承包可以分担责任,确保工作任务在规定时间内完成,并实现合作双方的互惠互利。承包方在经营管理中常见的困难和挑战是什么?下面是一些解决方法的建议。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇一
承接方(乙方):_________。
甲方委托乙方承担_________规划设计任务。根据《中华人民共和国经济协议法》、《中华人民共和国城市规划法》、《黑龙江省实施〈中华人民共和国城市规划法〉办法》、《城市规划编制办法》、《城市规划设计收费标准》以及建设部及黑龙江省有关城市规划设计管理的法规和规章规定,结合本项目的具体情况,为明确双方责任,搞好协作工作,经双方协商一致,签订本协议,共同遵守。
第一条 本规划设计委托概况:
1.1 规划设计委托文号、日期
_________。
1.2 规划设计地点范围。
_________。
1.3 规划设计规模。
_________。
1.4 规划技术深度要求。
_________。
1.5 预计工作日期及阶段划分
_________。
第二条 甲方按时向乙方提供下列文件及资料:
第四条 收费标准及拔款方式:
4.1 本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目,由双方协商确定。
4.2 甲方应支付协议项目的规划设计费总额为(大写):_________元(小写:_________元),收费计算标准详见规划设计费计算表。
4.3 规划设计费按规划进度分期支付。本协议签订后,甲方支付规划设计费总额的30%,计(大写)_________元(小写:_________元)作为定金(本协议履行后,定金抵作设计费);规划设计方案确定后,甲方再支付40%即(大写)_________元(小写:_________元);乙方提交全部规划设计成果时,甲方付清其余规划设计费,计(大写)_________元(小写:_________元)。
第五条 双方责任。
5.1 甲方责任。
5.1.1 甲方委托规划设计任务时,必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分,按本协议第二条规定的内容,向乙方提供所需文件及资料,并对其完整性、准确性及时限负责。
甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内,乙方按本协议规定交付规划设计成果时间相应顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。
5.1.2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改,导致乙方规划设计需返工时,双方除另行签订补充协议或另订协议,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
5.1.3 协议生效后,甲方要求终止或解除协议,乙方未开始规划设计工作时,甲方无权要求返还定金,甲方未付定金的,乙方有权要求甲方支付定金;乙方已开始规划设计的,甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费,不足一半时,按一半支付,超过一半时,按全部支付。
5.1.4 甲方应按本协议第四条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费,每逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金;逾期超过三十天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本协议项目停缓建设,甲方均应支付应付的规划设计费。
5.1.5 甲方要求乙方比本协议规定时间提前交付规划设计成果时,甲方应支付赶工费,具体金额由双方另议。
5.1.6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料,并支付所需费用,具体金额由双方商定。
5.1.7 规划设计成果的设计,未经乙方同意,甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本协议外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔。
5.1.8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。
5.1.9 补充协议中甲方应负的其他责任。
5.2 乙方责任。
5.2.1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计,根据甲方提出的技术深度要求,按协议规定的进度向甲方提交规划设计成果。
5.2.2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责,并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。
5.2.3 协议生效后,乙方要求终止协议的,应双倍赔返定金;未收定金的,不予赔偿。
5.2.4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的,每延误一天,乙方减收该项目设计费的千分之二,赔偿最高限为全部规划设计费。
5.2.5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后,参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动,并根据审查结论负责不超过本协议规定任务范围内的必要调整补充。需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定,作为本协议的补充部分。
第六条 本协议执行过程中如发生纠纷时,双方应及时协商解决。协商不成时,由_________进行仲裁(双方不在协议中约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院提起拆讼)。
第七条 其他事宜。
_________。
第八条 本协议未尽事宜,双方当及时协商并共同签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
第九条 双方履行完协议规定的责任义务后,本协议即行废止。
第十条 本协议正本一式四份,双方各执二份。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇二
地址:__________________。
电话:__________________。
乙方:__________________。
地址:__________________。
电话:__________________。
为加快xx广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就“xx广场”主体结构工程承包事宜达成本协议。
一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_______交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_______平方米,总建筑面积约_________平方米。
二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工协议)。
三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。
