合同的一般付款方式模版(优秀20篇)

时间:2025-07-26 作者:曼珠

合同协议可以为当事人提供法律保障,确保交易的顺利进行。如果你对以下的合同协议范文有任何疑问或需要进一步的解释,请随时联系我们的法律顾问。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇一

甲、乙双方本着公平、自愿的原则,经协商一致就乙方以分期付款方式购买车辆达成如下协议。

第一条甲方根据乙方要求,同意将____________汽车壹辆和半挂汽车壹辆出售给乙方。

第二条以上车辆售价总额人民币_______元,乙方在签订本合同时首付_______元,余款_______元,从本合同签订次月起分_______个月付清,每月归还车款_______元,利息从购车之日起计算,月利率为,息随本逐月递减按月支付。根据双方协商,自购车日期起,需归还本金_______元。

第三条在乙方付清全部车款及相关款项前,甲方为乙方所购车辆保留所有权的登记车主,乙方为实际车主。在此期间,乙方依法自主经营,自负盈亏,因乙方经营活动所产生的一切民事法律责任,均由乙方承担,与甲方无关。

第四条为维护双方合法权益,减少损失,乙方在车款未付清之前,须在甲方指定的保险公司办妥以甲方为第一受益人的交强险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险及其他相关的附加险。

第五条乙方支付甲方代缴的各项税、费及服务费等共计_______元。

其中服务费_______元。若遇国家税费征收标准和项目发生变化,则乙方上述缴费定额另行核定。

第六条所购车辆如出现质量问题,乙方应自行到厂家指定的特约维修服务单位或直接与厂家进行交涉处理,甲方亦可协助乙方向他方主张权益,但乙方不得以此为借口停止或拖延向甲方归还车款、支付利息和缴纳各项费用。

第七条合同期内,乙方根据经营需要,按照国家有关法律规定自行雇佣驾驶员及辅助人员,承担其工资和相关费用,并承担其相关民事责任。乙方所雇人员与甲方无劳动关系。

第八条乙方如有下列情形之一,按本合同第九条规定处理:

1、乙方逾期支付各种款项,超过______天。

2、乙方借口车辆质量问题,拒不按期付款;。

3、发生乙方财产被申请执行、诉讼保全或其他方面原因致使乙方不能按期付款的;。

4、车款未付清之前,不在指定的保险公司购买本合同第四条所规定的各类车辆保险;。

5、乙方未经甲方同意,擅自将车辆转让、变卖、抵押。

第九条乙方承诺,不论任何原因发生第八条规定情形之一时,甲方有权行使以下权利:

1、甲方有权要求乙方立即付清全部车款,并有权向双方约定有管辖权的人民法院申请强制执行。乙方自愿接受人民法院的强制执行。

2、甲方有权收回车辆,折底欠款。扣回车辆所产生的费用,由乙方出资_______元,15日内,乙方不清偿欠款,即视为默认,甲方有权予以变卖车辆,变卖所得用以清偿欠款。如果出售所得的价值不足付清全部欠款的,甲方有权向乙方继续追偿,如果出售所得超过欠款,甲方应将超过部分返还给乙方。

3、甲方有权要求乙方支付逾期款项外,并按月利率计收逾期款项的利息。

第十条在分期付款过程中,乙方所购车辆若发生机动车辆保险责任范围内的事故,乙方应立即通知甲方和保险公司,并提供全部事故资料。事故造成的一切损失由乙方承担,保险公司赔偿款应首先支付甲方车款本息及相关费用。

第十一条合同期间,甲乙双方不得擅自解除合同,违约者,承担违约金_______元。

第十二条双方发生纠纷,协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同按合同条款履行完毕时,合同即行终止。

第十四条本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

日期:__________________

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇二

委托方:_________(以下简称甲方)。

受托方:_________(以下简称乙方)。

甲方有意愿参加政府采购活动,依照《^v^政府采购法》及《^v^合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,对甲方进行信用认证及评估事宜,达成如下协议:

第一条合同中所涉基本定义。

1.政府采购供应商:是指具备下列条件,并有意愿参与政府采购的生产、服务的法人或其他组织。

(1)具有独立承担民事责任的能力;。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;。

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;。

(6)法律,行政法规规定的其他条件。

2.信用认证:是指对政府采购供应商所提交之证明其合法身份和信用状况的基本资料(如:工商登记、税务登记)的核实和甄别。

3.信用评估:是指乙方在供应商合法身份及信用状况认证的基础上,依据供应方所属行业及在行业中的地位,公司管理,经营状况,财务结构等一系列指标体系,就其在政府采购活动中的履约能力和履约意愿提供的专家意见或观点。

4.信用等级:按上述指标体系的不同标准,对信用评估结果划分出的不同级别,并用特定符号标示。

5.政府采购合格供应商:_________对拟参加中国各级政府采购的中国供应商进行征信调查,并运用国际先进的信用评价技术,按照严格,统一的标准化程序,根据其履约能力和履约意愿及责任能力进行科学,合理,公正的评价,达到一定信用等级并被赋予一定标识的供应商。

第二条委托内容。

甲方委托乙方按照本合同约定,为甲方参与政府采购活动进行信用认证及评估。

第三条认证评估费用及付款时间,方式。

1.认证评估费用:人民币_________圆整。

2.支付时间:自本合同签订之日起_________个工作日内到达以下乙方指定账户。

3.支付方式:银行转账。开户名称:_________;开户行:_________;帐号:_________;行号:_________。

第四条甲方的权利义务。

5.在评级结果有效期内,就将会影响信用评估及评估结果的重大变更事项及时知会乙方;。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇三

乙方因,向甲方申请借款,甲乙双方就借款事宜,在*等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,双方共同遵守。

一、借款金额:______乙方出借给甲方人民币(大写)万元整,________年____月____日前交付甲方。

二、借款利息:%。

三、借款期限:________年。

四、还款日期和方式:借款期限届满后____日内,乙方一次性还清全部本金及利息。

五、违约责任:_____。

1、乙方未按本合同。

第三条规定的借款用途使用借款的39;,甲方有权收回全部借款,对违约使用的部分,按同期*人民银行规定的贷款利率加收罚息。

2、乙方如逾期未还款,甲方有权追回借款本息,并从到期日起每日支付借款金额5%的违约金。

六、争议解决方式:双方协商解决,解决不成,同意提交公司所在地区人民法院裁决。

七、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法人负责人:_________法人负责人:_________。

电话:____________电话:____________。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇四

甲方(委托方):

乙方(付款方):

丙方(收款方):

1、甲方与丙方于________年____月____日签订《____合同》(以下称合同)。

2、甲方尚未完成工商注册手续,无法开立xx账户。

3、乙方为依据^v^相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致,就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的相关事宜达成本协议,内容如下:风险提示:

委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

一、基本内容。

1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款____(大写:人民币____元)。

2、乙方同意接受甲方的委托,通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。

3、丙方收到合同价款后,向方开具发票。

4、丙方收到合同价款后,视为甲方已按合同约定履行付款义务,丙方不再另行要求甲方支付合同价款。

5、甲方完成工商注册登记手续后,须立即办理银行开户手续,并于开立xx账户之日起日内,将全部合同价款偿还给乙方。风险提示:

