每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
民用爆破物品领用规定篇一
2023采石场碎石开采加工合作承包甲方：
乙方：
为加强对 采石场的管理，加大开采力度，提高矿石开采量，甲乙双方经共同协商达成如下协议：
一、甲方同意乙方在甲方 采石场从事矿产开采，本协议期限
暂定年，从20______________年______________月______________日起至20______________年______________月______________日止，除在协议期内如遇国家法律、法规、政策调整和不可抗力的因素，导致不能履行协议外，甲乙双方均不得无故终止协议。
二、上缴利润：
1、乙方应按照每开采一方石料向甲方计提 元作为其承包甲方石场的承包费用。
2、乙方应保证在承包期内每月开采石料数量不低于 立方。如乙方开采未能达到本协议约定最低标准的，应按照每月 元向甲方支付承包费。
3、上缴利润应经双方确认，每月月底进行结算。
三、双方权利义务:
甲方：
甲方应承担办理矿山证照、手续和职能部门收取的各项费用。
甲方应做好矿山开采的基础设施建设，负责建设维护用于出入石场的道路、水电设施等，确保道路通畅。
甲方负责协调与村民关系，保证石场的开采工作能正常进行。
甲方有权按照本协议规定，监督乙方依法经营，在承包期限内，甲方有权派员对乙方的开采状况进行监督，以确定石料的开采数量。
乙方：
在本协议约定承包期限内，乙方自行承担开采石料所需的采矿及运输设备。开采过程中所需的工人由乙方自行招募，并承担其工人的工资、保险、石场经营所产生的水电费、运输费等费用。
乙方为承包期内采石场的法定代表人，对采石场的生产经营管理活动负有全面责任，对在采矿过程中所发生的任何安全事故，均有乙方承担责任。
乙方必须遵守国家法律、执行国家政策和计划，做好矿山采矿的安全措施，如因乙方在采矿过程中的违法行为导致甲方采矿许可证被吊销的，应向甲方承担赔偿责任。
四、违约责任：
1、甲方违约或非法干预，给乙方造成经济损失，相应调整当年上缴利润或延长承包期限。
2、乙方完不成当月开采指标，应按照约定开采指标支付甲方承包费。如乙方无故拖延承包费的结算，甲方有权解除承包合同或要求乙方按照最低开采指标一次性支付个月的承包费。
五、执行本协议过程中如发生争议，由当事人协商解决，协商不成的，任何乙方可向人民法院起诉。
六、本协议自签订之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
年月日 年月日
民用爆破物品领用规定篇二
签订地点：
经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
1.1工程名称：;
1.2工程地点： ;
1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
1.4爆破工艺：岩石松动爆破。
2、承包范围
2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;
2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;
2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
2.4爆破总量为：以双方实测量为准;
3、合同工期
3.1合同工期总日历天数为：壹年;
3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;
3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。
4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。
5、合同价款及支付方式
5.1合同价款：
本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。
(大写：玖元伍角/立方米)
5.2合同价款支付：
发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：
5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。
5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
6.1发包人责任义务
6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)
6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。
6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。
6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。
6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。
6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。
6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。
6.2承包人责任义务
6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。
6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。
6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。
6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。
6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险
6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。
6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。
6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。
6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。
6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：
7.1施工合同书
7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、违约责仸
8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责
9、其它约定：未尽事宜，协商解决。
10、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11、其他事项
11.1本合同一式四份，双方各执二份。
11.2违约方赔偿另一方的一切损失。
11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。
发包人(盖章)： 承包人(盖章)
现场负责人： 现场负责人：
联系电话： 联系电话：
帐 号： 帐 号：
年 月 日 年 月 日
民用爆破物品领用规定篇三
甲方：
乙方：
为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程 进度，明确各施工队在工程施工中的权益和义务，依照《矿山施工管 理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。
