监理合同管理答案(汇总7篇)

1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。

a.书面形式 b.澄清问题会

c.口头形式 d.询问

2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。

a.立项批准 b.资金到位

c.报建批准 d.成立法人

3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。

a.以评标价最低的标书为最优

b.以投标报价最低的标书为最优

c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

d.中标后按评标价格签订合同价

4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元损失

c.甲方赔偿乙方2万元损失

d.甲方赔偿乙方4万元损失

5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。

a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权

b.土地所有权

c.抵押人所有的机器、交通工具

d.抵押人的房屋及地上定着物

6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。

a.债权人与债务人

b.代理人与被代理人

c.法人与自然人

d.权利与义务

8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被查封的财产

d.抵押人所有的支票

10.合同法律关系的客体不包括(b)

a.物

b.法人

c.行为

d.智力成果

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。

a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

b.发包人要求设计人进行设计变更

c.施工图设计未达到设计深度

d.设计人对外商的设计资料进行审查

2.施工合同文本规定，如需验收应( )。

a.在专用条款内约定

b.在通用条款内约定

c.由发包人随时决定

d.由监理工程师决定

3.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。

a.监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

b.监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

c.监理工程师未确认，承包人应修改进度计划

d.监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示

合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

a.15

b.30

c.42

d.60

施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。

a.买卖关系

b.担保关系

c.合同关系

d.保证合同

7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

8.某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，( )。

a.必须进行招标

b.可以不进行招标

c.必须采取询价来确定供应商

d.只能通过公开招标来确定供应商

9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。

a.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用

b.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用

c.承包人负责检验，发包人承担检验费用

d.承包人负责检验，承包人承担检验费用

10.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

a.7

b.14

c.15

d.30

答案：1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c

11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。

a.总价

b.成本加酬金

c.单价

d.估计工程量单价

12.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。

a.交付设计文件

b.完成设计变更

c.设计文件审查通过

d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

13.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。

a.11

b.2

c.7

d.14

14.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

15.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。

a.采购方

b.供货方

c.采购方和供货方共同

d.施工承包人

16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

17.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。

a.违约责任

b.缔约过失责任

c.定金罚则责任

d.违约金责任

18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.运输

19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。

a.被告住所地

b.合同签订地

c.工程所在地

d.原告住所地

20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。

a.标底编制得不够合理

b.评标标准不合理

c.评标委员会的评标过程不合理

d.受标底的约束

下面是小编为大家搜索整理的关于注册设备监理师《合同管理》考试练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

1.根据《仲裁法》规定，仲裁庭不能形成多数意见时，( )。

a.由仲裁委员会作出裁决

b.按照首席仲裁员的意见作出裁决

c.应提交人民法院作出裁决

d.应由仲裁庭重新表决

2.根据《招标投标法》规定，开标的程序应该是( )。

a.审查投标人资格、检查投标文件密封情况、开启投标文件

b.检查投标文件密封情况、开启投标文件、宣读投标信息

c.开启投标文件、宣读投标信息、记录存档

d.检查投标文件密封情况、开启投标文件、审查投标文件

3.根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，订立书面合同。

a.10

b.20

c.30

d.40

4.下列设备工程监理服务合同用语的含义，不正确的是( )。

a.“项目”是指协议书所约定的实施监理的工程项目

b.“附加服务”是指非因监理人原因致使本项目终止，其善后工作

c.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的监理工作

d.“监理人”是指合同书所指的接受委托提供监理服务的一方

5.下列关于设备监理服务合同委托人义务的表述，不正确的是( )。

a.按监理合同约定支付监理报酬

b.不得使用监理人编制的监理文件

c.按约定免费按时向监理人提供所需的`设备、设施和材料等服务条件

d.更换代表人应按合同规定提前通知监理人

6.设备工程监理服务合同中的委托人，应在约定的期限内。对由监理人提交需委托人决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理人。超过约定时间，监理人未收到委托人的书面形式决定，( )。