委托人须按委托合同的约定预付费用,如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用,委托人应当偿还该费用及其利息。如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的违约责任。受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务,应根据具体的情形做出判断。

二、违约责任。

1、若乙方未按本协议的约定向丙方付款,由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。

2、丙方违反合同及本协议约定的,应向甲方承担违约责任。

三、争议的解决因签订、履行本协议所引发的一切,若各方无法协商解决的,任何一方均有权向____法院提起诉讼。

四、其它。

1、本协议一式____份,各方各执____份,具有相同的法律效力。

2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章;乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

签订时间:________年____月____日。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇五

1、合同签订乙方进场十天后,甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。

2、乙方完成合同工程量60%时,甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。

3、乙方完成合同工程量95%时,甲方向乙方支付合同价款的80%。

4、工程竣工,并经甲方组织有关部门验收合格后,甲、乙双方一个月内办理完结算,工程款支付到结算总金额的95%。

5、余款为结算金额的5%,作为本工程的保修金,待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。

二、方式二。

1、合同签订后付预付20%。承包商提供银行或有信誉的公司出具的,受益人为发包人,有效时间为90天的保函,保函为见索即付保函,即含有“在保函有效期内,发包人因承包人未能履行合同项下约定义务(以下简称“违约”)而要求收回预付款时,我行将在收到发包人签署的声明承包人违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后七个式作日内,无条件支付给发包人累计总额不超过担保金额的款项”的条款。保函保证的金额为元整。

2、完成工程总额的50%付已完工程额的30%。

3、完成工程额的80%付已完工程额的60%。

4、工程全部完成并验收合格后付至已完工程额的85%。

5、决算完成后付至工程额的95%。

6、质保金5%二年。

三、方式三。

1、按月计量支付:即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。(指承包商可以在旬末或月中向业主提交预支工程款账单,预支一旬或半月的工程款,月终再提交工程款结算账单和已完工程的月报表,业主对这部分已完工程的质量验收合格后,向承包商及时支付当月工程款。)。

2、界面付款:即双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装等几个阶段。每阶段工程完工后再进行结算。高层建筑也可把每完成一层的施工作为一个结算段。公路工程也可分为基础层和面层两个结算段等。

3、竣工后一次结算:项目规模较小、工期较短(一般在12月以内)的工程,可以实行在施工过程中分几次预支、竣工后一次结算的方法。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇六

卖方:

买方:

签订地点:

签订时间:年月日。

采购数量。

总金额。

一次性医用外科口罩。

无纺布。

医用口罩。

50个/盒。

元/个。

6000个。

21000元。

上述价格为含税价,卖方向买方开具增值税普通发票,上述价格含运费。

交付方式为卖方快递送货至买方地址或买方指定地址。买方地址为:

买方将货款一次性微信转账给卖方,卖方收到货款后即安排发货,卖方承诺买方在三日内收到全部货物。

卖方微信名称为:;微信号为:

卖方交付的货物,为正规厂家生产。符合国家标准(yy0469-20xx医用外科口罩)的一次性医用外科口罩,完全符合上述标准规定的具体技术要求和检测标准。

3、违约金不足以弥补买方损失的,还应向买方赔偿相应损失。

卖方:买方:

年月日年月日。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇七

甲方:成都鼎元建设工程有限公司:

乙方:刘海*身份证号:

二0xx年六月十八日下午四时三十分左右,乙方在甲方工地(自贡沃尔玛一楼)安装风管,刘海*穿上的安全带没有系挂安全扣,从安装*台上摔下来,造成左手左侧桡骨远端骨折。经自贡市第四人民医院及时救治,现已完全康复。申请做伤残鉴定。经四川燊海司法鉴定所二0xx年十二月二日“川燊海司鉴所(20xx)临签字第237号”评定为十级伤残。

甲、乙双方在*等、自愿、依法的基础上,就赔偿问题达成如下协议:

一、甲、乙双方对(20xx)临签字第237号所作伤残评定没任何异议,一致同意作为终止鉴定。

二、乙方在自贡市第四人民医院治疗费用元;生活费用3000元;诊疗费元。以上费用合计人民币元,甲方已全额支付上述所有费用。

三、事故是由刘海*违反安全操作规程造成的。参照有关规定,甲方赔偿乙方一次性伤残补助金元、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金元、其他相关费用。以上费用共计人民币元整(大写:人民币叁万伍仟元整)。

四、甲方支付的上述费用,是双方均已认可的。今后无论什么问题。都与甲方没有关系,此后双方不存在任何方面的民事纠纷关系。

五、付清余额叁万伍仟元后,乙方不得以任何理由,任何方式向甲方索取任何费用。

六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方均签字后生效。

甲方(签字)乙方(签字)。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇八

一、义务范围及要求:

1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任,包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等,直至合同全部履行完毕为止。

2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力,乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任;且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任;并承担由此所产生的一切费用。

4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

二、具体款项及支付说明:

1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票,丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

三、其他:

1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务;未经其他两方书面许可,任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时,本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时,则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行,不受影响。

4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。

5、对于本协议未尽事宜,三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释,本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、解决合同纠纷的方式:

五、协议期限:

1、本协议一式六份,甲乙丙三方各执两份,自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

甲方:__________。

乙方:__________。

__________年__________月__________日。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇九

选择一。

(1)设备安装调试合格并通过甲方验收后,乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据,甲方支付合同总价的95%即xxx元。

(2)质保期满x年后,乙方提交合同总价5%金额的收据,甲方支付合同总价的5%即xxx元。

选择二。

(1)合同生效后,乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函,甲方支付合同总价的10%即xxx元。

(2)乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后,乙方提交合同总价40%金额的发票,甲方支付合同总价的40%即xxx元。

(3)设备安装调试合格并通过甲方验收后,乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据,甲方支付合同总价的45%即xxx元。

(4)质保期满x年后,乙方提交合同总价5%金额的收据,甲方支付合同总价的5%即xxx元。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

丙方:身份证号:

丁方:身份证号。

戊方(出资方):身份证号:

20____年12月29日济南市________人民法院出具的民事调解书中,甲方与丙、丁方达成协议:丙方与丁方向甲方偿还借款本金295000、利息27946、律师费10000元,合计332946元。

20____年8月30日,济南市________人民法院出具的号民事判决书中,判决丙方与丁方向甲方支付购车款71000元。

20____年4月13日丙方与丁方离婚协议中第三条第二款约定位于济南*清区恒大绿洲17-1-1004房屋所有权归丁方所有,丁方应于房屋出售后一次性支付女儿抚养费柒拾万元给丙方。在未出售前丙方及丙方父母拥有房屋居住权。

丙方在与丁方婚姻存续期间,现甲、乙、丙、丁、戊五方在自愿、*等的基础上协商,达成如下协议:

