施工合同对双方来说都具有法律约束力，双方必须按照约定履行各自的责任和义务。在下面列举了一些常见的施工合同范文，希望对你起到借鉴作用。
供电施工合同（通用14篇）篇一
落寨小学学校电线接入时间较长，线路已经严重老化，且为裸露电线，极不规范，经常出现一些小问题。为了全校师生的生命安全及学校财产安全，经学校全体教师协商，决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间：即日起至20xx年11月28日前完工。
二、改造材料：由学校自备材料。
三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工过程中由于乙方操作不当造成师生人身安全事故、电器财产损坏，由乙方负全部责任。
四、施工费用：经甲乙双方现场勘测考查协商，预算工天为3天，200元/天×3天=600元。
五、施工要求：
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观、大方、实用且用线槽布线。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲方材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款：施工完成经甲方检验合格，待甲方月底报账后全额付款。
八、本合同一式三份，甲方报账用一份，乙方一份，甲方备案一份。
九、因甲方现阶段处于特殊时期，此合同甲、乙双方签字立即生效，如果乙方因任何原因毁约，影响甲方正常教育教学次序，甲方有权要求司法机关介入。
甲方（法定代表）签字：乙方签字（或盖章）：
20xx年11月23日。
供电施工合同（通用14篇）篇二
甲方：__________________（以下简称甲方）。
乙方：__________________（以下简称乙方）。
为加快“_____铅矿”内采矿进度，甲方同意将区内的井巷掘进及采矿等工程委托给乙方施工。甲乙双方经充分酝酿协商，在自愿、平等、公平的基础上达成如下合同条款，双方务必共同遵守。
本合同所约定工程施工地点位于__________，具体工程施工位置由甲方设计，施工期限自______年____月至______年____月。
本合同中所说的工程是指甲方所设计井巷采掘工程的施工工作，包括平巷、斜井，竖井，采矿及其他相关的配套工程。
三、甲乙双方责任。
（一）甲方责任：
1.甲方负责对矿区内的基础设施及工程设施进行规划设计及技术指导。
3.甲方负责道路建设费用。
4.甲方负责对乙方工程施工的监督管理，确保规范操作。
（二）乙方责任。
1.负责对施工人员的安全教育工作，承担特殊岗位培训的费用。
2.必须提供（办理）施工中所需的资质证书及相关证件。
3.严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，按照甲方规划及设计要求进行区内基础设施建设及工程施工。
4.根据甲方要求，配备相应井下生产的所有设备。如空压机、凿岩机、1.2米以下的卷扬机、局扇、潜水泵、坑道（含斜井）的风水管、电缆等因生产需要所必须的所有生产资料。
5.根据甲方需要配齐必要的安全人员、技术人员、生产管理人员、辅助人员和技术工人等，达不到要求的扣除不少于2倍相应人员岗位工资。
6.自行承担施工期间发生人员伤亡及设备事故的一切责任和费用。
7.乙方应按国家有关安全生产、劳动保护、工业卫生等规定，提供必要的生产（工作）条件、劳动保护设施和劳动防护用品并确保实施达标，如坑道施工中所戴的安全帽要符合国家标准；建立安全生产责任制，爆炸物品须分库存放，专人管理：特殊工种人员必须持证上岗：按安全操作规章作业，严防事故发生；遵守有关法律法规的规定，爱护林木，防止安全事故发生，具体细节遵照安全专项合同。
四、质量与检查。
乙方必须按照甲方施工设计要求、安全预评价要求及国家标准《矿山井巷工程施工及验收规范，保证工程质量，如不按照规程、设计或合同要求施工，出现质量问题，甲方可扣除当月乙方对甲方所造成的损失费。
五、工程费用及结算。
1.平巷：施工规格为2.2米×2.0米，施工费用为：________元/米，结算以最终完成且达到甲方设计要求的实际工程量为准。
2.斜井：施工规格为2.2米×2.0米，施工费用为：________元/米，结算为最终完成且达到甲方设计要求的实际工程量为准。
3.采矿按矿量计算，即每吨_______元，捡毛石由乙方负责。
以上施工价格已包括各种施工、支护材料及运输费用。
4.每月28日，由甲、乙双方派代表参加验收，验收质量以施工设计的图纸为依据，对不符合质量技术要求的甲方不预验收。
6.每月扣工程款5%作为质量保证金，若没有发生质量问题次年初退回上年质保金。
7.如果甲方不按时结账，乙方有权停工。
六、其他约定。
七、安全生产。
乙方是本合同所约定工程的施工单位，是安全责任主体，负以下具体责任：
1.乙方施工必须遵守国家法律、法规组织生产。
2.乙方施工人员必须认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等国家有关安全法律法规，遵守公司有关安全规定，学习安全生产知识。特殊工种必须持证上岗，三级教育必须到位，职工的岗位责任及操作规程必须应知应会。
3.乙方在生产过程中必须时刻紧绷安全生产这根弦，做到文明安全施工。
4.合同签订之后乙方交付安全保证金60万元，合同解除时全额退还。
5.乙方在生产过程中如发生设备及伤亡事故，乙方应积极主动的做好善后处理工作，并且承担事故所发生的一切责任和费用。
6.其他约定见安全生产协议。
八、违约责任。
甲乙双方如违反本合同规定，应承担违约责任和相应的经济处罚。具体规定如下：
1.甲方拖欠乙方工程款，应向乙方支付相当于拖欠款额的每月2‰的违约金，按天计算。
2.乙方在工程实施过程中出险重大质量问题，经甲方发现，乙方未按设计或有关技术标准、规范、规程、规定和技术要求施工，甲方有权要求乙方返工并向乙方索赔直至解除合同。
3.乙方未经甲方同意将工程分包、转给第三方，甲方有权要求乙方予以纠正或解除合同。
4.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。
5.合同内容结束，乙方无条件撤出，但具有下阶段工程施工的投标权。
九、误工惩罚。
1.甲方本着实事求是的原则确定月掘进任务与采矿任务，掘进未完成部分按200元/米罚款。若因停电、停水、待料或遇特殊地质情况引起的矿体的变化，可核减当月任务。
2.甲方工程管理人员代表甲方行使管理勘察职权，乙方对甲方各生产、安全部门签发的“通知书”必须无条件执行，若不按“通知书”进行整改或部分内容不进行及时纠正，甲方将以每次扣工程款1000-5000元进行处罚。
3.甲方无任何原因造成停工停产应补偿工队相应的误工费。
十、其他。
1.若遇到不可抗力而造成的经济损失，甲乙双方协商解决。
2.乙方在施工过程中要服从甲方的施工管理人员的指挥，如遇特殊情况需对施工方案进行修改时，乙方要以甲方的施工设计变更为准，否则造成的损失由乙方承担。
本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的态度协商解决，所达成的补充协议作为合同附件与本合同具备同等的效力。协商不成，向合同签订地仲裁机构或向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，由双方签字后生效，具同等法律效力。
供电施工合同（通用14篇）篇三
法定代表人：_________________________。
住址：_______________________________。
邮编：_______________________________。
联系电话：___________________________。
乙方：_______________________________。
法定代表人：_________________________。
住址：_______________________________。
邮编：_______________________________。
联系电话：___________________________。
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：
第一条项目的名称。
项目名称：_____机房供电系统整改工程。
第二条合同内容。
1.货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：
产品名称型号规格单价数量单位小计合计。
2.合同金额：_________元。
（大写）人民币______________元整。