a则视为委托人对其提出事宜已经拒绝

b.应向委托人发出催告，要求委托人再次确认

c：可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须作出确认

d.监理人应与委托人协商，就该事宜作出约定

7.由于监理人过失违反约定的保密义务，给委托人造成了损失，委托人为此向监理人索赔，监理人赔偿的累计数额不应超过( )。

a.可以合理预见到的损失和损害的数额之和

b.监理费总额

c.监理费总额但需扣除税金

d.核定的实际损失和问接损失数额之和

8.下列不属于监理报酬的是( )。

a.监理人聘用专家的费用

b.正常服务报酬

c.额外服务报酬

d.附加服务报酬

9.设备工程设计合同中设计人的义务包括( )。

a.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

b.支付设计费及相关费用

c.负责设计的修改

d支付合同定金

10.在设备工程设计合同中，设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补允这属于《合同法》规定的承担违约责任形式中的( )。

a.继续履行

b.采取补救措施

c.支付违约金

d.赔偿损失

1.b 2.b 3.c 4.b 5.b

6.c 7.c 8.a 9.c 10.b

1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。

a.不免除迟延履行方的相应责任

b.双方的风险责任均不免除

c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。

a.留置该工程

b.与发包人协议将该工程折价

c.直接委托拍卖公司拍卖该工程

d.申请人民法院将该工程依法拍卖

e.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

3.设备制造阶段的监理工作包括( )。

a.原材料和元器件的进厂检验

b.部件的加工检验和试验

c.出厂前的预组装检验

d.包装检验

e.施工现场的到货开箱检验

4.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。

a.实施工程的计划进度

b.分包商在施工阶段的安排

c.重要检查检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.滞后于进度计划的责任

5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。

a.工程加速索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.合同中默示的索赔

e.合同外的索赔

6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

a.设计变更

b.非承包人原因停电

c.分包人的施工干扰

d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

e.交通部门修理公路影响材料运输进度

7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。

a.化学试验

b.衡量法

c.物理试验

d.查点法

e.经验鉴别法

施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。

a.规范

b.图纸

c.资料表

d.投标保函

e.中标函

施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。

a.延误移交施工现场

b.不可预见的外界条件

c.异常不利气候导致的停工

d.业主提前占用工程

e.不可抗力事件造成的损失

11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

13.承揽合同主要包括( )等类型合同。

a.定作

b.复制

c.修理

d.仓储

e.检验

合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。

a.合同地位不同

b.工程款支付的开支项目不同

c.业主对指定分包商利益保护不同

d.承包商对分包商违约承担责任范围不同

e.选择分包商的权利不同

15.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。

a.批评教育

b.公正

c.自愿

d.协商一致

e.平等

16.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。

a.支付违约金

b.赔偿损失

c.顺延工期

d.继续履行

e.采取补救措施

17.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有( )。

a.施工中发现文物的保护费用

b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

c.承包人施工中出现安全事故的相应费用

d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

e.超出设计图纸范围工程量中的材料费

18.在fidic合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。

a.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令

b.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

c.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

d.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

19.在fidic合同条件中，工程移交证书的主要作用有( )。

a.指明竣工日期

b.转移工程照管责任

c.颁发证书日即缺陷责任期起始日

d.作为办理竣工结算的依据

20.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( )。

a.工程照片

b.工程师发布的各种书面指令

c.施工许可证

d.招标文件

e.财务凭证

21.对无权代理行为，被代理人有( )。

a.撤回权

b.追认权

c.拒绝权

d.催告权

22.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。

a.清理条款

b.结算条款

c.质量条款

d.风险条款

23.下列关于当事人约定违约金的.正确表述有( )。

a.合同中必须约定违约金

b.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

c.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

