承包合同要求双方遵守法律法规，并按合同约定的方式履行合同义务。下面是一些常用的承包合同范本，可以作为起草合同的参考。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇一
法定代表人：_________________。
被告：_________________。
法定代表人：_________________。
诉讼请求：_________________。
2、判令被告向原告赔偿因其违约给原告造成的全部损失计人民币元;。
3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实和理由：_________________。
201*年3月7日，原告与被告于南京市六合区签署了《采购合同》(合同编号：_________________rjch20130315)，约定原告向被告采购2吨dw萃取剂，合同价款为人民币96000元，若货到后经检验不合格的，原告有权退货，被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货;《采购合同》还约定，被告违反合同约定的，原告有权解除合同，被告应在三日内返还合同价款，并承担由此给原告造成的损失。
合同签订后，原告于20__年3月21日向被告支付了全部货款并于20__年3月29日对被告所供货物进行了取样检验，检验结果显示货物质量不合格，原告遂通知被告解除《采购合同》，并要求被告返还全部货款，被告于20__年5月23日向原告发函表示愿意在20__年5月29日退还货款，但此后被告并未按期退款，虽经原告多次催收，被告对此置之不理。被告的上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，原告依法向贵院提起诉讼，请求贵院查明事实，依法裁判，支持原告的诉讼请求。
此致
区人民法院。
具状人：_________________有限公司。
_____________年__________月__________日 。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇二
电话：13810。
被告：上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号。
法人代表。
电话：
被告：百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店。
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号。
法人代表。
电话：
诉讼请求：
1、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
2、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2‰计算)。
3、请求法院依法判令百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
4、诉讼费用由被告承担。
起诉事实与理由：
原告为了装修购买的位于北京市大兴区的房屋，于204月20日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。合同约定，由百居开发区分公司负责施工，工程款共计元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式，原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在年月日至2007年月日往二被告共用的'资金卡内付了材料款和人工费等共计0元，此款现仍有余额。
2007年月日开始施工后先后出现了多处质量问题，经与被告百居开发区分公司多次协商，最后双方于2007年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在207月31日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工状态。
现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。
此致
北京市大兴区人民法院。
起诉人：
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇三
请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照xx元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×××元（大写）。
请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×××元。（按银行现利率执行）。
请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
原告与被告系商品房买卖合同关系……被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》某年某月某日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。
证据和证据来源，证人姓名和住址。
此致
×××人民法院。
具状人：×××。
×年×月×日。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇四
原告：_____，性别___，_____族，____年____月____日生。
住址：
身份号码：
被告：_________有限公司。
地址：
法定代表人：
诉讼请求：
一、判决被告支付原告____年___月___日至____年___日期间的休息日加班的工资报酬______元。
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
原告____年___月____日开始到被告公司工作，担任_______。
原告与被告于____年____月_____日订立自____年____月____日至____年____月____日的《试聘用合同》，这期间原告的月工资为______元;每周上班___天。
原告与被告于____年___月____日订立自____年月___日至____年____月____日的《聘用合同》，这期间原告的月工资为_____元;每周上班_____天。
原告于____年___月___日辞职。自入职之日至辞职时止，原告每周上班___天即每周的双休日上班____天，其中，____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年____月___日至____年___月___日原告休息日上班____天，被告没有依法发放给原告休息日加班的工资报酬。
原告于____年___月____日申请劳动仲裁，要求被告支付休息日加班的工资报酬______元，但______劳动人事争议仲裁委员会全部驳回原告的仲裁请求。
原告认为，_______劳动人事争议仲裁委员会全部驳回原告的仲裁请求，是判断有误的：
一、原告每周上班___天，即双休日也要上班___天，证据确凿。
二、原告每周上班___天，被告对此无异议。
