合同协议是双方或多方在约定的权益和义务基础上达成的一种法律文件。以下是一些成功案例中采用的合同协议范本，供参考借鉴。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇一
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一.施工地点：高中学生寝室。
二.施工范围：本合同全部工程安装面积共计约________平方米。
三.承包方式：寝室一楼窗户防盗网乙方包工包料，二楼、三楼乙方包工甲方只提供焊防盗网需要的钢材。
四.工程造价：按双方共同测量为准，一楼包工包料元/m2,二、三楼元/m2，
汇总人民币元。
五.合同工期：开工日期：20xx年x月xx日;竣工日期：20xx年x月xx日
六.质量标准：要求达到地方同行业的质量检验评定的合格标准。
七.工程负责人：甲方派________为现场施工负责人，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
八.安全负责：乙方应在使用训练有素的安装人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工中发生的工伤事故和乙方管理不善、材料使用不当造成的损失，均由乙方负责。施工人员在施工过程中，不得损坏或丢失学校财物。
十.工程款结算：待竣工甲方验收合格审核结算后付结算款%，最后的%作为质保金，在工程验收合格月内未出现质量问题，乙方结算清合同余款。
十一.罚款：工期每延误一天罚元;质量验收达不到约定标准罚结算款%;。
十二..合同份数及有效期：本合同一式____份。甲乙方各执两份;报送有关部门备案份。本合同自双方签订之日生效。
甲方(盖章)____________________________。
乙方：(盖章)___________________________。
20xx年x月xx日。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇二
发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)。
甲方在福建泉州地区新奥燃气公司承建天然气管道进户安装及室外管道业务，根据国家有关合同法、劳动法的规定，本着平等自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程劳务承包合作事项协商一致，订立本协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方负责乙方的天然气管道进户安装及室外管道业务及工程完成后，经新奥燃气工程部门及有关质检部门验收合格的结算(验收后十五天内结算付款)。
2、甲方督促乙方高空作业人员的保险凭持岗证(限购2人)保险费由乙方负责，但乙方必须满一年以上的工作。
3、甲方及时提供材料，(材料乙方自提运费自负)不得延误工程，如因材料而误工，超过三天时间以上，甲方承担每人30元/天的生活费。因新奥燃气公司变更施工方案不属甲方责任。
二、乙方的权利和义务。
1、乙方必须在甲方指定的工作场地施工，(乙方无条件无理由拒不进场)按图施工，合格率要达到100%，不合格的要无条件返工，返工所造成的损失由乙方自理，甲方概不承担任何费用。
2、保证施工安全，高空作业时，乙方具有专业水平持证的人员操作，甲方派人现场监管，杜绝一切事故的发生。
3、所有设备、辅材等归乙方自负，杜绝伪劣、不合格产品及材料进入并做到文明施工。乙方在施工中不得浪费、乱丢、一经发现甲方按质论价由乙方赔偿。
4、乙方进入施工场地，必须按劳动部门有关规定戴好安全帽、
工作服上班，未按规定所造成的事故及罚款由乙方自负。并做到文明施工，服从新奥公司现场监管和意见。
三、协议付款及付款方式：
1、甲方按每户元计价(包安装户外进气管和户外立管及室内进户挂表安装)工程完工经验合格，乙方负责开正式发票。甲方在下五天内付清乙方所承建验收合格的工程款。
2、野外管道施工，甲、乙双方商定议价，乙方同意后再施工(结算方式按第三条第一款执行)。
3、乙方中途退场，停工所做的工程概不结算，如扣压甲方的工具设备所造成的损失乙方承担和赔偿并负法律责任，甲方概不承担任何费用。
4、甲方临时抽调乙方人事其它的工作，按每人每天元结算。
5、甲方只认乙方签本协议的签字人，其他人与本协议无关。
6、甲方不承担其它任何开支与费用，均由乙方自理。
四、甲、乙双方在合作工程中遇有特殊情况，双方协商解决。
五、本协议一式二张两份，双方各一份，双方签字生效。
签字人：签字人：
甲方：甲方：
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇三
甲方：黄颡口镇初级中学(以下简称甲方)。
乙方：黄颡口镇自来水厂(以下简称乙方)。
为了搞好中学校区内自来水安装，方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
一、甲方将整个校区内教学大楼各楼层、办公楼各楼层、师生宿舍大楼各楼层以及教师个人住宅楼和师生食堂等处的全部饮用水管网，以包工包料的方式承包给乙方安装施工。
二、自镇区主管道接口处开始至校区内各楼层所需用的全部闸阀、水表、管材、附属等材料均由乙方采购提供。
三、乙方提供的全部材料必须经过甲方认可后方可安装，在安装施工中，甲方派员现场指挥，乙方必须按照甲方的规化要求进行安装，并且要确保安装质量可靠，在交付使用的一年期内，如出现漏水、渗水现象，乙方必须无条件进行返工，所发生的一切工料费用甲方概不负责。若由于漏水、渗水给甲方造成损失时，乙方应无条件承担赔偿责任。
四、甲方付给乙方的包干安装工料费用为x元人民币。
五、整个安装工期为40天，若因天气等其它因素顺延，正式通水时间不得超出8月23日。
六、甲方分两次付清乙方的工料费用，按规化全部安装完工后付80%，余款自交付使用之日起，一年期满日若没出现质量问题，或出现质量问题后按照甲方要求进行返工整改后再无质量问题时全额付清。
七、以上各条甲、乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方的违约金为贰万元人民币。
八、本合同自签订之日起至甲方付清全部工料费用之日止有效。
九、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方代表：
乙方代表：
甲方盖章：
乙方盖章：
20xx年x月xx日。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇四
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协议，就甲方的连拱大棚（具体规格由甲方根据实际地形而定）由乙方承包制作、安装。为确保工程进度、质量及双方共同权益，特制定本协议：
1、该工程量为 m2（结算时以实际测量的工程量为准），详细的材料规格、制作安装方法见设计方案。