1.甲方承诺在本次事故中独立承担对丙方的侵权责任,乙方不对丙方承担侵权责任。

2.甲方一次性赔偿丙方人民币元(小写:)。由于甲方在签订本协议前已为丙方垫付捌千元(小写:)医药费,故减除后甲方只需向丙方支付元(小写:)。

3.丙方在收到上述款项后须向甲方出具收到条,并将此次治疗的全部医疗费用发票交由甲方保管。

4.甲方将通过银行转账方式将上述款项转入丙方提供的银行账户(开户行:,账号:)中。

(注:上述赔偿款包括但不限于以下赔偿项目:医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后续治疗费、伤残赔偿金、精神损失费、财产损失费等。)。

1.本协议为一次性赔偿协议,自本协议签订之日起,丙方视为同意接受上述赔偿金额及方案,享有获得上述赔偿金的权利,并且丙方自愿对本协议未涉及到的其他权利予以放弃。

2.甲方应积极履行向丙方支付上述赔偿金的义务,自甲方向丙方支付完全部赔偿款后,甲、乙、丙三方之间再无任何纠纷,甲方和乙方不再对丙方承担任何赔偿责任。

3.丙方承诺不再报警,并保证不再以仲裁、诉讼等方式再向甲方、乙方主张任何权利或提出任何要求。

4.本协议系甲、乙、丙三方在友好协商下签订,甲、乙、丙三方具有对本次交通事故和本协议约定的内容保密,不得向第三人透露的义务。

本协议的签订并不直接或间接的表示甲方与乙方认可对丙方受伤一事负有过错或法律责任。

1.协议各方应保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向任何一方主张权利。若其他权利人或利害关系人再向协议一方主张赔偿,则由违约方承担全部的损害赔偿责任或者在协议一方先行支付赔偿后,再向违约方追偿。

2.本协议系甲、乙、丙三方的真实意思表示,订立协议的过程不存在欺诈、胁迫等情形。本协议签订后,甲、乙、丙三方应恪守协议约定的各项义务,不得反悔。因任何一方违反协议约定,违约方应向守约方支付违约金元(小写:)。

3.因任何一方违约而导致仲裁、诉讼,违约方除应向守约方支付上述违约金外,应当另向守约方支付仲裁、诉讼程序产生的各项费用,包括但不限于调查取证费、交通费、误工费、公证费、律师费,及其它经济损失。

1.本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。

2.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方:乙方:丙方:

20____年12月____日20____年12月____日。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十一

甲方:

乙方:

1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业,现房出售。

2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的______栋单元号,建筑面积平方米,单价为元/平方米,总价为元整。

4、乙方应在本协议书签订后至年月日前,带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》,同时交清购房款,乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。

5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业另行出售,乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内,若将乙方所认购物业另行出售,则甲方双倍退还乙方所付购房款。

6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则,因此造成的责任及后果均由乙方承担。

7、本合同如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院起诉。

8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份),经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。

甲方:__________。

乙方:__________。

__________年__________月__________日。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十二

承办人。

三方友好协商,达成以下协议:

第一条:承办人负责安排委托人以劳务派遣形式进入银行工作(岗位:大堂行政柜员等),在办理工作期间产生的劳务费用由委托人一次性支付,劳务派遣公司及银行面试时由中间人付给承办人。

第二条:中间人负责在签订本协议时收取及保管委托人因需办理工作产生的劳务费用合计:人民币元整,以保证双方利益不受损失。

第三条:在本协议签订后委托人不得以任何借口提出终止办理工作事宜,否则扣除委托人在承办人办理工作中产生的全部劳务费用。

第四条:承办人在协议期限内如没能完成办理工作事宜而产生的劳务费用由承办人自付。

第五条:协议期限90天。

本协议一式三份,三方各执一份,经三方签字后生效。

委托人签字:

中间人签字:

承办人签字:

日期:

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十三

甲方:

乙方:

鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《xxx合同法》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:

乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。

1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的%,乙方不承担一切税收、管理费。

2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币,进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。

1、乙方向甲方提供有关工xxx实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。

3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。

4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。

1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。

2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。

1、本合同双方签字生效。

2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。

如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十四

甲方:

乙方:

根据《xxx合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:

1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。

2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)。

1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的%乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

乙方(章印)甲方(章印)。

法人代表:法人代表:

授权代理人:授权代理人:

身份证号:身份证号:

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十五

承包方:

(乙方):木工班组。

本工程中木工部分。

在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任。

积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按?()元罚款,在结算中扣除。

计算方法:按图纸计算。

支付方式:

主体封顶后半月内付55%结算:扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。

须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款。

施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。

注意:乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。

甲方:。

乙方:。

合同签订日期:

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十六

住所:____________________________________。

法定代表人:______________________________。

电话:____________________________________。

传真:____________________________________。

保证人(以下称乙方):____________________。

住所:____________________________________。

法定代表人:______________________________。

电话:____________________________________。

传真:____________________________________。

鉴于甲方与____________________(以下简称分包商)就__________项目于________年______月______日签订编号为____________号《分包合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条定义。

1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向分包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

1.2本合同所称工程款是指,________________________________。

第二条保证的范围及保证金额。

2.1乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。

2.2甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币________________元(大写:____________)。

第三条保证的方式及保证期间。

3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日。

3.3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式。

乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主合同的约定向分包商支付工程款时,由乙方代为履行支付义务,但乙方付款总额不超过本合同第二条约定的保证金额。

第五条担保费及支付方式。

5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定,收取担保费。

5.2双方确定的担保费率为:________________。

5.3本合同生效后_______日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币________________元(大写:________________)。

第六条反担保。

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权。

乙方按照合同的约定承担保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的________%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务。

8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起________日内,向分包商出具《总承包商付款(分包)保函》。

8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生重大变更,应经乙方书面同意。

8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条争议的解决。

本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第________款约定的方式解决:

9.1向________________法院起诉;

9.2向________________提起仲裁。(写明仲裁机构名称)。

第十条甲乙双方约定的其它事项。

第十一条合同的生效、变更和解除。

11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条附则。

本合同一式________份,甲乙方各执________份。

甲方:_____________________。

法定代表人:_______________。

(或授权代理人)。

法定代表人:_______________。

(或授权代理人)。

________年_______月______日。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十七

甲方:

电话:

身份证:

乙方:

电话:

身份证:

根据《劳动法》及有关法规,用人单位与劳务者经平等自愿,协商一致签订本合同地,确定劳动关系,明确双方权利和义务并共同遵守履行。

xx年x月x日至xx年x月x日。

1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作(附:本合同书签订后提供进场人员名单、身份证)。

2、劳务者在该岗位职责要求。

按项目部的指挥工程、编制进度计划,统一安排,调整劳动者协商一致,每道工序按规范进行,工程质量应达到建筑工程的质量标准,质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据,因承包人(劳务承包人xx)如工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有的责任,由双方根据其责任分别承担。

3、检查和返工。

劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分,一经发现,应要求拆除和重新施工,并安规定要求拆除和重新施工,直以符合约定标准。因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用,由承包人自行承担,造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费,并且工期不予顺延。