合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。
第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿。
1.质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：
（1）按国家的标准执行；
（2）按____部颁布的标准执行；
（3）按甲乙双方商定技术要求执行。
2.乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。
3.乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。
第四条交货。
1.交货日期：合同生效后_____个工作日。
2.交货地点：_________________________（由甲方指定）。
第五条施工要求。
1.乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由ups直接供电。
2.乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新购置的机柜中，做妥善存放。
第六条验收。
1.验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求，并签署“验收报告”_____。
2.验收人员。
（1）甲方相关部门：_。
（2）_____乙方项目负责人:项目经办人。
3.验收地点:施工现场。
4.文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。
5.验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。
第七条售后服务。
1.对本系统实行终身维护。
2.其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。
3.接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。
4.如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。
5.每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。
6.与工程单位进行一般性的技术沟通。
7.售后服务电话：__________。
第八条合同的结算。
结算方式：交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款，即人民币：元，大写：元整。
第九条异议期限与处理。
乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见,10日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。
第十条甲方的违约责任。
1.方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第十一条乙方的违约责任。
1.乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的，_____由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2.乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之_____作为违约金，超过五日的仍未交货的，甲方有权解除合同，追回已付货款，并保留追讨因此所受损失的费用。
第十二条其他。
1.一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
2.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
3.任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
4.1本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
4.2本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。
第十三条附则。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。
供电施工合同（通用14篇）篇四
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商，七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包，为了明确双方的责权利，保证工程按期保质保量竣工交付使用，现就有关事项协议如下：
2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;。
3)预埋穿越水泥道路电缆管;。
二、工程决算执行标准：
1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);。
2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;。
3、材料价格按施工当期的市场价执行;。
4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算;。
三、甲方责任。
2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。
3、对乙方的安装工作进行监督和检查。
四、乙方责任。
1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。
2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲方库存材料。
3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气预埋工作。
4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。
5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要及时整改。
6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的安全负全责。
7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。
8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;。
五、违约责任。
1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。
3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方承担。
六、工程造价及付款方式。
1、工程造价：
工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价：522288.09元编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价：
94364.62元编制时间20xx年12月12日。总预算造价为：616652.71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。
2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10kv通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。
七、合同工期以及工程质量保证的承诺。
1、开工时间：20xx年12月20日;。
2、竣工时间：20xx年03月30日;。
3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。
八、其它约定。
1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。
2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。