四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费标准计费,约_________元人民币(_________元)。
五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。
六、施工期限:_________月_________日至_________年_________月_________日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。
1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。
2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于_________,占地面积_________平方米,可建商住面积为_________平方米,单价为_________元/平方米,总价为_________元人民币。
3.乙方同意向甲方支付“_________地皮”首期转让金了_________元人民币,具体支付数额及时间如下:_________。
4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经_______律师行签印的欠甲方_______元人民币地价款的欠款依据凭据。
5.甲方根据乙方在xx广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至xx广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。
八、甲方的权利及义务。
1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。
2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。
3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。
4.甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”,确保乙方进场后能正常施工。
5.甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”,确保乙方能正常开发建设该地块。
6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。
7.甲方必须办理好“xx广场”项目开发建设的各种合法手续。
8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。
9.甲方必须在____年____月____日前向乙方提交“xx广场”完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。
九、乙方的权利及义务。
1.乙方有权按已审定的设计图纸的要求,采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。
2.抵工程款商住用地转让给乙方后,乙方有权立即投入开发建设,并可预售楼花,开发、预售手续由乙方自行办理。
3.乙方必须按规划、设计图纸之要求建设本项目之主体工程,并保证质量,按期完工。
4.在建设期内,乙方除应向甲方提交工程施工组织计划和施工进度计划表外,还须于每月5日前向甲方提交上月施工进度表,供甲方备查和督促之用。
5.乙方须认真按照有关标准、规范和设计要求以及甲方根据本协议发出的指令进行施工;随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件,对经检查检验不合格部分,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担返工、修改的费用。
6.在施工过程中,所发生的一切事故而造成的经济损失,由乙方自行承担。
7.乙方在xx广场主体结构工程未完工之前,不得将黄扑地块转让或抵押给第三者,必须是乙方自行开发,在有利于_______广场建设的情况下,确需转让、抵押该地块时,必须征得甲方的书面同意后方可转让或抵押,但转让、抵押该地块所得资金必须优先用于黄扑地皮或xx广场的开发建设。
十、保证。
1.乙方保证能按期按质完成xx广场主体结构工程的建设任务。
2.乙方保证转让或抵押黄扑地块所得资金全部进入甲乙双方在_________设立的共同帐户。根据乙方向甲方提供的黄扑工程进度情况有计划地使用该资金。_________万元以上的支出由双方共同签名方能提款,每周乙方需向甲方汇报使用情况。
3.乙方必须确保“xx广场”工程的资金充足。若因乙方原因,导致“xx广场”无法继续施工,或不能按期完成“xx广场”主体结构工程。甲方有权凭乙方出据的借据及律师楼签印的所有关于本合作内容的法律文件,依法查封甲方已转让给乙方的黄扑地皮及其地上所有建筑物,并可以此弥补甲方的损失。对乙方在“xx广场”项目中的投资亦同时终止核算,甲方还有权追究乙方其他方面的违约责任。乙方愿意用自己公司的名誉及_________公司自有资产作“黄扑地皮”等值资产的担保。
十一、违约责任。
1.乙方如因资金不足或自身管理的原因导致xx广场工程半途停工7天以上,或落后计划进度15天的,甲方有权每天罚款乙方_________元人民币,从乙方落后计划进度的第一天起开始计算。如果乙方落后计划进度满30天的,甲方有权终止协议,对乙方巳投入的资金一概不予核算和退还,并有权凭乙方开出的借据请求乙方还款。
2.乙方不能按期完成xx广场的主体结构工程任务,每超过一天,甲方罚款乙方_________元人民币。
3.甲方不按期将黄扑地皮转让给乙方,乙方有权不付首期土地转让金_________元人民币。
4.乙方未按本协议第七条第三项付款的,甲方有权按逾期付款的金额期限,以月息三厘计罚乙方。超过30天未付齐的,甲方有权终止协议,并追究乙方的违约责任。
5.乙方提前完工的,每提前_________天,奖励_________元。
十二、其他。
1.本协议未尽事宜,双方可签补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2.本协议经双方签字盖章后生效。
3.本协议一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方(盖章):_______________。
法定代表人(签字):_________。
________年________月_______日。
签订地点:___________________。
乙方(盖章):_______________。
法定代表人(签字):_________。
________年________月_______日。
签订地点:___________________。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇三
3、按获得承包任务的途径分:计划分配、投标竞争、委托(协商)承包、指令承包。
4、按协议类型和计价方法分:固定总价协议、单价协议、成本加酬金协议。
承包方对工程全面负责,发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目,要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。
优点:充分利用技术经验、节约投资,缩短工期,保证质量。
2、阶段承包。
n包工包料:承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式,多由获得等级证书的施工企业采用。
n包工部分包料:承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料,其余部分由建设单位负责。