4、甲方责任。

项目部应按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底,并按约定向劳务人员支付工程款。

5、乙方责任。

(1)劳务人员必须服从项目部现场管理,按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

(2)遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,有权给予经济处罚,直至终止合同。

(3)劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工,否则,项目部有权责令其退场,一切后果由劳务者自行承担。

(4)严禁材料的浪费,按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。

6、安全及文明施工与管理。

加强安全教育、防止安全事故的发生,由于不慎而引起的事故由劳务者负责(包括第三者)并承担一切经济责任。

(1)乙方必须严格执行有关安全操作规范。

(2)乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。

(3)工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

(4)乙方在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

(5)乙方在施工中,因无操作证违章施工,发生安全操作事故,由乙方xx全部承担。

(6)乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到们引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

(7)乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

7、安全防护。

所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全带。现场保持整洁,所有建筑垃圾及时处理干净,做到工完料净。

8、违约责任。

(1)在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由劳务者自。

行处理并承担全部经济责任。

(2)在施工工地上如发生打架、赌博、斗殴、喝酒闹事行为每人罚款xx元(x元),情况严重者有权移交公安机关处理并令其离开本工地。

(3)应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任,如延误工期,每超过一天,按合同总价款的xx%承担违约金,或每天按xx元(元),向甲方支付违约金。

(4)如出现质量问题,以违反本协议其它约定,乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价的1%-10%承担违约金。

1、外脚手架按国家质量标准的评定以及国家和本行业标准。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十八

乙方:___________________________。

为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《_民法典》、《_建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。

1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范。

适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。

2.合同文件组成及解释顺序。

合同条款及合同附件。

补充合同(协议)书。

中标通知书、投标书及其附件。

标准、规范及有关技术文件。

有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件。

施工图纸及设计要求。

形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单。

有关会议纪要。

甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

3.资质验证:乙方资质情况(详细填写)。

若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

4.工程概况。

工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。(不需要)。

6.承包方式:劳务作业施工承包。

7.工程期限。

合同开工日期:_________年_________月_________日

合同工期:乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为______年______月______日。本合同工程设立以下阶段控制点:

实际完工日期:乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

竣工日期:与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

8.延期开工:乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延。

9.工期延误:对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期:

因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。

甲方变更计划且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段。

施工中,图纸间断供应,造成乙方停工72小时以上的时间段。

因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料。

非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的%累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

10.质量等级。

乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须达到100%;本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。(质量标准应明确)。

11.合同价款。

合同造价暂定为人民币___________元(大写_________________元),实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。(应采用多种形式,如:固定总价、综合单价等)。

签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。

12.图纸和技术资料。

资料:设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。

15.甲方工作。

组建与建设工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工计划、物资需用量计划;统一制定各项管理指标。

组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)。应根据项目特点而定。

负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定。

建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

统一向业主办理以下事宜:

必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;

书面及现场交验水准点和坐标控制点;

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。

16.乙方工作。

服从甲方的统一管理,按甲方ci达标和现场标准化管理要求,自费统一着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

严格按照设计图纸,施工验收规范及有关技术要求进行施工,确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中,及时按照有关标准和规范进行自检,及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档,保证完整齐全,符合交工资料要求。

遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时,由乙方承担一切经济损失及各级罚款。

做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程,已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已投用的工程材料,已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等,在建设项目竣工验收之前,均由乙方承担全部保护、保管责任,倘有丢失、损坏、变质,均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中,应做好成品保护工作,因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的,均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。

按照本合同和项目部的规定,及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。

乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的,一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。

根据工程和甲方的需要,按甲方要求参与试车、保运。

按业主合同需由乙方承担的其他工作。

17.进度计划。

乙方于每月21日,向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工,随时接受甲方代表的协调、检查、监督。

18.质量与检验。

质量责任:

乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员,工程总造价大于_________元的,须配备1名持证上岗的专职质检人员,工程总造价不大于_________元的,可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的,甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方,直至设立、配备完毕为止。

乙方发生质量事故的,由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外,甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________。

违反工程建设强制性标准要求,存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的,甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。

检查和返工。

乙方应随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

对乙方工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工,直至符合约定的标准,由此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。

隐蔽工程验收:未经甲方代表批准,乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖,当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间,由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验,检验合格后,再报请业主、监理进行隐蔽验收。

重新检验:无论甲方、业主、监理等是否进行验收,当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时,均由甲方向乙方发出书面通知,乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,若乙方原隐蔽的工程质量合格的,则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的,乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。

中间验收。

中间验收的内容包括:

a.分项工程质量验收记录对应的部位;

b.交工资料有关的试验记录对应的试验对象;

中间验收程序:乙方自检合格,达到验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,由甲方组织或报请业主、监理进行检验。

19.安全及文明施工。

本工程控制指标。

杜绝重伤、死亡事故,轻伤负伤率小于‰;

杜绝重大机械事故;

杜绝急性职业中毒,严重环境污染,特大辐射事故;

杜绝火灾事故;

控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染,做到施工不扰民;

达到级文明工地评定标准,不影响甲方级文明工地评定。

安全责任。

乙方必须遵守《_安全生产法》,认真贯彻执行__令393号《建设工程安全生产管理条例》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及_国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员(安全员),施工人数50人以上的,配备1名持证上岗的专职安全员;不超过50人的,配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的,甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款,直至设立、配备完毕为止。

因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的,由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外,甲方对乙方另行处罚如下:

a.死亡1人罚款_________元,重伤1人罚款_________元,超过1人次的部分加倍处罚。

b.发生重大机械事故的,每台次罚款_________元。

c.发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的,每次罚款_________元。

d.发生火灾事故的,每次罚款_________元。

按_令393号《建设工程安全生产管理条例》考核,乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者,乙方除承担甲方的各种损失(包括遭受的罚款)之外,甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时,于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。

实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。

乙方发生十七(一)之中事故的,应立即向甲方报告,并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主,同时按政府有关部门的要求进行处理。

文明施工责任。

乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定,做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的,甲方对乙方按工程结算总造价的2%进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。

乙方未能保持工地环境整洁的,甲方有权雇工清理,其所发生的费用概由乙方承担。

20.紧急补救。

无论在工程施工期间或在保修期内,如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件,甲方代表认为必须进行紧急补救或修理,而乙方无能力或不及时进行补救或修理时,甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的,则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。

21.物资供应。

物资供应分工。

以下物资均由甲方供应。

a.永久性工程安装的设备、仪器、仪表;

b.安装工程预算定额(估价表)中未计价而应进入预算造价的主材;

c.土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。

其他材料采供分工:

双方供应的物资均须具有合格证,钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档,保证做到完整齐全。

乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品,由此延误的工期不予顺延,且费用由乙方自理。

乙方于每月21日,向甲方编报月度(本月20日至次月20日)甲供物资需用计划,每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的,由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。

物资费用。

永久性工程安装的设备、仪表、仪器,乙方只办领用手续,(不进入工程造价)。如发生遗失、损坏时,乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。

