在承包合同中,委托方通常会规定工程的质量标准和验收标准,以确保工程达到预期目标。如果你不清楚如何起草承包合同,不妨参考一下以下范文,里面包含了一些常用的表述和条款。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇一
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度,甲方将部分工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,订立本合同。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇二
经双方协商,甲方将____________委托乙方施工。为了明确双方责、权、利,根据《中华人民共和国民法典》,结合本工作实际情况,特签订如下协议,以资双方共同遵守。
1.承包范围:________________。
2.承包方式:________________。
本工作自____年____月____日进场施工至承包工程内容完工,实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节,甲方将给以一定的经济处罚。
1.按定额标准,以工日单价计算:
分项合格:____/____元/工日。
分项优良:____/____元/工日。
2.按施工图上建筑面积单价结算:
一次通过验收合格:____元/平方米按国家规定计算建筑面积。
3.其他计算方式:________________。
4.定额外用工结算:
根据实际发生工作内容,由项目部核定签发工日数,按技术工____元/工日;辅助工____元/工日。
图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面施工洞封堵砖砌踏步底层____公分以内回土及挖土散水等至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机,其余机械及小型工具由乙方自备。
1.自备一个月生活费,以后按施工现场施工生产人数,结合完成工作量,每人每月预付生活费____元。
2.所包含工作量1#--6#结束支付至____%,年底付至____%,余下部分作预留保修费,竣工后一年付清。
3.属乙方施工人员所发生的涉外费用,按实际发生数由乙方承担,在结算款中扣除。
4.其他付款方式:________________。
(一)甲方。
1.负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系。
2.负责各工种之间的协调工作,并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核。
3.对乙方做好安全生产教育。
4.负责乙方施工人员食宿安排。
5.按预算用量做好材料、设备的供应。
6.根据本协议按时拨付月度生活费。
7.负责组织施工验收、办理工程结算。
8.甲方派现场代表____,在施工中负责与乙方的协调工作,杨-伟为技术负责。
(二)乙方。
1.组织施工人员进场,施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求,进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证(复印一份交甲方备案),并报送进场职工1寸近照及花名册一份,供甲方备案。
2.必须服从甲方的整体安排和协调,服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度,对违法乱纪者,甲方有权按照规定给予处罚,随时向乙方提出清退。
3.进场人员必须持有上岗证,特殊工种必须持有安全操作证(如进场后再办上岗证和操作证的,其费用由作业班组自理,甲方协调办理)。
4.严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工,同时认真配合安装施工,共同完成任务。
5.负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。
6.确保工程进度,保证工程质量,负责乙方原因造成的一切经济损失。
7.派专人开机,做好与其他班组机械使用的`协调。
8.乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的劳保用品。
9.乙方委派____为现场代表,负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。
1.乙方应加强对职工的安全生产教育,严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定,完善安全设施,加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。
2.甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查,凡发现违反安全生产规定、违章操作,盲目蛮干的,甲方将有权予以罚款,要求完善和规范。
3.根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负完全责任。如发生意外事故,由乙方负责处理,费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故,乙方应及时通知甲方,由甲方协调呈报有关部门。
4.乙方应教育施工人员严守国家政策法规,遵守甲方规定的治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生,维护施工区域的正常秩序。
5.施工现场及宿舍区,不得使用电饭锅、加热器等,不准私拉电源,一经发现甲方予以没收,同时采取警告、处罚等决定,屡教不改的,甲方给予清退出工地。
6.对打架、斗殴的有关人员,除处于必要的罚款外,责令其退出工地,情节严重的报告当地派出所,应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同,谁在现场指挥、管理,如承包人不在现场管理或管理不善,甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的____%,同时甲方以____%款直接发放至作业人员。
1.按预算定额规定,乙方向甲方办理领料手续,在施工过程中,乙方应妥为保管和使用,不得浪费,切实维护好甲方的利益,乙方管理有方,有明显节约材料,经项目部核定后,甲方给予必要的奖励。
2.甲方提供的各种机械设备,乙方应派专人负责使用,属人为造成的损坏,其费用由乙方承担。
3.甲方提供的各种小型工具,乙方应妥善保管和使用,属正常损耗的以旧换新,属非正常损耗的,其费用由乙方承担(安全帽由甲方提供,完工后如数交还甲方,丢失或损坏,由乙方按原价赔偿)。
4.乙方在施工中,必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则,同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款,如遇到有场地不清工完不清,甲方有权利责令其班组清理后施工,一旦不履行好此项工作,甲方将作出强制手段,委托其他人清理,发生费用由责任班组承担,为抓好质量、安全、文明卫生工作,项目部不定期进行考核打分,视情况予以一定的奖罚。
1.未尽事宜,在施工过程中协商决定。
2.本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方:____________。
乙方:____________。
____年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇三
分项工程在建筑工程中是一个关系到工程质量和结构安全的工程之一,对于分项工程承包。
合同。
你是怎样理解的?以下是本站小编为大家整理的分项工程承包合同范文,欢迎参考阅读。
发包方:(简称甲方)。
承包方:(简称乙方)。
一、承包内容:所有井桩开挖及现场清理。
二、承包方式:甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米元,大写元/米;扩大头部分每个元,大写元/个承包给乙方,由乙方包干及质安责任。
三、承包范围:
乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容,以及场地清理,并服从文明施工的按排,在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。
四、工期:
乙方从年月日进场施工,至年月日,所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员,保证按甲方安排的时间如期完成,否则甲方将更换队伍,其它一切损失由乙方承担。
五、质量要求:
1、井桩开挖必须按设计要求开挖。
2、井桩挖完后及时验收,并清理井口的余土防止塌方。
3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。
4、如乙方原因影响质量、工程施工进度,甲方将在结算费用内扣除,只能以发放给乙方。如达到不合格标准,返工的一切损失由乙方承担,中途如有局部返工现象,乙方必须听从施工管理人员指挥,该返工者不得推诿,返工其材料费用按估价从乙方扣回,乙方必须自检,不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
五、安全生产及安全责任:
1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程,为使工人加强安全意识,班组负责人在每天安排工作前,要强调安全操作,发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关,甲方概不承担任何责任,因此而造成的经济损失也均由乙方负责。
2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责,甲方概不承担任何责任,造成的损失也均由乙方或个人自行承担。
六、文明施工:
1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律,并遵守安全技术操作规程,听从指挥,文明施工。
2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作,让工人清楚地进行施工操作。
3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净,以防掉入井内。
4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性,同时将井桩周围的杂物清理干净,随时要与下面的人联系,有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。
5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性,随时检查水泵及电缆线的使用情况,使用前必须先检查用电器具,不得漏电及断线现象的发生,连接水泵的配电箱要有漏电装置。
6、乙方负责人必须管好自己的队伍,严禁打架斗殴,酗酒闹事,违者不管谁先动手,均一并罚款500~20xx元,严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥,遵守工地一切。
规章制度。
有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
七、付款方式:
每月按施工进度报批工程量,经项目部审核,报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量的人工费用,余下在工程办理完结算之后,一个月内付清,剩下最后质保期满,一次性付清。
八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。
九、所有工人在甲方领用的用具,如有损坏照价赔偿,如安全帽等。
十、附则:
1、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。
2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后,本合同终止。
3、本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工,为明确双方职责,确定以下承包协议:
一、承包内容。
1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为()。
2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。
3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级b2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方要确保质量要求。
4、乙方承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。
5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工,乙方应主动协调安排施工,甲方不承担补偿责任。
6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。
7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。
8、付款方式:
按乙方完成的工程量及核定单价(),计算总造价,预算面积为()。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的5%作为质理保证金,待保修期满后结清。
9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。
10、本合同有效期限:
自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。
11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇四
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据____工程施工需要,甲方应乙方要求,同意乙方承包部分分项工程施工,为了明确双方职责,依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》有关条款以及文件精神,经双方协商签订合同如下:
第一条、工程名称及地点:
第二条、工程范围及内容:按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。
第三条、承包方式及单价:本合同采用单价承包方式,即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底,节约不退,超支不补。