n包工不包料:广泛应用于各类工程施工中,指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务,在园林工程中尤其适用于临时民工承包。
3、专项承包。
指某一建设阶段的某一专门项目,由于专业性强,技术要求高,如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。
4、招标费用包干。
通过招投标而取得的承包方式,这是国际上通用的获得承包任务的主要方式。分为:招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。
5、委托包干。
也称为协商承包,即不需要经过投标竞争,而由业主与承包商协商,签订委托其承包某项工程的协议。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。
6、分承包。
指承包者不直接与建设单位发生关系,而是从总承包单位分包某一分享工程(如土方工程、混凝土工程等)或某项专业工程(如假山工程、喷泉工程等),并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。
概念:工程施工承包协议是工程建设单位(发包方)和施工单位(承包方)根据国家基本建设的有关规定,为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工;建设单位则按规定提供技术文件,组织竣工验收并支付工程款。协议一经签订,即具有法律约束力。
(三)签订施工协议的原则和条件。
1、原则。
(1)合法原则:订立协议严格执行《建设施工协议(示范文本)》,通过。
《协议法》与《建筑法》规范双方的权利与义务关系。
(2)平等自愿、协商一致的原则。
主体双方均依法享有自愿订立施工协议的权利。
(3)公平、诚实信用的原则。
协议签订中,要诚实信用,当事人应实事求是向对方介绍自己订立协议的条件、要求和履约能力;要充分考虑对方的合法利益和实际困难,以善意的方式设定协议的权利和义务。
(4)过错责任原则。
协议中除了规定的权利义务,还要必须明确违约责任,必要时,还要注明仲裁条款。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇四
发包方(以下简称“甲方”):
营业执照号:法定代表人:电话:设计负责人:电话:施工负责人:电话:
1.1工程地点:__________________________________________。
1.2建筑面积:__________________________________________。
1.3工程内容及做法:详见设计图及预算书。
1.4工程承包方式:双方商定采取的方式承包。
1.5工程期限_____天,开工日期_____年____月____日,竣工日期_____年___月____日。
1.6本合同工程预算造价为:人民币______元;大写(人民币):_____元;(若要变更施工内容、变更材料,工程造价按实结算)。
第二条、双方商定由_____设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方各执一份。
第三条、甲方义务。
3.3参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条、乙方义务。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
4.3保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫承包部分的施工现场卫生;。
4.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;。
4.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方指派项目经理作为执行工程施工的代表人。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。
第五条、工程变更。
5.1工程项目及施工方式如需变更,双方协商一致后,签订“工程变更单”,明确工程变更的相关费用、付款时间及工期,施工人员或项目经理无权先做后签或私下交易,一经发现查实,将按公司规定处罚,对客户违反合同作停工或终止合同处理。口头承诺或口头协议均视为无效。
5.3甲方增加的施工项目,乙方需在收到甲方该增加项目全部的工程款后方可施工。
第六条、材料的提供。
第七条、工期延误。
7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;(地震、自然灾害、政府部门要求等)。
(3)甲方提供的材料未按时到场、承包内容外的项目延误及其他情况,同意工期顺延的。
(4)甲方未按时参加阶段验收或延期付款而造成的工期延误。
7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
7.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。
第八条、质量标准。
8.1双方约定本工程施工质量按《江西省家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》的标准验收:
8.2施工过程中双方对工程质量发生争议时:
(1)、可向新余市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或市建筑装饰协会投诉进行调解;。
(2)、如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
第九条、工程验收和保修。
9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)隐蔽工程验收;(2)竣工验收。
9.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应接到验收通知后三天内组织验收,过期视为认可。
9.3工程验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并向甲方开具工程保修单,承担保修责任。(以保修卡约定为准)。
第十条、工程款支付方式。
10.1双方约定按以下方式支付工程款:
第三次:竣工验收合格后7日内:即支付合同价款的5%,计(大写)_________________________________________(小写)_________元。
10.2工程验收合格后,乙方应在2日内向甲方提出工程结算,甲方接到资料后7日内如未有异议,即视为同意,并应同时结清工程尾款。
10.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。
第十一条、违约责任。
11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。
11.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方工程造价5%的违约金及其它损失。
11.2由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
11.3由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十二条、本合同在履行过程中如发生的争议,应双方协商解决,如协商不成的,可提交新余仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第十三条、几项具体规定。