乙方办理材料调拨及设备(仪器、仪表)领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。

所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐,乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料,甲方则按市场价加价20%,在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资,甲方不予办理退库。

材料员和领用手续。

乙方必须在施工现场设立专职材料员,同时,该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人(或与本合同相符的乙方委托代理人)确认的任命信函原件一份,并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换,确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时,乙方要向甲方递交正式的任免函原件,且还要重复以上手续。

乙方材料员向甲方领用设备、材料时,必须签办调拨单(或领用手续),调拨单(或领用手续)的签字栏内,必须既有本人的签字,又要盖有经备案核准的本人印模。

材料员必须于每月20日(上月20日起本月19日止)编报月耗汇总报表,编报完毕后与甲方材料人员核对,核对无误后,办理签办手续。

22.施工机具等提供和非永久性工程物资等供应。

甲方按分工规定供应工程物资,除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供(解决),其包括但不仅限于以下内容:

国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时,必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用,若发生丢失、损坏时,则须按市场价照价赔偿。

行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。

生产、生活临时设施,若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时,必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后,乙方方可使用。

办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。

文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇十九

抵押权人(甲方):

身份证号码:

住址:

抵押人(乙方):

身份证号码:

住址:

鉴于年月日借款人与债权人即甲方签订了编号为的《借款合同》(下称“主合同”),约定借款人向甲方申请借款人民币元整。为保障甲方债权的实现,乙方自愿以其名下的房产(以下简称“抵押物”)为主合同项下的全部债务向甲方提供担保。现甲乙双方根据_《合同法》、《担保法》等国家法律法规的规定,经协商一致达成如下条款,以兹共同遵守。

第一条抵押物。

乙方提供的抵押房产位于,建筑面积为平方米,房地产证号为。

第二条抵押物的抵押价值是全额抵押,抵押权的效力及于抵押物及其从物、从权利、附着物、附合物、孳息及代位物。

第三条抵押物的资料、登记和管理。

1、资料:本合同签署前,乙方应向甲方提供抵押物的房地产证原件或由产权登记中心打印的查询单原件,并应保证该资料真实、有效。

3、管理:乙方负责抵押物的妥善占有、保管、并负责维修、保养,保证抵押物完好无损,随时接受甲方的监督检查。有关费用(如仓储、经营、维修、保养等)均由乙方承担。

第四条抵押担保的范围。

乙方抵押担保的范围是主合同项下借款人的全部债务,包括但不限于借款本金、利息、违约金以及甲方因追索该款项而支付的诉讼费、律师费、核算费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、保全费、调查取证费、变更登记费等全部支出。

第五条抵押物的保管及使用。

1、本合同签订后,主合同项下债务甲方未全部受偿前,抵押物只能由乙方自用,未经甲方书面同意,乙方不得将抵押物转移、转让、出租、出售、赠与、再抵押、改变抵押物用途或以其它方式处置,并不得实施减少抵押物价值的任何行为。如甲方书面同意乙方将抵押物出租、出售,出租、出售的,所得款项应提前清偿甲方债务。

2、由于乙方的行为而使抵押物价值减少的,乙方应及时通知甲方,并在通知当日向甲方提供新的与减少的价值相当的担保。非乙方原因而使抵押物价值减少的,乙方应及时通知甲方,甲方有权在抵押物因损害而获得的赔偿范围内优先受偿或提存。

第六条乙方不得隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣押或已被设定抵押权的任何情况。

第七条本合同项下有关的登记、公证、保险、鉴定、运输、保管以及其它费用由乙方承担。

第八条抵押权的实现。

主合同项下债务到期甲方未受清偿或乙方未按合同第五条的约定及时提供新的担保的,甲方有权依法或依约定的方式处置抵押物,并以所得价款优先受偿。

第九条甲方对本合同拥有的权益,甲方认为必要时,可以将。

权益转让给第三人,无须取得乙方的.同意。

第十条违约责任。

1、乙方违反本合同第三条第1、2款或第五、六条的约定,乙方应按主合同项下甲方实际提供借款总额的15%向甲方支付违约金。

2、乙方违反本合同第三条第3款的约定,致使抵押物毁损或灭失的,甲方可要求乙方恢复原状或重新提供甲方认可的新的抵押物,否则,乙方应按主合同项下甲方实际提供借款总额的15%向甲方支付违约金。

第十一条争议的解决。

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决。协商不成的,双方均一致同意由本合同签订地人民法院管辖。

第十二条本合同由甲乙双方签字后生效。如双方在相关部门备案之《抵押合同》与本合同内容不一致的,以本合同内容为准。

本合同一式三份,甲乙双方各执一份、抵押登记部门一份。

甲方(签字):

乙方(签字):

年月日签署于。

合同的一般付款方式模版(优秀20篇)篇二十

甲方(供方):

合同编号:

乙方:

签订地点:

经甲、乙双方友好协商,达成以下格力空调购买协议:

签订时间:年月日。

一、乙方制定选购如下格力空调产品。

产品名称:

规格型号:

计量:

单位:

数量:

单价(元)。

总金额(元)。

原厂配管(米)。

格力空调――套。

合计:

合计人民币金额(大写)。

二、工程项目安装地址:

三、根据实际情况,若须加长连接管,按挂机――元/米,柜机――元/米向乙方收费。

四、质量要求,技术标准,甲方对质量负责的条件和期限。

五、运输方式及到达港和费用负担。

六、区内甲方免费送货到乙方制定地点。

七、包装标准按厂家原装包装供应。

八、验收标准、方法以及提出异议期限按国家及厂家有关规定标准执行。

九、随机备品、配件、工具数量及供应办法,按随机说明执行。

十、结算方式及期限:

十一、违约责任:

十二、服务承诺:在保修期内甲方接到报修后市区12小时内到场维修。

十三、其他违约事项。

甲方(供方):

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:

邮政编码:

乙方(需方):

单位名称(章):

单位地址:

法定代理人:

电话:

开户银行:

账号:

邮政编码。

甲方:

乙方:

甲方拥有自主知识产权的专利产品___________空调外机养护罩、内机养护罩,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议:

1、经销商。

要求:管理规范有一定规模的空调销售、服务网点,首批进货________套以上,其中外机________套,内机________套。

享受政策:由总代理直接供货,享受相关优惠政策和奖励2、代销商。

由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货,该批产品乙方无需立即付款,但是该批货物如出现损坏或丢失,乙方必须承担相应的赔偿责任。

二、产品价格全国统一零售价:____元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)。

乙方提货价:_____元/套。

三、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求:包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存,做到及时发现所缺型号,起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售,违者将取消经销的'资格。

甲方应积极配合乙方的销售工作,并保证好产品的质量。

五、其它为了充分体现平等互利,实现合作双赢,甲方提供以下优惠政策,支持乙方的工作。

1、甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方。

2、乙方的月销售量达到______个以上,甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。

3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货,如要求甲方供货的,甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。

