在签订施工合同之前,甲方和乙方需要充分沟通、协商,明确双方的权益和责任。对于施工合同的范文,小编整理了一些典型的案例,希望能够给大家提供一些启示。
施工合同施工合同(实用22篇)篇一
依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及《建筑施工安全检查标准》等安全规范的有关规定,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。
发包方(简称甲方):远大集团遨宇纺织总公司。
(简称乙方):____________________。
第一条工程项目简介:
1、工程名称:
20万纱锭新厂房围墙。
2、工程地点:
衡水市北开发区新区八路与滏阳三路交叉口。
3、工期要求:
跟随甲方项目部安排的进度计划执行。
4、总建筑面积:
第二条分包范围及方式:
1.加气砼砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明:
a)包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。
b)包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑(除主筋制作外)。
c)包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。
d)包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。
e)包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。
f)包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作,并负责砌筑后的砌体养护工作。
2.以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具(除斗车)、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。
第三条分包单价、计量办法、结算方式及奖励:
1.标准层高三点九米部份,粘土多孔砖及实心砖砌筑按58元/m3,加气砼砌块砌筑按66元/m3,层高大于三点九米部份,粘土多孔砖及实心砖砌筑按60元/m3(其中地下室62元/m3)砼集中搅拌按2.5元/m3从单价中扣除,赶工、返工及其他任何情况均不另行计价,所有分包范围内的工作均含在此单价内。
2.乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次,则每平方增加2元/m3奖励。
改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。
4.乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量,按月支付进度款70%,余款在主体验收合格后二个月内付清。
第四条工程质量:
其工料费损失由乙方承担,结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。
2.乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录,分层砌筑分层验收,发现问题不得擅自作主张,甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。
3.新砌墙体垂直,砌体水平面一致,接缝均匀整齐,加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度,砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收,验收合格后,甲方通知乙方下一步的楼层位置,如质量不合格或工完场不清,甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量,相应的停工费用由乙方自负。
第五条安全及文明施工:
1.双方确立“安全第一”宗旨,制定相关安全操作规程,乙方应设立安全文明施工负责人报甲方,积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。
2.乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料,工完料不清场不清,双方确认后,不能按完工工程量申报进度款,甲方有权进行罚款。
3.乙方应配合甲方成本控制的要求,节约用水用电,如发现常流水或班后常亮灯,甲方有权加倍罚款(不低于200元/次)。
4.乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求,对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。
5.乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带,检查发现不按规定佩带者罚款50元/次,完工后办理退库手续,如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿,乙方自备劳保用品,如因不按要求配置劳保用品,导致的事故由乙方承担所有损失。
6.乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请,批准后方可施工,如不经甲方批准擅自动火罚款100元,乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故,一切损失均由乙方负责。
第六条人员及材料、机具管理:
1.甲方负责提供住宿间及床给乙方,住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担,如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。
2.乙方不服从住宿楼的物业管理,导致的一切罚款由乙方承担。
3.乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失,概由乙方追究该人员承担,甲方不负任何责任。
4.乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续,实行限额领料,落地灰要及时收集应用,乙方应严格按照甲方的配合比配料,发现不合格品及时通知甲方确认,领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。
5.砂浆随拌随用,约在三个小时内使用完不允许隔夜。(每发现一处罚款200元,累计发现三次则罚款20xx元)。
6.对甲方所供块料在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,应按品种规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m,为减少施工现场切锯工作量,避免材料浪费,乙方应进行合理排块,切锯时不得用普通木工手锯,应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯,异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购,因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。
7.甲方编号给每个班组配备斗车,施工期间的保管及维修保养由乙方承担,整个工程完工验收合格后办理退库手续,除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。
第七条甲方责任与权限:
1.甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料,提供整体施工进度安排,按进度通知乙方安排人员进场施工。
2.甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点,在每层楼面施工前,校核乙方轴线、标高的放线。
3.甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。
4.甲方按楼层提供施工用电用水接驳点,提供垂直运输条件。
5.甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度,安全生产、文明施工及组织验收工作。
第八条乙方责任与权限:
1.乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方,同时提交身份证复印件,乙方自备机具工具及材料进场时,应通知甲方人员参与验收登记。
2.乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工,负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。
3.乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备,自行搭设工作台架,服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。
4.乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定,对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
5.乙方应提供施工工序流程图,经甲方审核后积极配合其他工种施工。
6.乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。
7.乙方原因返工,乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量,业主设计变更的拆改装及甲方原因返工,乙方可按正常计量方式申报工程量。
第九条工程工伤事故责任:
1.由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故,甲方不承担任何责任,一切损失由乙方承担。
2.乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理,否则一切后果自负。
第十条现场管理。
1.乙方应指定现场专业负责人,负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制。
2.甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