该工程总造价确定为 m2（每平方米 元），本工程总造价约人民币 元，大写金额人民币 元（不含税、包工包料），按时结算，合同签定后三日内，预付总工程款 %，工程做到一半付 %，工程完工经甲乙双方验收合格后，甲方于七日内付清 %。
1、所有材料必须按设计说明中的规定使用。
2、整个施工过程的安全问题由乙方自负。
3、施工标准以大棚设计建设安装要求为标准。
1、按期保质保量完成工程施工内容，施工中严格执行安全施工操作规范、施工规范及质量标准。
2、严格执行有关施工现场管理的规定，按国家有关规定做好安全防护工作和邻边设施防护。施工期间发生的工伤等事故，引起的人、财、物及第三方损失的一切费用及责任概由乙方自理，乙方进场期间因场地清理未完成，或因甲方土地纠纷等原因造成乙方安装误工，产生误工费(每人按每天150元计算)，由甲方承担。
3、甲方负责大棚场地的整平，提供施工用电电源、水源。
4、乙方配合甲方做好现场定位放线及标高的测定工作，并要求有一定的精确度。
5、甲、乙方应于竣工后五个工作日书面确认安装完毕，超过五个工作日业主管部门书面提出异议即视同验收合格。
6、甲、乙双方按合同规定及时办理支付工程款。
具备施工条件起 天，初定 月 日开工，月 日竣工。
1、甲方提出设计变更，增补及项目的增加。
2、现场停水或电力无法满足安装要求。
4、甲方不按合同规定及时支付款项或进度款等影响施工进度的。
1、因材料或施工质量等问题造成返工损失由乙方负责。
2、甲方未按时支付工程款，需向乙方支付违约金，按每日1.5%计取。乙方有权停止施工、收回所有材料或采取诉讼等手段维护权益。
乙方自大棚安装完双方验收之日起质保三个月，乙方因不按安装要求及材料规格造成的倒塌要予以维护，因特殊天气造成损坏乙方不予承担。塑料膜积水造成损坏乙方承担更换。
用 户 名：
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇五
如果您安装、复制或以其它方式使用了本软件产品，则视为您已同意下列条款，并已和贵州西部农产品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）签定了本《软件许可协议》（以下简称“协议”）如您不同意本协议中的条款，请不要安装软件。如果您通过合法渠道从交易中心取得本软件的任何拷贝，则您拥有如下权利：
1、使用权
您有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件，再现本软件具有的全部功能。
2、技术支持
1）、您有权获得交易中心的全面的技术支持。
2）、对于本软件在安装使用过程中产生的任何疑问、问题，您均有权向交易中心提出并要求交易中心给予解答或解决。
3、版本升级
根据实际需要，您有权获得本软件的各个升级版本的使用权。但如果交易中心另有要求，您须支付适当的版本升级费用。
4、一般限制
您对本软件的使用权仅限于再现本软件本身具有的功能，您无权擅自修改本软件，也无权对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，也无权在本软件的基础上进行二次开发，衍生新的软件。如果出于适用性或其它原因需要修改本软件，应书面向交易中心提出，由交易中心进行修改。
5、备份
除非为您自己的正常使用或备份存档的目的，您也无权擅自复制本软件的全部或任何部分内容。
6、使用
对本软件的使用权范围仅限于您本身。未经交易中心书面允许，您无权以转让、许可、出租、租赁、出借、赠与或其它任何方式向任何第三方提供本软件或其复制件或其中任何部分，无论这种提供是否出于商业目的。
7、其他
您有义务采取有效措施，约束您的职员或员工遵守有关约定。
8、声明
对于本软件，交易中心保证不含有任何恶意破坏您的计算机资源（包括文档、程序和其他数据）的功能设置。对于您在使用此软件过程中而产生的利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，交易中心及其代理、销售人概不负责，即使交易中心已事先被告知此类事有可能发生。
9、知识产权和保密
本软件的版权和可能涉及的交易中心的商标权、专利权、专有技术和其他权利，其所有权归交易中心。您对其中出现的权利标识应妥善保留，不能擅自进行删剪或修改。您拥有授权范围内的使用权，但没有转让或许可他人使用的权利。对于涉及交易中心技术秘密的内容，您还负有保密的义务。
10、其它
本软件许可协议的未尽事宜，由双方其它协议或另行协商约定。本软件许可协议适用中华人民共和国有关法律。以上资料只用于建立我们的客户服务系统，以使我们能够更好的为您提供技术支持和售后服务。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇六
地址：_________________。
电话：_________________。
联系人：_________________。
传真：_________________。
邮编：_________________。
乙方：_________________。
地址：_________________。
电话：_________________。
联系人：_________________。
传真：_________________。
邮编：_________________。
甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程地址：_________________。
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额。
本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)。
六、结算方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇七
甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：
1.甲方决定在_________安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。
2.安装的测试的设备型号为：_________，设备销售价格为：_________元/台。
3.测试使用时间为：_________天。
4.甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。(测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用)。
5.测试期间，甲方先预付_________元的话费(测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补)。
6.测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。(扣除安装调试费_________元整)。