d.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

e.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

24.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。

a.施工内容的专业要求

b.施工现场条件

c.投标人的财务能力

d.对工程总投资的影响

e.投标人的工程经验

25.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。

a.招标公告

b.投标人须知

c.资格预审须知

d.对投标人书面提出问题的回答函件

e.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

26.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。

a.错误设计引起的费用

b.火灾

c.工人恶意行为造成的事故

d.技术人员过失造成的事故

e.盗窃

27.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。

a.经营状况严重恶化

b.转让财产

c.丧失商业信誉

d.没有履行债务能力

e.没有提供担保

28.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

a.当事人

b.标的

c.数量

d.违约责任

e.解决合同争议的方法

29.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉

c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行

e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

30.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。

a.工程概况

b.项目资金来源

c.投标须知

d.评标方法

e.招标范围

1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。

a.国家行政机关现职 b.施工单位在职

c.工程咨询单位 d.设计单位

e.厂矿企业基建

2、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。

a.具有10年以上从事工程建设工作的经历

b.具有15年以上从事工程建设工作的经历

c.具有高级技术职称

d.取得《监理工程师注册证书》

e.取得《监理工程师资格证书》

3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。

a、选择施工总承包人的确认权与否决权

b、工程实际竣工日期的签认权

c、工程上使用的材料和施工质量的检验权

d、设计变更的审批权

e、工程款支付的审核和签认权

4、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( abc )。

a、办理临时用地、停水、停电申请手续

b、向施工单位进行设计交底

c、提供施工场地地下管线资料

d、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

e、开通施工现场与城乡公共道路的通道

5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是( )。

a、阶段性设计进度计划   b、工程项目总进度计划

c、单位工程施工进度计划  d、工程项目年度计划

e、设计工作分专业进度计划

6、由于业主设计变更，导致工程暂停―个月，则承包商可索赔的费用有(ae )。

a、机械设备窝工费   b、人工窝工费   c、利润

d、增加的现场管理费  e、材料涨价

7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括( bcd )。

a、对计划目标值的论证和分析]

b、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

c、采取控制措施以确保投资控制目标的实现

d、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

e、流动资金的筹措

8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的(ace )，报送项目监理机构。

a、工程检查记录   b、资质证明   c、试验报告

d、工程变更单   e、复验报告

9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括( aed )。

a、正确确定事故性质  b、满足用户的期望

c、正确确定处理范围  d、达到原设计标准

e、正确确定责任情况

10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。

a、归档的工程文件一般应为原件

b、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

c、 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备

d、所有竣工图均应加盖竣工图章

第11题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：b,c

第12题

工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程垫支保证

正确答案：a,b,d

第13题

下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

a.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的.违约金)

b.审批工作的延误

c.因发包人原因要求解除合同

d.设计错误

e.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)

正确答案：a,b,c

第14题

承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

a.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值

b.承包商认为应该支付给他的其他款项

c.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额

d.承包商认为的工期索赔

e.工程设计的变更内容

正确答案：a,b,c

第15题

施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()