3.分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准带领合同外人员出入现场。
第十一条违约责任。
1.在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证砌筑质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
2.因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。
3.合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第十二条附则。
1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。2、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程款结算完毕后失效。
合同订立时间:20xx年2月18日。
合同订立地点:湖南省长沙市开福区。
本合同一式贰份,双方各执壹份。
发包方(简称甲方)分承包方(简称乙方):
甲方委托代理人:乙方身份证号码:
________________。
甲方电话:乙方电话:
施工合同施工合同(实用22篇)篇二
发包人:召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)。
承包人:漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称:归西村混凝土道路。
2、工程地点:归村西村。
3、承包范围:350米混凝土道路。
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:合同总价款15万元。
二、技术要求。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求。
1、路基处理。
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、双方权利和义务。
1、发包人主要工作:
负责场地三通一平;。
2、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方:乙方:
20xx年4月16日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇三
根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。
甲方租用乙方钻机两台,用于xxxx,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
1.乙方进场前,做好场地的三通一平;。
3.协助解决工人住宿。
1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;。
3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;。
4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;。
5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。
2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机xxxx元支付预付款。
3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的xxxx%支付进度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的xx%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在xxx个月内结清。
5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:乙方:日期:
施工合同施工合同(实用22篇)篇四
发包方(以下称甲方):地址:法定代表人:联系方式:
承包方(以下称乙方):地址:法定代表人:联系方式:
1、工程名称:。
2、工程地址:。3、建筑面积:。
4、结构类型:。第二条工程内容及承包范围。
1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程。
2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容。
1、工程质量:对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。
1、合同价款:暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。
2、工程结算:工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%,工程结算总价款的%作为保修金。
3、质量保修金的支付:工程保修期届满后,经甲方对工程质量检查无异议,甲方与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次性支付乙方。
1、若甲方对某项主要材料进行调整,仅对材料差价进行调整。
2、材料采购:乙方必须根据甲方要求进行采购,并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。
第七条竣工验收。
1、承包方提供竣工图约定:。2、中间交工工程的范围和竣工时间:。
1、工程质量保修范围和内容:乙方在质量保修期内,按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。
2、质量保修期限规定为:年。
3、保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的,甲方自行找人修复,修复的费用从乙方保修金之内扣除。
第九条双方的权利和义务。
1、甲方权利主要有:(1)对工程进度质量进行检查。(2)等工程竣工后对工程进行验收。(3)因乙方原因使得工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。
2、甲方义务主要有:(1)协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。(2)支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。3、乙方的权利主要有:(1)按照施工合同和设计文件严格施工。(2)接受甲方的必要监督。(3)按期完成和交付合格工程。(4)保修责任和损害赔偿责任。
4、乙方的权利主要有(1)甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的,乙方可以顺延工程日期。(2)甲方未按照约定支付价款的,乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。
第十条协议解除。
1、如果经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
2、当乙方擅自将其承包的工程转包给第三方时,甲方有权解除本合同。3、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除本合同。
1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款,违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外,守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。
2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用,每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。
第十二条争议解决条款。
甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,提交仲裁委员会仲裁。
第十三条其他约定事项。
1、本协议经甲、乙双方签章后生效。
2、本协议生效后,如有未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议适用中华人民共和国法律。
4、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(买方)签章:乙方(卖方)签章:
日期:日期:
施工合同施工合同(实用22篇)篇五
发包方:_________________项目部(以下简称甲方)。
承包方:_____,身份证号:______(以下简称乙方)。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于__________________的责任管理达成以下协议:
一、工程概况:
工程名称:______爆破工程。
工程地点:______________。
承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量:
1.工程单价:爆破单价按_________元/m(不含税费),钎探单价按_________元/元,甲方代扣_________%的保险费用。
2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付:
1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。
2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。
四、工期要求:
本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为____年____月____日;竣工时间为____年____月____日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利:
甲方责权利:
1.给乙方提供施工基础图1份。
2.及时办理技术交底。
3.为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利:
1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业。