一、 工程概况及承包范围
1.1、 工程名称：
1.2、 建设单位：
1.3、 工程地址：
1.4、 工程内容：完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。
1.5、 工程量：
1.6、 严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承担所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好安全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。
1.7、 乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。
二、 合同工期
2.1、开工时间：月日
2.2、竣工时间：月日
三、工程承包方式
3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。
3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区 修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。
四、工程价格及费用承担
4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业，按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破)，采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。
4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担，甲方不负责任。
五、工程款结算预付方式
5.1 预付款
5.2、结算款办法：按甲方当月指定的生产计划要求以实际开挖实方 量，实行“一步单价制”结算。
5.3 按业主《工程验收管理办法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成工程验收，由甲方出据验收结果，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。
5.4、工程量的结算方式：
5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内，超出 公里，每公里加 元/m3。
六、工程量的计算方式
6.1 要求所有工程量均以实方进行计算，每月同完成结算工程量，测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。
七、工程技术及其要求
7.1 乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级办法实施细则》 《安全管理办法》 《土石方管理方法》《煤炭管理办法》 《统计报表管理办法》 《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设、社会治安综合治理管理办法。
7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
8.1、遇有政府检查，爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
8.2、乙方特殊工种人员，都必须持有特种行业操作证和上岗证。
8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。
8.4、乙方必须配备专职的安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。
8.5、乙方应签订安全、环保、消防协议书，明确各项责任义务。
8.6、合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。
8.7、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》 《爆炸物品使用管理条 例》《安全生产法》等有关规定，安全开采，文明施工。
8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证，如有疾病隐瞒，后果全由乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8.9、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据市政府要求，乙方可自愿购商业保险。
九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如发现将严重处罚。
9.1、甲方及时结算施工队费用，乙方不得从事有损于甲方利益的行为。
9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任， 由乙方自行负责赔偿。 乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥，对不服从者要实行经济处罚。
9.3、乙方应按要求，做好环境保护和治理工作，保护好生态，严禁捕杀野生动物，违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木，发现古物及时上报甲方并保存好， 由甲方处理。自建公厕， 掩埋好垃圾，严禁乱扔乱倒，对影响卫生严重者实行经济处罚。
9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员，请领由专人负责，严禁违章操作， 严格按照《爆破物品使用管理条例》执行。
十、合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止，(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。
十一、违约责任
11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项，给乙方造成停工停产， 超过 天者，甲方应补偿乙方的设备和人员工资，按挖掘机每台 元/天，装载机每台 天/元，运输车辆每辆/天，人工元、天，停日内甲方不补偿。
11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产，一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。
十二、本协议在履行中发生争议由双方协商解决，协商不成，提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(签章)法人：
乙方(签章) 法人：
年月日：
民用爆破物品领用规定篇四
1、甲方责任：
（1）甲方驻现场全权代表人王同兴 ，全面履行本合同内各项要求。
（2）在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。
（3）负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工等要求。
（4）负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。
（5）对于乙方不服从甲方的合理安排，对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。
（6）负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。
2、乙方责任：
（1）乙方驻施工现场全权代表人 ，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。