a.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

b.取得爆破作业资质证件

c.与相邻建筑物所有人进行协调

d.作好施工现场的安全防护工作

e.保护相邻建筑物

正确答案：b,d,e

第16题

在fidlc《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。

a.建设单位提供的设计不当造成的损失

b.承包商提供的设计不当造成的损失

c.不属于承包商原因造成的放射性污染

d.属于承包商原因造成的放射性污染

e.政策法规的变化对工程成本造成的损失

正确答案：b,d

第17题

依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。

a.办理施工有关的行政审批手续

b.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

c.负责工程施工各方的协调管理

d.与监理人协商一致，选定项目承包人

e.提供监理工作需要的资料

正确答案：a,b,c,e

第18题

甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。

a.合同主体不变，仍为甲乙两公司

b.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

c.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方

d.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

e.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案：b,d,e

第19题

根据fidic《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

a.缩短合同约定的工期

b.改变合同中任何工作的数量

c.删减任何合同约定的工作内容

d.改变原定的施工顺序

e.变更任何工作的质量要求

正确答案：b,c,d,e

第20题

对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

a.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

b.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

c.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

d.解答应说明问题的来源

e.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案：a,e

第 1 题

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案：c

第 2 题

依据fidic《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明(  )。

a.工程照管责任移交

b.承包合同的全部义务已完成

c.缺陷通知期开始

d.可以办理竣工结算

正确答案：a

第 3 题

某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同(  )。

a.未成立

b.补签后成立

c.成立

d.备案登记后成立

正确答案：c

第 4 题

某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由(  )。

a.发包人负责，并承担检验费用

b.发包人负责，检验费用由承包人承担

c.承包人负责，并承担检验费用

d.承包人负责，检验费用由发包人承担

正确答案：d

第 5 题

工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是(  )。

a.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

b.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

c.批准承包人缩短合同工期

d.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案：c

第 6 题

某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为(  )。

a.4850万元和5000万元

b.4850万元和4850万元

c.5150万元和5000万元

d.5150万元和4850万元

正确答案：a

第 7 题

在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，(  )。

a.中标人不承担合同责任

b.招标人应退还其投标保证金

c.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

正确答案：d

第 8 题

(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由(  )承担。

a.公路管理部门

b.承包人

c.发包人

d.承包人与发包人共同

正确答案：c

第 9 题

施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的`损失，由(  )。

a.发包人承担，批准顺延工期

b.发包人承担，不批准顺延工期

c.承包人承担，可以顺延工期

d.承包人承担，工期不可顺延

正确答案：a

第 10 题

某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由(  )。

a.承包人承担相关费用，工期不予顺延

b.承包人承担相关费用，工期相应顺延

c.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

d.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

正确答案：a

第 11 题

勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于(  )状态。

a.成立但不生效

b.既不成立也不生效

c.承诺生效但合同不成立

d.生效但不成立

正确答案：a

第 12 题

委托监理合同的标的是(  )。

a.服务

b.工程

c.管理

d.项目目标

正确答案：a

第 13 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，(  )后推迟开工日期。

a.需承包人书面通知工程师

b.应经建设行政主管部门批准

c.应经工程师批准

d.需承包人书面通知发包人

正确答案：c

第 14 题

建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是(  )。

a.科学检测

b.抽查

c.旁站验收

d.隐检

正确答案：b

第 15 题

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由(  )承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a

第 16 题

设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是(  )。

a.投标单位的企业规模大小

b.投标方案的投入、产出比高低

c.完成初步设计时间的早晚

d.投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案：a

第 17 题

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿，延误的工期顺延

b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

c.自己承担，延误的工期顺延

d.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案：a

第 18 题

工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为(  )日。

a.承包人第一次提交竣工验收报告

b.承包人修改后再次提请竣工验收

c.最终验收合格

d.办理竣工验收手续

正确答案：b

第 19 题

指定分包商是(  )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。

a.由建设单位选定，与总包商签订合同

b.由总包商选定，与建设单位签订合同

c.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

d.由建设单位选定，与工程师签订合同

正确答案：a

第 20 题

(2008年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款(  )。

a.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

b.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

c.经乙签字的全部有效

d.需委托造价管理部门确定

正确答案：b

fidic施工合同条件是监理工程师考试《合同管理》科目的考点。下面是小编为大家带来的关于fidic施工合同条件的知识，欢迎阅读。

合同协议、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、资料表、其他文件。

在解释时，各文件的优先次序应按上述“合同”中列到的合同文件的顺序进行合同协议—中标函—投标函—合同条件—规范—图纸—资料表—其他文件。应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。

指开工日期到项目通过竣工验收移交，工程接收证书中指明的竣工日这一时间段。

从双方签订合同开始到承包商提交的“结清单”生效而且雇主支付为止的这段时间为合同的有效期。

合同约定在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。若承包商认真履约，则这笔保留金应返还。

(1)选择分包单位的权利不同。

(2)分包合同的工作内容不同。

(3)工程款的'支付开支项目不同。

(4)雇主对分包商利益的保护不同。

(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。

(1)承包商应根据合同和工程师的指令来施工和修复缺陷。

(2)承包商应提供合同规定的永久性设备和承包商的文件。

(3)承包商应提供其实施工程期间所需的一切人员和物品。

(4)承包商应为其现场作业以及施工方法的安全性和可靠性负责。

(5)承包商为其文件，临时工程，以及永久设备和材料的设计负责，但不对永久工程的设计或规范负责，除非有明确规定。

(6)工程师随即可以要求承包商提供施工方法和安排等内容;如果承包商随后需要修改，应事先通知工程师。

(1)工程师应履行合同中规定的职责，并可以行使合同明文规定和必然隐含的赋予他的权利。

(2)工程师无权更改合同，无权解除雇主和承包商的任务和责任。

(3)在工程承包合同签订之后，没有承包商的同意雇主不得进一步限制工程师的权力。

(4)无论是工程师行使权力还是履行职责，均视为是为雇主做的工作。

合同条件规定，在合同履行中出现下列情况或条件，承包商可以放慢施工速度或暂停施工(简答题)：

(1)工程师没有按照规定的时间签收支付证书。

(2)雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。

(3)雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。

保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在雇主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。

a.整个合同的缺陷通知期满，返还剩余的保留金

b.如果颁发的履约证书只限于一个区段，则在这个区段的缺陷通知期满后，并不全部返还该部分剩余的保留金。

(1)提交工程师决定。

(2)提交争端裁决委员会决定。

(3)双方协商。

(4)仲裁。