6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。
六、安全责任:
1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。
2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。
七、违约责任。
除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。
1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。
九、本合同一式_________份,甲方执_________份、乙方执_________份。
授权代理人(签字):____身份证号:______________。
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
施工合同施工合同(实用22篇)篇六
发包方:(以下简称甲方)。
法定代表人:
承包方:(以下简称乙方)。
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程主要内容:
4、承包方式:包工包料。
工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。
总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
工程保修期为工程验收后一年。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。
甲方:
法人代表:
_____年____月____日。
乙方:
法人代表:
_____年____月____日发的。
施工合同施工合同(实用22篇)篇七
甲方:
乙方:
甲方将位于xxxxxxxxxxxx居住房屋交由乙方施工,为确保工程质量、圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。
1、工程结构:地面3层,均为砖混结构。
2、建筑面积(施工计算方式):一层97.88平方米(不含楼梯),楼梯9.62×2=19.24平方米;二层93平方米(不含楼梯,阳台按半面积计入),楼梯7.86×2=15.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米,最终按建筑实际面积为准。
3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;
4、工程承包内容:土建工程、雨水排水及房屋装修;
5、基础由甲方负责,乙方负责回填。
6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。
1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。
2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
3、钢筋工程:要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。
4、地面工程:一层铺贴地砖。
5、外观工程:整幢楼内外水泥清光到顶。
6、门窗工程:乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。
7、楼梯工程:楼梯上贴瓷砖。
8、水电工程:阳台、屋顶排水设施安装。
9、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
1、合同签定后,甲方购买材料,乙方积极组织施工人员进行施工,基础工程完工后,甲方付给乙方工程款元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元;其余款项待工程按图纸施工完成,通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后,双方结算,由甲方一次性付清工程余款(质量保证金20xx元除外)。
乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。
3、施工期内,工程质量由甲方监督施工质量。
1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方另行商定。
3、合同订立地点:贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。(下无正文)。
甲方(签字):乙方(签字):
(手印)(手印)。
合同签订日期:20xx年月日
施工合同施工合同(实用22篇)篇八
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲方与乙方共同友好协商,甲方将学校______________厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同:
一、建设项目:________厕所施工。
二、建筑地点:________。
三、承包方式:甲方采用________________的方式承包给乙方,乙方不得另行转包给他人。
四、工程造价:________元。
五、工程建筑要求:
(一)乙方在施工过程中必须严格按要求施工,未注明事项由甲、乙双方协商解决。所有建筑材料必须符合国家标准,建筑质量必须达到合格以上。
(二)工期:本工程工期为________天。
六、甲方权利与义务:
(一)甲方做好施工前准备工作,不影响乙方施工。
(二)甲方指定专人负责工程质量管理及甲乙双方的协商事宜。
(三)甲方对乙方的建筑材料不合质量要求的,甲方有权责成乙方进行更换,对不满意的地方进行返工。
七、乙方责任:
(一)乙方必须贯彻实施好安全施工条例,提高安全责任感,排除不安全隐患,注意施工安全。乙方在施工中出现安全事故由乙方负责,与甲方不负任何责任。
(二)乙方开工前必须砌好符合学校安全的围墙,严禁机动车辆上学时间运送材料,确保学生人生安全。
(三)乙方必须有人________个小时看守工地,注意用电安全,严禁学生进入工地。
(四)乙方要诚恳接受甲方的指导和监督、积极配合甲方做好学校的安全工作。
(五)若因偷工减料或不按操作规范施工造成质量问题,乙方必须无条件返工,其返工费用由乙方负责。
八、未尽事宜甲乙双方协商解决。若协商未果可向________仲裁委员会申请仲裁或向________人民法院提起诉讼。
九、本协议一式________份,双方签字生效,甲乙双方各执________份。且每份法律效力相同。
甲方(盖章):
签署时间:________年____月____日。
乙方(签字):
签署时间:________年____月____日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇九
依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定,遵循自愿、平等、公正和诚信的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条:_________工程项目及承包方式。
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、承包方式:_________工程由乙方包工不包料。
第二条工程承包范围及内容。
1、乙方负责工程承建施工,具体内容以图纸与工程预算为基准。在施工中工程量如有变更,甲乙双方协商决定后,追加合同的相应条款及相关的工程款,乙方再施工。
2、依照甲方对工程的要求,工程图纸由甲方提供,乙方负责组织施工,工程竣工后由甲方进行工程验收(完工后三日之内)。
3、甲方提供工程施工条件,包括水、电、路、场地四通,乙方应严格遵守现场规章制度。双方应密切配合,保证施工安全、顺利的进行。甲方提供施工所需机械设备,场地四通甲方应在乙方施工人员进驻现场前落实到位。
4、因不可抗力或甲方人为造成分项工程无法进行或损失,乙方不承担责任,但甲乙双方应继续履行其它分项工程,待该项工程施工条件具备后双方应及时履行合同。
5、施工期间,甲方提供乙方人员的住宿。
6、施工过程中,工人的安全与工伤事故由甲方负责。
7、乙方施工人员进场后,甲方必须保证施工所需材料充足到位。如因甲方供应材料不及时致使乙方停工待料,甲方赔偿乙方一切经济损失。
第三条工程质量等级合格。'。
第四条工程开竣工日期
工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。特殊情况工期顺延。
第五条工程总造价。
工程总面积按甲方提供数据重檐以台明为准,14米___18米,合计252平米。每平方米为3800元,合计957600元(大写:_________玖拾伍万柒仟陆佰元整)。工程量若有变更,按现场实际工程量做财务总结算。
第六条工程结算。
合同签订后,由甲方预付给乙方工程总造价5%的进场费。乙方工人进入场地之后七日内由甲方付给乙方其相应的生活费用。每月25号由甲方支付乙方所完成的工程量的相应工程款的85%。工程竣工甲方验收合格后,甲方付至乙方工程总造价的97%。余款一年后,无质量问题一次性结清。
第七条违约责任及解决办法。
1、因乙方原因造成工程承包合同违约,经济损失由乙方负责,甲方原因造成的`损失由甲方负责。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,否则,须赔偿因此造成的一切经济损失。
(1)向所在地工商局仲裁委员会申请仲裁。
(2)向所在地人民法院起诉。
第八条其它。
1、本合同未尽事宜,双方应及时协商并办理补充合同。
2、本合同双方各自代表签字和盖章后生效,在工程竣工及付清工程款后终止,自行失效。
3、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:_________(章)乙方(章)。
地址:_________地址:_________。
法定代表:_________法定代表:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
电话:_________电话:_________。
开户行:_________开户行:_________。
帐号:_________帐号:_________。
_________年月日_________年月日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十
经过双方共同协商,甲方将宝塔区二庄科经济适用房项目周边喷锚支护工程委托乙方实施。为了明确双方责任权利,互相配合,达成以下条款以资双方共同遵守。
工程名称:宝塔区二庄科经济适用房周边喷锚支护。