4、乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。

注:以上销售量均以当月提货量为准,返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

本合同一式两份,双方各执一份。

合同有效期年月日至年月日。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)。

上一篇:购销合同印花税怎么算税怎么算下一篇:没有了

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
参加比赛不仅能够让人们锻炼自己的竞争意识和心理素质,还能够培养团队合作和沟通能力。接下来将介绍一些成功的比赛案例,希望能给大家带来一些启发。今天的体育课太有意思
优秀作文往往能够体现出作者的独特个性和独到的见解,给读者带来新的思考和启示。小编为大家整理了一些优秀的作文范文,希望能够帮助大家提升写作水平。岁月的风铃在摇摆中
通过事迹材料,可以反映出一个人在特定环境下的能力、品德和态度等方面的特点。下面是一些可以给人以启发和思考的事迹材料,它们蕴含着深刻的人生哲理。曾xx,新场镇学校
每个月写一次工作总结,可以让我们更有目标和方向地规划下一个月的工作计划。接下来是几篇经典的月工作总结范文,通过阅读可以提高我们撰写总结的能力和水平。
通过写述职报告,我们可以对过去一段时间的工作进行客观的评价和总结。下面是一些关于述职报告写作技巧和经验分享的文章,供大家参考借鉴。尊敬的各位领导、同志们:大家好
情况汇报应该遵循简明扼要的原则,突出重点,言简意赅。通过阅读范文,我们可以学习到如何结合文字和图表来更好地展示情况和成果。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,
工作汇报是对一段时间内的工作情况进行总结和概括的一种书面材料,有助于评估工作的完成情况。下面是一些精选的工作汇报模板和范文,供大家参考,在编写工作汇报时可以借鉴
合伙协议的签订可以建立互信、明晰责任,从而提升合伙企业的运营效率。小编为大家收集了一些关于合伙协议的相关资料和参考书目,希望能够帮助大家更全面地了解这一话题。
优秀作文要有自己的观点和见解,并能够用具体的例子和论据进行支撑。以下是一些优秀作文的选段,希望能够给大家展示一些优秀的写作技巧和表达方式。“糟了,我们班吃货大王
撰写述职报告是对自己工作的一种自省和总结,可以为未来的工作提供借鉴和参考。以下是小编为大家收集整理的一些常见述职报告范文,希望能够给大家在撰写时提供一些参考和思
通过阅读事迹材料,我们可以学习到一些成功的经验和方法。事迹材料是一种对个人或团体在特定事件或活动中所取得成就和表现进行描述和总结的一种文献材料,它可以给人以直观
写一篇培训心得体会也是对自己学习态度和效果的一种自我检视。小编总结了一些来自不同行业的培训心得体会,希望能够给广大学员提供一些实用和有价值的经验和方法。
工作计划书的撰写包括项目范围、目标、优先级、时间表和资源需求等重要内容,能够帮助我们做好工作规划和资源管理。以下是一些经典的工作计划书范文,供大家参考,如果感兴
优秀作文是一种艺术,它能够通过文字向读者传递出作者的情感和思考。以下是一些优秀作文范文,希望能够给大家提供一些写作的思路和灵感。小巷的拐弯处隐隐约约露出两个身影
参加运动会可以增加同学们的团队意识,培养领导能力和合作精神。在这里,小编为大家整理了一些优秀的运动会总结,希望能够激发大家的写作灵感。凉风习习,秋意朦胧。在这样
事迹材料的撰写需注意准确、真实、客观、全面的原则,以确保信息的正确传达。为了帮助大家更好地理解事迹材料的写作,以下是一些经典的事迹材料案例供大家参考。
发言稿具有非常明确的目的和意义,它能够帮助我们更好地表达自己,并影响他人。发言是一种重要的社交技能,通过学习和实践,我们可以不断提升自己的发言水平。
英语是一门有趣的语言,学好英语可以帮助我们拓宽视野,增加人生乐趣。以下是小编为大家收集的英语总结范文,供大家参考和学习。1.劝君莫打枝头鸟,子在巢中望母归。3.
党员思想汇报是党员向组织交代个人情况、汇报工作情况、反映意见和建议的渠道和方式。下面我们来看一下一位党员的思想汇报,希望能给大家提供一些写作方面的思路和突破口。
优秀的作文常常能够引发读者的情感共鸣,让人动容和留下深刻印象。下面是小编为大家收集整理的一些优秀作文范文,欢迎大家一起来学习和欣赏。我的妈妈今年30岁了,她的个
通过幼儿园小班的学习,孩子们逐渐适应学校生活,与同龄人建立良好的互动关系。以下是小编为大家准备的一些幼儿园小班总结范文,希望对大家有所帮助和启示。。幼儿园小班这
学生会工作计划的制定需要考虑学生会成员的实际情况和能力。以下是一份优秀的学生会工作计划样本,供大家参考学习。新学期已至,在总结上学期工作的同时也计划着本学期的工
个人简历应该简明扼要地展示个人的学历、技能、实习和工作经历等,并突出自己的亮点和成就。如果你正准备写个人简历,不妨看看下面这些范文,或许能给你些启示。
通过总结心得体会,我们可以对过去的工作和学习进行回顾,并从中找到自己的不足和需要改进的地方。通过总结心得体会,我发现自己在团队合作方面还有很大的提升空间。
在致辞中可以适度展示一些幽默感,以增加亲和力和幽默感。这些范文的结构严谨、逻辑清晰,可以帮助我们更好地组织和编写自己的致辞。尊敬的各位领导、各位来宾:大家好!今
优秀作文有其独特之处,它在表达上更加准确、生动,逻辑更加严密。接下来是一些经典的优秀作文的原创范文,希望能够给大家一些新的思路和观点。“乱花渐欲迷人眼,浅草才能
一个月的工作总结可以让我们清晰地了解自己在工作上的优势和不足之处,为下一个月的工作制定更加合理的计划。如果你还在犹豫如何写一份较为完美的月工作总结,不妨参考以下
租赁合同是租赁关系的基础和依据,确保租赁双方的权益得到合理保护。以下是小编为大家提供的精选租赁合同范文,供大家参考和借鉴。承租方(乙方):____。根据《中华人
公司是由一群人共同组成的,每个人在公司中有自己的职责和角色。小编为大家整理了一些关于公司总结的范文,供大家参考和借鉴,希望能够帮助到大家。一、发人深省,鼓舞士气
培训心得体会的写作需要简洁明了,避免语言空洞和废话,做到言之有物,条理清晰。以下是一些学员撰写的培训心得体会范文,通过分享自己的经验和感悟,希望能为其他学员提供
合同协议是商业交易的基础,它保障了各方的合法权益,增强了交易的信任度。这些合同协议范本都经过法律专业人士的审查和优化,具备一定的可靠性和可操作性。出租方:(以下