三、______劳动人事争议仲裁委员会适用《中华人民共和国劳动法》第三十六条"国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。"与第三十八条"用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日"等法律规定为驳回原告请求支付不低于工资的百分之____的工资报酬。《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定"有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：(一)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;(三)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。被告可以在双休日安排原告上班，这不违法，但原告请求的是支付加班工资报酬，原告以为并不能以此合法为由驳回原告请求，使得原告加班工资报酬求偿未果。
原告认为，被告应支付原告___________元的休息日加班工资报酬。
为了维护劳动者的合法权益，原告特予起诉，请求人民法院早日依法判决。
此致
________人民法院。
具状人：__________。
______年_____月___日。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇五
地址：_______________。
地址：_______________。
诉讼请求：
一、判令被告向原告支付违约金共计________元;。
二、判令被告赔偿原告装修损失________元;。
三、判令被告赔偿原告经营损失________元;。
四、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由：
原告与被告于________年________月________日签订《________市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同)，被告将坐落于________市________区________庄园________楼的________房出租给原告，合同约定房屋租赁期自________年________月________日至________年________月________日，共计________个月。租金为每月________元，支付时间分别为________年________月________日、________年________月________日、________年________月________日;付款方式为“一年一付，付十二押一”。
________年________月________日，原告向被告交付________年________月________日至________年________月________日房屋租金________元及押金________元，并开始装修、营业，装修共花费________元。________年________月，在原告忙于其他业务期间，被告擅自解除合同，将房屋租给他人，致使原告原定的`业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同，但对方拒不继续履行，对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效，被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
________市________区人民法院。
具状人：_______________。
________年________月________日。
附：租赁合同诉讼本诉状副本________份。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇六
委托代理人：xx北京市易行律师事务所律师。
被告：中国建筑xx工程局第x建筑公司。
住址：xx市xx。
负责人：xxx职务：经理。
邮编：xx电话：xx。
诉讼请求。
日-8月25日，第二批货为8月16日-9月8日。原告将货物送到施工现场。后经调查，中国建筑xx第xx建筑工程公司xx公司没有办理工商注册登记，故实际施工方应为本案被告方中国建筑第xx工程局第xx建筑公司。
合同签订后，原告将第一批货提供给被告方使用，但被告使用过程中发现原订做的bp=75型钢框竹胶模版难于控制工程质量，直接影响被告方施工。为此，原告建议更换为全钢结构模版，得到被告方认可，双方将合同标的物更换为全钢结构大模板并实际履行，由此产生更换定做物标的后的材料价差问题。经核算，更换标的物后被告应支付的款项为人民币xxx元，被告曾于4月28日给付原告50000元，因此欠款额为1334890元。
合同履行后，原告多次与被告方协商模板价差结算问题，均为被告所拒绝。原告认为，双方签订的合同合法有效，合同履行中发生合同标的物变更的事实，为双方真实的意思表示，并且被告方实际接受了新的加工定作物，应本着诚实、信用的原则据实结算货款。被告拒绝支付合同款价差的行为已经构成严重违约，除应当履行给付义务外，还应当承担赔偿原告利息损失的违约责任。为此，原告诉至贵院，请求人民法院依法查明事实，公正裁决，维护原告的合法权益。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇七
原告：有限责任公司，住所地：，法定代表人：
被告：，男，汉族，xx年xx月xx日出生，住：，电话：
1.判令被告向原告支付货款xx元;。
2.判令被告承担延期支付货款的利息(按照银行同期贷款利率计算6个月);。
3.本案诉讼费由被告承担。
原、被告双方于xx年xx月xx日签订货物买卖合同，约定交货日期为xx年xx月xx日之前，付款日期为被告收到货物并验收合格之日起7天内。原告履行了交货义务并由被告验收合格2个月后，被告仍然未履行交货义务。经原告多次催收被告均以各种理由推脱。被告的'行为严重损害了原告的利益。为维护自身合法权益，原告特向人民法院起诉，望人民法院支持原告的诉讼请求。
此致
x人民法院。
具状人：
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇八
原告：xx公司，法定代表人：_______，职务：________，联系方式：______________。住所地：被告：xx公司，法定代表人：_______，职务：________，联系方式：______________。住所地：诉讼请求：风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。________年____月____日，原告与被告签订了一份合同编号为_________(_________)________(________)的《购销合同》，约定原告向被告供应合同总价格为_________元的_______、_______及_______等设备。《_______合同》约定发生纠纷向_______方所在地人民法院提出起诉。《_______合同》签订后，原告依约履行了合同义务，可是，被告只向原告支付_________元货款，尚欠原告货款_________元。经原告多次向被告催讨，________年____月____日，被告及_____xx公司向原告作出《付款计划》，内容为经过三方详细核对，由______xx公司及______xx公司欠_______公司的货款分别为_______元及_______元，经三方友好协商，现计划如下的还款计划，所有货款_______元于________年____月____日前全部付清，分别为两月每月还款_______万元，最后一个月还款_______元，可是，在《付款计划》作出后，被告仅向原告支付了_______元货款，到现在为止，被告仍欠原告货款_______元，而______xx公司并没有向原告支付过货款。依据《中华人民共和国民法典》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。和《中华人民共和国民法典》第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。等法律之规定，原告特向人民法院提起诉讼，请人民法院依法判决，判如所请。此致_______人民法院原告：xx公司法定代表人：________年____月____日风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇九
