
甲方联系人:
甲方联系电话:
乙方地址:
乙方联系人:
乙方联系电话:
七、违约责任
1、在履行本协议过程中,任何一方均应履行本协议条款及甲方制订的规章制度,任何一方违约,守约方均可要求解除协议。
2、如果甲方延期支付酬金超过60天,乙方有权随时解除本协议,并要求甲方立即支付已经到期的酬金。
3、如果居间人在签订居间协议后,在协议管辖范围以外从事任何违法、违规或违约的活动,由居间人单独承担责任,甲方不承担任何连带责任。
4、提前解除本协议时,双方应该结清因为履行本协议产生的债权债务。否则,双方仍然应该遵守第四节约定的义务。
八、协议的修改、变更、补充
1、非经双方协商一致,任何一方不得擅自对本协议的条款进行修改和补充,否则视为违约。
力。
九、争议的解决及管辖
因本协议或履行本协议产生的纠纷,双方应友好协商。协商不成时,应向甲方所在地人民法院起诉。
十、生效条款
1、本协议书双方签字生效,一式两份,具有同等法律效力。
2、本协议有效期为 年,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
代表签字: 代表签字:
二o 年 月 日
实用居间费合作协议(模板17篇)篇九
身份证号码:(____________)。
联系地址:______。
乙方(委托人):__。
联系地址:________。
联系电话:________。
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项。
1、开发公司(以下称“建设单位”)拟将其_yz项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务。
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的__%向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的__%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的__%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的__%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过元的居间费用。
六、违约责任。
居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止。
1、本合同自签字签署之日起生效。
2、如果至____年__月__日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。
4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:__。
乙方:__。
____年__月__日。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十
居间方:驻马店市金宇物业管理有限公司。
地址:驻马店市文明路中段顺达商务楼505室。
居间方受委托方委托,就驻马店市_______________________房地产开发项目向委托方提供有关居间服务,双方经协商一致,签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方,并促成合作项目的顺利签约,双方签约成功,居间方的`任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方,并及时沟通情况;
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作;
3.居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与合作方签订合作合同,促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同,并实际开始操作后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准:
居间方按委托方的意见,促成委托方与合作方签约成功,则委托方应支付______________________________给居间方,作为劳务报酬,此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法:
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用;
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方,推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释;
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。
委托方(盖章):____________。
委托代理人:____________。
联系地址:__________________。
电话:______________________。
日期:_____年_____月______日
居间方:(盖章):__________。
委托代理人:_____________。
联系地址:__________________。
电话:______________________。
日期:______年_____月_____日
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十一
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、诚实信用原则,达成如下协议:
1.乙方接受甲方委托,负责就______________________________项目(以下称“本项目”),引荐甲方和____________________(以下简称“投资单位”)直接洽谈,向甲方提供关于本项目的重要信息,并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议(以下简称“投资合同)。
2.“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
1.乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的所有信息及其资料均真实可靠。
2.乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同,那么在甲方的项目运作过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的.关系。
联系电话:
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和投资单位进行合同谈判。
2.甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全,并能够正常运作。否则,视为甲方提供信息不真实,同意向乙方支付违约金______万元。
3.如果居间成功,则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4.如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
1.本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%(百分之____)。该费用所产生的税费由甲方承担。
2.居间报酬支付时间________________________。
3.甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项,甲方同意承担居间费中的差旅费用。
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3.乙方违反保密义务的,应向甲支支付___________万元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
1.本合同签字生效后,如果至______年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2.如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2.本合同一式贰份,双方各持一份,并经双方签字(盖章)后生效。
(以下无正文。)。
(以下为签字页,无正文。)。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
合同签订地:______省______市______区(县)。
合同签订日:
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十二
乙方:身份证号:
联系方式:。
甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:
一、合作宗旨。
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,甲方为乙方提供良好相关工作支持,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、如实告知。
甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。同时,乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制。
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成,甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%,甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用,支付至如下账户(如有变动以具体签的合同为准):
户名:
账号:
开户行:
三、保密义务。
甲乙双方在进行业务合作时,应严格保守双方的商业秘密,不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害;双方对于上述商业信息及本协议的`各项条款,均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的,均须根据损失额做出相应的赔偿。协议期限终止或提前终止后,保密义务继续有效。
五、违约责任:
合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
六、争议处理:
如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期。
1、本协议有效期暂定一年,自双方代表签字盖章之日起计算,本协议到期后,甲方应付未付的顾问费用,应继续按本协议支付。
2、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:北京大盟汇信投资管理有限公司(公章)。