第四条、施工期限:
自____年____月____日开工至____年____月____日前完工,共____天。若乙方未按期完工者,按承包分项累计总金额每天罚款2,若乙方提前工期,甲方根据总工期的要求,可按承包工程质量及进度情况奖励____元。
第五条、履约保证及工程款结算
一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金,履约保证金额度为分项工程合同金额的8%,即____元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出,甲方有权收回发包给乙方的工程,终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故,则处理该事故的一切费用由乙方负责,并从乙方缴交的履约保证金中先予支付,由此产生履约保证金与本合同约定的差额,在今后工程款结算中扣留补足。
二、甲方不预付乙方工程预付款,乙方在未向甲方提出计量结算之前,甲方不预借工程款。
三、甲方每月20~30日对乙方完成的工程进行验工计价,按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价,计算工程进度款(计价清单格式附后),甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后,确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款,均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后,7个工作日内拨付给乙方。
四、甲方在乙方每月工程计价时,按每期计价金额扣留10%,作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内,本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。
五、工程质保金退还。工程竣工之后,其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满,甲方在收到业主退还的工程质保金后,15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准,甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用,返修工程待业主验收合格,甲方收到业主退还的质保金后,甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。
六、甲方将以总承包人身份,对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责,所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。
第六条、工程质量
一、本工程质量等级为____。
二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构,实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。
三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。
四、在施工过程中经甲方检验,发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者,乙方必须返工重做,所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量,甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工,则通过甲方签认后,所产生的损失由甲方负责。
五、工程竣工验收质量不合格时,甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复,承担全部返修费用,并赔偿甲方由此造成的一切损失。
第七条、安全生产:
一、在施工过程中,为了保证本合同工程的安全,保护工地周围建筑物,居民来往车辆和人员的安全,乙方应当采取有效的防护及安全措施,并承担所需费用。
二、乙方应按照安全为了生产,生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产,建立健全劳动安全生产教育培训制度,教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产,加强安全技术管理,由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故,其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理,统计报告等工作均由乙方负责。
三、甲方根据乙方的要求,可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。
四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理,并协助甲方管理好施工队伍,若乙方施工队伍发生任何治安事件,除乙方承担全部损失外,甲方还将对乙方处于每次____元的赔偿金。
第八条、物资供应、施工机具:
一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许,乙方不得私自购买,乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划,甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分,甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。
二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责,如果需要甲方协助采备,甲方尽可能给予支持和提供方便,费用由乙方负责。
三、乙方需要甲方协助维修生产工具,应按甲方规定交纳维修费。
四、乙方施工所需的'大中型机械设备由甲方按施工方案配备,其费用另签租赁合同。
五、乙方所需生产用电由甲方提供,其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。
第九条、现场管理:
一、乙方除工地负责人外,乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性,(乙方授权管理人员一览表)附后。
二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合,保证施工顺利进行。
三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,指定专人负责保卫工作,严禁偷盗现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
四、乙方要保持施工人员相对稳定,禁止合同外人员出入现场和住宿。
五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。
第十条、附则
一、本合同未尽事宜,经双方协商,可签订补充协议,合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准,任何口头合同、协议无效。
二、本合同自签订之日起生效,在工程质量保修期满后,结算余额后自行失效。
三、本合同签订地点为承包合同。本合同今后发生有关法律纠纷,应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本合同正本贰份,甲、乙方各执一份,副本五份,甲方执四份,乙方一份。
甲方(公章):_____________ 乙方(公章):_________
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇五
发包方:______(以下简称甲方)。
承包方:______(以下简称乙方)。
本工程的水电工程全承包。
工期:______与土建工程同时完工。
本单项工程单价是根据甲、乙双方依照市场行情包干价,按建筑积元/平方米计算(其中:______1、若自来水公司不负责清水安装到户,乙方负责安装进户;2、若各单元到楼顶的主电线由电力公司安装,则在平方米包干价中扣除贰元结算,按元/平方米计算)。
1、施工图和施工方案中的所有工作内容(消防设施除外、污水进化粪池、室内不穿电线)。
2、该工程的.所有公共部分的照明,疏散标志,由乙方统一安装。
本工程的工程款经双方协商,该工程款在该项目以住房抵扣,余下的5%作为保修金待保修期满后一次性付清。
所用全部材料必须具备出厂合格证、检验合格证,经甲方验收合格方可进入工地,安装质量必须分项分层验收合格,再进行下部施工。
该工程竣工验收合格后,保修期为二年。
1、甲方提供施工图纸,进行技术交底。
2、甲方对所完成工程量定期验收、监督。
3、甲方负责与土建施工队协商,配合施工。
4、工程竣工时组织职能部门对工程进行验收。
1、对所承包项目的质最、安全、进度、现场文明施工、材料耗量、人员安排全部负责。
2、遵守公司和施工现场的各项管理制度,服从甲方的安排、调度、指挥。
3、严格按施二规范、验收规范、安全操作规范和内控制质量要求组织施工,并做好中间层分项分部验收。
4、按日、旬、月工期进度计划合理组织施工。
5、做好各项单项工程白检资料,竣工后竣工图等交甲方备案。
6、自备工具及机具。
7、乙方给甲方提供采购材料发票,并承担人工劳务税票(或甲方代扣劳务税)。
1、乙方必须按施工图纸、设计变更甲、乙双方协定内容进行施工。
2、乙方进场的原材料,必须有出厂合格证、质保书。
3、各分项工种施工质量必须达到设计的各项标准,对不合格部位必须返工重作,由此造成的材料、工资损失由乙方全部负责。
1、乙方必须遵章守纪,遵守安全生产制度,不违章操作,保证安全施工,接受甲方的安全检查和监督。
2、乙方凡组织到工地做工人员,必须行进行安全知识培训、学习后方能上班。
3、严格遵守安全生产“十不准”,严禁违章操作。发生的安全事故由乙方付全部责任。
本合同自签定后,双方不得违约,如单方违约,按合同总造价5%作为违约金,由违约方付给对方。
_________年____月____日_________年____月____日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇六
发包方:_____(简称甲方)。
承包方:_____(简称乙方)。
为了维护双方权益,按期完成任务,经双方认真协商,特签订本合同。希双方共同执行。
第一条:工程名称:
承包范围:_____。
承包内容:_____。
第二条:工期:_____。
第三条:工程质量:达到国家施工及验收规范标准,由建设单位代表,经项目部有关人员,共同验收评定。
第四条:工程造价:_____。
付款方式:_____。
第五条:甲方责任:
1、提供施工场地的施工条件。
2、按定额用量和乙方计划供应材料。
3、解决职工住宿,生活费用乙方自理。
4、检查验收当天完成的工程质量。
第六条:乙方责任:
1、执行项目部和工地的一切规章制度。
2、保证工程量和工程进度。
3、分部分项工程完工后,必须配合甲方进行验收,造成质量不合格的损失费用由。
乙方负责,并及时无偿返工处理,根据情节严重处5000元以下罚款,如连续出现不合格的分项工程,乙方则无条件退出施工现场,甲方不付工程款。
4、乙方使用的甲方所有设备,不得损失,如损坏或丢失按价赔偿。
5、负责施工过程中的安全作业,如遇违章作业或不按安全规程操作发生的安全事。
故,甲方不负一切责任。
采购价在人工费中扣除。
第七条:违约责任。
1、如中途停工待料,造成的延误,工期则顺延,(停水停电,雨天不延工期)。
2、乙方在施工过程中,以任何借口退出工地或因质量不合格被建设单位清退,甲方。
按乙方完成的合格工程量付50﹪的款。
每次罚100—500元。
第九条:如发现有倒卖材料或设备的人员按性质罚款500—1000元。
第十条:本合同双方签字盖章之日起生效,承包工程完成,价款结清后失效。
第十一条:本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
第十二条:未尽事宜,双方协商解决。
第十三条:补充款项:
1、进入施工现场的人员应主动接受甲方三级安全教育和安全技术交底。
2、与承包合同有同等效力。
发包方:_____负责人:_____。
承包方:_____负责人:_____。
_____年_____月_____日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇七
发包方:(以下简称甲方)。
水电承包方责任人:(以下简称乙方)承包人身份证号码:
经双方友好协商,为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目,明确双方责任和义务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用守诺的原则,订立本合同。
一、承包工程项目。
1、工程名称:鼎恒商业中心a区工程。
2、承包范围,张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯,铁丝,钉子,生活,及上班的交通工具,所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车,对拉杆的固定片焊接,木板的吊模支架焊接,所有的模板加固系统焊接,以及外拆模后的涨模处理,(注,在施工中如有质量,安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调。如果完成不了项目部的节点要求必须加班,乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用。否则不给发放。如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷。甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次。将在每月工程款扣除。
3、材料的使用规章制度。乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料。模板,木方,不允许任意切割。如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割。否则发现一次将按照进场价赔偿。赔偿价格将在每月工程款扣除。
4、文明施工规章制度。
在每一次施工完后的基础,框架结构以及设备基础,经过甲方现场主管技术确认是否合格。才能施工下一道工序,施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐,。要按照甲方安排的节点安时完成。才能支付每月的工程量。进度款。否则不给结算。