原告：
住址：
身份证号码：
被告：
住址：
身份证号码：
诉讼请求：
一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_________元，违约金_________元/天，（由____年___月___日至____年___月___日）逾期7个月，（按银行同期贷款利率计算）。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照_____元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币____________元。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失____________元。（按银行现利率执行）。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由：
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于_____年____月____日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的______区____楼____门____________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于______年____月____日将首付款人民币____________元，于______年____月____日将贷款人民币____________元付于被告账户，合计总房款____________元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于______年____月____日将前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《_____市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今_____年____月____日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“_____市国土资源和房屋管理局”《关于发布____年房屋租赁市场指导租金的通知》中《______住宅房屋指导租金》_______区_____元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自______年____月____日至______年____月____日的违约金为人民币____________元。
原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《_____》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》______年____月____日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。
此致
____________人民法院。
具状人：____________。
______年____月____日。
附：
起诉状副本____份；
证据材料副本____份。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇十
一、判令被告立即支付经济赔偿金_____________元;。
二、依法判令被告支付停工留薪期工资_______________元;。
为维护自身合法权益，原告特诉至贵院，望贵院依法判如所请。
此致
___________人民法院。
具状人：___________。
____年_____月_____日。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇十一
原告：，男，汉族，19xx年9月x日出生，身份证号：，电话：。
被告：，男，汉族，19xx年9月x日出生，身份证号：，住址：
电话：。
被告：，女，汉族，1x年x月14日出生，身份证号：，住址：
电话：。
1、判令被告双倍返还原告向其支付的购房定金款共计人民币xx万元整;。
2、判令被告方承担本案的全部诉讼费用及相关费用。
原告根据双方约定，分别从中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行取款xx万元付给被告作为购买此房的定金。之后，被告改变卖房的主意，单方违反合同，不再履行合同义务，也不与原告协商解决问题的方法，甚至不接听原告的电话。原告多次找到被告要求其继续履行合同义务，协助被告办理房屋贷款手续，并为原告办理房屋过户和腾房做准备工作，而被告却总以各种理由推脱，时至今日已5个月有余，原告即无法拿回支付的定金款也无法取得房屋所有权，被告的这种违约行为已使原告在财产上和精神上蒙受了巨大损失。
综上，为维护原告的合法权益，根据协议中明确的约定和我国合同法的有关规定，请求贵院在查清事实的基础上，判如所请。
此致
天津市xx区人民法院。
具状人：
20xx年月日。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇十二
女：新年到，值此佳节之际，祝大家一帆风顺。
男：两全其美。
女：三羊。
男：四季平安：
女：五福临门。
男：六六大顺。
女：七星高照;。
合：八方来财。
男:尊敬的各位领导。
女:尊敬的各位来宾。
男:亲爱的同事们。
女:亲爱的朋友们。
合：大家下午好!
掌声。
男:北风挡不住春天的脚步，20xx已向我们挥手告别;。
女:冰雪封不住青春的热情，20xx已随春潮滚滚而来!
男:今天我们齐聚一堂，让我们共同揭开20xx年华丽的篇章。
女:今天我们齐聚一堂，再次领略xx公司人的风采。
男:今天我们齐聚一堂，感谢大家一年来的辛苦付出及对xx公司鼎立的支持;。
女:今天我们齐聚一堂，欢渡这个开心、轻松、美好的时刻;。
女:本次联欢会由xx公司携手共欢，在这激动人心的盛会，请允许我们代表大家向到场的领导与来宾表示热烈的欢迎!
并向所有领导及到场的嘉宾表示诚挚的感谢。
男:欢迎你们!今天我们再次有幸邀请到到场，欢迎。
掌声。
合:"年会主题"xx公司集团20xx年联欢会现在开始。
音乐怒放的生命、
提醒：配乐诗朗诵：《xx公司颂》。
其他5位主持人下场，台上留2人。
男:在这个激动人心的时刻，我想献给xx公司一副对联。
女:哦，这么有诗意，快说来听听。
男:听着哈，上联：,。
下联：
横批：xx公司之年。
女:有才啊，但是横批有什么讲究呢?
男:你想啊，20xx,加在一起，是不是就是9啊，那就是我们啊。
女:你真行，有才!
女:好一首颂歌，道出了多少xx公司人的心声。
男:展望明天，xx公司集团即将策马扬鞭，驰骋疆场!
女:没有什么能阻挡，没有什么能动摇，我们始终斗志昂扬!