3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。
4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。
5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员身份证、电工操作证复印件。
6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效;。
7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方：七二0安置房项目部(盖章)。
代表：
电话：
乙方：(盖章)。
代表：
开户行：
账号：
电话：
供电施工合同（通用14篇）篇五
承包方：(乙方)_____________________。
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程项目：
（一）工程名称：________________________。
（二）工程地点：________________________。
（三）工程内容：________________________。
（四）承包范围：________________________。
（五）承包方式：________________________。
（六）承包单价：________________________。
三、工程工期：
施工工期为_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。
四、工程质量标准和保修期：
（一）工程质量必须符合国家标准gb5768-1999《道路交通和标线》和行业标准jgj100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。
（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年，反光标牌保修期为________年，其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。
五、材料设备供应：
（一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。
（二）工程材料要求：_________________________。
六、工程款支付和结算方式：
工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付________%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付_________%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。
七、双方责任。
（一）甲方责任：
按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
（二）乙方责任：
1.收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场；
3.做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表；
4.委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题；
5.施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担；
7.工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。
八、工程验收：________________________。
九、违约责任：
（一）甲方违约责任：
甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。
1.不按期交出施工场地、接通水、电源；
2.因图纸或设计变更未及时送达乙方；
3.逾期组织验收；
4.其他甲方原因造成的。
（二）乙方违约责任：
1.乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。
2.乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价________%的赔偿金。
3.如因乙方质量原因无法通过交警部门验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
十、其它约定条款：
（一）乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。
（二）在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责。
（三）甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。
十一、争议解决办法:。
本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第________种方式解决：
（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；
（二）向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同期限及时效。
本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程竣工验收付完款保修期满后止。本合同正本________份，双方各执________份，均具同等法律效力。
建设单位：_________（盖章）施工单位：_________（盖章）。
供电施工合同（通用14篇）篇六
披露方(以下简称甲方)：代表人：
接收方：(以下简称乙方)：责任人：
根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同)，为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：风险提示：保密信息一般而言，生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。
侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种：
2、违反披露权利人的保密信息，使其为他人所知悉，并对权利人造成损失;。
3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。
对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失，泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任，一旦双方约定保密协议，就要做到严格保密责任，避免因此产生不必要纠纷。
一、本协议适用于主合同履行的全过程。
保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。
二、双方职责。
1、甲方义务：对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。
2、乙方义务：
(1)乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。
(2)乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，如果乙方违约，其行为将被视为窃取商业秘密，甲方将追究承包人的法律责任。
(4)图纸为甲方的自有知识产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。
未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。
甲方有权追究其法律责任。
工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。
(5)未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
三、保密期限双方承担保密义务的期限，开始时间为________年____月____日，截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。