5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元。
6、工资支付方式,乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员,双方确认后,交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%,如乙方承包工程合同范围完成后,无相关违章违约条例退场时一次性付清。
7、工程量结算方式,按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。
二、工程质量等级和安全指标。
2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程,确保安全施工为零,杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担,在员工下班后不允许任意携带任何物资出门。一旦门卫发现甲方不承担任何费用。
三、甲方权利和义务。
1、甲方具有质量否决权。
2、甲方负责本工程全面管理,有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查,有权指令乙方整改不妥之处。
3、甲方指派量管理工作,指派负责现场安全管理,指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导,甲方提供中心轴线定位和标高基准点。
四、乙方的权利和义务。
1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。
2、乙方一旦进入施工现场,甲方需召开施工协调会,乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。
3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料,甲方根据发生事故的严重后果,进行分析处理,所发生的费用,在工程款内扣除。
4、乙方必须服从甲方的总体进度安排,确保施工人员数量,若发生乙方停止施工,中途退约,造成直接损失由乙方负责赔偿,甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。
5、在打砼前模板支撑必须牢固,打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中,若出现支撑下滑、加固支撑松动,乙方必须及时采取有效处理措施,使砼浇灌顺利进行。
6、乙方应采取切实可行的质量保证措施,使本工程达到优良,严禁偷工减料。
7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业,并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制,被有关部门罚款,所罚金额全部由乙方自负。
8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制,被有关部门罚款,所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底,使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽,2米以上架子上作业必须戴好安全带,平台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。
9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度),自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续,并承担有关发生的一切费用。
10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为,若发生以上行为,甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注,不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂,如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)。
11、工伤事故:由乙方原因所发生的安全事故,事故费用由乙方自行承担,非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。
12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格,甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间,乙方因为自行退出或违约而造成合同终止,甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。
13、乙方进入施工现场,按照甲方及业主施工预算供应材料,乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度,注意节约用料,不得浪费,若造成材料浪费(包括周转材料),乙方将按超用浪费直接金额的1。5倍以上赔偿给甲方及业主。
14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求,由此造成的一切经济损失,均将从乙方应得的工程结算款中扣除,并由乙方承担违约责任。
15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下,可以进行此承包范围以外的工作量。
16、乙方进场施工前,必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口,便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出,便于工作安排。
17时间进场施工,则没收押金。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇八
发包方:_________(简称甲方)。
承包方:_________(简称乙方)。
一、承包内容:所有井桩开挖及现场清理。
二、承包方式:甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米_________元,大写_________元/米;扩大头部分每个_________元,大写_________元/个承包给乙方,由乙方包干及质安责任。
三、承包范围:
乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容,以及场地清理,并服从文明施工的按排,在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。
四、工期:
乙方从_________年_________月_________日进场施工,至_________年_________月_________日,所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员,保证按甲方安排的时间如期完成,否则甲方将更换队伍,其它一切损失由乙方承担。
五、质量要求:
1、井桩开挖必须按设计要求开挖。
2、井桩挖完后及时验收,并清理井口的余土防止塌方。
3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。
4、如乙方原因影响质量、工程施工进度,甲方将在结算费用内扣除,只能以发放给乙方。如达到不合格标准,返工的一切损失由乙方承担,中途如有局部返工现象,乙方必须听从施工管理人员指挥,该返工者不得推诿,返工其材料费用按估价从乙方扣回,乙方必须自检,不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
五、安全生产及安全责任:
1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程,为使工人加强安全意识,班组负责人在每天安排工作前,要强调安全操作,发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关,甲方概不承担任何责任,因此而造成的经济损失也均由乙方负责。
2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责,甲方概不承担任何责任,造成的`损失也均由乙方或个人自行承担。
六、文明施工:
1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律,并遵守安全技术操作规程,听从指挥,文明施工。
2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作,让工人清楚地进行施工操作。
3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净,以防掉入井内。
4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性,同时将井桩周围的杂物清理干净,随时要与下面的人联系,有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。
5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性,随时检查水泵及电缆线的使用情况,使用前必须先检查用电器具,不得漏电及断线现象的发生,连接水泵的配电箱要有漏电装置。
6、乙方负责人必须管好自己的队伍,严禁打架斗殴,酗酒闹事,违者不管谁先动手,均一并罚款500~20xx元,严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度,有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者,按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。
七、付款方式:
用,余下在工程办理完结算之后,一个月内付清,剩下最后质保期满,一次性付清。
八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。
九、所有工人在甲方领用的用具,如有损坏照价赔偿,如安全帽等。
十、附则:
1、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。
2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后,本合同终止。
3、本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份。
甲方负责人:_________乙方负责人:_________。
_________年_________月_________日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇九
我国水泥工业的发展已经进入了新阶段,那么对于泥工工程承包。
合同。
你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的泥工工程承包合同范文,感谢您的阅读。
发包单位:(甲方)。
承包单位:泥工组(乙方)。
为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:。
一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)。
二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价/m2,一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用:
1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。
四、工程质量:
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求:
主体工程。
工期自。
本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,
工期相应顺延,以施工。
日记。
为准。
工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付:
主体工程结束拨付至工程款50%,装饰工程结束拨付40%,余款除扣留3%的质量维修金外,工程验收合格后,一个月内付清。
七、工程款拨付条件:
1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求:
乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。花费在500元以上者,由甲乙双方共同承担。
九、其它约定事项:
1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。
2、开工后,乙方技术员必须到位,跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。
5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生,不得损坏房屋的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的工程成品保护工作,因未保护好而造成破损的自行修补。
十、补充条款:文明施工、工程质量管理细则。
(一)十不准:
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、砖渣、灰渣不准混合,能使用的砖头不准下楼。
8、检查出的问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。
(二)为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方单位配合。
1、不按配合比或甲方指定配合比施工者,发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽,发现一处罚款100元。
3、砌体时,水平灰缝、垂直、平整,超过规范要求者,一处罚款100元。
4、砌体时,必须双面挂线,违者每发现一处罚款50元。
5、砌体时,灰浆不饱满用干砖者,一块砖罚款5元。
6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清,否则发现一处罚款200元。
7、水泥运至施工现场,乙方必须妥善保存,如发现水泥有受潮、结块现象,发现一袋罚款50元。
8、楼板灌缝不经验收,自行隐蔽者,发现一处罚款100元。
9、高空作业不系安全带,不戴安全帽,穿拖鞋者,每次每人罚款20元。
10、施工中,打架、斗殴者,不论任何原因双方各罚款200元,领导加倍。