工程地点:宝塔区二庄科后沟。
生态时代土钉锚喷支护及中风化岩层钉锚喷支护包括边坡修整、打花管,注浆、铺钢筋网片、喷射砼等工程范围详见设计说明和施工图的全部要求。
依据甲方提供的确认图纸、设计说明和施工图要求的全部内容。包括:制作、安装、交验、保修等。
工程计划20xx年3月日开工,20xx年月日竣工工期。
天(累计施工天数)。若因甲方原因或不可抗力影响施工,经甲方代表书面签字确认后工期顺延。
本项目实行轻包:即包工不包料,保质量保工期。喷锚支护综合单价140元/平方米,此单价为含税及配合费单价,此单价在施工过程中市场价格如有浮动,不再调整。配合费用乙方自理,如有必要甲方配合协调。工程量按实结算,实测实量。
1、乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集,施工规范和标准进行施工。乙方必须做好自检记录,隐蔽工程记录和各种试验记录。
2、工程验收前乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全,一式两份交甲方审查合格后方可申请验收。
3、甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收,并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字验收。
甲方:
1、甲方负责现场管理、协调,进行现场交底。
2、对工程进度、质量进行监督检查、组织隐蔽工程和竣工验收。
3、按合同约定支付工程款。
4、提供施工蓝图二份(图纸由乙方自理)。
乙方:
1、必须遵守甲方的现场管理和有关规章制度,随时接受甲方监督检查,确保工程质量,保证工程按期完成。
2、材料进场及施工中及时向甲方提请验收检查。上道工序未经甲方签字验收不得进入下道工序施工,否则无条件返工处理;若乙方强行施工,甲方有权终止合同,拒付工程款。在乙方提出申请2个工作日小时内进行验收,如不能在约定期限内现场验收,无条件承认乙方的施工成果。
3、竣工验收前的成品、半成品保护由乙方负责,竣工验收后的成品保护由甲方负责。
4、承担保修责任和义务。
5、甲方进行现场交底,由乙方实施保护施工现场设施,若有损坏,恢复原状或照价赔偿。
6.在施工过程中,严格按照国家有关安全政策法规和工程技术规范组织施工,要采取安全文明施工措施,保证安全文明施工。工程施工过程中及甲方今后的施工过程中,如因乙方工程质量或管理不善发生不安全事故,乙方承担全部责任和经济损失,以及延误工期给甲方及第三方造成的损失。
7施工中相关人员必须持证上岗,项目负责人和技术员必须坚守岗位,否则按违约论处,每次扣除工程款100元。
8、为使工程有序进行,便于联系协调,甲方委派同志,乙方委派同志为双方各自代表,负责现场有关事宜的处理。
1、喷锚支护施工完成后,甲方支付结算价的60%,余款待竣工验收合格后结清余款。
2、现场施工用水、电甲方负责协调,指定接口,乙方承担费用。
1、甲方没按时结算、付款,每迟付1天,按欠付工程款的万分之五违约金付给乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期进场开工,承担由此给甲方造成的损失。超过5天者,甲方有权终止合同,另行委托。乙方未按约定的期限竣工,每推迟一天,每天乙方向甲方支付5000元违约金。工期延误壹拾天以上时,甲方有权终止合同,乙方在甲方发出的通知5日内撤离施工现场,由此造成的一切责任及损失由乙方承担。
3、本合同由乙方负责实施,乙方不得转包第三方。若发现转包,甲方有权终止合同,另行委托他人施工,乙方承担全部违约责任。
4、乙方工程质量达不到图纸规范和标准要求的,乙方无条件返工处理,如拒不返工处理,甲方有权拒付工程款。情况严重的甲方有权终止合同。因施工原因造成的一切质量及安全问题,其责任和损失全部由乙方承担。
5、任何一方不履行合同或违约向对方支付承包价格10%违约金。
1、本合同在执行过程中,如发生争议,双方协商不能解决时,任何一方可申请工程所在地人民法院诉讼解决。
2、未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议。
甲方:乙方。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十一
发包方(甲方):
负责人:
承包方(乙方):
负责人:
经协商确定,甲乙双方就施工队安装达成共识,签订如下协议,供双方执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程工期:
(1)总工期______天,________年______月______日开始,________年______月______日结束。
(2)乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。
(3)工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
4、承包范围:
5、承包方式:
甲方责任和义务。
1、负责提供图纸并进行技术交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
乙方责任和义务。
1、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
4、工程完工时提前______日通知甲方,甲方验收时积极配合甲方完成验收。
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予______元/次的罚款,情节严重者,将重罚。
1、合同总价:
2、付款方式:
本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后,按完成的合格工程量结算________%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。
甲乙双方在合同履行过程中违约,均应向守约方承担违约责任,若须提前解除合同,则须提前______天通知对方,使其做好准备。
1、其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式________份,双方各执_____份,具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方:
地址:
联系人:
联系电话:
_______年______月______日。
乙方:
地址:
联系人:
联系电话:
_______年______月______日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十二
甲方:代表:
乙方:代表:
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的'原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
1.工程名称:_________。
2.工程地点:_________。
开工日期:_________
工程造价:_________。
付款方式:_________。
价款调整:_________。
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法。
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
合同经办人:_________合同经办人:_________。
电话:_________电话:_________。
传真:_________传真:_________。
开户银行:_________开户银行:_________。
帐号:_________帐号:_________。
通讯地址:_________通讯地址:_________。
邮政编码:_________邮政编码:_________。
协议签订地:_________协议签订地:_________。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十三
发包方: xx项目部(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
工程名称: xxx3#、4# 桥梁工程
工程地点: 苏州市浒关镇
工程工期: 50 天
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人.次罚款,在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十四
发包方(以下称甲方):
法定代表人:
承包方(以下称乙方):
法定代表人:
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:_____________________________。
二、建筑面积(工程形式):__________________。
三、施工地点:______________________________。
四、工期:
1、开工:____年___月___日;
2、竣工:____年___月___日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:___________________。
六、工程价款:共计_______人民币元。
七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
八、质保期:____年。
九、工程质量及验收:
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
十、甲方的责任:
十一、乙方的责任:
1、按照合同所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。
十二、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
十三、其他。
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。
发包方:
法定代表人:
_____年___月___日。
承包方:
法定代表人:
_____年___月___日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十五
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上,就甲方________。
_______工程的防水施工事宜达成如下协议:
第一条:工程名称:________________。
第二条:工程地址:_________________。