乙方:
签约日期:
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十三
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,就乙方居间为甲方客户引进开发建设资金事宜订立如下条款,甲乙双方恪守履行。
第一条委托事项。
1、甲方客户开发项目地点。
2、甲方委托乙方寻找或介绍项目开发建设所需的资金。
第二条居间人的权利义务。
1、乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示本人真实有效的身份证件。
2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方客户融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同第一条所规定的积极为甲方客户寻求机会,并为甲方客户与相关对方当事人签署融资合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方对甲方客户所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用的支付方式。
1、乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同,甲方应向乙方支付之前协商的酬金。
2、费用的支付方式为:乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同,同时第一笔资金到达甲方客户及其关联方银行账户一个工作日内,甲方以现金(电汇)方式支付乙方上述费用。
3、上述费用包括但不限于居间酬金、劳务费用、通讯、交通、应酬等乙方居间产生的所有费用。
第四条声明及保证。
甲方:
1、甲方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、促裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、乙方在协助甲方客户融资过程中,应自行承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有责任。
4、乙方促成第三方与甲方客户签署融资合同,在履行融资权利义务过程中,应承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有连带责任。
5、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第五条合同时效。
合同生效60日内,乙方未能促成第三方与甲方客户签署融资合同,且资金未能到达甲方客户及其关联方银行账户,本合同自行终止,甲乙双方权利义务关系归于消灭。
第六条其它。
1、本合同自甲方独立个人或其授权代表人签字,乙方签名之日起生效。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
_____年_____月_____日 。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十四
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,委托人与居间人在平等、自愿的基础上,就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下:
第一条委托事项。
甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩,参考条件请划圈,未选条件请划斜线)并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同:
房屋权属:____________。
其他条件:____________。
乙方还应提供以下服务:____________。
第二条委托期限。
自______年______月______日至______年______月______日。超过以上期限仍需要居间服务的,双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。
第三条现场看房。
乙方应陪同甲方到房屋现场看房。
乙方应当制作看房的书面记录,列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认,由双方各执一份。
乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的,甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。
第四条甲方义务。
(一)应出示身份证____________等真实的身份资格证明;。
(二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合;。
(三)应对乙方提供的房屋资料保守秘密;。
(四)不得在委托期限内及期限届满后_____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。
第五条乙方义务。
(一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明;。
(四)不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通,损害甲方利益;。
(五)对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密;。
(七)收取看房费、佣金、居间活动费用的,应向甲方开具合法、规范的收费票据;。
(八)本合同签订后,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。
第六条委托事项的完成。
“完成委托事项”是指完成本合同第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
第七条费用与佣金。
(一)看房费。
看房费是指乙方陪同甲方到房屋现场看房实际发生的费用。
看房费用由甲方承担。看房费用为:每次______元。甲方可以一次性交纳看房费用______元,可看房______次。
乙方完成委托事项的,甲方支付的看房费用费抵作佣金。
(二)佣金。
佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。
乙方完成委托事项的,甲方应按照实际月租金的______%向乙方支付佣金。
佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后______日内支付。
佣金的支付方式:现金口;支票口;______。
委托事项未完成或未在委托期限内完成的,乙方不得要求支付佣金。
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用(不包括看房费、佣金)。
乙方完成委托事项的,居间活动费用由乙方承担。
非因乙方故意或过失导致委托事项未完成或未在委托期限内完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲力支付下述费用的,应当如实列明,并出具相关票据,做出合理解释。
第八条转委托。
乙方将委托事项全部或部分转委托给第三人处理,应当事先征得甲方的同意。
第九条本合同解除的条件。
双方可以以书面形式协商解除合同。
第十条违约责任。
(一)甲方违反保密义务的,应按照______标准支付违约金;。
(四)乙方违反保密义务的,应按照______标准支付违约金;。
(五)乙方怠于履行尽力义务的,不得向甲方要求支付看房费、佣金、居间活动费用;。
(六)乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的,除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外,应按照______标准支付违约金。甲方除按约定支付违约金外,还应付超出违约金以外的损失进行赔偿。
(七)乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明,或所介绍房屋存在所有权纠纷或者其他任何权利瑕疵的。除退还已收取的看房费、佣余、居间活动费用外,应按照______标准支付违约金,甲方除按约定支付违约金外,还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
第十一条合同争议的解决办法。
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解,协商或调解解决不成的,按下列第______种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条其他约定事项。
第十三条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。经双方经盖章后生效。
第十四条合同一经生效,即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式,与本合同具有同等效力。
第十五条本合同相关条款的约定是在不违背国家法律、法规和地方性法规的前提下做出的,如果国家法律、法规和地方性法规对委托人、居间人及出租人的资质、资格及其他有关方面有特别规定的,从其规定。
委托人(章):____________居间人(章):___________。
身份证号:________________法定代表人:_____________。
法定代表人:______________营业执照号码:___________。
营业执照号码:____________签约代表:_______________。
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十五
一、合同双方:
甲方:(以下简称甲方)。
法定代表人(委托代理人):
乙方:(以下简称乙方)。
法定代表人(委托代理人):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《民法典》及相关法律,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,经双方充分协商,达成本协议。
二、具体事项。