7.乙方voip宽带网络电话产品，实行_________年保换(人为故障，外观损坏除外)，_________年有限保修的原则。
8.设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护(限_________地区)。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
代表(签字)：_________代表(签字)：_________。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇八
甲方：塔吊使用单位：宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司欧景豪庭项目部乙方：塔吊安拆单位：1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台qtz型塔吊，时间__年3月日至__年3月完成。
2、安装地点：灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。
3、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。
4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案，资质证书，技术交底等相关资料。
5、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。
6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。
7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。
8、塔吊安装或(拆卸)完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。
双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表：乙方：
日期：日期：
年月日年月日。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇九
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一条：工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容及承包范围：
水暖电安装、调试合格。
第二条：工期。
合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良。
第四条：承包方式、合同价款及结算方式。
承包方式：包工不包料。
采用甲方与乙方协商按xx元/m2进行结算。
结算方式：包工不包料。
第五条：甲方代表。
甲方驻施工现场代表姓名：
甲方代表易人提前通知乙方。
第六条：乙方代表。
乙方驻施工现场代表名称：
乙方代表人提前通知甲方。
第七条：甲方工作。
委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。
第八条：乙方工作。
向甲方代表提供进度表计划。
按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
搞好施工现场的安全及成品保护工作。
施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第九条：进度计划。
在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条：工期。
乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第十一条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。
第十二条：安装完毕，并调试合格。
第十三条：合同价款及支付。
合同价款：48元/m2。
第十四条：工程款支付。
经双方研究，本合同签定后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月10日前支付上月进度款的70%。
工程竣工付至进度款的80%。
甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
（1）因图纸变更未能及时送达乙方；
（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；
（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；
（3）其它违反现场操作规定的事故发生。
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十八条：本合同一式四份，甲、乙双主各执两份。
本合同签订时间：年月日。
发包方：承包方：
年月日年月日。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十
甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_________________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十一
双方经友好协商同意，根据________________有关规定，签定本合同。
第一条、工程项目。
工程名称：_________________。
工程地点：_________________。
第二条、工程范围及工程量。
按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等___________________安装________________验收，并提供竣工资料。
第三条、工程期限。
工期共天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的全部主材料必须在开工后_天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期，双方另行商定解决。
第四条、工程费用。
1、本工程合同总价为人民币元(大写：_________________元整)。
2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。
3、此合同总价为含税价格，不包括所有_______________理费、_____________费、_____________、_______________，此部分费用由甲方负责。
第五条、工程费用支付与结算。
1、本合同签定后，个工作日内甲方付工程预付款，甲方支付合同总价的%，即元(大写：_________________元整)。