四、保密协议的控制权变更、转让条款。
1、若乙方发生控制权变更时，甲方有权终止合同。
2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。
风险提示：违约责任为避免发生潜在风险，协议各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。
可促使对方积极履约，并在对方有违约情形发生时，及时确定违约责任，必要时可采取有效措施，使守约方损失降至最低;因违约产生纠纷，自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构，法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任，防范诉讼举证不利及败诉风险。
五、违约责任。
1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为违约金。
2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，保护其秘密。
3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。
六、争议解决风险提示：争议解决方式发生争议时，解决的方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼，前三种方式需要的花费成本小，或者说基本不需要花费，而诉讼方式成本比较大，但是前三种方式解决的效果不大，因此发生争议时，需审慎选择。
因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
七、效力本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。
是主合同不可分割的一部分，具有同样的效力。
供电施工合同（通用14篇）篇七
甲方：______(已建单位)。
地址：______。
法定代表人：______。
授权代表人：______。
乙方：______(后建单位)。
地址：____________。
法定代表人：______。
授权代表人：______。
根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的情况下，经协商一致，签订本协议。
第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。
第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工。
1.施工地址：_______________。
2.与甲方线路的距离：_______。
3.施工长度：_______________。
第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。
2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。
第四条责任划分。
甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。
2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。
第五条双方义务。
甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。
第六条双方权利。
甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。
第七条不可抗力。
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。
第八条法律适用和争议解决。
本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。
第九条附则。
1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。
2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。
3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。
甲方(盖章)：_______。
乙方(盖章)：______。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
____年___月__日。
____年___月___日。
出租方(甲方)：______，男/女。
______年______月______日出生。
身份证号码：____________承租方。
(乙方)：______，男/女。
______年______月______日出生。
身份证号码：____________。
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于______市______街道______小区______号楼______号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自______年______月______日至______年______月______日，计______个月。
二、本房屋月租金为人民币______元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初______日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前______个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后______天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前______个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金元。
七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
八、本合同连一式______份，甲、乙双方各执______份，自双方签字之日起生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
________年________月________日。
供电施工合同（通用14篇）篇八
法人代表：_____________。
乙方姓名：_____________。
性别：_____________。
年龄：_____________。
民族：_____________。
文化程度：_____________。
籍贯：_________省_________市。
现住址：_____________。
属于：_________(农业人口/非农业人口)。
居民身份证号码：_____________。
务工许可证号码：_____________。
甲方因生产(工作)需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：
一、合同期限。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。
二、生产(工作)任务。
甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。
三、劳动时间与劳动报酬。
(一)劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产(工作)需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。
(二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。
(三)在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_________元。
四、劳动保护、保险福利待遇。
(一)从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_________元，乙方负担_________元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费年限。
(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。