通过总结范文,可以客观评估过去一段时间的表现,发现问题并寻找改进的方向。以下是小编为大家整理的一些相关总结范文,希望能对大家的写作有所启示和帮助。时光飞逝,转眼
优秀作文要求语言精准、结构严谨,能够将作者的思想完整表达出来。通过学习这些优秀作文,我们可以提高自己的文学素养和文化修养。在暑假里,发生了许许多多有趣的事情,其
优秀作文是对学生语言思维和写作能力的全面评价,能够展现学生的才华和潜力。以下是一些经过筛选的优秀作文范文,它们在内容和语言表达上都有很高的水平。我生日那天,我们
学校里的老师和同学们为我们提供了一个良好的学习环境。下面是一些学校总结的参考范文,希望可以给大家带来一些灵感和写作技巧。各位老师、同学们、浙江武警总队乐团的战士
阅读一本好书之后,写一篇读后感可以帮助我们更深入地理解和消化书中的知识和思想。下面是一些读后感范文的摘录,希望可以为大家的写作提供一些灵感。20世纪初,西方人曾
通过写作,我们可以拓宽视野,提高自己的写作水平,展现自己的才华与独特见解。为了帮助大家提高作文水平,小编整理了一些优秀作文范文,供大家学习参考。一双淡淡眉毛,一
心得体会是对自己在某个经历或学习中所获得的思考和感悟的总结,它可以帮助我们更好地认识自己和改进自己的行为方式,我觉得写一份心得体会是很有必要的。如果你想了解更多
规章制度涵盖了各个方面,包括工作纪律、人事管理、财务管理、安全管理等。遵守规章制度是每个组织成员的基本义务,以下是一些常见的规章制度,我们一起来看看吧。
安全演讲稿是为了宣传和普及安全知识,提高公众的安全意识和自我防范能力的一种演讲文稿,它可以帮助人们加强对各种潜在危险的认识,促使大家更好地保护自己和他人。接下来
策划方案是一种为实现特定目标而制定的详细步骤和计划的文件,它可以指导我们的工作。策划方案的范文可以帮助我们更好地理解和掌握制定策划方案的方法和技巧。
转让需要双方的同意和合作,以确保交易的合法性和有效性。如果您正在考虑转让的机会,那么以下是小编为大家整理的转让流程,希望对您有所帮助。甲方:乙方:乙方向甲方购买
领导讲话稿是一种重要的沟通工具,可以传达领导的意图和指示。下面是一些令人印象深刻的领导讲话稿范文,其中体现了领导的智慧和魅力,供大家欣赏。尊敬的各位领导、各位评
教学计划是为了达到特定教学目标而制定的一种有组织的安排和安排。在编写教学计划时,可以参考这些教学计划范文中的教学目标和教学策略。一、复习导入。今天我们继续学习第
优秀作文的语言优美动人,能够给人以美的享受,令人心旷神怡。以下是一些知名作家的优秀作文摘抄,可以让我们感受到优秀作文的力量和魅力。孙晋芳身上有一种美好品德,那就
在写述职报告时,我们要突出工作的关键点和亮点,同时也要客观地反映出工作中遇到的问题和困难。面对写述职报告的困扰?别担心,以下是一些优秀的范文,希望能够帮到你。
读后感是读者根据个人理解和感受,对所读书籍中的人物、情节、主题等方面进行总结和评价的一种文字表达。这些读后感范文或许可以为我们提供新的思考视角,让我们更加深入地
公司的经营理念和文化是塑造公司形象和内部管理的重要因素。在以下的内容中,我们将为大家分享一些公司总结的经验和教训,以供参考和思考。1)奖励金额:毕业班升学考试校
优秀作文是一座价值的灯塔,指引着读者在思维的海洋中找到方向和力量。一篇好的作文可以启迪我们的思维,现在让我们一起来看看下面这些优秀作文的片段吧。“叮铃铃....
优秀作文是对文学修养和审美能力的培养,它要求我们在表达中注重细节和情感的表达。以下是一些经典的优秀作文欣赏,希望能给大家带来一些灵感和启发。生活中的趣事,数不胜
毕业典礼是学生们结束高中生活,迎接新的人生阶段的仪式,具有特殊的意义和价值。以下是小编为大家准备的毕业典礼视频,让我们一起重温那些难忘的瞬间。尊敬的家长、亲爱的
合同样本的编写需要严谨和详细,以确保双方对合同内容有清晰的理解和认可。范文中的合同样本并非万能,仍需根据实际情况进行相应的修改和调整。随着法律知识的普及,越来越
供货的目标是满足客户的需求和期望,建立良好的合作关系,实现双赢。以下是小编为大家收集的供货范例,希望对大家有所帮助。订货商:(以下简称乙方)。经双方协商,就乙方
读后感是与书中内容相结合的个人思想和情感的交融,是对书籍的一种回响和体验。小编为大家整理了一些优秀的读后感范文,供大家参考和学习。当我读到哑舍·香妃链篇时同样也
通过事迹材料的编写,我们可以更好地展示自己的能力和潜力,获得更多的机会和认可。通过阅读这些事迹材料范文,我们可以更好地认识到每个人都有自己的闪光点和不足之处,我
优秀作文能够激发读者的阅读兴趣,引起共鸣,并带给人们思考和启迪。接下来,小编为大家推荐了一些经典的优秀作文范文,希望能够对大家的写作有所帮助。我们国家有许多很珍
教学工作计划还可以作为教学质量评估的依据,为教学反思和改进提供参考。教学工作计划是指教师在一段时间内对所教授的课程内容和教学方法等进行规划和安排的一份文件,它可
通过总结范文,我们可以更好地了解问题的本质和规律,为今后的学习和工作提供指导。不同类型的总结范文在内容和结构上都有所不同,通过阅读可以对总结的写作技巧有更深入的
范文范本可以给我们提供篇章结构、语言运用等方面的参考,让我们的作品更加有说服力。通过分析范文范本,我们可以发现其中的共性和特点,从而提升自己的文学素养。
在编写计划书的过程中,我们需要充分考虑各种可能的情况和挑战,以便制定出相应的预案和对策。掌握一份优秀的计划书范文可以帮助我们更好地理解和掌握写作技巧。
司法工作总结有助于及时发现工作中存在的问题,并提出改进的方向和措施。接下来是小编为大家推荐的优秀司法工作总结范文,希望对大家写作有所帮助。一是调解矛盾纠纷促和谐
演讲稿范文的研究和分析有助于演讲者了解不同演讲风格和技巧的运用,提高演讲的个性化和创新性。以下是一些著名人士在重要场合发表的演讲稿范文,以期能够为大家提供一些参
作文是一种思维的输出和创作的过程,它能够让我们更好地理解自己以及周围的世界。这些优秀作文范文是经过严格筛选的,具有一定的代表性和指导意义,大家可以在阅读范文的同
优秀的作文需要兼顾内容和形式,不仅要有有足够的信息量,还要注重文风和文采的体现。接下来请大家一起欣赏一些优秀作家的杰作,相信它们会对大家的写作有所帮助。
无论是传统的手工制作还是现代的机械生产,都需要严格的质量控制来保证服装质量的稳定。别让潮流与舒适互相矛盾,以下是小编为大家寻找的舒适时尚搭配范例,供大家参考。