13.1施工期间,甲方将外屋钥匙_______把,交给乙方保管。工程竣工验收后交还给甲方,甲方自行负责更换新锁,保证室内安全。
13.2施工期间,乙方每天的工作时间应遵守所在住宅区的物管部门的管理要求。
第十四条、其他约定事项:______________________________________。
第十五条、附则。
15.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
15.2本合同一式_______份,双方各执______份。
15.3本合同附件包括施工图纸、报价表、预算报价说明书及设计变更书为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(盖章):
签订日期:年月日
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇五
甲方:
乙方:
身份证号码:
因甲方公司发展需要,需聘用专业级工程师,经过真诚友好协商,甲方同意聘用乙方,并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员,具体条款如下:
一、聘用期限。
甲方聘用乙方的期限为________年。即从签订协议书之日起往后推________年。
二、甲方权利与义务。
1、合同期间,甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的企业资质及年检。
2、在证书使用期间,甲方应妥善保管乙方的(高级工程师证书、毕业证书、身份证等)有关材料。甲方使用完应在____日内交还乙方本人保管,甲方如需使用乙方证书时,甲方需提前____日通知乙方。
3、甲方应根据协议要求,支付乙方的聘用工资。
4、签定协议时,甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。
三、乙方权利与义务。
1、双方签定协议后,乙方应于________年____月____日向甲方提供有关高级工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。
2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方,乙方有义务及时(7个工作日)向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的工作,须退还相应工资。(甲方需提供建设主管部门的证明材料)。
3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。
四、聘用工资及支付方式。
经双方商定,甲方同意每年支付__整聘用工资(税后)。甲方确认收到乙方证书和签订协议后付__整聘用工资。
五、解聘。
1、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则,提前一个月通知对方,以便另一方做好工作安排。
2、合同到期后,如果双方同意解除协议,甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件,不得无故刁难。
六、违约责任。
2、因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
七、本协议所指金额均为税后金额,如本协议发生缴税情况,均由甲方承担,本协议为劳动合同的附件之一。
备注:乙方此次送证书到甲方单位,中间产生的差旅费甲方按票面额度给与报销.
八、争议解决办法:原则上双方协商解决,协商不成时由人民法院裁决。
甲方:(签字盖章)乙方(签字):
代表:
代表:
电话:
电话:
签订日期:________年____月____日
签订日期:________年____月____日
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇六
依照《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本协议。
第一条工程基本概括。
1、工程名称:_____________________。
2、工程地点:_____________________。
3、工程内容:_____________________。
4、工程立项批准文号:_____________。
5、资金来源:
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;。
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;。
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条施工工期。
共_____个工作日。
议定自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
第四条工程质量标准。
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条材料和设施供应。
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本协议约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条工程价款及付款方法。
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用_______承包方式;。
2、工程价款_______元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式:______________。
第七条组成本协议的文件。
2、中标通知书;。
3、投标及其附件;。
4、标准、规范及有关技术文件;。
5、图纸;。
第八条双方的权利和义务。
3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条种植要求。
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;。
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;。
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条初步验收。
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
1、协议中已有适用于变更工程的价格,按协议已有的价格变更协议价款;。
2、协议中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更协议价款;。
3、协议中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条检验标准、方法、地点及期限。
1、工程施工验收标准:《城市绿化工程施工及验收规范》;。
2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
第十三条竣工决算。
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后_____日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照协议约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条质量保修。
养护期为_____个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定协议时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为协议的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金。