(三)乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_________元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_________元，一次性发给供养直系亲属救济费_________元。
(四)乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为_________天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。
(五)根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的，需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。
五、劳动纪律。
(一)按时上下班，不得迟到早退。
(二)严格遵守操作规程，保证生产。
(三)爱护单位财产，不无故损坏公物。
(四)上班工作(生产)时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。
(五)听从指挥，服从调动。
(六)保质保量完成任务，不得投机取巧。
(七)有事及时请示报告，不得擅自主张。
六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职。
(一)甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。
(二)合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产(工作)需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。
(三)有下列情形之一的，可以解除劳动合同：
(1)双方一致同意的;。
(2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的;。
(3)乙方培训(熟练)期满，不符合录用条件或乙方不愿意供职的;。
(4)乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。
(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：
(1)甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的;。
(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。
(五)乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞退;。
(1)严重违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的;。
(2)违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的;。
(3)服务态度恶劣，损害消费者利益的;。
(4)有贪腐、盗窃、赌博，营私舞弊等违法行为，尚未构成刑事责任的;。
(5)无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。
(六)甲方有下列情形之一的，乙方可以辞职：
(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;。
(3)人格受到甲方负责人侮辱的;。
(4)甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策，侵害工人合法权益的;。
(5)经国家批准应征入伍的。
(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：
(1)合同期限未满，又不符合第六条第3项情况之一的;。
(3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。
(八)甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第(四)款所列情况外，必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。
七、违约责任。
甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。
乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离单位手续。
八、双方认为需要约定的其它事项。
(一)甲方为乙方提供住房，房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为_________元。
(二)甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂，在外搭膳的，所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。
(三)甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共_________元。
(四)计件工资制的，月工资结算办法：_________。
(五)其他需约定事项：_________。
任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对方有权根据责任和造成的后果，追究违约金_________元，赔偿金_________元。
九、本合同经双方方签字后生效，甲、乙双方各持一份。
供电施工合同（通用14篇）篇九
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方平等协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守...
一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区。
二、施工内容及范围：
由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之，乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。
三、合同价款：
本合同工程总造价为4680000.00元(大写：肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含税，但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。
四、承包方式：
以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款从总价款中扣除)，固定价包干，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。
五、施工工期：
一期工程必须在年月日前竣工通电且供电公司手续完备，二期工程必须在年月日前竣工通电且供电公司手续完备。
六、使用材料、规格：
本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：
工程款分三次支付。
7.1合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方支付乙方合同价款的20%;。
7.3xxxxxxx小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后，剩余5%一次性无息支付。
八、质量要求：
本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。
十、双方权利和责任。
甲方：
1、按合同及时支付工程款。
2、协助乙方协调施工环境。
3、甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工，双方协商解决后才能进行下一步的施工。
供电施工合同（通用14篇）篇十
用电人：
供电人：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》以及《电力供应与使用条例》等相关规定，遵循平等、公平和诚实信用等原则，双方就居民生活电力供应与使用中的权利和义务协商一致，订立本合同。