11、各班组长及工人酒后上班者,发现一次罚款200元。
12、不服从甲方管理者罚款500元。
13、粉刷时,混凝土表面不刷浆,平整、垂直度达不到要求者,一次罚款100元。
14、除看场外,施工中楼栋内不准住宿,如发现每人每次罚款50元。
15、每天下班前,乙方应自觉清理施工现场,灰盘、灰车、吊斗、灰锅、应清理干净,如发现达不到要求者,罚款100元。
16、施工现场所有机械、材料归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十、本合同自双方签字后生效。
如有一方违约,将负担一切责任。
十一、如果乙方不自觉屡行本合同,甲方有权单方面解除合同,另找施工班组施工,到时合同自动终止,工程款不予结算。
十二、如工程存在质量问题,乙方不维修或修复后达不到甲方要求,甲方可找施工班组维修,价款从质量保修金中扣除,如工程款不足,甲方有权追偿工程款。
十三、本合同甲方拥有最终解释权。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十
甲方(全称):
乙方(全称):
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程主合同(甲方所签合同)的要求,就工程分项工程施工承包事宜协商一致,并签定本协议,以资共同遵守。
第一条协议分项工程名称、地点、范围、工程量及价格。
1.1主合同工程名称:
1.2工程地点:
1.3分项工程范围:
1.4工程项目、工程量、工程价格:
工程项目、工程量、工程价格详见附表《工程量清单》,如果整体安排的需要,甲方可根据施工现场情况对部分项目作调整。工程量清单中的工程量是用作估算合同价款的工程量,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程量是以监理、业主验收、签发批准核定的工程量为结算依据,结合现场施工情况给予乙方核实确认的各项目工程量。
1.5本协议承包方式:
本协议的承包方式为单价不变承包方式,单价不变承包指甲乙双方合同签订时所确认的单价项目,单价不作任何调整。本协议中工程均为估算工程量,乙方不得因为工程量的增减而变更单价。
1.6协议外工程项目、设计变更需要新增单价时,乙方须提供基础资料。
第二条施工工期及进退场要求。
2.1协议工期:
开工日期:
完工日期:
(如遇特殊情况、业主要求设计变更、其他需处理等情况,工期顺延。)。
2.2施工设备及人员进场:
2.3阶段性工期及单项工程完工时间:
按甲方下达的施工进度计划执行。乙方必须满足甲方施工进度计划的整体要求;若乙方进入现场的设备、人员等不能满足工期要求,工期滞后进度计划5天后,甲方有权请第三方来协作乙方赶工,所发生的一切费用(包括单价的价差,进出场费、临建费等)由乙方负责,并从乙方结算款中扣除。如若乙方因为自己的原因,确实没有能力完成协议任务,要中止协议撤场,只能将人员撤离,机械、设备留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失包括甲方的工期损失、设备和人员的窝工费由乙方负责。
2.4退场时间:按甲方通知的退场时间执行。
第三条本协议文件的组成及协议文件的优先解释顺序。
3.2中标通知书或进场通知书。
3.3主合同所列附表、附件或专用条款。
3.4施工图纸、设计修改通知。
3.5标准、规范及主合同的有关技术文件。
3.6报价书、工程量清单及相应报价表、承诺书等。
3.7甲方审定的施工管理办法、施工组织设计、施工措施等。
3.8经双方确认进入本协议的其它文件。
第四条设备、材料及机械设备。
4.1施工设备。
4.1.1本协议工程的施工设备均由乙方自行提供,在协议签订3天内乙方应将设备配置情况及进场计划报送甲方,计划进场的施工机械应充分满足施工生产需要,进场施工设备需报甲方签到,按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意进出指定区域和乱停乱放,并喷涂北京太平洋纪元工程技术有限公司徽标。
4.1.2乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则执行罚款相关条款。
4.1.3乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的设备由乙方购买相应的保险。
4.2施工材料。
4.2.1本协议工程所用材料由乙方自行解决,乙方所用施工材料,特别是构成主体工程或永久工程的材料符合甲方iso-20xx版质量管理体系文件及质量、安全管理的要求,同时必须是监理批准使用的材料,并按主合同要求向甲方报送所有材料的材质书、检验报告(必须是国家鉴定机构出具)、出厂合格证等资料。
4.2.2乙方为完成本协议项目的材料,其运输和仓储安全由乙方自行负责,仓储地点由甲方指定。
4.2.3乙方如需甲方代购材料,甲方将收取乙方材料价格2.5%的采保费。
4.2.4乙方需在甲方租赁周转性材料,需提前14天向甲方提出申请,并按照甲方相关规定执行,其租赁价格根据现行市场价格由双方协商确定。
4.3业主提供的工程设备。
4.3.1乙方应根据协议进度计划的安排,提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划。
4.3.2乙方负责接收业主提供设备的卸车、验收、仓储保管、材料倒运等相关的工作,并按主合同的要求完成各项工作。设备的停放需按甲方计划指定地。
4.4机械设备。
4.4.1甲方现场提供机械设备给乙方租用,其机械租用价格另行一议定。
第五条现场施工道路、风水电及营房营地。
5.1现场施工道路。
5.1.1甲方负责修建场内、外临时施工道路,乙方使用并有责任维护保养场内、外临时施工道路。
5.1.2乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。
5.2现场施工用风水电。
5.2.1施工用电:由甲方在施工现场范围内提供低压侧接线点开始供电。
5.2.2施工用水:甲方沿场内临时施工道路,在永久征地线内布置施工用水的主管路,在相应的工程部位附近设置端点,该点以上由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。从干管至工作面之间的支管由乙方自行架设,其费用已包含在《工程量清单》相应单价中,甲方不再单独计量支付。水费元/m,乙方负责在工作面端安装符合质检要求的水表并将水表初始读数报甲方核对,水费在当月结算款中予以抵扣。
5.3.2乙方自备电源,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装拆除方案要报甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任。
5.4现场营房及营地。
5.4.1乙方无偿使用甲方提供材料堆放需要的场地、约30m仓储、约150m2办公及生活用房,使用时段中,每月甲方按生活用电元/kwh;生活用水元/m3(计表)的固定价格在支付结算中予以抵扣。
5.4.2甲方提供的临建设施如若不够使用,可临时向甲方租用,费用由乙方承担。
5.6乙方自建满足工程所需的其他临时工程并承担其费用,负责施工现场的维护管理。
第六条现场机构设置。
6.1乙方应建立完善的现场施工技术、安全、质量、实验检测管理机构,配备相应的各类专业技术人员。
6.2对工期、安全、质量和甲方声誉造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员,甲方有权要求乙方责令其离开工地。
6.3本协议签订后3天内乙方将现场施工管理机构设置及负责人、各类专业技术人负责人名单以书面形式报送甲方。
第七条工程质量及验收。
7.1乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工,并按甲方质量体系程序文件要求控制质量和出据各类文档资料。
7.2乙方现场设定的工程质量负责人必须是执证上岗并经甲方确认后,方可行使其职责,无甲方授权乙方不可直接向监理工程师申请验收。
7.3凡隐蔽工程在覆盖前,乙方须在自检合格基础上填写自检报告报送甲方,经甲方和监理验收合格后才能实施下一道工序施工。
7.4乙方在工程施工中应自觉接受甲方、监理、业主的检查和监督,乙方所承担的的本协议工程完工后30天内,乙方应按照业主、监理工程师对竣工资料移交的要求向甲方提交本协议分项工程的竣工资料(原件一套,复印件5套,及电子文档),其具体提交数量根据主合同总体要求可进行相应调整。
7.5若乙方在工程施工中发生质量事故,如若验收不合格、试验资料不合格,必须全部返工,因返工造成的损失由乙方负责;并承担由此造成的所有经济损失、工期责任。
7.6在施工过程中如若甲方发现乙方偷工减料、弄虚作假等行为,除全部返工外,第一次乙方向甲方支付违约金壹万元,第二次乙方向甲方支付违约金伍万元,第三次乙方自动将人员撤出场,机械、设备留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失由乙方负责。
2.5%(与业主返还同步),剩余部分待质保期满业主返还质保金后28天内付清。
7.8本协议工程的保修期为主合同期限(保修期从签发工程移交证书后算起)。
7.9质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。
第八条安全生产及文明施工。
8.1乙方必须设置安全管理机构和配备专职的安检人员,建立健全安全生产的保障体系和措施,严格按照安全生产操作规程、规范组织施工,保证施工作业安全。
8.2特殊工种人员必须持有上岗资格证书,乙方应将其名单(含上岗证、ic卡号、身份证复印件)统计报送甲方备案。
8.3乙方必须执行《安全生产法》,确保安全生产。所发生的一切生产安全事故,由乙方承担全部责任,并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和相关费用。
8.4乙方应自觉与当地村民、相邻施工单位搞好关系,不得诋毁、谩骂、殴打上级主管部门和协作单位的管理人员和施工人员,严禁斗欧打群架、无事生非等事件发生;如若发生打架事件,参与打架的责任方无条件退场,责任、损失由责任方承担,并向甲方支付违约金伍万元。
8.5乙方应做到科学化、规范化施工,不得干扰其它部位施工作业,并按甲方总体要求进行文明工地创建,做到文明施工、工完场清。
8.6乙方应按协议规定履行其安全职责。乙方应加强对施工作业安全的管理,特别加强易燃、易爆材料、火工材料和爆破作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用品,并利用每天上班前5分钟对职工进行施工安全教育,作好文字记录备查。
8.7为确保施工正常进行,乙方在雨季施工应做好防汛度汛工作,保证施工安全;并保证森林防火及用电安全。
8.8在施工现场要挂安全警示标志、安全文明施工标语标示牌、确保施工现场整洁有序、确保有非常好的施工形象,满足业主、监理和甲方对文明施工的要求;如若乙方不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权让其它人来做,费用从乙方计量款中扣除。
第九条工程测量、检验、试验。
9.1本分项工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责(包括按规定填报资料),费用由乙方负责。
9.2本分项工程所约定的工程范围内施工检验、试验由乙方负责。
9.3甲方有权派专业技术人员对乙方进行监督。
第十条管理费。
第十一条履约保证金、质量保证金和质量保证期。
11.1本协议签订后乙方须向甲方交纳万元(大写万元)履约保证金,待本协议约定的乙方的全部职责履约完成后无息退还。
11.2质量保证金:甲方从第一个月结算开始,按乙方每月工程结算价款的5%坐扣,工程按期完工,质量合格并经竣工验收后返还2.5%,剩余部分待质保期满业主返还质保金后1个月内付清。
11.3质量保证期:本协议工程的保修期为一年(保修期从签发工程移交证书后算起)。
11.4质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。
第十二条工程结算和支付。
12.1本协议《工程量清单》中单价包括由承包人承担的临建费、直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任、风险和为完成本项目施工不单独列项所发生的一切费用。
12.2本协议工程项目工程量、价格见工程量清单及相应报价表。
12.3工程结算支付采用银行转帐方式。
12.4结算工程量的核实确认:乙方根据设计要求以及甲方的要求完成施工并经甲方会同监理最终验收合格,经甲方核定的实际完成工程量作为本协议工程项目的结算量。
12.5乙方应在每月26日前按甲方规定的报表(包括工程量签认单、质量验收评定表等,均为原件)一报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后10日内向乙方办理工程价款结算。若甲方支付乙方工程款逾期,超出月份按同期银行活期存款利率计算利息支付乙方。
12.6甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除规定费用后对乙方进行支付。
12.7工程结算时甲方应扣除下列费用:
12.7.1乙方当月领用的材料费。
12.7.2乙方当月使用甲方的施工设备费。
12.7.3工程质保金(按当月工程结算款的5%)。
12.7.4乙方当月使用甲方的风、水、电、房租等费用。
12.7.5按当月工程结算款3.22%代扣三税(其余税金由乙方自行办理)。
12.7.6其他费用。
12.8当工程结算达到本协议工程项目价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后30日内甲方支付乙方。
12.9本协议工程项目质保金的支付。
在甲方主合同全部工程办理完验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,结算工程质保金后28天由甲方向乙方支付。
12.10工程预付款。
12.10.1本协议分项工程无工程预付款的支付。
12.11乙方应及时支付民工工资,并保证不拖欠民工工资,否则,甲方可直接从乙方的结算费用中支付。
12.12乙方应在每月结算款办理之前向甲方提供由银行出具的能证明资金使用的凭证,以保证资金用于本工程。
第十三条双方职责。
13.1甲方职责。
13.1.1甲方应负责做好本协议工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。
13.1.2甲方负责及时向乙方提供设计图纸1套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。
13.1.3甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案等。
13.1.4甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或中止本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担。