第三条:工程内容:__________________。
第四条:发包方式:__________________。
第五条:工程期限:___________________。
第六条:甲乙双方责任:
甲方:
1、协助乙方按时进场施工;。
2、提供乙方施工用电、用水。
3、为乙方提供材料放置空间等方便。
4、协助乙方及时处理施工中与各方关系的协调。
5、施工过程中如有变更,应提前通知乙方,并负责随时检查、督促工程进度和质量。
6、保证施工基层与作业环境符合国家相关规范。乙方:
1、严格按施工方案及有关规范组织施工,保证工程质量。
2、精心组织施工,保证施工进度。
3、服从甲方工地的管理,但甲方应不妨碍乙方进行正常施工,若甲方延误乙方工期的,乙方工期顺延。
4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
5、乙方应为进场的自有人员和财产投保并承担费用,因乙方原因造成的。
第三方及自有人员的生命、财产损失均由乙方承担,甲方概不负责。
第七条:驻工地代表。
第八条:工程交验:
1、施工完毕后,甲乙双方完成验收、签证工作;。
2、乙方在施工完毕后出具书面验收申请,甲方应在收到乙方申请之日起____日内组织甲乙双方进行工程验收并完成工程签字与交验。
第十三条之约定处理。
第九条:工程量签证与结算:
整体或分段工程验收完毕后,应进行工程量签证(或结算);。
第十条:工程造价:___________。
第十条:工程量变更:
1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏,
3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;。
4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况,甲方在收到乙方工程量变更报告后,应书面回复;甲方不予书面回复的,乙方可以拒绝维修或施工,造成的损失由甲方承担。问题后付15%,余款5%保质金________年内付清。
第十三条:工程维护。
1、在工程完工后,因乙方施工造成破坏漏水的质量问题;不在乙方保修范围之内,但乙方同意有偿维修。
2、乙方在正常的情况下,质保________年,________年内如质量原因出现渗漏,乙方维修。
第十四条:其他事项及约定:
1、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决;协商不成,按《民法典》及相关规定处理。
2、本合同自甲乙双方签章后生效。合同生效后,若一方违反本合同约定,则另一方有权要求违约方合同总金额20%的违约金。
3、乙方就施工过程中签发的施工业务联系单,交甲方签收,并在____日内做出答复,如不答复,则视为默认。
4、甲乙双方在履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成的双方约定由当地人民法院裁决,或由仲裁委员会裁决。
5、本合同正本三份,由甲方执两份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十六
乙方:
甲、乙双方经协商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,达成如下一致:
一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含————————————————。
二、工程概况:
1、工程名称:xxxxxxx
2、工程地点:xxxxxxx
3、工程施工范围:——————————和———————————————。
三、工程价格: ———— 元/平方米,———————部分 ———————— 元/平方米————————— 面积按实际测量为主等等 ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付时间、方式:
工程完成前付清工程款的—————%,尾款——————年———月————日内结清。
六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。
七、甲方负责办理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。
八、工程施工期间,甲方所有———————————————提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并———————。
九、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份,双方各执一份。
—————————
发包方,甲方:蒲江县鹤山镇单沟村
承包方,乙方:成都市蒲江县第三建筑有限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注:1。所有工程管理费用和税收一并在内;2。所有路基清理照实计算,挖掘机150元/小时,费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议:
1。碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥浆碾压,共4处,长约3。2公里,宽2。6—3米,厚一律为碾压合格的8公分,每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面:约350米,宽3—3。5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直径不大于16公分(必须有2公分以上的护层),混泥土标号c25,水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青,前期的养护由乙方铺草、洒水;后期的养护由甲方负责;毛石混泥土每立方282元,以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。
1。采用固定单价法双包,即包工、包料;
2。甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
3。乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
1。乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车辆及行人的安全负责。
2。由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
3。按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十七
甲方因工程项目施工任务的需要,现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工,经双方协商同意,订立本合同书供双方共同遵守执行。
一、工程内容:根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工,如遇实际原因需要,可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。
二、施工项目工期:自合同签订之日起共________个自然日完成。
三、甲方负责工程的报建、报批相关手续,并为工程提供所需的pvc管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外,乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。
四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调,做好各项防护措施,施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故,概乙方负责。如遇障碍无法开挖的,应及时通知甲方到场确认。
五、工程结算:按实际完成长度乘以承包单价计算:
1、管道部分:水泥路面及步道砖每米________元,土路路面每米________元,直埋光缆每米________元,包封每米________元,基座每个________元。
2、光缆部分:管道光缆(48芯以下)________元/米,96芯以上(含96芯)________元/米,五孔子管________元/米,新设吊线________元/米,加挂光缆________元/米,安装引上钢管________元/根。
3、防雷地网:水泥路________元/米,土路________元/米,挂墙________元/米。
4、电力电缆布放:________元/米。
工程施工期间,乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格,申付至总工程量________%的进度款,工程竣工验收合格后________天内付清________%余款。
六、本合同书自签名之日起生效,工程款付清后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十八
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国民法典》的规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,就甲方安装监控系统设备及施工事宜经双方协商订立如下合同,共同遵守。
第一条:工程名称。
第二条:安装地点。
第三条:工程造价元(人民币)。
第四条:工程期限自________年____月____日至________年____月____日。
第五条:工程施工形式为乙方包工包料,系统工程所用设备、材料与招投标书数量一致。
第六条:付款时间。
1、本工程总造价。
2、本合同签订后,甲方向乙方首付款。
3、本工程如有变更须按签发变更单及调整价格.
第七条:双方责任甲方:
2、工程开工前将施工区域清理完毕;。
3、提供施工所需水、电等设施及资源;。
乙方:
2、严格按照施工图纸和《设计方案》施工,确保质量。在合同规定的时间内完工;。
3、施工中注意保护甲方有形财产,如有损坏照价赔偿;。
4、未经甲方书面同意,不得泄漏本合同中涉及甲方的设计方案、施工资料及相关文件。
第八条:工程变更本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计及施工方案,确需变更,须经双方协商并书面确认,费用调整。
第九条:工程俊工及验收工程完工时即进行验收,以合同附件器材表为依据对工程建设当中使用的设备的型号及数量进行验收,如按效果验收或按ga803标准验收或有关部门及规范验收签发有效合格证明.