2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后天内，乙方向甲方提供工程竣工图，甲方累计向乙支付合同总价的__________%，即_____元(大写：_____________元整)。
3、乙方工程竣工后并提供竣工图纸，并通过甲方验收合格后，于__________天内提供工程结算单，甲方在收到这些资料后__________个工作日内审定完毕。在甲方同意工程量结算，审定通过后，_____个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的%，即元(大写：_________________元整)。
4、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后，_____个工作日内，甲方向乙方支付工程全部余款。
第六条、甲方工作。
2、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地;。
4、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;。
5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。
第七条、乙方工作。
1、根据本合同第一、二条款，并允许一定范围内的工程量更改;。
3、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度;。
4、乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为;。
第八条、工程验收。
4、签发《工程验收证明书》并办理工程移交。
第九条、合同的生效与终止。
本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后，有关维护保养内容有效，其它条款即告自行终止。维护保养期满，甲方结清尾款，本合同自行终止。
第十条、纠纷解决。
甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。
第十一条、其他。
2、在施工过程中，如发现乙方有损害甲方利益(包括甲方资产、严重工程质量问题等)的行为或者发现乙方不配合，不按合同要求、计划和弱电工艺标准施工的，甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。
5、由于甲方原因造成工期拖延的，给予顺延;。
6、合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;。
7、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十二
建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依据《xxx经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目。
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造价：元(大写：)。
二、工程期限。
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)。
开工日期为20__年月日至20__年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程。
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;。
四、工程价款支付及结算。
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定。
1：甲方承担的安全责任、权利。
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;。
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;。
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份证号：
乙方：代表人：身份证号：公章年日日月。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十三
乙方：
为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十四
为了明确双方的权利、义务，双方依据平等协商达成一致的原则签订本协议。
建设单位：上海滩购物广场
法人代表：
施工单位：嘉艺广告装饰有限公司
法人代表：
地点：上海滩购物广场地下车库
工程内容：车辆电子收费系统、交通标识、地坪密封固化 承包方式：总包方式
一、工程费用： 元。
二、支付方式：
1、合同签订日，甲方需预付工程价款的 %（计： 元）；
2、工程进展至 %，甲方再支付工程进度款 %（计： 元）；
3、工程完工验收 日内，支付 %的工程款（计： 元）；
三、甲方提供乙方施工中所需的基础条件，如：卫生、水电、地库温度等。
四、工程期限 天。
五、因为甲方原因或不可抗力因素导致无法正常完成工程，工期时间应当顺延。
六、工程保质期 年。
七、甲方责任：
1、甲方需提供乙方施工所需必备基础条件。
2、甲方根据合同办理拨款和结算手续。
3、甲方派出代表，解决工程中所涉及的问题。
4、如工程有新增加项，甲方需增加新的预算。
八、乙方责任：
1、积极组织施工队伍，合理安排施工进度。
2、按照施工规范的要求，文明安全施工。
3、施工中做好防水、防火措施。
4、新增单项工时费承包工程，需提供所需工程计划。
九、合同履行中发生争议，双方采取友好协商，友善处理。
十、本合同 式 份，双方各执 份。
甲 方：上海滩购物广场 乙 方：嘉艺广告装饰有限公司 发包人： 承包人：
开户行： 开户行：
税 号： 税 号：
账 号： 账 号：
电 话： 电 话：
签字（盖章）： 签字（盖章） ：
年 月 日
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十五
甲方：
乙方：
甲乙双方于20__年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：
一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20__年月日至月日，共计天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十六
随着现代科技的不断发展，人们对于电子设备的依赖越来越大，建筑物中的弱电系统也越来越重要。在弱电工程的实施过程中，安装工艺是非常关键的一环。我在弱电工程中参与了不少项目的实施，得出了一些心得体会，想与大家分享。