13.1.5甲方统一负责向监理、业主报送工程结算和价款支付。
13.1.6其他应由甲方履行的职责。
13.2乙方职责。
13.2.1乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度,按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。
13.2.2乙方应严格执行本合同目标施工计划和甲方审批的施工进度计划,单项工程开工前7天,应向甲方报送施工方案、施工计划和施工资源配置方案,并由甲方审批后方可实施。
13.2.3乙方不得转让本协议工程项目或进行本协议工程项目的分包。
13.2.4乙方应按照甲方的统计报表制度和报表格式报送工程结算表。
13.2.5为保障工程施工的正常秩序,乙方现场负责人及技术负责人施工期内在现场的时间每月不得少于25天,达不到要求按每天壹万元支付甲方违约金,短期离开工地应书面征得甲方项目经理或其委托人的同意,并委托一名全权代表代行其职责。
13.2.6乙方工程完工后应及时对施工现场进行清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿。
13.2.7乙方应加强对本单位职工的思想教育,规范其行为,做到遵纪守法,在工地不得发生打架斗殴、违法违纪事件,做好环境保护工作,遵守环境保护的法律、法规、生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。
13.2.8乙方应负责已完工程移交前的维护。
13.2.9乙方应做好自身人员的安全教育、施工防护,做好队伍内营区内的治安保卫工作并接受甲方督查。
13.2.10乙方必须购买高危施工人员人身伤害险(签订合同后半个月内将复印件交与甲方经管部);全员工伤险;特殊设备财产险;第三者责任险。
13.2.11由甲方所提供机械设备的使用、操作运行、维护保养、安全措施等均由乙方负责;工程完工后完好无损的退还甲方签收,如有损坏照价赔偿。
13.2.12乙方必须做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安防范。
13.2.13乙方必须考虑并承担由于气候(冬季、高温季节)的原因造成工程歇工的一切影响。
13.2.14乙方须主动配合甲方解决民扰的事宜。
13.2.15其他应由乙方履行的职责。
第十四条违约责任、争议、仲裁、罚则。
14.1因主合同不能继续履约或甲方终止执行主合同,本协议的履约也自然终止。此终止甲方以书面形式告知乙方,并按业主对甲方的结算比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的履约担保。
14.2若乙方将本协议项目另行转让或再分包,甲方有权取消乙方的转让项目或直接终止本协议,其间发生的所有损失由乙方承担。
14.4若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项,则由乙方承担违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包工程价款10%计取违约金,并赔偿相关损失。
14.5乙方必须按照《施工总进度计划》的工期要求,配置足够的劳动力资源和设备资源。如若质量、安全、进度、形象不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权作出处理甚至清退乙方出场,发生一切损失由乙方负责。
14.6本协议未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。
14.7甲乙双方在执行本协议过程中所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商,如果协商不能解决,应提交当地仲裁委员会,并根据该会的规定进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十五条其他。
15.1乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的费用。
15.2乙方应与甲方签订《安全生产协议》,系本协议的组成部分,双方应按规定执行。
15.3乙方应与甲方签订《廉政合同》.双方应共同遵守其规定。
15.4本协议履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准,并应送达甲方现场项目部和办理签收手续。
15.5乙方按照甲方规定的工期完成协议工程任务,甲方免收4.2.3规定的费用;。
15.6本协议未尽事宜,双方共同协商解决;。
15.7本协议经双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖单位公章后生效.工程完工、工程价款结清后自然终止。
15.8本协议是否需要地方公证机关公证,双方协商确定。
15.9本协议一式4份.其中正本2份.双方各执l份;副本2份.双方各执1份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十一
根据工程建设要求,甲、乙双方就______工程_____单项工程承包事宜,达成协议如下:
一、工程名称:____________________。
四、质量及工期要求:
1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工程质量一次检验合格,否则,由此产生的返工损失一切由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其他工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用由乙方负责;否则甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方义务。
乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任,以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式:
经甲、乙双方约定,工程完成后,乙方应留__%工程款作为保修金。保修期为__年,保修期满,甲方结清余款给乙方。
七、其他事项:
2、乙方必须爱护甲方提供的设备及用具,如有损坏和遗失,乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工,必须听从甲方现场管理人员管理,遵守一切规章制度。否则甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下,不得浪费甲方提供的材料。如有浪费,乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方须约定是事项:
八、违约责任。
本合同签订之后,双方不等反悔,否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给甲方。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后即发生法律效力。
甲方:________________乙方:________________。
单位:________________单位:________________。
________年________月________日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十二
甲方(全称):
乙方(全称):
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程主合同(甲方所签合同)的要求,就工程分项工程施工承包事宜协商一致,并签定本协议,以资共同遵守。
1.1主合同工程名称:
1.2工程地点:
1.3分项工程范围:
1.4工程项目、工程量、工程价格:
工程项目、工程量、工程价格详见附表《工程量清单》,如果整体安排的需要,甲方可根据施工现场情况对部分项目作调整。工程量清单中的工程量是用作估算合同价款的工程量,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程量是以监理、业主验收、签发批准核定的工程量为结算依据,结合现场施工情况给予乙方核实确认的各项目工程量。
1.5本协议承包方式:
本协议的承包方式为单价不变承包方式,单价不变承包指甲乙双方合同签订时所确认的单价项目,单价不作任何调整。本协议中工程均为估算工程量,乙方不得因为工程量的增减而变更单价。
1.6协议外工程项目、设计变更需要新增单价时,乙方须提供基础资料。
2.1协议工期:
开工日期:
完工日期:
(如遇特殊情况、业主要求设计变更、其他需处理等情况,工期顺延。)。
2.2施工设备及人员进场:
2.3阶段性工期及单项工程完工时间:
按甲方下达的施工进度计划执行。乙方必须满足甲方施工进度计划的整体要求;若乙方进入现场的设备、人员等不能满足工期要求,工期滞后进度计划5天后,甲方有权请第三方来协作乙方赶工,所发生的一切费用(包括单价的价差,进出场费、临建费等)由乙方负责,并从乙方结算款中扣除。如若乙方因为自己的原因,确实没有能力完成协议任务,要中止协议撤场,只能将人员撤离,机械、设备留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失包括甲方的工期损失、设备和人员的窝工费由乙方负责。
2.4退场时间:按甲方通知的退场时间执行。
3.2中标通知书或进场通知书。
3.3主合同所列附表、附件或专用条款。
3.4施工图纸、设计修改通知。
3.5标准、规范及主合同的有关技术文件。
3.6报价书、工程量清单及相应报价表、承诺书等。
3.7甲方审定的施工管理办法、施工组织设计、施工措施等。
3.8经双方确认进入本协议的其它文件。
4.1施工设备。
4.1.1本协议工程的施工设备均由乙方自行提供,在协议签订3天内乙方应将设备配置情况及进场计划报送甲方,计划进场的施工机械应充分满足施工生产需要,进场施工设备需报甲方签到,按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意进出指定区域和乱停乱放,并喷涂公司徽标。
4.1.2乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则执行罚款相关条款。
4.1.3乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的设备由乙方购买相应的保险。
4.2施工材料。
4.2.1本协议工程所用材料由乙方自行解决,乙方所用施工材料,特别是构成主体工程或永久工程的材料符合甲方iso-2000版质量管理体系文件及质量、安全管理的要求,同时必须是监理批准使用的材料,并按主合同要求向甲方报送所有材料的材质书、检验报告(必须是国家鉴定机构出具)、出厂合格证等资料。
4.2.2乙方为完成本协议项目的材料,其运输和仓储安全由乙方自行负责,仓储地点由甲方指定。
4.2.3乙方如需甲方代购材料,甲方将收取乙方材料价格2.5%的采保费。
4.2.4乙方需在甲方租赁周转性材料,需提前14天向甲方提出申请,并按照甲方相关规定执行,其租赁价格根据现行市场价格由双方协商确定。
4.3业主提供的工程设备。
4.3.1乙方应根据协议进度计划的安排,提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划。
4.3.2乙方负责接收业主提供设备的卸车、验收、仓储保管、材料倒运等相关的工作,并按主合同的要求完成各项工作。设备的停放需按甲方计划指定地。
4.4机械设备。
4.4.1甲方现场提供机械设备给乙方租用,其机械租用价格另行一议定。
5.1现场施工道路。
5.1.1甲方负责修建场内、外临时施工道路,乙方使用并有责任维护保养场内、外临时施工道路。
5.1.2乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。
5.2现场施工用风水电。
5.2.1施工用电:由甲方在施工现场范围内提供低压侧接线点开始供电。
5.2.2施工用水:甲方沿场内临时施工道路,在永久征地线内布置施工用水的主管路,在相应的工程部位附近设置端点,该点以上由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。从干管至工作面之间的支管由乙方自行架设,其费用已包含在《工程量清单》相应单价中,甲方不再单独计量支付。水费元/m,乙方负责在工作面端安装符合质检要求的水表并将水表初始读数报甲方核对,水费在当月结算款中予以抵扣。
5.3.2乙方自备电源,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装拆除方案要报甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任。
5.4现场营房及营地。
5.4.1乙方无偿使用甲方提供材料堆放需要的场地、约30m仓储、约150m2办公及生活用房,使用时段中,每月甲方按生活用电元/kwh;生活用水元/m3(计表)的固定价格在支付结算中予以抵扣。
5.4.2甲方提供的临建设施如若不够使用,可临时向甲方租用,费用由乙方承担。
5.6乙方自建满足工程所需的其他临时工程并承担其费用,负责施工现场的维护管理。
6.1乙方应建立完善的现场施工技术、安全、质量、实验检测管理机构,配备相应的各类专业技术人员。
6.2对工期、安全、质量和甲方声誉造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员,甲方有权要求乙方责令其离开工地。
6.3本协议签订后3天内乙方将现场施工管理机构设置及负责人、各类专业技术人负责人名单以书面形式报送甲方。
7.1乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工,并按甲方质量体系程序文件要求控制质量和出据各类文档资料。
7.2乙方现场设定的工程质量负责人必须是执证上岗并经甲方确认后,方可行使其职责,无甲方授权乙方不可直接向监理工程师申请验收。
7.3凡隐蔽工程在覆盖前,乙方须在自检合格基础上填写自检报告报送甲方,经甲方和监理验收合格后才能实施下一道工序施工。
7.4乙方在工程施工中应自觉接受甲方、监理、业主的检查和监督,乙方所承担的的本协议工程完工后30天内,乙方应按照业主、监理工程师对竣工资料移交的要求向甲方提交本协议分项工程的竣工资料(原件一套,复印件5套,及电子文档),其具体提交数量根据主合同总体要求可进行相应调整。
7.5若乙方在工程施工中发生质量事故,如若验收不合格、试验资料不合格,必须全部返工,因返工造成的损失由乙方负责;并承担由此造成的所有经济损失、工期责任。
7.6在施工过程中如若甲方发现乙方偷工减料、弄虚作假等行为,除全部返工外,第一次乙方向甲方支付违约金壹万元,第二次乙方向甲方支付违约金伍万元,第三次乙方自动将人员撤出场,机械、设备留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失由乙方负责。
2.5%(与业主返还同步),剩余部分待质保期满业主返还质保金后28天内付清。
