范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
混凝土修补效果图篇一
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《_合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为：检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
1、本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
1、双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
1、甲方违约责任
（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
1、本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同适用_有关法律，受_法律管辖。
2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
混凝土修补效果图篇二
甲方：
乙方：
根据《_合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：
一、 工程概况
1、黄竹镇昌兴大道ko+480—ko+标段水泥砼路面工程，全长 米，路面宽 12 米。总面积 5861 平方米。
2、水泥混凝土路面标准c30，厚24厘米，使用水泥。
二、 工程造价
道路工程按每平方米 元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付
工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。
四、 施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、海南省相关技术标准、规范
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准：合格
五、 工期
六、 安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任
甲 方：
1、 甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、机械(搅拌机、装载机)、材料的采购、运输、供应。
2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙 方：
1、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任
甲方违约：
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
乙方违约：
1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。
2、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
混凝土修补效果图篇三
乙方：__________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等)
4、承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过
6、质量标准：合格
1、路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平；
3、碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实；
4、养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于_____天；
6、养护：用薄膜覆盖养护，不少于_____天；
甲方主要工作
1、负责场地三通一平，水电接入；
2、进行工程协调、管理、验收；
3、按合同约定支付工程款。
乙方主要工作
1、本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。
3、做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查；
4、负责所施工工程的验收通过
1、按实际面积结算，_____元/m；
1、乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2、因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按_____元/天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
3、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的_____%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效；
2、合同订立时间：_____年_____月_____日；
3、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
1、本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力；
2、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方：(公章)_______________乙方：_______________(公章)
_____年_____月_____日
混凝土修补效果图篇四
在建筑装修当中，混凝土是基础中的基础，如果没有混凝土的存在，这个世界上就会有这么多的高楼大厦，也不会有这么多的让人惊奇的优秀建筑。但是在建筑装修的过程中，也许会因为各种原因，建筑中的混凝土出现裂缝，但是不管什么样的原因，出现裂缝就需要修补，下面就来介绍一下混凝土裂缝原因及混凝土裂缝处理方案。
那么混凝土裂缝原因的产生有哪些情况呢，综合起来，也就是这么些个：荷载引起的裂缝、温度变化引起的裂缝、收缩引起的裂缝、地基变形引起的裂缝、钢筋锈蚀引起的裂缝、施工材料质量引起的裂缝、施工工艺质量引起的裂缝、冻胀引起的裂缝。
要搞出混凝土裂缝处理方案，就需要清楚地明白这混凝土裂缝原因的相相，才可能针对不同的原因而找到对的混凝土裂缝处理方案，这些方案有这么几个。
这个是针对混凝土裂缝不大，不严重的`情况下的办法，不会有什么大问题，因此就可以简单对混凝土裂缝表面进行处理。
当混凝土裂缝较宽时，但又不会对结构产生足够的影响，就可以使用专门的修补材料填入。
这个方法可适用于上面的两种方法中的情况，而且效果很不错。
这种情况是因为承重原因让整个混凝土的结构有隐患，这个时候就需要采用的这个方法。
在使用这些方法后，还需要对完工后的情况进行正确的检测。有关于混凝土裂缝原因及混凝土裂缝处理方案就介绍到这里了。
混凝土修补效果图篇五
甲方：
乙方：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同包干金额：_____元(大写：____元整)，如增加工程另作计算。
4、工程工期：本工程自______年___月___日至____年___月___日竣工。
5、工程质量：合格
1、负责向乙方提供所需的水、电等;
2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。
1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。
3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。
4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
1、本工程应达到国家质量评定合格标准。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。
1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。
2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日