第十条:保修条件及期限。
1、监控系统设备安装完毕并由甲方验收合格后,由乙方负责________年的维修保养,并负责终身维修工作。保修期内设备部件非人为损坏,乙方负责维修。保修期外由乙方进行维修工作,只收取甲方的零部件材料成本费。乙方安装的设备在使用期间出现意外损坏,乙方负责维修,只收取甲方的零部件材料成本费。
2、甲方在监控系统的日常工作中一旦发现故障,应及时通知乙方,乙方在接到通知后两小时内及时对甲方监控人员进行电话指导,如仍不能排除故障,乙方72小时内派技术人员到达现场进行设备维修。
第十一条:合同的变更和解除双方在履行本合同过程中,如需变更合同内容须双方协商并书面确认。
本合同遇下列情况解除:
1、履行完毕。
2、不可抗力或因一方违约至履行本合同已无必要。
3、双方协商并书面确认。
第十二条:违约责任。
1、合同生效后,甲、乙双方均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。
2、乙方不能按合同规定按时、保质、保量地完成监控系统的安装、调试、运行服务的,乙方应承担违约责任。
第十三条:合同纠纷的解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决,如协商未能解决,任何一方均可向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十四条:合同生效条件。
1、本合同自甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2、本合同生效后,任何一方不得擅自更改或解除合同,如需要变更或解除合同,应经双方协商一致并达成书面协议。
3、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
第十五条:其他条款:
甲方:(签章)。
代表人:
地址:
联系电话:
年____月____日。
乙方:(签章)。
代表人:
地址:
联系电话:
________年____月____日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇十九
甲方:
乙方:
为了很好地维护甲乙双方的共同利益,甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。
一、承包方式。
本项目实行包工包料的形式。
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
二、单价及付款方式:
1、单价:
沥青混凝土铺筑厚度4~5cm,中粒式。
按每平方米60元进行工程量结算,
2、付款方式:
甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。
三、质量要求。
1、乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面。
层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。
四、违约责任。
工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款,超过合同规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。
五、未尽事宜。
1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方:
乙方:
日期:
施工合同施工合同(实用22篇)篇二十
甲方:
乙方:有限公司2017年8月1日分布式光伏发电项目。
施工承包依照中华人民共和国《合同法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,对本工程建设项目,经双方协商一致并达成一致意见,签订本合同。
一、工程名称:目施工承包项目。
二、工程地点:
三、工程施工建设内容。
工程为屋顶分布式光伏电站,总装机容量为1.2mw,设备甲方直接供货,施工范围包括但不限于:组件、支架、电气设备、线缆等所有物资的二次倒运、保管、运输、吊装、安装调试、所有电缆和电缆沟(桥架)施工、接地、防腐;逆变器、汇流箱、监控设备、高压柜和二次柜(含通信及调度数据网系统)的就位、接线、安装调试试验;送出工程和并网调试等,水泥基础的制作、箱逆变基础平台的施工。上述范围为满足供电公司验收标准及业主要求的全部施工。具体包括:
1)水泥基础的制作(材料和制作费用另外计算);所有物资的卸货、二次倒运和看管、吊装。
2)支架、太阳能电池组件及汇流箱的安装;电缆敷设;桥架(含电缆沟)施工;电缆头制安;接地、防腐施工;箱变和逆变基础平台施工。
3)开关站土建和房建的施工(含照明、暖通、消防、地砖或防静电地板等);箱变和逆变器的吊装、安装和调试;电缆沟或桥架施工。所有电缆、通信线缆和光缆的电缆头制安、打压试验、熔接。
4)站内所有设备的安装、调试和试验:含盘柜的就位、安装、接线、电缆施工、电缆打压试验、联试联调;监控、气象设备的安装调试,综合保护、调度通信远动设备的安装调试试验,通信线缆施工。
四、承包方式及工程总造价。
本工程承包方式为包清工,材料甲方直接提供,工程范围内的价格为w计价,其中水泥基础按元/个按实际数量单独另计,开关站站房费用另计。合同总价暂为万元(大写:)。具体总价以实际发生量为准。承包人开具建安类增值税专用发票。
铜鼻子和扎带、防火封堵材料、线缆走向标牌等小辅材费用由施工方承担。
五、工程期限。
2017年8月5日进场施工至2018年9月30日竣工且并网发电。乙方应充分考虑所有影响工期的因素如天气等,除设计变更或不可抗力因素外,不得以其他理由要求延期。
六、付款方式。
1、合同生效且乙方提供工人保险凭证3个工作日内预付总合同款的10%承包款。
2、组件和开关站施工完工后5个工作日内支付总合同款的20%承包款。
3、竣工验收完成且并网后30个工作日内支付合同总价的65%。
5、合同总款的5%留作质保金,工程质保期为壹年,自项目并网之日起开始计算,待质保期满后且无质量问题,甲方将剩余5%质保金在7个工作日内一次性无息支付给乙方。付款前乙方需开具对应发票。
七、工程竣工。
工程骏工以验收合格并配合甲方完成并网调试合格为准。
八、设备、材料、质量认定。
1、乙方供应采购的设备,必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,由供货方将其运出场外,其复验费由供货方承担。
2、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
3、任何一方犯有失职或者渎职,提供不合格材料、设备,用于本工程的,由此引起的一切后果由责任方承担。
4、施工工程质量不符合供电公司验收要求,延误工期,由施工方负担责任。
九、甲、乙双方责任和义务分布式光伏发电项目。
1、甲方责任和义务:
(1)确保项目手续完备,合法合规,协调房屋业主关系。
(2)甲方本身原因导致项目无法继续,给乙方带来损失的承担赔偿责任。(3)协调业主解决临水临电,施工车辆进出通道,材料堆放场所等。
2、乙方的责任和义务:
(1)施工和验收标准:以施工质量必须达到甲方和供电公司及业主要求为准。严格按照施工图和国家、行业标准规范施工。
(2)文明施工:严格遵守建设等相关部门安全生产、文明施工的要求;准守业主统一制度,确保交通、噪音以及环境保护和安全生产等符合要求,承担由于自身安全措施不力,造成自身或外单位安全事故责任并承担相应的费用。乙方自行承担施工产生的水、电等所有费用。
(3)乙方负责所有物资(包含甲供物资)的装卸、看管,并对保管不当或灭失负责赔偿。
(4)因乙方施工工程质量不符本合同规定的,负责无偿返工、更换、修理,返工工期计入施工工期。对太阳能电池板的隐裂承担赔偿责任。
(5)工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格造成甲方损失的,除按每逾期一天按合同总价1‰向甲方支付违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失。
(6)乙方在施工前,应至施工现场实际勘察屋面漏雨情况,并与业主共同做好现场记录界定责任关系,因未做好此项工作导致业主无法界定的索赔承担全部赔偿责任,同时承担由于施工等自身原因造成现业主屋面漏雨或财产损失的赔偿责任。
(7)乙方应对施工人员购买意外保险。
(8)乙方应确保及时发放施工工人工资,因未发放工人工资导致工人在政府部门或甲方上访闹事的按每次10万元罚款。乙方须做好安全文明施工教育,购买相应保险,并对发生工伤事故按每次2万元罚款。
施工承包分退场)的权利,乙方对此不持任何异议,并承担不遵守此项条款按每次10万元罚款。
十、工程质量检查验收。
1、乙方必须严格按照施工图纸,并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工,接受甲方的监督检查。对因施工不当导致的太阳能电池组件的隐裂承担责任。
