工程委托书的格式（汇总17篇）

范文范本是一种通过阅读他人的优秀作品来提升自己写作能力的重要途径。鉴于大家对写作范文的需求，小编整理了一些典型的范文供大家参考。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇一

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：梁文君(注：个人承包)。

按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的.规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室，供第十四局职工工作之用。

1.1工程名称：扩建第十四局厂房工程。

1.2工程地点：云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站。

1.3承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房。

1.4承包方式：有建设全过程承包。

1.5工期：本工程自20xx年5月1日开工，于20xx年11月15日竣工。

1.6合同总价款(人民币大写)：柒拾叁万元人民币整。

第2条、甲方工作。

2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。

2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条、乙方工作。

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。

3.2指派梁文君为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条、关于工期的约定。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4.6由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第5条、关于工程价款及结算的约定。

5.1双方商定本合同价款采用第种：甲。

(甲)固定价格。

(乙)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

(丙)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

5.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

5.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天一个星期内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一个月天内，结清尾款。

第6条、关于材料供应的约定。

6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

6.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第7条、有关安全生产和防火的约定。

7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第8条、奖励和违约责任。

8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方叁万元人民币整。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20%支付滞纳金。

8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金伍万元人民币整。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方一万元人民币整，作为奖励。

8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

8.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品，造成损失由甲方负责。

8.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第9条、争议或纠纷处理。

9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第10条、附则。

10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

10.2本协议书共：两份，双方各执一份。

10.3本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

年月日年月日。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇二

xxxx有限责任公司：

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自20xx年6月进场施工，至20xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的.损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

此致

敬礼！

xxxxx责任公司。

20xx年xx月xx日。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇三

下面小编为大家整理了一些关于工程款付款。

委托书。

格式范文，供大家参考,希望对大家有帮助!

兹委托广西建工集团第一安装有限公司代为办理来宾市兴宾。

区土地开发整理中心兴宾区城厢乡马上村等2个村土地整治项目b标段项目支付材料款的付款事宜,付款金额为人民币开户名：

账号：

开户银行：。

代付的材料款我承认用于抵扣广西建工集团第一安装有限公司应付给我方的工程款。如该项目的材料出现质量、安全等问题，或者由材料问题引起的经济纠纷、法律纠纷等情况，均由我委托方承担。

特此委托。

委托方(签字或盖章)：

身份证号：

深圳中壹建设工程有限公司：

本人因参加工程施工招标已中标，该项目款项将分笔汇入你公司账户。

汇出人户名：账号：

现我委托中壹建设工程有限公司请将以上工程款汇至以下账户，由此产生的一切风险由我个人承担，与贵公司无关。

开户单位(开户名)：开户行：账号：

该委托书有效期自年月日至年月日止。

特此声明。

委托人签字：

电话：

xxxx公司：

我方因承包贵司xxxxxxxx工程(。

合同。

编号：xxxxxx)，现贵司应支付我方本期工程款，共计：元(大写：)。因我方原因，现委托贵司将上述款项中的元(大写：)汇入以下账号：

户名：

账号：

开户行：

汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款，届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣，若由此引发的一切经济、法律责任均由我司承担，与贵司无关。

附：1、法定代表人身份证复印件加盖公章。

2、营业执照复印件加盖公章。

委托人：(盖章)。

法定代表人：

工程委托书的格式（汇总17篇）篇四

唐山冀东石油建设工程有限公司：

兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投标人：（公司全称，盖章）。

法定代表人：（姓名，签字）职务：

委托代表人：（姓名，签字）职务：

日期：年月日

工程委托书的格式（汇总17篇）篇五

中南民族大学：

我公司承建的中南民族大学16#教学实验楼工程，于20xx年7月进场施工，截至20xx年03月31日已完成了装修、安装材料采购工作。依据合同规定，具备支付工程款条件，现申请支付本月工程进度款，金额总计为6090000.00元(大写)陆佰零玖万元整，请贵方予以核准。

特此报告，请批复!