市(州)县(市、区)镇(乡)街道(村)号幢单元室
供电人以交流低压220380伏电源向用电人单电源连续供电。
普通电能表费控智能电能表
(一)计量装置为普通电能表
1、供电人以在用电人的受电点安装的普通电能表记录的抄见电量为依据，按照国家批准的电价和随电量征收的各项费用向用电人定期结算电费。
2、供电人实行单双月抄表，用电人于抄表之日起十日内在供电人指定的地点交付电费。
(二)计量装置为费控智能电能表
用电人向费控智能电能表配置的专用充值购电卡中充值，供电人以在用电人的受电点安装的费控智能电能表记录的电量为依据，按照国家批准的电价和随电量征收的各项费用，由费控智能电能表内置计费系统自动实时结算用电人电费。
(一)按照国家价格管理部门批准的电价和随电量征收的各项费用收取电费，并在发生电价和其他收费调整时，按规定执行。
(二)对使用普通电能表的用电人逾期未交付电费，经催告用电人仍未交付的，供电人有权按照国家规定的程序中止供电。对使用费控智能电能表的用电人，当费控智能电能表充值余额为零时，费控智能电能表的自动断电功能将自动中止供电。
(三)对违章用电、窃电及其他违约用电行为有权制止，依法追收电费和违约使用电费并中止供电。
(四)供电人发现用电人计量装置有问题或故障时，供电人对该计量装置进行免费检验，如计量误差超过国家规定的允许范围，则按规定向用电人补收少交的电费或退回多收的电费。
(五)按照国家法律规定和合同约定为用电人提供连续电力供应服务。因故需要停止供电时，按照有关规定事先通知用户或者进行公告。
(六)在供电设施发生故障时，供电人在国家规定时限或服务承诺时限内组织检修。
(七)使用普通电能表因欠费停止供电的，供电人在用电人交清电费后24小时内恢复供电，不能在24小时内恢复供电的，向用电人说明原因并按用电人要求提供相关证据;使用费控智能电能表的，在用电人提供自身信息完备、准确的情况下，供电人通过费控智能电能表提示功能、手机短信提示功能等，在充值余额小于50元时，提示用电人及时充值。
(八)在营业场所公告办理用电业务的程序、制度和收费标准，提供客户须知资料。
(九)根据用电人实际交付电费金额出具电费发票。
(十)按国家规定对电能计量装置进行检验和维护。
(一)有权对供电质量和服务质量进行监督和投诉。
(二)用电人对计量装置的准确性有异议的，双方共同委托法定检验机构进行校验，用电人预付校验费。经校验计量误差在国家规定范围内的，用电人承担校验费;计量误差超过国家规定范围的，供电人承担校验费，同时按规定向用电人补收少交的电费或退回多收的电费。
(三)费控智能电能表用户终止用电并按规定程序办完销户手续后，可到所属区域的供电营业厅退取费控智能电能表或充值购电卡中的余额。
(四)按照合同约定的居民生活用电性质用电。
(五)按规定程序办理用电变更、中止或终止业务。
(六)计量装置为普通电能表的，依照用电量和电价及随电量征收的各项费用在约定期限内到供电人指定地点全额交付电费;计量装置为费控智能电能表的，根据费控智能电能表的计量计费提示功能，及时充值购电。妥善使用和保管充值购电卡，并承担充值购电卡损坏、遗失而引起的相关后果。
(七)不自行引入或供出电源。
(八)发现计量装置有异常时，及时通知供电人。
(九)为供电人对电能计量装置进行的.检验和维护提供协助和方便。
(一)安装在用电人受电点的计量装置出线接线点为电力设施产权分界点(见附件：《居民生活用电登记表》供电线路产权分界示意图)，为本合同所述的履行供用电义务的地点。
(二)以电力设施产权分界点为界
用电人受电点计量装置出线接线点之后，由用电人承担运行维护管理义务及相应的法律后果;用电人受电点计量装置出线接线点之前，由产权设施所有者承担运行维护管理义务及相应的法律后果;用电人受电点计量装置由供电人承担运行维护管理义务及相应的法律后果。
用电人变更、解除合同的，结清电费及其他费用后，向供电人申请办理相关手续。
(一)用电人擅自改变用电性质、转供电或引入电源，擅自移动、开启、拆封电能计量装置的，用电人依法补交差额电费，并承担违约使用电费。
(二)用电人有窃电行为的，按窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。对窃电行为，供电人可制止并当场中止供电。
(三)使用普通电能表的用电人逾期未足额交付电费的，供电人除追补欠费外，还可向用电人自逾期之日起每日按欠费总额的10/00收取违约金。违约金不足一元的按一元收取。
(四)用电人交清欠费，供电人未在本合同约定期限内恢复供电的，供电人自逾期之日起每日按未供电量对应电费总额的10/00向用电人支付违约金。违约金不足一元的按一元收取。未供电量按用电人前6个月平均用电量计算。
(五)供电人、用电人违反本合同约定，给对方造成损失的，承担相应的赔偿责任。
(六)因电力运行事故给用电人造成损害的，供电人依法承担赔偿责任。
供电人、用电人受不可抗力、政府行为、维护公共利益等因素的影响，且该影响足以导致任意一方或双方当事人不能履行约定义务，在受影响的范围内免除责任。因迟延履行后发生上述情况的，不免除责任。
本合同履行中发生争议的，双方可协商解决或申请调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)向人民法院提起诉讼。
(一)本合同经供用电双方签字或盖章后生效，办理完毕销户手续时终止。
(二)本合同一式两份，双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
供电人(盖章)：用电人(签章)：
代理人(签章)：代理人(签章)：
时间：__年__月__日时间：__年__月__日
供电施工合同（通用14篇）篇十一
甲方：________________（以下简称“甲方”）
乙方：________________（以下简称“乙方”）
根据工务处批准的施工组织设计方案，乙方承建________在管内承建________工程施工，根据铁道部《铁路营业线施工安全管理规定》（铁办[2008190号）、广铁（集团*公司《铁路营业线施工及安全管理实施细则》（广运发[20xx]165号）的规定，为确保施工期间营业线的行车安全，经甲乙双方协商达成以下协议。
一、行车安全防范内容
1.项目名称：________________________
2.作业内容：________________________
3.施工地段：________________________
4.施工计划起止时间：________________
5.影响范围：________________________
二、双方所遵循的技术标准、规程和规范
铁道部《铁路技术管理规程》、《铁路公务安全规则》，《铁路线修理规则》、《铁路营业线施工及安全管理办法》；广铁（集团*公司《铁路营业线施工及安全管理实施细则》、《行车组织规则》；各相关车站的《站细》。
三、乙方安全责任、权利和义务
1.乙方对施工安全全面负责。应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，施工中应认真落实各项安全措施，并制定确保行车安全的应急措施。
2.乙方须在正式施工前____天发出施工电报通知甲方。
3.乙方应派驻站联络人员、工地防护员和设专职安全员，并经培训考试合格，持有注明有效的上岗证书和附有照片的上岗牌，同时保持人员相对稳定。
4.因乙方责任造成营业线设备损坏和影响行车安全，构成行车事故的，由乙方负全部责任。
5.乙方对甲方安全监督员发出的《施工安全整改通知书》，必须立即整改。
6.乙方对甲方安全监督员发出的《营业线施工停工通知书》，必须立即停工整改。
7.由于特殊原因，施工中途停工，由乙方提前一天与甲方协商，制定工程过度安全措施，确保行车安全。
8.在汛期期间制定防洪安全措施及防洪抢险预案。
四、甲方安全责任、权利和义务
1.在施工期间，甲方发现乙方有影响行车安全隐患，要通知乙方立即整改，危及行车安全时，有权责令乙方停止施工。
2.甲方实施行车安全监督制度，派出技术业务熟练、责任心强并经培训合格的路工担任安全监督员。
五、安全防范措施及结合不安全管理
1.在防范区段内，因施工影响铁路技术设备的正常使用由乙方负责，凡乙方发现影响技术设备正常使用的问题，应立即通知甲方处理。危及行车安全的问题来不及通知时，乙方应立即采取防范措施，保证行车安全。
2.在防范区段内，凡属影响铁路技术设备正常使用危及行车安全，乙方未通知甲方，应急处理不当造成的问题和事故，列乙方责任。
3.甲乙双方应加强施工地段的安全检查，双方安全员、安全监督员均应做好日常工作记录。
4.其他安全事项：
（1）乙方应设工地防护员和驻站联络员（在施工期间不得更换）。