2、乙方按工程进度,及时向现甲方提供关于工程质量的技术资料,便于甲方掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》,提前48小时通知甲方进行检查验收,合格后方可进行下一工序。如甲方未按时检查验收,乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给甲方,甲方的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相,以次充好,产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,要求乙方整改或重新施工,乙方应按工程质量标准拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工程不予顺延的责任。
5、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
十一、其他情况。
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七日内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件。
2、乙方应及时发放施工工人工资。
3、乙方不得未经甲方同意擅自转包。
4、乙方自行解决施工工具,设备、器械,自行解决工人食宿等。
十二、安全文明施工详见安全协议书。
十三、争议的解决方式。
合同执行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方可向肥东县人民法院起诉。
十四、附则分布式光伏发电项目。
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件,与本合同具有同等效力。
2、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。
甲方:合肥中南光电有限公司乙方:展有限公司。
法定代表人或委托代理人:
甲方:合肥中南光电有限公司乙方:公司。
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司及甲方的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目。
1、工程项目名称:安徽海龙建筑1.2mw分布式光伏电站施工承包项目。
2、工程地址:肥西上派。
4、承包形式:施工承包。
5、工程项目期限:2017年8月1日至2017年9月30日。
二、协议内容。
1、安全文明施工目标。
1)不发生轻伤及以上人身事故。
2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。3)不发生因工程建设原因造成的电网事故。4)不发生辐射、传染病和中毒事件。
5)不发生因安全问题造成严重社会影响的事件。6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
10)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务。
1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2)分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。
4)施工期间,甲乙双方应指派专职安全管理人员负责本项目的安全文明施工管理。
5)施工现场总平面由甲方统一策划,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织,乙方施工区域由乙方实施。
6)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务。
1)对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管。不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。2)对乙方自带机械、设备、工器具进行入场前的审查。
5、乙方的安全文明施工权利和义务分布式光伏发电项目。
施工承包1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。2)遵守甲方现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理,配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。
3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。
4)按照职业健康安全管理体系和国家电网公司及甲方的有关管理要求,建立适合的安全管理制度和相关安全记录台帐。
5)按照规定和要求,编制并落实各项施工方案和有针对性的安全文明施工具体措施,项目开工前由乙方技术人员和管理人员组织施工方案和安全措施的全员交底,向施工人员详细告知施工中的危险因素和防范措施,并由双方签字确认。6)组织本单位人员到县级及以上医院或甲方指定的医院体检,按规定对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“安全施工上岗证”。
7)组织经常性的安全活动,重点抓好周一安全学习和每天的站班会,利用安全活动组织本单位人员进行危险因素分析和事故预测,落实整改措施,并确保活动的时间和活动的质量符合甲方要求。
8)按照班组化管理的要求认真实施班组化建设,组织好班前的“三交”(交任务、交安全、交技术)、“三查”(查衣着、查三宝、查精神状况)。
9)严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。
10)定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外伤害保险。
11)乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段、有毒有害场所等特殊危险、危害环境中施工前,必须编制安全施工措施,并到甲方办理安全施工作业票,经批准后实施。
施工承包15)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品(甲方对劳动防护用品的型号、规格有特殊要求的应遵照甲方要求),并督促、教育施工人员按照使用要求正确佩戴和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验、试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。
16)建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
17)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。
18)交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。
19)特殊临时用电应符合规定,落实安全措施,在室内、夜间等作业环境内施工,应配置相应的照明,在潮湿环境、容器内施工,电源电压应符合安规规定的安全电压等级,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求,控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。20)设备安装就位期间,对未可靠固定的设备应做好相应的专项安全措施。21)在已受电、投运的区域施工或设备检修消缺作业,应严格执行工作票、操作票制度,检修消缺作业应确认设备已经停电、隔绝、卸压、降温、放水、通风,严格落实设备防护和人身安全措施。
22)在危险施工区域完善相应的安全设施,并在相应的区域、设备设置安全隔离、设备铭牌、安全警示牌等安全标识,制定专人进行监护,防止误动、误操作,必要时撤离非本施工项目的作业人员。
23)金属试验、探伤、水压试验等应通过甲方向相关单位提前公告,采取明显的隔离区域,设置相应的警示标识,防止造成对人员的伤害。
24)乙方使用甲方提供的电源,如因乙方使用或管理的线路和设备维护、使用不当造成漏电,而导致任何一方发生触电事故,乙方承担全部责任。
25)遵守现场文明施工的各项管理制度,设备材料摆放规范,做到工完、料尽、场地清,始终保持现场的整洁有序。
施工承包任由乙方承担,并对事故处理不当产生的一切后果由乙方承担。
27)乙方在施工中发生人身伤亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故和其它严重影响甲方声誉的事故或事件,以及不服从甲方管理或安全管理混乱,甲方有权终止所签订的施工合同,由此造成的一切损失由乙方承担。28)因乙方隐瞒事故造成的一切后果和责任由乙方全部承担。
29)由于乙方责任造成甲方、第三方的人员伤害、经济损失,由乙方承担全部责任和全部经济损失,由此产生的法律纠纷,造成甲方经济或声誉影响的,乙方承担造成的经济损失。