申请人：__________。

________年___月___日。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇六

目前委托审计已成为建设单位工程审计的主要方式,而工程委托审计付费方法没有统一的模式且在不断的探索完善中。本文是本站小编为大家整理的工程。

委托书。

项目编号：xxxxxxxxxxxxxxxx。

xxxxxxxxxxxx通信工程有限公司：

根据我公司业务发展需要，我公司已经立项建设20xx年中国联通湖南宽带及数据综合客户xxxxxxxxx工程。要求于20xx年06月18日开通附件所属全部单项。请贵公司马上对此工程组织实施，主要要求如下：

一、请贵公司尽快确定本工程负责人，并于20xx年06月10日前完成设计交底工作，根据设计方案制定工程实施方案，尽快启动本工程。工程结算应按照我公司相关取费标准进行预估。

二、请贵单位认真组织现场实施工作，重视安全生产。施工期间发生如下安全事故和损坏事宜，其所有直接和间接责任(含各种法律责任)均由贵公司负责，我司不承担任何的责任：

1、施工期间各类人身安全事故、电源等其他事故;。

2、施工不当所造成的通信故障、对其他公共财产、私人财产损害;。

3、设计所造成的。

4、由于施工考虑不到位的原因引起工程质量、材料问题事故;。

5、其他相关的责任事故。

三、本工程联系人：

部门。

建设维护部职位项目经理姓名xxx联系电话xxxxxxxxx电子邮箱。

中国联合网络通信有限公司xxxx分公司网络建设部。

20xx年x月x日。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：梁文君(注：个人承包)。

按照《中华人民共和国经济。

合同。

法》和《安防工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室，供第十四局职工工作之用。

1.1工程名称：扩建第十四局厂房工程。

1.2工程地点：云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站。

1.3承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房。

1.4承包方式：有建设全过程承包。

1.5工期：本工程自20xx年5月1日开工，于20xx年11月15日竣工。

1.6合同总价款(人民币大写)：柒拾叁万元人民币整。

第2条、甲方工作。

2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。

2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条、乙方工作。

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。

3.2指派梁文君为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条、关于工期的约定。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4.6由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第5条、关于工程价款及结算的约定。

5.1双方商定本合同价款采用第种：甲。

(甲)固定价格。

(乙)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

(丙)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

5.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

5.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天一个星期内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一个月天内，结清尾款。

第6条、关于材料供应的约定。

6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

6.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第7条、有关安全生产和防火的约定。

7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第8条、奖励和违约责任。

8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方叁万元人民币整。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20%支付滞纳金。

8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金伍万元人民币整。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方一万元人民币整，作为奖励。

8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

8.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品，造成损失由甲方负责。

8.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第9条、争议或纠纷处理。

9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第10条、附则。

10.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

10.2本。

协议书。

共：两份，双方各执一份。

10.3本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

年月日年月日。

授权委托书。

兹委托(身份证号码：)作为我公司的代理人，全权代表我公司前往贵处办理项目工程款的往来事宜。该工程款转入本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的有关文件均予承认，并承担由此产生的法律责任。

委托权限：

委托期限：

受托人无权再转委托。

委托人：(盖章)。

受托人：(签字并捺印)。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇七

致：深圳xxxxxxxx团股份有限公司兹委托贵单位承建海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：

1、工程范围：海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座。

2、施工依据：配合营销部顺利开放。

3、工期：（填写工期及开工日期）

4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。

6、保修：按照合同第五条有关条款。

7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的`95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）。

8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。

9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。

签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）。

日期：

工程委托书的格式（汇总17篇）篇八

兹委托贵单位承建_______沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：

1、工程范围：_______沙盘模型底座。

2、施工依据：配合营销部顺利开放。

3、工期：（填写工期及开工日期）

4、工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5、工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。

6、保修：按照合同第五条有关条款。

7、付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）。

8、违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10%；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。

9、其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，

28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。

委托单位：_______有限公司工程部被委托单位：_______股份有限公司。

签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）。

日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日工程量清单

工程名称：（填写工程名称，同上）。

编号：

工程委托书的格式（汇总17篇）篇九

委托书。

授权委托书(工程建设)。

本人(姓名)系(企业名称)的法定代表人，现委托本单位人员(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招投标及。

合同。

签订相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

(2)委托代理人身份证复印件。

企业名称：(盖单位章)。

法定代表人：(签字)。

委托代理人：(签字)。

联系电话：(固定电话)(移动电话)。

注：(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。

(2)法定代表人委托他人办理的，委托代理人应是企业本单位的人员。

二、法定代表人身份证明(工程建设)。

企业名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日。

经营期限：

姓名：系(投标人名称)的法定代表人(职务：电话：)。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

企业名称：(盖单位章)。

注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。

编号：[0.x]-x-(x)-委-。

致：深圳团股份有限公司。

兹委托贵单位承建海南儋州沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：

1.工程范围：海南儋州沙盘模型底座。

2.施工依据：配合营销部顺利开放。

3.工期：(填写工期及开工日期)

4.工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元(人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。

6.保修：按照合同第五条有关条款。

7.付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。)。

8.违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10%;由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。