承包人在签定协议时,向发包人交纳_____元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条协议解除。
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除协议;。
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除协议。
4、因不可抗力导致协议无法履行,发包方、承包方可以解除协议;。
5、因一方违约致使协议无法履行,另一方违约致使协议无法履行,另一方可以解除协议;。
7、协议解除后,不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条协议的终止。
发包方、承包方双方履行协议全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本协议即告终止。
第十八条安全施工。
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条违约责任。
发包方、承包方双方应严格按照本协议的约定全面履行自已的义务,若一方违反协议约定,需支付另一方协议总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条协议的生效和份数。
协议的订立时间:_____年_____月_____日。
协议订立地点:_______________________。
协议约定:___________________________。
本协议一式_____份,发包方保存_____份,承包方保存_____份。
发包方:______________承包方:______________。
法定代表人:__________法定代表人:_________。
委托代理人:__________委托代理人:_________。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇七
发包人:江苏汇联铝业工程有限公司(以下简称“甲方”)。
承包人:(以下简称“乙方”)。
甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则,经友好协商,就乙方承包甲方位于赣榆县海洋开发区汇联铝业回填土方工程达成如下协议:
一、承包工程名称江苏汇联铝业有限公司工地工程项目之土方回填工程。
二、承包方式及范围。
1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方(小块风化石)、运输(自卸车)、推土机到甲方工地回填,甲方提供的回填区域:汇联厂房长300m*宽170m区域,回填土后标高达到4m。
三、合同工期整个项目土方回填总工期共15天,自年月日至年月日止(包括法定节假日),如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
四、回填土方质量要求。
1、土料:小块风化石。
2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米,大于厘米的风化石块量不得大于土方总量的千分之零点五。
3、回填土方必须经推土机平整压实,土质及回填质量应得到甲方认可。
五、合同价款及支付方式。
1、承包单价x元/m3(含税价),综合报价包含土方工料费、运输费及按要求回填平整压实的费用,运输距离不作为承包价格的计量因素。
2、工程价款支付:工程期间甲方无需付款,为乙方全垫资,工程完成经甲方验收合格后。
日内甲方一次性付清总价款。
六、施工要求。
1、乙方按甲方提供的指定地点回填,回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。
2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。
3、安全文明施工:乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作,并配齐全套劳动保护用品。若因乙方原因造成人员伤亡(含第三者)或甲方财产损失,乙方应承担全部责任。
七、违约。
1、合同履行过程中,任何一方无正当理由单方面终止合同,均属单方违约,毁约方应赔偿由此给对方造成的损失。
2、乙方回填地坪后的绝对标高应达到甲方要求,若达不到甲方要求的回填高度,甲方按实量给予扣减。
3、乙方应按期完工,每延迟一天,付合同总价款5%违约金。
八、争议如履行本合同发生争议,双方应协商解决,如协商不成,提交赣榆县仲裁委员会仲裁。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,工程竣工结算价款付清后失效。
甲方:江苏汇联铝业有限公司乙方:
法定代表或委托代理人:
电话:
年月日年月日。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇八
为了明确双方的`责任,保证工程质量,安全及时完工,经双方友好协商,甲方将河南县文化广场(上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等)所有工程承包给乙方施工,现签订以下协议,望甲乙双方遵照执行:
一、工程地点:河南县文化广场。
二、建筑面积:按实际地平方面积计算,每平方单价为45元。
三、付款方式:按工程款进度付款,按合同价款扣除质量保证金5%,经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款,所干的活出现问题由乙方负责维修,满一年的剩余5%维修金一次付清。
四、工程质量:严格按照图纸要求施工,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格,如验收不合格,需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。
五、安全生产、文明施工。按操作规章施工,不得违章作业,若乙方不听甲方管理人员安排,出现安全事故一切由乙方自行负责承担,严禁在上班时间吃酒闹事,违者后果自行负责。
六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。
七、如乙方安装时,砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。
八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。
九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。
签字日期:________年________月________日
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇九
现经甲、乙双方反复协商,就广西___县幼师1#楼砌砖一达成如下协议:
一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架,二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二、结算方式:每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三、质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产,要按安全规范进行施工,杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的______%罚款。