（2）乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。
（3）乙方工人必须身体素质和技术水平满足工程施工需要；工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。
（4）乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。
（5）所有物质的管理、防盗和安全由乙方全部负责。
（6）必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等、满足协议要求。
（7）乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。
（8）乙方必须严格遵守安全生产作业规程，按照甲方的要求，在确保安全的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
（9）乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。
民用爆破物品领用规定篇五
采石场承包合同范文甲方：
乙方：
为有效保护和合理开发利用钨和稀土矿资源，确保全省钨和稀土矿开采总量严格控制在年度配额指标内，根据《^v^矿产资源法》、《^v^合同法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《湖南省矿产资源管理条例》和其他有关法律法规政策规定，制定本合同。
第一条 甲方根据^v^和省厅要求，及时书面通知乙方2006年度65%钨精矿和稀土氧化物指标________吨。
第二条 甲方依法保障乙方开采钨和稀土矿资源的合法权益，加强与工商、税务、安监等部门的合作，为乙方提供良好的钨矿生产、经营环境。
第三条 乙方必须在国家和省下达的配额指标内进行生产。不得超配额指标开采，不得将开采配额指标进行转让。
第四条 乙方必须严格执行矿产品销售凭证制度，不得销售无销售凭证的钨和稀土矿产品，不得将产品销售给无钨和稀土矿生产经营资质的企业，不得收购非法开采的钨和稀土矿产品。
第五条 乙方必须严格执行钨和稀土矿生产、销售台帐月、季报制度，并于每月5日前将上月钨和稀土矿生产、销售情况如实报送当地市、县国土资源局。
第六条 乙方必须严格按照经批准的矿区范围、期限、资源开发利用方案等进行开采，不断提高技术水平，充分和合理利用资源。不得以承包等形式擅自将采矿权转让给他人。
第七条 乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任：
(五)不报送生产、销售资料拒绝接受监督检查或者报送资料弄虚作假的，甲方有权责令限期改正，影响^v^门信息通报工作的，交甲方违约金5万元。
第八条 甲乙双方违反法律规定，依法承担法律责任。
第九条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自双方当事人签章之日起生效。
第十一条 本合同一式二份，具有同等法律效力，合同双方各执一份。 甲方
(章)： 乙方(章)：
采石场承包合同范文，尽在酷猫写作。
民用爆破物品领用规定篇六
为保障人民生命财产安全，用科学发展观和“安全发展”的指导原则统领安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化责任，强化措施，强化监管，全力促进生产安全，促进经济又好又快发展。特与各非煤矿山(非煤矿山包括各类采石场、采沙场和取土场)企业、作业点签订安全生产目标责任书。
(一)安全生产目标
全年不发生安全事故，杜绝重特大生产安全事故。
(二)工作责任及要求
1、严格按照相应资质单位编制的开采方案施工，露天矿山自上而下台阶式开采，开采的边坡角符合规范要求，严格设计实施爆破作业(无峒室爆破作业)。
2、尾矿库按资质单位设计建筑施工，且符合设计要求，排洪设施完备，不超库容，证书齐全，不超设计排放，坝下居民搬迁到位。
3、建立健全安全生产管理机构，按标准配备安全管理人员，投入足额的安全经费。建立健全各项安全管理规章制度、岗位责任制、安全操作规程、安全责任落实到人，做到定岗、定员、定职责，并做好监督落实。聘请相应专业技术人员进行安全教育培训，作业人员经安全教育培训合格上岗，露天不少于40小时。不得将生产作业场所以包代管，工人全部办理工伤保险或意外伤害保险。安全防范设施、设备、装备齐全。
4、落实使用民爆物品的各个环节、岗位的安全管理责任制，建立规范的购买、领用、发放等流向登记制度，完善运输、仓储设施建设、严格入、出库检查登记与储存、保管、看护制度，储存仓库、人防、犬防、技防措施到位。健全使用现场的安全管理制度，确保其安全防范措施落实到位，严防民用爆破器材丢失、被盗。
5、特种设备受检率100%，特种作业人员持证上岗率100%。
6、建立安全生产定期检查制度。有计划、有针对性的组织开展安全大检查，督促员工认真履行安全生产职责，发现问题及时解决，发现事故隐患及时排除。
7、建立安全管理档案。对矿山安全生产、管理现状、事故隐患整改计划完成情况、事故处理、重大危险源等方面的情况建立安全管理档案。要针对存在的问题及事故隐患，逐个登记造册，制定整改计划，并将整改计划的完成情况报政府及有关部门备案。
(三)本责任书一式二份，镇政府、非煤矿山企业各一份。
玉津镇人民政府： 企 业：
责任人： 企业法人代表(负责人)：
年 月 日
民用爆破物品领用规定篇七
乙方：_________________工程有限公司
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、工程地点：_________________
二、工程量：约_________________m3
三、工程造价：_________________元人民币
四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_________________%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
民用爆破物品领用规定篇八
1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议；洽商、变更等明确双方权利与义务的各种项目部下达的会议记要、协议。
3、争议解决：首先友好协商，协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。
4、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。
5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
民用爆破物品领用规定篇九
乙方：________________
一、工程地点：__________________
二、工程量：_______________
三、工程造价：__________________
四、付款方式：_________________乙方设备进场开始_____________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任：_________________
1.负责___________________，以方便乙方_____________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：_________________
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_____________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。以上是委托爆破施工合同模版