公司在实现利润的同时也要履行社会责任,关注环境保护和员工福利等方面。下面是一些关于公司战略规划和运营管理的优秀文章,希望能够为大家提供一些思路和指导。
家长会可以帮助家长们更好地了解学校的教育理念和教育方式,从而更好地配合学校的教育工作。在这里,我们分享一些家长会的注意事项和规范,希望对大家参会有所指导。
优秀作文是一首诗,以感动人心的语言唤起读者的共鸣和思考。请大家一起欣赏小编为大家准备的一些优秀作文样本,希望能够给大家带来启发。小狗真可爱如果有人问我喜欢的动物
安全演讲稿可以采用生动的语言和实例,以提高听众的参与度和接受度。通过阅读以下演讲稿范文,我们可以更好地了解安全问题的严重性和应对之策。。敬爱的老师,亲爱的同学们
规章制度是为了管理和调控组织内部行为而制定的一系列规定和条例。以下是小编为大家整理的规章制度样本,请结合实际情况进行参考和借鉴。第一条各种灭火器是预防扑灭火灾的
读后感是通过书面表达自己对某本书籍的思考和评价,有助于加深对书中内容的理解。以下是小编为大家整理的一些经典读后感范文,希望能对大家的文学素养有所提升。
转正工作总结是对自己工作技能、工作态度和工作效率等各个方面进行综合评估的一篇文稿。以下是小编为大家收集的转正工作总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
读后感可以是对主题思想和情感的概括和总结,也可以是对文学形式和艺术技巧的分析和评价。以下是一些读者对作者的好奇和疑问的读后感,以及作者对读者的回应。
每个月的结束都是回首自己工作的时刻,是时候给自己做个月工作总结了。为了让大家更好地写月工作总结,小编为大家准备了一些范文,希望能够帮助到大家。在领导的关怀支持下
教学计划需要综合考虑学生的实际情况和学习需求,根据不同学生的差异进行个性化的调整。下面是一些教学计划的案例分析,希望能够帮助大家更好地理解和掌握教学计划的编写要
教学计划是学生学习的规划,它可以帮助学生合理安排学习时间和提高学习效果。看一看别人是如何制定教学计划的,对我们的教学设计也会有一定的启示。在新的一学期,我将以新
月工作总结是一种对自己工作内容、工作质量和工作效率进行审视和评估的方式,通过总结找出不足之处,进而提升工作效能。小编为大家搜集了一些写得很好的月工作总结范文,希
规章制度的制定过程需要充分考虑各方面的利益和意见,确保公正和公平。阅读一些规章制度的范文可以帮助我们更好地理解规章制度的写作要点和方法。为严明纪律,奖惩分明,提
实习心得是对实习期间所遇到问题、解决方案以及个人成长的反思和总结。最后,我们将介绍一些实习心得中的亮点和创新,希望能够激发大家在实习中的无限潜能和创造力。
在计划书中,我们需要明确目标、制定具体的计划步骤和时间安排。通过阅读以下范文,你可以更好地了解计划书的结构和内容,为自己的写作提供参考和借鉴。流动性资产是指在急
自我评价能够使我们清楚了解自己的能力和优势,并在此基础上找到提升和突破的方向。小编为大家整理了一些优秀的自我评价范文,希望能够给你带来一些灵感。目前所在地:广州
规章制度的修订和更新,应与时俱进,以适应不断变化的组织发展和环境变化。请大家关注以下规章制度的范文,对于组织建设和管理有着重要的指导意义。1、主要负责装订、后期
读后感是对所读书籍或文章的感受、反思和意义进行总结和表达的一种方式。接下来,让我们一起看看这些读后感范文,从中汲取灵感和经验。今天上午,我们学习了《灯光》这篇含
在编写教学工作计划时,教师需要考虑学生的实际情况和个体差异,制定相应的教学策略。以下是小编为大家整理的一些教学工作计划的范文,希望能够对大家的教学工作起到一些指
规章制度不仅要求执行者严格遵守,也需要管理者及时修订和完善,以适应变化的需求。以下是一些关于规章制度的案例分析和经验总结,供大家参考借鉴。为了创造一支以店面利益
个人简历是彰显个人能力和魅力的重要工具,它能够让雇主或招生官对我们有一个初步的了解。接下来,小编为大家分享几篇精心撰写的个人简历,希望能够给大家一些启示。
规章制度是指为了维护组织的正常秩序和稳定运行,制定出来的一系列具有权威性和强制性的规则和条例。它可以保障各个成员的权益,促进工作的高效进行,是组织管理的基石之一
理想是人生道路上的航标,可以引导人们走向成功和幸福。理想是我们为之努力的方向和动力,它能驱使我们不断进步和成长。在写一篇完美的理想文章时,要注意把握好篇幅,避免
读后感是对在阅读过程中产生的各种情感、思想和观点进行整理和归纳的一种方式。现在,让我们一同品味一部著名作家的短篇小说,并阅读他们的读后感范文。《***的七年知青
自我介绍可以帮助我们在社交场合中更加自信地表达自己,使得我们更容易融入新的环境。这些自我介绍范文可以作为我们进行自我介绍时的参考,帮助我们更好地展示自己。
领导讲话稿是领导思想的重要体现,它能够传达领导的意图和要求,为大家提供明确的工作指导。接下来,我们共享一些成功领导的精彩讲话稿,以期能够帮助到更多的企业家和管理
应急预案的成功实施需要社会各界的广泛支持和参与,形成应对紧急情况的合力。在应对突发事件时,灵活运用适当的应急预案,能够最大限度地降低危害和伤害。1.厨房所有工作
述职报告有助于提高工作效率和专业能力,是一种对自己负责、对工作负责的表现。在撰写述职报告时,可以参考一些成功的范文,以帮助我们更好地表达自己的想法和成果。
教学计划的实施需要教师不断调整和优化,根据实际情况进行灵活的变通,以满足学生的学习进展和发展需求。以下是小编为大家收集的教学计划范文,仅供参考,希望能够给大家在
经验材料的价值不仅在于记录个人经验,更在于对自身的成长和发展产生积极影响。以下是小编为大家整理的经验材料范文,供大家参考。这些范文涵盖了不同领域和各种情况下的经
应急预案是在日常工作和生活中预先制定的一套应对突发事件的行动计划。如果你正在考虑制定一份应急预案,可以先从以下范文中了解一些具体的编写要点。为确保大路口群众生命
述职报告可以帮助我们认识到自身的优势和不足,进而找到提升和改进的方向。接下来是一些写作述职报告的要点和注意事项,希望能对大家有所启发。经过4年的探索、总结、改进
述职报告是一种对个人或团体在一段时间内工作、职责履行及成绩表现进行总结和反思的重要材料。通过撰写述职报告,可以对过去的工作进行回顾和分析,发现问题并提出改进措施
一份优秀的发言稿需要经过反复修改和精炼,以确保语言表达准确、简明扼要。以下是一些优秀的发言稿范例,供大家参考学习。让我们一起来看看这些精彩的演讲吧!
发言稿是一种在特定场合发表的演讲文稿,它具有概括性和导向性的特点,可以有效地传达信息和引导听众思考。在我们生活和工作中,很多时候都需要用到发言稿,它可以帮助我们