7.8本协议工程的保修期为主合同期限(保修期从签发工程移交证书后算起)。
7.9质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。
8.1乙方必须设置安全管理机构和配备专职的安检人员,建立健全安全生产的保障体系和措施,严格按照安全生产操作规程、规范组织施工,保证施工作业安全。
8.2特殊工种人员必须持有上岗资格证书,乙方应将其名单(含上岗证、ic卡号、身份证复印件)统计报送甲方备案。
8.3乙方必须执行《安全生产法》,确保安全生产。所发生的一切生产安全事故,由乙方承担全部责任,并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和相关费用。
8.4乙方应自觉与当地村民、相邻施工单位搞好关系,不得诋毁、谩骂、殴打上级主管部门和协作单位的管理人员和施工人员,严禁斗欧打群架、无事生非等事件发生;如若发生打架事件,参与打架的责任方无条件退场,责任、损失由责任方承担,并向甲方支付违约金伍万元。
8.5乙方应做到科学化、规范化施工,不得干扰其它部位施工作业,并按甲方总体要求进行文明工地创建,做到文明施工、工完场清。
8.6乙方应按协议规定履行其安全职责。乙方应加强对施工作业安全的管理,特别加强易燃、易爆材料、火工材料和爆破作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用品,并利用每天上班前5分钟对职工进行施工安全教育,作好文字记录备查。
8.7为确保施工正常进行,乙方在雨季施工应做好防汛度汛工作,保证施工安全;并保证森林防火及用电安全。
8.8在施工现场要挂安全警示标志、安全文明施工标语标示牌、确保施工现场整洁有序、确保有非常好的施工形象,满足业主、监理和甲方对文明施工的要求;如若乙方不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权让其它人来做,费用从乙方计量款中扣除。
9.1本分项工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责(包括按规定填报资料),费用由乙方负责。
9.2本分项工程所约定的工程范围内施工检验、试验由乙方负责。
9.3甲方有权派专业技术人员对乙方进行监督。
11.1本协议签订后乙方须向甲方交纳万元(大写万元)履约保证金,待本协议约定的乙方的全部职责履约完成后无息退还。
11.2质量保证金:甲方从第一个月结算开始,按乙方每月工程结算价款的5%坐扣,工程按期完工,质量合格并经竣工验收后返还2.5%,剩余部分待质保期满业主返还质保金后1个月内付清。
11.3质量保证期:本协议工程的保修期为一年(保修期从签发工程移交证书后算起)。
11.4质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。
12.1本协议《工程量清单》中单价包括由承包人承担的临建费、直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任、风险和为完成本项目施工不单独列项所发生的一切费用。
12.2本协议工程项目工程量、价格见工程量清单及相应报价表。
12.3工程结算支付采用银行转帐方式。
12.4结算工程量的核实确认:乙方根据设计要求以及甲方的要求完成施工并经甲方会同监理最终验收合格,经甲方核定的实际完成工程量作为本协议工程项目的结算量。
12.5乙方应在每月26日前按甲方规定的报表(包括工程量签认单、质量验收评定表等,均为原件)一报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后10日内向乙方办理工程价款结算。若甲方支付乙方工程款逾期,超出月份按同期银行活期存款利率计算利息支付乙方。
12.6甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除规定费用后对乙方进行支付。
12.7工程结算时甲方应扣除下列费用:
12.7.1乙方当月领用的材料费。
12.7.2乙方当月使用甲方的施工设备费。
12.7.3工程质保金(按当月工程结算款的5%)。
12.7.4乙方当月使用甲方的风、水、电、房租等费用。
12.7.5按当月工程结算款3.22%代扣三税(其余税金由乙方自行办理)。
12.7.6其他费用。
12.8当工程结算达到本协议工程项目价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后30日内甲方支付乙方。
12.9本协议工程项目质保金的支付。
在甲方主合同全部工程办理完验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,结算工程质保金后28天由甲方向乙方支付。
12.10工程预付款。
12.10.1本协议分项工程无工程预付款的支付。
12.11乙方应及时支付民工工资,并保证不拖欠民工工资,否则,甲方可直接从乙方的结算费用中支付。
12.12乙方应在每月结算款办理之前向甲方提供由银行出具的能证明资金使用的凭证,以保证资金用于本工程。
13.1甲方职责。
13.1.1甲方应负责做好本协议工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。
13.1.2甲方负责及时向乙方提供设计图纸1套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。
13.1.3甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案等。
13.1.4甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或中止本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担。
13.1.5甲方统一负责向监理、业主报送工程结算和价款支付。
13.1.6其他应由甲方履行的职责。
13.2乙方职责。
13.2.1乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度,按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。
13.2.2乙方应严格执行本合同目标施工计划和甲方审批的施工进度计划,单项工程开工前7天,应向甲方报送施工方案、施工计划和施工资源配置方案,并由甲方审批后方可实施。
13.2.3乙方不得转让本协议工程项目或进行本协议工程项目的分包。
13.2.4乙方应按照甲方的统计报表制度和报表格式报送工程结算表。
13.2.5为保障工程施工的正常秩序,乙方现场负责人及技术负责人施工期内在现场的时间每月不得少于25天,达不到要求按每天壹万元支付甲方违约金,短期离开工地应书面征得甲方项目经理或其委托人的同意,并委托一名全权代表代行其职责。
13.2.6乙方工程完工后应及时对施工现场进行清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿。
13.2.7乙方应加强对本单位职工的思想教育,规范其行为,做到遵纪守法,在工地不得发生打架斗殴、违法违纪事件,做好环境保护工作,遵守环境保护的法律、法规、生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。
13.2.8乙方应负责已完工程移交前的维护。
13.2.9乙方应做好自身人员的安全教育、施工防护,做好队伍内营区内的治安保卫工作并接受甲方督查。
13.2.10乙方必须购买高危施工人员人身伤害险(签订合同后半个月内将复印件交与甲方经管部);全员工伤险;特殊设备财产险;第三者责任险。
13.2.11由甲方所提供机械设备的使用、操作运行、维护保养、安全措施等均由乙方负责;工程完工后完好无损的退还甲方签收,如有损坏照价赔偿。
13.2.12乙方必须做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安防范。
13.2.13乙方必须考虑并承担由于气候(冬季、高温季节)的原因造成工程歇工的一切影响。
13.2.14乙方须主动配合甲方解决民扰的事宜。
13.2.15其他应由乙方履行的职责。
14.1因主合同不能继续履约或甲方终止执行主合同,本协议的履约也自然终止。此终止甲方以书面形式告知乙方,并按业主对甲方的结算比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的履约担保。
14.2若乙方将本协议项目另行转让或再分包,甲方有权取消乙方的转让项目或直接终止本协议,其间发生的所有损失由乙方承担。
14.4若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项,则由乙方承担违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包工程价款10%计取违约金,并赔偿相关损失。
14.5乙方必须按照《施工总进度计划》的工期要求,配置足够的劳动力资源和设备资源。如若质量、安全、进度、形象不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权作出处理甚至清退乙方出场,发生一切损失由乙方负责。
14.6本协议未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。
14.7甲乙双方在执行本协议过程中所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商,如果协商不能解决,应提交当地仲裁委员会,并根据该会的规定进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
15.1乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的费用。
15.2乙方应与甲方签订《安全生产协议》,系本协议的组成部分,双方应按规定执行。
15.3乙方应与甲方签订《廉政合同》.双方应共同遵守其规定。
15.4本协议履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准,并应送达甲方现场项目部和办理签收手续。
15.6本协议未尽事宜,双方共同协商解决;。
15.7本协议经双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖单位公章后生效.工程完工、工程价款结清后自然终止。
15.8本协议是否需要地方公证机关公证,双方协商确定。
15.9本协议一式4份.其中正本2份.双方各执l份;副本2份.双方各执1份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十三
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工,为搞好本工程,严把质量关,在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面,为明确责任,双方平等自愿商定达成以下协议:
1、本工程承包方式:甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括:包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外,乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的`配合工作。
本工程大包干单价:本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
施工期限:_______年2月12日――_______年2月12日(为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何,乙方必须保证至少有8---10人到场施工,工地多时合理调配施工,不能出现缺人现象。
工程进场支付每人每天四十元生活费用,施工机器油料费用0.20元/m2,完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%,余额20%在_______年春节前付至总施工费用95%,5%作为工程质量保证金。
1、按照业主或总包要求施工,严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”,确保工程质量达到优良标准。即:表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。
2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求,合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制,乙方必须组织好施工班组施工。
3、乙方必须保证各工种紧密配合,互相协作,搞好工种衔接配合,合理组织交叉作业,服从工地统一计划、安排,需要连续作业施工或突击施工的工作,必须按期优质完成,否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。
1、严格遵守甲方制定的各项规章制度,遵纪守法,维护工地利益和秩序,搞好宿舍卫生。
2、全部带好身份证等证件外出就业证件,不带身份证工伤事故不得报销任何费用,不准收留在逃刑事犯,不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员,违者处以罚款外,立即职退工作,不准留宿外来人员。
3、完工时做到工完场清,节约材料,严禁浪费。每施工完一层(段),上一施工层(段)必须清理干净。
1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底,安全文明教育。
2、甲、乙双方应重视安全,甲方必须加强安全管理,完善安全规程制度,作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令,有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。
3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故,后果由乙方班组负责,项目部不承担任何责任。(具体遵守照安全合同)。
4、非专业人员不得用工地任何机械设备,由此造成安全及损失由乙方负责。
5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度,严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节,不人为制造安全隐患和安全事故,切实搞好安全生产。
甲方:
1、提供乙方施工人员工伤保险,并承担保险费用。
2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。
4、公布工地各项管理制度,对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。