（2）甲方车站值班站长应对乙方的施工进度和施工安全防范措施进行询问，遇有影响行车安全的，甲方有权要求乙方进行整改，危及行车安全时，甲方有权责令乙方停工整顿，经甲方检查合格后，方可重新开工。
（3）乙方的施工设备、机具及工具用品和施工材料不得侵入线路机车车辆限界。如施工地段因施工设备、机具或施工人员造成行车事故和人身伤害事故，一切责任和后果概由乙方负责承担。
（4）甲方根据乙方提出的施工项目（内容）和有关要求，在规章允许范围和行调命令或口头同意后，应积极主动的配合乙方施工，不得故意刁难。乙方不得在未经甲方同意的情况下强行施工。因违章作业或强行施工造成的一切后果由乙方负全部责任。
（5）乙方的车辆在移动时造成铁路交通相碰撞事故，一切责任由乙方负责。
（6）现浇和搭架施工时，必须采取安全防护措施，安全防护措施必须牢固，防止施工一切物件坠落，如物件坠落，发生人身伤害、打击列车，损坏设备设施，造成的一切后果，均由乙方负责并承担一切经济赔偿。
六、违约责任和经济赔偿办法（包括发生行车责任事故时双方承担的法律责任）：按《铁路交通事故调查处理规则》及有关对顶规定进行处罚。
七、未尽事宜：（甲乙双方另行商定）。
八、本协议一式四份，自签订日起生效，甲乙双方各执贰份。
甲方：________________乙方：________________
委托法定代表人：______委托法定代表人：______
签于：________________
补偿贸易供电合同
供电企业营销管理
供电企业电力营销对策
供电公司工作汇报
地铁牵引供电系统保护
供电企业电力营销管理对策
物业园区供电的安全管理
供电局个人简历
供电施工合同（通用14篇）篇十二
发包方：
承包方：
项目名称：
项目地点：
签订日期：xx年xx月xx日
成字001号。
甲方：___________________________________（以下简称甲方）。
乙方：___________________________________（以下简称乙方）。
乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司，受聘（委托）于甲方________变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，从事设备运行、维护、巡视、保养工作，一致达成本协议。
1、严格执行四川地区电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，确保变（配）电系统的正常运行。
2、乙方按照符合配电室维护资格的要求，定期向变配电室安排工作人员负责______________项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作，并认真填写日负荷月报表，并严格按甲方规定上报存档。
3、乙方定期做好运行记录和变（配）电设备的巡视工作。如遇紧急情况，乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。
4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患（安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患）。乙方应对甲方值班人员定期培训，遵守安全操作规程。
5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故，并及时通报甲方负责人。
6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求，有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验，并妥善保管相关测试结果。
7、结合季节气候特点，做好季节性预防措施。
8、负责与电业局的职能部门联络，协调日常用电事宜，每月向甲方提交报告，保证_______________项目安全供电。
9、依据高压配电设备维修保养工作范围，对高低压柜（箱）调试、低压配电箱（柜）、定期作检查、保养、除尘以及包年检。
1、严格执行四川地区电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，保证供、配电系统的正常运行。
2、认真巡视，定期保养，及时维护，设备完好率。
甲方的权利与义务：
1、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。
2、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为，并有权要求调换不能胜任此项工作和违反甲方要求的员工。
3、甲方有权审查乙方工作人员的资历和驻场服务工作。
4、甲方负责统一协调与供电等政府职能部门的关系。
5、甲方负责协调施工安装管理方负责变电站的高低压变配电设备设施的保修工作。
6、甲方有义务提供运行所需图纸、资料。
7、设备及用具按规定进行检测、实验、维修、更换等产生的合理费用由甲方支付。
乙方的权利与义务。
1、乙方有责任认真执行本。
协议，接受甲方的监督和检查。
2、乙方派出工作人员负责设备的安全运行管理，须符合国家及四川省变配电运行相关规范要求，乙方应遵循甲方相关施工改造等变配电操作的安排与要求进行规范操作，保障变电站的各类设备设施完好无损、运转正常。
4、乙方应根据项目实际情况建立变配电管理制度、设备管理制度、岗位职责、操作票管理制度等各项规章制度，并严格执行。
5、乙方应建立配电室检查记录、设备运行记录、交接班记录、工作票记录、检查保养记录、临时停送电记录、倒闸操作记录等各项工作记录，并报甲方检查。
6、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家及相关部门法规、法令和安全规程的管理指令。
7、乙方有义务向甲方提出配电室设施、配电系统完善建议。
8、乙方派驻现场工作人员统一着装，注重工作服的整齐，仪容仪表整洁及工作环境清洁。
9、本协议执行完毕时，乙方须交还甲方所提供的全部图纸资料及器具。
本合同有效期为2年，保养期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。
1、乙方待甲方运行配电室设备，项目承包总价为_________________元人民币。
2、如因甲方工作需要而发生人员增、减变动等或者需要更换设备或者配件，相关费用由甲、乙双方协商以书面形式确认。
1、签订合同后，甲方支付乙方总承包费用的80%，共计_________元人民币。
2、第二年当月，甲方支付乙方总承包费用的15%，共计元人民币。
3、合同期满后7天内，甲方支付乙方全部余款，共计元人民币。
1、因乙方人员安排不当、管理不善所造成的事故损失，乙方应承担由此导致的相关经济赔偿、处罚及法律责任。
2、在本合同期满或提前解约时，乙方应将甲方原购置的所有物品如数完好无损地返还甲方。若有损坏或丢失，乙方应向甲方赔偿相应的经济损失（自然损坏除外）。
3、因设备质量问题和外界电网原因以及其他施工单位造成的事故由厂家和相关责任单位负责，乙方负责参与事故调查，分析事故责任、协调解决问题并配合事故抢修。
4、若本合同期间，因不可抗力导致本合同无法执行，甲乙双方均不负担赔偿责任。
本合同经甲乙双方协商一致，合同双方应认真履行。在合同履行期间任何一方需提前终止本协议，应提前30天以书面形式通知对方，否则，违约方需向对方支付相当于1个月应付费用的违约赔偿金。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1、提交_________仲裁委员会仲裁；
2、依法向所属地区的人民法院起诉。
1、以上合同内容经甲、乙双方共同确认，在本合同履行期间，如有未尽事宜，则甲乙双方另行协商解决，并另行签订与本合同具有同等的法律效力的补充协议。
2、本合同一式四份，甲方持二份，乙方持二份，每份具有同等效用。
供电公司客户服务竞聘书。
供电公司客户服务竞聘书。
供电企业电力营销管理对策。
供电施工合同（通用14篇）篇十三
合同编号：
发包方：
承包方：
项目名称：
项目地点：
签订日期：xx年xx月xx日
成字001号
甲方：___________________________________（以下简称甲方）
乙方：___________________________________（以下简称乙方）
乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司，受聘（委托）于甲方________变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，从事设备运行、维护、巡视、保养工作，一致达成本协议。