30)乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包,应严格对劳务分包单位进行安全资质审查,履行报批手续,报甲方审核批准后,方可签订劳务分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围内。
31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
三、附则。
1、本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定相抵触,按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
4、甲方对乙方进行的任何监督、检查、审查、批准及指令,都不能减轻或免除乙方应承担的责任。
5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
6、其他未尽事宜可另行约定。
7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:合肥中南光电有限公司乙方:有限公司。
(盖章)。
(盖章)分布式光伏发电项目。
施工承包法定代表人(或授权代理人):
法定代表人(或授权代理人):
签订日期:2018年8月1日
施工合同施工合同(实用22篇)篇二十一
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议:
1、工程名称:_________。
2、建设地点:_________。
3、工程内容:_________。
(一)10kv高压供电线路。
(二)2台630kva变压器安装。
(三)400伏低压供电线路。
4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包。
开工日期:_________年__月__日
竣工日期:_________年__月___日
合同工期总日历天数30天。
达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计。
本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为:万元,大写:(含主体工程费、设计费等内容)。
1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。
2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。
工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。
因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。
1、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。
2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。
3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
(一)甲方违约责任。
(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。
(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。
(二)乙方违约责任。
1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。
2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。
3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。
4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
发包人:_________(公章)住所:_________。
承包人:_________(公章)住所:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
_________年_________月_________日。
经办人:_________鉴(公)证机关(盖章):_________。
_________年_________月_________日。
施工合同施工合同(实用22篇)篇二十二
甲方:乙方:
依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规,甲乙双方就乙方承接甲方发包的源街居家养老服务示范中心建设工程铝合金门窗安装工程施工的有关事宜协商一致,同意按下列条款签订本合同,甲乙双方共同遵守。
逢源街居家养老服务示范中心建设工程。
____市____区人民政府逢源街办事处。
包工、包制作、包安装、包砂浆填缝、包安全文明施工,包竣工验收的承包方式。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的所有工作,使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收交付使用。
包括施工图内所有铝合金门窗、塑钢门、折叠门,钢化玻璃间墙的安装工程。
从________年____月____日至________年____月____日。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,保证以工程进度同步,不影响其它工种作业。
按照国家现行规范施工,并达到铝合金门窗验收标准合格等级。
本合同价款计价单位:人民币。铝合金门窗按照每平方米220元(xx),塑钢门按照每平方米200元。钢化玻璃间墙按照每平方米250元(其总面积按照图纸预决算),属总价包干。该总价已包括制作设备、人工、机械、施工安装(含玻璃)洁净、保险及风险等多项措施费、利润等多项费用。
1、按照工程安装完成支付总工程款20%,工程竣工初步验收合格后支付至总工程款的80%,工程竣工全部验收合格后15天内支付完余下的全部工程款。
2、乙方开收据收本工程进度款。
本合同工程所用铝合金材料由甲方采购供应。
1、提供施工图纸一份,保证施工工作面的提供,施工现场及时解决交叉作业的协调事宜,配备现场指挥、技术人员。
2、委派相关人员负责各项工程的技术、中间验收、阶段款的结算与审核工作。乙方责任:
1、必须严格按照施工图及现行规范施工,服从甲方合理化建议,遵守工地的有关规章制度,保证工程质量和安全生产,严禁违章作业,严禁浪费材料,如因乙方原因造成不必要的损耗,产生的材料费、运输费、采购人工费等一切费用由乙方负全责。
2、自备铝合金施工过程中的一切施工器具,费用均已包含在综合人工单价中。
3、乙方在签订承包相关工作量范围内,不得转包他人,如未能按照甲方要求进度完成,甲方有权增派人员参与施工,其工资单价根据赶工方要求,每工不少于200元,在乙方阶段款中扣除。
4、乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时,甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准,按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的包工部分,不予结算,并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地,以此发生的费用和责任由乙方负责。
5、乙方有责任、有义务与其他兄弟班组之间的密切配合,文明施工。
6、工人在施工期间,由于自身原因和个人不安全行为,发生的相关事故或意外,乙方全权负责。
7、进场所有人员需要提供身份证及上岗平安卡。
8、遵纪守法,执行公司、工地有关规章制度,服从甲方管理。
9、在生活区内必须服从工地生活区管理制度,生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域打架、闹事,如有发生,当事双方处以500至5000元罚款,情节严重者报公安机关处理。
10、严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座,禁止用电炉、不关水龙头,一次罚款200元,发生事故时,追究经济和法律责任。
11、严禁工人在生活区进行的其他违法行为,严禁使用未满18岁的童工。
12、杜绝一切偷窃行为,一旦发现工人有偷窃行为,不论量多量少,对当事人班组处以5000元以上罚款,情节严重者报公安机关处理,一切后果由该班组负责。
(1)本合同未尽事宜,双方另行协商;
(2)本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分,与本合同效力同等。
(3)本合同一式三份,甲方两份乙方一份,经双方代表人签字后生效。
甲方代表:____日期:年月日
乙方代表:____日期:年月日