5、对乙方违反各种管理制度人员,违反操作规程,违反安全生产、文明施工规定,对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员,违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。
乙方:
1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁,身体健康,思想素质好,遵纪守法,维护甲方的形象及利益,技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。
2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后,必须接受甲方施工管理人员的管理和监督,服从安排,听从指挥,熟悉并遵守甲方的有关规章制度,严格按施工操作规程施工,若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款,其一切损失及费用均由乙方全部承担。
3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育,并严格执行安全操作规程,加强安全生产,凡未经安全教育,一律不准上岗,乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备,违者后果自负。
4、在施工期间,由于乙方原因所造成的任何纠纷,一切责任和费用均由乙方承担,甲方只参与协调处理。
5、文明施工,做到场地无乱堆、乱放材料现象,对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫,并按甲方指定的地点堆放,做到工完料净场地清。
6、养成良好的职业道德,节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者,甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者,甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。
7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者,不论有理无理,每人次罚款1000元,未经甲方许可,不准留宿外来人员,不得在厕所以外其他地方大小便,否则,除责令清扫外,每人罚款100元。
8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。
9、乙方对上报计划所申购的材料负责,若申报浮夸造成浪费,其损失由申购人全部承担。
10、严禁分包或转包,如乙方擅自将所承包项目转包给他人,甲方有权解除本合同,并不向转包人履行任何支付义务,乙方负责在三日内将转包人清退出场,一切费用和责任由乙方承担,转包人每逾期一天退场,乙方向甲方支付违约金壹万元人民币,因此导致工期延误时,由乙方承担违约责任。
1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比,不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架,否则不论对错每次处以1000-2000元罚款,并承担一切后果和由此产生的经济损失。
2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期,甲方有权将乙方清退出场,已完工程量按承包单价的50%结算工资,如因乙方原因不能完成的工程量,甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场,甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。
3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工,直至符合约定质量标准为止,并承担由此产生的一切相关费用。
5、重视综合治理:严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为,职工不得在工地打架,发生打架行为无论对错,均按每人每次处以1000元罚款。
6、进入施工场地必须佩戴好安全帽,否则每人次罚款20元。
8、由于本工程工期紧短,并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求,双方约定22日开工必须保证有40人进行施工,并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理,有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地,每次罚款100元,从承包价款中扣除。
9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场,按缺少人数150元/人·天从承包款中扣除。
1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元)由乙方负责全部费用,甲方协助办理保险理赔。
2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时,属意外事故性质,由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质,由乙方承担60%,甲方承担40%。
3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。
1、本工程一般不再签计时工,施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。
2、上述合同约定若乙方违约,因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失,全部由乙方承担一切责任,并且甲方可以随时对乙方处罚,直至退场或中止合同。
3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订,本合同的相关约定,属双方自愿商定条款。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十一、其它:
乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书,该承诺书为双方协定条款,与本合同具同等法律效力。
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十四
甲方:
乙方:
蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目,工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目。
蓬南镇电子工业园。
地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混底二框结构。(建筑地面总高25.1米)。
采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍,包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
设计图纸中所有结构的砌砖,内外抹灰,浇砼,地坪,屋面,基础(含基槽,坑,捡底,地下室捡平等),外墙砖粘贴,外架搭设(架管扣件由甲方提供,上下车由乙方负责)。
完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。
7.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算。
7.2付款方式:垫至转换层后,毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70%在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。
8.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
8.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效。
甲方:身份证:
乙方:身份证:
_______年_______月_______日。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十五
甲方承建的泥工单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工.并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装.
二、承包造价:
以总价__________________元承包给乙方。
三、组织领导:
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2)保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料尽量用完,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)泥工质量要求,应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,必须保证砼浇灌后的质量。
8)泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
9)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期:
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法:
1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
八、其它:
1)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。
2)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式3份,甲方执2份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):__________________工程公司项目经理部。
代表:__________________。
代表:__________________。
签约时间:__________________。
签约时间:__________________。
泥工分项工程内部承包合同(精选16篇)篇十六
在建筑工程中分项承包的包工头现象大量存在,对于工程分项承包。
合同。
你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的工程分项承包合同范文,欢迎参考阅读。
甲方(全称):
乙方(全称):
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程主合同(甲方所签合同)的要求,就工程分项工程施工承包事宜协商一致,并签定本协议,以资共同遵守。
第一条协议分项工程名称、地点、范围、工程量及价格。
1.1主合同工程名称:
1.2工程地点:
1.3分项工程范围:
1.4工程项目、工程量、工程价格:
工程项目、工程量、工程价格详见附表《工程量清单》,如果整体安排的需要,甲方可根据施工现场情况对部分项目作调整。工程量清单中的工程量是用作估算合同价款的工程量,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程量是以监理、业主验收、签发批准核定的工程量为结算依据,结合现场施工情况给予乙方核实确认的各项目工程量。
1.5本协议承包方式:
本协议的承包方式为单价不变承包方式,单价不变承包指甲乙双方合同签订时所确认的单价项目,单价不作任何调整。本协议中工程均为估算工程量,乙方不得因为工程量的增减而变更单价。
1.6协议外工程项目、设计变更需要新增单价时,乙方须提供基础资料。
第二条施工工期及进退场要求。
2.1协议工期:
开工日期:
完工日期:
(如遇特殊情况、业主要求设计变更、其他需处理等情况,工期顺延。)。
2.2施工设备及人员进场:
2.3阶段性工期及单项工程完工时间:
按甲方下达的施工进度计划执行。乙方必须满足甲方施工进度计划的整体要求;若乙方进入现场的设备、人员等不能满足工期要求,工期滞后进度计划5天后,甲方有权请第三方来协作乙方赶工,所发生的一切费用(包括单价的价差,进出场费、临建费等)由乙方负责,并从乙方结算款中扣除。如若乙方因为自己的原因,确实没有能力完成协议任务,要中止协议撤场,只能将人员撤离,机械、设备留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失包括甲方的工期损失、设备和人员的窝工费由乙方负责。
2.4退场时间:按甲方通知的退场时间执行。
第三条本协议文件的组成及协议文件的优先解释顺序。
3.2中标。
通知书。
或进场通知书。
3.3主合同所列附表、附件或专用条款。
3.4施工图纸、设计修改通知。
3.5标准、规范及主合同的有关技术文件。
3.6报价书、工程量清单及相应报价表、
承诺书。
等
3.7甲方审定的施工管理办法、施工组织设计、施工措施等。
3.8经双方确认进入本协议的其它文件。
第四条设备、材料及机械设备。
4.1施工设备。
4.1.1本协议工程的施工设备均由乙方自行提供,在协议签订3天内乙方应将设备配置情况及进场计划报送甲方,计划进场的施工机械应充分满足施工生产需要,进场施工设备需报甲方签到,按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意进出指定区域和乱停乱放,并喷涂北京太平洋纪元工程技术有限公司徽标。
4.1.2乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则执行罚款相关条款。
4.1.3乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的设备由乙方购买相应的保险。
4.2施工材料。
4.2.1本协议工程所用材料由乙方自行解决,乙方所用施工材料,特别是构成主体工程或永久工程的材料符合甲方iso-20xx版质量管理体系文件及质量、安全管理的要求,同时必须是监理批准使用的材料,并按主合同要求向甲方报送所有材料的材质书、检验报告(必须是国家鉴定机构出具)、出厂合格证等资料。
4.2.2乙方为完成本协议项目的材料,其运输和仓储安全由乙方自行负责,仓储地点由甲方指定。
4.2.3乙方如需甲方代购材料,甲方将收取乙方材料价格2.5%的采保费。
4.2.4乙方需在甲方租赁周转性材料,需提前14天向甲方提出申请,并按照甲方相关规定执行,其租赁价格根据现行市场价格由双方协商确定。
4.3业主提供的工程设备。