1、严格执行四川地区电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，确保变（配）电系统的正常运行。
2、乙方按照符合配电室维护资格的要求，定期向变配电室安排工作人员负责______________项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作，并认真填写日负荷月报表，并严格按甲方规定上报存档。
3、乙方定期做好运行记录和变（配）电设备的巡视工作。如遇紧急情况，乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。
4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患（安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患）。乙方应对甲方值班人员定期培训，遵守安全操作规程。
5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故，并及时通报甲方负责人。
6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求，有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验，并妥善保管相关测试结果。
7、结合季节气候特点，做好季节性预防措施。
8、负责与电业局的职能部门联络，协调日常用电事宜，每月向甲方提交报告，保证_______________项目安全供电。
9、依据高压配电设备维修保养工作范围，对高低压柜（箱）调试、低压配电箱（柜）、定期作检查、保养、除尘以及包年检。
1、严格执行四川地区电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，保证供、配电系统的正常运行。
2、认真巡视，定期保养，及时维护，设备完好率。
甲方的权利与义务：
1、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。
2、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为，并有权要求调换不能胜任此项工作和违反甲方要求的员工。
3、甲方有权审查乙方工作人员的资历和驻场服务工作。
4、甲方负责统一协调与供电等政府职能部门的关系。
5、甲方负责协调施工安装管理方负责变电站的高低压变配电设备设施的保修工作。
6、甲方有义务提供运行所需图纸、资料。
7、设备及用具按规定进行检测、实验、维修、更换等产生的合理费用由甲方支付。
乙方的权利与义务
1、乙方有责任认真执行本
协议，接受甲方的监督和检查。
2、乙方派出工作人员负责设备的安全运行管理，须符合国家及四川省变配电运行相关规范要求，乙方应遵循甲方相关施工改造等变配电操作的安排与要求进行规范操作，保障变电站的各类设备设施完好无损、运转正常。
4、乙方应根据项目实际情况建立变配电管理制度、设备管理制度、岗位职责、操作票管理制度等各项规章制度，并严格执行。
5、乙方应建立配电室检查记录、设备运行记录、交接班记录、工作票记录、检查保养记录、临时停送电记录、倒闸操作记录等各项工作记录，并报甲方检查。
6、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家及相关部门法规、法令和安全规程的管理指令。
7、乙方有义务向甲方提出配电室设施、配电系统完善建议。
8、乙方派驻现场工作人员统一着装，注重工作服的整齐，仪容仪表整洁及工作环境清洁。
9、本协议执行完毕时，乙方须交还甲方所提供的全部图纸资料及器具。
本合同有效期为2年，保养期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。
1、乙方待甲方运行配电室设备，项目承包总价为_________________元人民币。
2、如因甲方工作需要而发生人员增、减变动等或者需要更换设备或者配件，相关费用由甲、乙双方协商以书面形式确认。
1、签订合同后，甲方支付乙方总承包费用的80%，共计_________元人民币。
2、第二年当月，甲方支付乙方总承包费用的15%，共计元人民币。
3、合同期满后7天内，甲方支付乙方全部余款，共计元人民币。
1、因乙方人员安排不当、管理不善所造成的事故损失，乙方应承担由此导致的相关经济赔偿、处罚及法律责任。
2、在本合同期满或提前解约时，乙方应将甲方原购置的所有物品如数完好无损地返还甲方。若有损坏或丢失，乙方应向甲方赔偿相应的经济损失（自然损坏除外）。
3、因设备质量问题和外界电网原因以及其他施工单位造成的事故由厂家和相关责任单位负责，乙方负责参与事故调查，分析事故责任、协调解决问题并配合事故抢修。
4、若本合同期间，因不可抗力导致本合同无法执行，甲乙双方均不负担赔偿责任。
本合同经甲乙双方协商一致，合同双方应认真履行。在合同履行期间任何一方需提前终止本协议，应提前30天以书面形式通知对方，否则，违约方需向对方支付相当于1个月应付费用的违约赔偿金。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1、提交_________仲裁委员会仲裁；
2、依法向所属地区的人民法院起诉。
1、以上合同内容经甲、乙双方共同确认，在本合同履行期间，如有未尽事宜，则甲乙双方另行协商解决，并另行签订与本合同具有同等的法律效力的补充协议。
2、本合同一式四份，甲方持二份，乙方持二份，每份具有同等效用。
补偿贸易供电合同
供电企业营销管理
供电公司工作汇报
供电企业电力营销对策
供电局个人简历
供电公司客户服务竞聘书
供电公司客户服务竞聘书
供电施工合同（通用14篇）篇十四
甲方：
乙方：
由于乙方工程施工位于甲方风机周围、集电线路下方，为明确乙方安全责任，保护作业人员的安全和身体健康，防止事故的发生，确保生产施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《电力法》和国家、地方电力主管部门颁布实施的相关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，经双方友好协商，签订本协议。
1.项目名称：
2.施工日期：年月日
--。
--。
3.项目内容：
1.甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度和安全技术措施，对乙方安全生产施工实施监督管理。
2.甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。
3.甲方纠正违章指挥和违章作业，对乙方的违章行为，有权进行经济处罚。
4.甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的作业人员采取经济处罚，所造成的一切经济损失，由乙方承担。
乙方对生产施工中的安全工作直接负责，具体履行以下责任：
1.乙方应遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规范、标准。
2.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在生产施工时首先落实安全措施，防止事故发生。
3.服从安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮生产施工。
4.发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，配合、查清事故原因。
5.乙方工程施工结束后应恢复甲方相关风机平台，道路的原貌，不得增加甲方的占地面积;由于乙方施工造成甲方占地面积增加产生的.相关费用由乙方全部承担。
6.乙方施工不得破坏集电线路杆塔、拉线的牢固与稳定，由于乙方施工造成甲方的损失由乙方承担。
7.乙方施工将会影响草原积水与水流向，导致箱变积水，影响箱变、风机安全稳定运行，乙方与甲方协商负责解决此类问题。
8.乙方负责协商解决堤坝与集电线路安全距离降低的事宜。
9.乙方在施工过程中造成甲方电力设施损坏由乙方维修更换。并对甲方造成的损失进行赔偿。
10.乙方施工不得影响甲方道路畅通。
11.乙方对乙方新建工程影响发生的衍生事件负责。
1.未尽事宜，由双方协商解决。
2.本协议书经双方签字后生效。
3.本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日年月日。