弱电工程中的安装工艺主要涉及电缆走线、端子接线、设备调试、安全检查等环节。一个良好的弱电工程安装工艺可以有效提高工程的运行效率和使用寿命，也能够有效降低故障发生的概率，保障了弱电设备和系统的监管能力。
首先是电缆走线，由于弱电工程中电缆的种类繁多，长度不一，所以电缆的走线应该根据实际情况进行细致的规划，缆线的大小和长度也要合法规定；其次是设备的调试，调试的时候需要非常仔细，不能出现任何差错，否则将会给整个弱电工程的使用带来不小的隐患。同时，我们在安装弱电设备时也需要注意安全问题，必须严格按照现行标准和法规进行设计和实施。
弱电工程是一个循序渐进的过程，往往只有经过一段时期的积累和实践，才能培养出一名合格的安装人员。在我的实践中，我强调了对人员素质的培养，注重技能提高，认真学习安装标准，灵活应用各种安装工具和设备，依靠经验进行问题的分析和解决。此外，我也十分注重对于整个工程的管理和协调，以确保实现高效的工程实施。
第五段：总结。
弱电工程的安装工艺是实现高效实施和使用的重要保证。安装人员在工作中应要有专业技能，注重人员素质提升。通过不断总结经验，完善各环节的工作标准，以及安全和质量的管理，才能够做到弱电工程的安装工艺精益求精，达到最好的使用效果。
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十七
承包方： 泥阳铝塑门窗厂 （以下简称乙方）
甲、乙双方就 成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程 承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：
一、工程概况：
1、工程名称： 。
2、工程地点： 。
二、承包内容：
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格：
1、制作单价为： 元/平方米（大写： ）。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求：
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任：
3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则：
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式：
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30％,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项：
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定：
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理；
2、 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
日月
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十八
甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合学校实际，制作及安装办公楼，宿舍楼、会议室等窗帘，为确保双方利益，经协商特制订本合同。
一、工程内容：
1、工程量：共计62幅窗帘
2、窗帘布艺规格：高2.2m宽2.1m（办公室、会议室）高2m宽2.1m（宿舍）
3、每幅窗帘定价：办公室、会议室共12幅每幅260元宿舍共50幅每幅187元
二、制作要求：由乙方提供窗帘样品，以甲方指定的样品为准，进行安装，尺寸大小应根据窗户为准，要求保证质量，做到美观大方，安装牢固，使用自如。
三、工程总价：壹万贰仟肆佰柒拾元整（12470元）
四、付款方式：银行转款（乙方提供银行账号）
五、保修期为一年保修范围为安装窗帘的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破损除外。保修期内随叫随到。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
自甲乙双方签字盖章后生效，在定成合同约定的所以内容后自行失效。
甲方：乙方：
20xx年11月20日
弱电工程安装协议书（优质19篇）篇十九
发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方）
甲方在福建泉州地区新奥燃气公司承建天然气管道进户安装及室外管道业务，根据国家有关合同法、劳动法的规定，本着平等自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程劳务承包合作事项协商一致，订立本协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方负责乙方的天然气管道进户安装及室外管道业务及工程完成后，经新奥燃气工程部门及有关质检部门验收合格的结算（验收后十五天内结算付款）。
2、甲方督促乙方高空作业人员的保险凭持岗证（限购2人）保险费由乙方负责，但乙方必须满一年以上的工作。
3、甲方及时提供材料，（材料乙方自提运费自负）不得延误工程，如因材料而误工，超过三天时间以上，甲方承担每人30元/天的生活费。因新奥燃气公司变更施工方案不属甲方责任。
二、乙方的权利和义务
1、乙方必须在甲方指定的工作场地施工，（乙方无条件无理由拒不进场）按图施工，合格率要达到100%，不合格的要无条件返工，返工所造成的损失由乙方自理，甲方概不承担任何费用。
2、保证施工安全，高空作业时，乙方具有专业水平持证的人员操作，甲方派人现场监管，杜绝一切事故的发生。
3、所有设备、辅材等归乙方自负，杜绝伪劣、不合格产品及材料进入并做到文明施工。乙方在施工中不得浪费、乱丢、一经发现甲方按质论价由乙方赔偿。
4、乙方进入施工场地，必须按劳动部门有关规定戴好安全帽、
工作服上班，未按规定所造成的事故及罚款由乙方自负。并做到文明施工，服从新奥公司现场监管和意见。
三、协议付款及付款方式：
1、甲方按每户元计价（包安装户外进气管和户外立管及室内进户挂表安装）工程完工经验合格，乙方负责开正式发票。甲方在下五天内付清乙方所承建验收合格的工程款。
2、野外管道施工，甲、乙双方商定议价，乙方同意后再施工（结算方式按第三条第一款执行）。
3、乙方中途退场，停工所做的工程概不结算，如扣压甲方的工具设备所造成的损失乙方承担和赔偿并负法律责任，甲方概不承担任何费用。
4、甲方临时抽调乙方人事其它的工作，按每人每天元结算。
5、甲方只认乙方签本协议的签字人，其他人与本协议无关。
6、甲方不承担其它任何开支与费用，均由乙方自理。
四、甲、乙双方在合作工程中遇有特殊情况，双方协商解决。
五、本协议一式二张两份，双方各一份，双方签字生效。
签字人：签字人：
甲方： 甲方：
年 月 日