1、乙方根据自己掌握的市场信息,接受甲方委托,将____________________工程项目(总项目)中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书,由乙方代甲方与业主(发包单位)签订相关“工程施工承包合同”,_(施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日),乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立,乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督,甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后,在甲方开始施工的_________内,甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬,若发包方按工程进度支付工程进度款,乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主(发包方)转在工程账户上的工程全额款项或进度款,应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后,甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款,甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损,由甲方负担,与乙方无关。甲方自主开展施工活动,乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后,乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权,若乙方退股,甲方应当在收到乙方退股通知3日内,按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
三、居间费用的承担。
无论乙方是否完成甲方委托的事项,甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计:__________。
四、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密;
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
五、违约责任。
1、甲方若违约愿受下列处罚:
(1)乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户;
(2)按乙方股金总额的2倍支付罚金;
(3)乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担;
(4)甲方所欠乙方全部股金可申请业主(发包方)予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时,每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金,延误3天即视为甲方违约,按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
六、其他事项。
1、本协议独立于工程施工承包合同,不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制,撤并、重组等因素影响,自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中,如有争议,双方应顾全大局,友好协商,若仍不能解决,任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效,在执行过程中如遇到新的问题,可以追加补充协议,所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式()份,甲乙双方各执()份,生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方:
甲方:乙方:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
授权委托人(签字):授权委托人(签字):
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十六
甲方:(以下简称甲方)。
法定代表人(委托代理人):
乙方:(以下简称乙方)。
法定代表人(委托代理人):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,经双方充分协商,达成本协议。
1、乙方根据自己掌握的市场信息,接受甲方委托,将____________________工程项目(总项目)中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书,由乙方代甲方与业主(发包单位)签订相关“工程施工承包合同”,_(施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日),乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立,乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督,甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后,在甲方开始施工的_________内,甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬,若发包方按工程进度支付工程进度款,乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主(发包方)转在工程账户上的工程全额款项或进度款,应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的'方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后,甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款,甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损,由甲方负担,与乙方无关。甲方自主开展施工活动,乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后,乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权,若乙方退股,甲方应当在收到乙方退股通知3日内,按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
无论乙方是否完成甲方委托的事项,甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计:__________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密;
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、甲方若违约愿受下列处罚:
(1)乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户;
(2)按乙方股金总额的2倍支付罚金;
(3)乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担;
(4)甲方所欠乙方全部股金可申请业主(发包方)予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时,每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金,延误3天即视为甲方违约,按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
1、本协议独立于工程施工承包合同,不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制,撤并、重组等因素影响,自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中,如有争议,双方应顾全大局,友好协商,若仍不能解决,任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效,在执行过程中如遇到新的问题,可以追加补充协议,所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式()份,甲乙双方各执()份,生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方:
甲方:乙方:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
授权委托人(签字):授权委托人(签字):
实用居间费合作协议(模板17篇)篇十七
地址:_________________。
联系电话。
居间人:_________________。
地址:_________________。
联系电话。
就居间人为委托人提供居间服务事宜,上述双方,经平等自愿协商,达成如下协议。
第一条委托事项及具体要求。
第二条居间期限。
(1)委托人无需支付报酬;。
(2)委托事项居间成功的,委托人仍按本合同约定支付报酬;。
(3)其它:_________________。
第三条报酬及支付期限:_________________。
1.居间人促成合同成立的,报酬标准为下列第种:_________________。
(1)促成合同成立金额的__________%;。
(2)元(大写:_________________元)。
委托人应在委托事项居间成功(合同成立)后的日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
2.居间人指定收款账号:_________________。
开户行:_________________。
户名:_________________。
3.居间报酬的发票与税收处理:_________________委托人不要求开具发票,约定的居间报酬应为居间人税后实收金额。
第四条居间费用的负担。
居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;。
1)甲方无需向乙方支付任何居间活动的费用;。
2)甲方应向乙方支付必要费用(大写)元,除此以外乙方不得要求其它任何费用;。
3)甲方应为乙方报销居间活动的费用。报销条件为:_________________。
第五条本合同解除的条件:_________________。
1.当事人就解除合同协商一致;。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任:_________________。
1、委托人未按约定付款的,每逾期一日,应按逾期金额的1%支付违约金。
第七条居间人的违约责任。
第八条合同争议的解决方式。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向所在地(市区)人民法院起诉。
第九条其他。
1、本协议经双方签字或盖章后生效;。
2、补充:_________________。
委托人(签名或盖章):_________________。
居间人(签名或盖章):_________________。