六、本协议一式两份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方:____________乙方____________。
日期:___年___月___日日期:___年___月___日
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇十
根据电厂(华瑞)项目部安全文明、质量进度工作需要,现就电厂煤管楼,分包的'项目施工中的有关事宜,经甲乙双方共同协商达成以下条款,望双方共同遵守。
1、乙方进入施工现场,必须严格服从甲方管理人员指挥,戴好安全帽,上架是必须戴好安全带,如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场,应加强对本班组成员的安全教育和技术交底,严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志,严禁破坏保护设施,不用的材料必须堆放整齐,严禁乱扔乱放。
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工,认真做好计量管理工作,若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求,必须服从甲方的管理,严格执行施工规范和安全操作规程,若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失,甲方不承担任何责任。
1、木工班组承包所有的扎模工程(其中包括二期结构),铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式:承包价格按图纸建筑面积每平方____________元,按公司承包合同付款,余款年底付清。
五、此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。
____________年____________月____________日。
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇十一
因施工需要,甲方将米脂中学学生公寓楼、教学楼工程的基础3:7灰土工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安全得到有效控制。经双方友好协商订立如下协议,双方共同遵守执行。
一、工程名称:xx米脂中学学生公寓楼、教学楼工程
二、工程地点:米脂县
三、承包范围:3:7灰土垫层
四、承包工程内容:
外购黄胶土、白灰由消解现场运至工地的费用、机械、人工(土方进场发生和有关部门的协调费用由乙方承担)
五、工程承包方式:
1、包材料、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。(白灰甲方送至指定的地方,消解所需人工、机械、水、电和有关部门协调费用由乙方承担。消解后的熟石灰由现场运至工地的费用和有关部门的协调费用由乙方承担。)
2、单价:44元/立方米(压实方)
3、工程量计算以实际方量计算。
六、质量要求:
严格按技术交底施工,质量符合地基基础工程验收规范要求。
七、施工工期:按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响和延误工期。
八、付款方式:工程完工后付工程款50%,余款在基础验收后一次付清。
九、双方责任:
a、甲方责任
1、甲方责任提供施工用电、照明和施工用水。
2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。
3、负责现场指挥管理,放线和标高控制。
b、乙方责任
1、机械操作规程施工,对工人进行安全,质量技术交底。
2、机械工人和司机持证上岗。
3、服从甲方管理人员指挥,严格遵守甲方有关规章制度。
4、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故(含第三者伤害)均由乙方负责。
5、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。
十、违约责任:
1、施工质量不符合要求,乙方应采取措施及时补救和返工。
2、除大、中、雨外,乙方不得以任何理由停工或延误工期。
十一、争议处理:
1、在协议履行过程中若发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。
2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行协议,保证施工正常。
十二、其他规定:
本协议未尽事宜,甲方、乙方双方协调解决,一式三份,甲方存
两份,乙方存一份,具有同等法律效力,双方各签字生效,工程结算
后自动失效。
甲方(签字或盖章)________
乙方(签字或盖章):________
__年__月___日
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇十二
乙方____________。
现经甲、乙双方反复协商,就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议:
一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架,二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二、结算方式:每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三、质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产,要按安全规范进行施工,杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的xx%罚款。
六、本协议一式两份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
乙方____________。
日期:___年___月___日
简单个人工程承包协议书(实用13篇)篇十三
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
因甲方需对新设供热所的办公场所进行基本的装饰装修,经甲乙双方共同协商,决定由乙方负责完成该工程,为了明确责任,确保施工的安全、质量和进度,特订立以下条款,供双方共同遵照执行。
一、工程内容:部分区域进行装饰装修。
二、工程结算价及付款方式:按照《20xx年太原市修缮安装工程预算定额》与《20xx年山西省统一安装工程预算定额》不计取其他费用,只取8%的税金和管理费,现场签证以实结算,工程完工并验收合格后一次性付清。
三、工程期限:从20xx年10月1日至20xx年10月10日。如乙方未按期完工,推迟一天扣除工程款1000元。
四、承包方式:由乙方包工包料。
五、工程质量:
1.乙方必须按照国家现行的工程质量技术标准、规范进行施工。
2.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。
六、工程验收:工程全部竣工后,由甲方组织进行验收,不合格工程不予验收。
七、施工安全:乙方是安全施工第一责任人,在施工中要做到文明施工,安全施工。施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担。
八、本合同未明确之处,按有关规定协商解决。
本合同一式四份,具有同等法律效力。
甲方:
甲方代表:乙方代表:
签字日期:年日月