4.3.1乙方应根据协议进度计划的安排,提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划。
4.3.2乙方负责接收业主提供设备的卸车、验收、仓储保管、材料倒运等相关的工作,并按主合同的要求完成各项工作。设备的停放需按甲方计划指定地。
4.4机械设备。
4.4.1甲方现场提供机械设备给乙方租用,其机械租用价格另行一议定。
第五条现场施工道路、风水电及营房营地。
5.1现场施工道路。
5.1.1甲方负责修建场内、外临时施工道路,乙方使用并有责任维护保养场内、外临时施工道路。
5.1.2乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。
5.2现场施工用风水电。
5.2.1施工用电:由甲方在施工现场范围内提供低压侧接线点开始供电。
5.2.2施工用水:甲方沿场内临时施工道路,在永久征地线内布置施工用水的主管路,在相应的工程部位附近设置端点,该点以上由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。从干管至工作面之间的支管由乙方自行架设,其费用已包含在《工程量清单》相应单价中,甲方不再单独计量支付。水费元/m,乙方负责在工作面端安装符合质检要求的水表并将水表初始读数报甲方核对,水费在当月结算款中予以抵扣。
5.3.2乙方自备电源,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装拆除方案要报甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任。
5.4现场营房及营地。
5.4.1乙方无偿使用甲方提供材料堆放需要的场地、约30m仓储、约150m2办公及生活用房,使用时段中,每月甲方按生活用电元/kwh;生活用水元/m3(计表)的固定价格在支付结算中予以抵扣。
5.4.2甲方提供的临建设施如若不够使用,可临时向甲方租用,费用由乙方承担。
5.6乙方自建满足工程所需的其他临时工程并承担其费用,负责施工现场的维护管理。
第六条现场机构设置。
6.1乙方应建立完善的现场施工技术、安全、质量、实验检测管理机构,配备相应的各类专业技术人员。
6.2对工期、安全、质量和甲方声誉造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员,甲方有权要求乙方责令其离开工地。
6.3本协议签订后3天内乙方将现场施工管理机构设置及负责人、各类专业技术人负责人名单以书面形式报送甲方。
第七条工程质量及验收。
7.1乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工,并按甲方质量体系程序文件要求控制质量和出据各类文档资料。
7.2乙方现场设定的工程质量负责人必须是执证上岗并经甲方确认后,方可行使其职责,无甲方授权乙方不可直接向监理工程师申请验收。
7.3凡隐蔽工程在覆盖前,乙方须在自检合格基础上填写自检报告报送甲方,经甲方和监理验收合格后才能实施下一道工序施工。
7.4乙方在工程施工中应自觉接受甲方、监理、业主的检查和监督,乙方所承担的的本协议工程完工后30天内,乙方应按照业主、监理工程师对竣工资料移交的要求向甲方提交本协议分项工程的竣工资料(原件一套,复印件5套,及电子文档),其具体提交数量根据主合同总体要求可进行相应调整。
7.5若乙方在工程施工中发生质量事故,如若验收不合格、试验资料不合格,必须全部返工,因返工造成的损失由乙方负责;并承担由此造成的所有经济损失、工期责任。
7.6在施工过程中如若甲方发现乙方偷工减料、弄虚作假等行为,除全部返工外,第一次乙方向甲方支付违约金壹万元,第二次乙方向甲方支付违约金伍万元,第三次乙方自动将人员撤出场,机械、设备留下无偿供甲方使用,所发生的一切损失由乙方负责。
2.5%(与业主返还同步),剩余部分待质保期满业主返还质保金后28天内付清。
7.8本协议工程的保修期为主合同期限(保修期从签发工程移交证书后算起)。
7.9质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。
第八条安全生产及文明施工。
8.1乙方必须设置安全管理机构和配备专职的安检人员,建立健全安全生产的保障体系和措施,严格按照安全生产操作规程、规范组织施工,保证施工作业安全。
8.2特殊工种人员必须持有上岗资格证书,乙方应将其名单(含上岗证、ic卡号、身份证复印件)统计报送甲方备案。
8.3乙方必须执行《安全生产法》,确保安全生产。所发生的一切生产安全事故,由乙方承担全部责任,并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和相关费用。
8.4乙方应自觉与当地村民、相邻施工单位搞好关系,不得诋毁、谩骂、殴打上级主管部门和协作单位的管理人员和施工人员,严禁斗欧打群架、无事生非等事件发生;如若发生打架事件,参与打架的责任方无条件退场,责任、损失由责任方承担,并向甲方支付违约金伍万元。
8.5乙方应做到科学化、规范化施工,不得干扰其它部位施工作业,并按甲方总体要求进行文明工地创建,做到文明施工、工完场清。
8.6乙方应按协议规定履行其安全职责。乙方应加强对施工作业安全的管理,特别加强易燃、易爆材料、火工材料和爆破作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用品,并利用每天上班前5分钟对职工进行施工安全教育,作好文字记录备查。
8.7为确保施工正常进行,乙方在雨季施工应做好防汛度汛工作,保证施工安全;并保证森林防火及用电安全。
8.8在施工现场要挂安全警示标志、安全文明施工标语标示牌、确保施工现场整洁有序、确保有非常好的施工形象,满足业主、监理和甲方对文明施工的要求;如若乙方不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权让其它人来做,费用从乙方计量款中扣除。
第九条工程测量、检验、试验。
9.1本分项工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责(包括按规定填报资料),费用由乙方负责。
9.2本分项工程所约定的工程范围内施工检验、试验由乙方负责。
9.3甲方有权派专业技术人员对乙方进行监督。
第十条管理费。
第十一条履约保证金、质量保证金和质量保证期。
11.1本协议签订后乙方须向甲方交纳万元(大写万元)履约保证金,待本协议约定的乙方的全部职责履约完成后无息退还。
11.2质量保证金:甲方从第一个月结算开始,按乙方每月工程结算价款的5%坐扣,工程按期完工,质量合格并经竣工验收后返还2.5%,剩余部分待质保期满业主返还质保金后1个月内付清。
11.3质量保证期:本协议工程的保修期为一年(保修期从签发工程移交证书后算起)。
11.4质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题,乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理,或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方,甲方有权代行处理,所发生的费用从其质保金中坐扣。
第十二条工程结算和支付。
12.1本协议《工程量清单》中单价包括由承包人承担的临建费、直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任、风险和为完成本项目施工不单独列项所发生的一切费用。
12.2本协议工程项目工程量、价格见工程量清单及相应报价表。
12.3工程结算支付采用银行转帐方式。
12.4结算工程量的核实确认:乙方根据设计要求以及甲方的要求完成施工并经甲方会同监理最终验收合格,经甲方核定的实际完成工程量作为本协议工程项目的结算量。
12.5乙方应在每月26日前按甲方规定的报表(包括工程量签认单、质量验收评定表等,均为原件)一报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后10日内向乙方办理工程价款结算。若甲方支付乙方工程款逾期,超出月份按同期银行活期存款利率计算利息支付乙方。
12.6甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除规定费用后对乙方进行支付。
12.7工程结算时甲方应扣除下列费用:
12.7.1乙方当月领用的材料费。
12.7.2乙方当月使用甲方的施工设备费。
12.7.3工程质保金(按当月工程结算款的5%)。
12.7.4乙方当月使用甲方的风、水、电、房租等费用。
12.7.5按当月工程结算款3.22%代扣三税(其余税金由乙方自行办理)。
12.7.6其他费用。
12.8当工程结算达到本协议工程项目价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后30日内甲方支付乙方。
12.9本协议工程项目质保金的支付。
在甲方主合同全部工程办理完验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,结算工程质保金后28天由甲方向乙方支付。
12.10工程预付款。
12.10.1本协议分项工程无工程预付款的支付。
12.11乙方应及时支付民工工资,并保证不拖欠民工工资,否则,甲方可直接从乙方的结算费用中支付。
12.12乙方应在每月结算款办理之前向甲方提供由银行出具的能证明资金使用的凭证,以保证资金用于本工程。
第十三条双方职责。
13.1甲方职责。
13.1.1甲方应负责做好本协议工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。
13.1.2甲方负责及时向乙方提供设计图纸1套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)。
13.1.3甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案等。
13.1.4甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或中止本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担。
13.1.5甲方统一负责向监理、业主报送工程结算和价款支付。
13.1.6其他应由甲方履行的职责。
13.2乙方职责。
13.2.1乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度,按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。
13.2.2乙方应严格执行本合同目标施工计划和甲方审批的施工进度计划,单项工程开工前7天,应向甲方报送施工方案、施工计划和施工资源配置方案,并由甲方审批后方可实施。
13.2.3乙方不得转让本协议工程项目或进行本协议工程项目的分包。
13.2.4乙方应按照甲方的统计报表制度和报表格式报送工程结算表。
13.2.5为保障工程施工的正常秩序,乙方现场负责人及技术负责人施工期内在现场的时间每月不得少于25天,达不到要求按每天壹万元支付甲方违约金,短期离开工地应书面征得甲方项目经理或其委托人的同意,并委托一名全权代表代行其职责。
13.2.6乙方工程完工后应及时对施工现场进行清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿。
13.2.7乙方应加强对本单位职工的思想教育,规范其行为,做到遵纪守法,在工地不得发生打架斗殴、违法违纪事件,做好环境保护工作,遵守环境保护的法律、法规、生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。
13.2.8乙方应负责已完工程移交前的维护。
13.2.9乙方应做好自身人员的安全教育、施工防护,做好队伍内营区内的治安保卫工作并接受甲方督查。
13.2.10乙方必须购买高危施工人员人身伤害险(签订合同后半个月内将复印件交与甲方经管部);全员工伤险;特殊设备财产险;第三者责任险。
13.2.11由甲方所提供机械设备的使用、操作运行、维护保养、安全措施等均由乙方负责;工程完工后完好无损的退还甲方签收,如有损坏照价赔偿。
13.2.12乙方必须做好现场安全防护、做好队伍和营区的治安防范。
13.2.13乙方必须考虑并承担由于气候(冬季、高温季节)的原因造成工程歇工的一切影响。
13.2.14乙方须主动配合甲方解决民扰的事宜。
13.2.15其他应由乙方履行的职责。
第十四条违约责任、争议、仲裁、罚则。
14.1因主合同不能继续履约或甲方终止执行主合同,本协议的履约也自然终止。此终止甲方以书面形式告知乙方,并按业主对甲方的结算比值同比例对乙方进行结算。同时退还乙方所提交的履约担保。
14.2若乙方将本协议项目另行转让或再分包,甲方有权取消乙方的转让项目或直接终止本协议,其间发生的所有损失由乙方承担。
14.4若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项,则由乙方承担违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包工程价款10%计取违约金,并赔偿相关损失。
14.5乙方必须按照《施工总进度计划》的工期要求,配置足够的劳动力资源和设备资源。如若质量、安全、进度、形象不能满足业主、监理和甲方的要求,甲方有权作出处理甚至清退乙方出场,发生一切损失由乙方负责。
14.6本协议未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。
14.7甲乙双方在执行本协议过程中所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商,如果协商不能解决,应提交当地仲裁委员会,并根据该会的规定进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十五条其他。
15.1乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的费用。
15.2乙方应与甲方签订《安全生产协议》,系本协议的组成部分,双方应按规定执行。
15.3乙方应与甲方签订《廉政合同》.双方应共同遵守其规定。
15.4本协议履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准,并应送达甲方现场项目部和办理签收手续。
15.5乙方按照甲方规定的工期完成协议工程任务,甲方免收4.2.3规定的费用;。
15.6本协议未尽事宜,双方共同协商解决;。
15.7本协议经双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖单位公章后生效.工程完工、工程价款结清后自然终止。
15.8本协议是否需要地方公证机关公证,双方协商确定。
15.9本协议一式4份.其中正本2份.双方各执l份;副本2份.双方各执1份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2