9.其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料;否则，视为被委托单位经济权利放弃。

委托单位：儋州恒x有限公司工程部被委托单位：深圳x集团股份有限公司。

签约代表(盖章)：(工程部经理或主管领导签字)签约代表(盖章)：(被委托单位签字)。

日期：年xx月xx日日期：年xx月xx日工程量清单

工程名称：(填写工程名称，同上)。

编号：

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十

工程招标工作是建筑企业竞争能力、应变能力、施工能力、管理能力、创利能力和自我发展能力的综合体现,也是企业。

合同。

管理人员、预算报价人员所必须具备的专业知识及业务能力。本文是本站小编为大家整理的工程招标。

委托书。

格式范文，仅供参考。

本授权委托书声明：姓名)系投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人，参加(招标人)的的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人：性别：职务：

单位：

投标人：(盖章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

xx年x月x日。

本人(公司法定代表人姓名)系(xxxxxxxx绿化有限公司)的法定代表人，现授权(授权委托人姓名)为我公司的法定委托代理人到(参加招投标地点)参与(招投标工程名称)工程招投标活动。

委托期限：年月日至年月日。

授权人：(法人印章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

委托代理人：(签字或盖章)。

日期：年月日

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标单位名称)的法人代表，现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加工程项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标单位：(盖章)。

法定代表人：(签字或盖章)。

日期年月日

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十一

xx开发建设有限公司：

我方承建贵司的已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的合同（协议）支付申请表也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）xx万元整，（小写）xx0000。00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。工程款申请报告。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；

工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。

施工单位：xx建设有限公司。

项目负责人：

日期：xx年xx月xx日

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十二

____公证处：

我作为（单位）的'法定代表，委派（姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址）。

为全权代表，与我单位的公派xx人员签订《xx协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

本委托书有效期自年月日至年月日。

法定代表（签字）。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十三

(受理单位名称)：

兹有我司需办理(办理的事项)等事务，现授权委托我司员工：

性别：身份证号码：前往贵处(司)办理，望贵处（司)给予接洽受理为盼!

法人代表(签字)：

(单位名称)(盖章)。

(受理单位名称)：法人授权委托书。

现授权我司员工：性别：

身份证号码：

授权其办理以下权限：授权日期：年月日授权有效期至：年月日。请贵处(司)接洽!

法人代表(签字)：

(单位名称)(盖章)。

委托人：

工作单位。

(委托人为单位的，写明单位名称)被委托人：

工作单位。

（被委托人是律师的，只写姓名和所在律师事务所名称)。

委托人因(写明案件性质及对方当事人)一案，委托一审、二审或再审)的代理人(或辩护人)，代理权限如下：

(委托刑事案件的辩护人，只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进行辩护”)。

(委托经济、民事、行政等案件代理人的，须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围，如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)委托人：(签名或盖章)。

被委托人：(签名或盖章)。

我作为的法定代表，委派：

工作单位为全权代表，与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

本委托书有效期自年月日至年月日。委托单位：

法定代表(签字)。

被委托人身份证号：委托事项：委托权限：委托时限：自年月日至年月日。

备注：本委托书一式三份。签字生效。

附件：1.委托人身份证复印件。

2.被委托人身份证复印件。

被委托人：身份证号：委托事项：委托权限：

委托时限：自年月日至年月日。

备注：本委托书一式三份。签字生效。

委托人签名：委托人电话：

被委托人签名：被委托人电话：

附件：1.委托人身份证复印件。

2.被委托人身份证复印件。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十四

出入境检验检疫局：

本委托人郑重声明：保证遵守《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国卫生检疫法》等有关法律，法规之规定和检验检疫机构制定的各项规章制度。如有违法行为，自愿接受检验检疫机构的处罚并负法律责任。

本委托人所委托的受委托人向检验检疫机构提交的“报检申请单”和随附的各种单证所列内容是真实无讹的，具体委托情况如下：

本单位将于_____年_____月间进口/出口如下货物：

品名：______________合同号：__________

现委托_________公司(地址：_____________________)代表本公司办理所有检验检疫事宜，期间产生的一切相关的法律责任均由本公司承担。请贵局按有关法律法规予以办理。

委托方名称：_________________________

单位地址：___________________________

邮政编码：___________________________

联系人：_______________(委托方盖章)

联系电话：___________________________

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十五

____公证处：

我作为(单位)的法定代表，委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)

为全权代表，与我单位的公派##人员签订《##协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

本委托书有效期自年月日至年月日。

委托单位：

法定代表(签字)

年月日

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十六

身份证编号：________。

身份证编号：________。

本人工作繁忙，不能亲自办理xxx的.相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。

委托人：

_年_月_日。

工程委托书的格式（汇总17篇）篇十七