男:亲爱的朋友们，让我们先把掌声，献给我们自己--"路漫漫兮、其修远矣",我们有信心、凭着一腔热血，继续奋战到底!(掌声)。
女:再把掌声，献给我们的朋友(示意主桌客人)--因为你们的支持，才有我们源源不竭的动力!(掌声)。
男:感谢总的新年寄语，让我们再次把掌声送给我们的领路人总。
女:回首来路，我们依稀看到与总并肩作战的xx公司人的身影，今天在这个特殊的日子，总为了感谢那些与集团一路走来的前辈们，再次设置公司5年、10年贡献奖：今年得奖的同事是：
公布名单--。
女:亲爱的朋友们在这美好的日子里，让我们唱起来，舞起来，乐起来。
音乐《火火的姑娘》。
男:这歌唱得太带劲儿了，舞蹈也火辣。
女:那就让我们在这劲儿头上开启我们年会的第一次颁奖，六六大顺六等奖。
男:有请抽奖嘉宾，抽奖规则是：
女:祝贺中奖的同事，精彩还在继续。
男:下面让我们一起来欣赏一下具有异国特色的舞蹈--肚皮舞。
音乐肚皮舞。
女:这舞蹈太给力了，诶?我搭档呢，谁看见我搭档了?(音乐起)。
音乐《你是我的眼》。
女:搭档，你真是深藏不漏啊，这音乐功底，佩服!
男:过奖过奖，主要是今天这个气氛太好了，我一时激动，也情不自禁的露一手。
女:嗯，听说我们下面这个节目啊正在征选相亲节目男嘉宾，就你这才艺，肯定能上。
男:哦?那我们快去相亲节目现场看看，有请物流部库房-小品《相亲进行曲》。
男:趁着相亲这热闹劲儿，赶紧让我们把年会的五福临门五等奖抽了。
女:有请抽奖嘉宾：
男:恭喜中奖的同事。
女:还没有中奖的同事先别着急，大奖还在后面呢，让我们先来欣赏一段节目，让大奖在飞一会儿!
男:有请美女组合《红日》。
音乐《红日》。
男:欢庆年会喜气浓。
女:我们公司乐融融。
男:今天举行大联欢。
女:隆重。
男:下面请欣赏《三句半》。
《三句半》。
男:感谢咱们同事。
总讲话。
四等奖。
女:感谢总的新年寄语。
男:让我们在总的寄语种开启今天年会四季平安的四等奖。
女:有请颁奖嘉宾：
四等奖抽奖。
男:恭喜得奖的同事。
女:中奖的感觉太快乐了。
男:那让我们来上一曲《快乐崇拜》让快乐一直进行下去。
舞蹈：《快乐崇拜》。
男:这氛围太high了。
女:是啊，我都想载歌载舞了。
男:你啊，还是和我一块儿主持吧，让我们把机会让给下面这位情歌王子。
女:有请杨俊虎《雨蝶》。
歌曲：《雨蝶》。
女:搭档，你看到武双节棍吗?
男:当然了。
女:你看过迈克的舞吗?
男:当然了。
女:你看过气功吗?
男:当然了。
女:那你看过3者斗武吗?主持词大全。
男:那没有。
女:今天让你见识见识。
男:有请双节棍+街舞表演者+硬气功。
舞蹈：双节棍+街舞表演者+硬气功。
女:亲爱的朋友们，在一片欢歌笑语声中，让我们一起来期待本次年会的三等奖。
男:有请抽奖嘉宾。
工程承包合同纠纷起诉状（优质13篇）篇十三
原告：_________________张某某。
被告：_________________地产集团__________有限公司。
诉讼请求：_________________。
请求被告支付逾期交付合格房屋的违约金_______________元;。
请求被告支付逾期办理房产证的违约金_____________元;。
诉讼费由被告承担。
事实和理由：_________________。
_______________年_____月__________日，原告与被告签订《商品房买卖合同》及《补充协议》，约定原告购买被告开发的_________________商品房，合同总价款_______________元;根据合同第八条约定，被告应当在_______________年_____月_______________日前向原告交付经验收合格的房屋。并在《补充协议》第五条中明确约定“该商品房经验收合格是指：_________________由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位对该单位工程质量验收出具《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》及取得《建设工程消防验收意见书》、《电梯安全检验合格证》。”合同第十条约定，被告应当在商品房交付之日起540日内办妥产权登记，被告未能在约定时间内办理产权登记的，被告每年按已付房款的0.1%向原告支付违约金。
原告认为该补充协议关于“该商品房经验收合格”的解释，属于格式条款，排除了原告在该商品房买卖中的法定权利，因此该条款无效。被告应当按照相应国家标准的确定交房条件。被告按照合同约定日期交付的商品房，并没有达到相关国家标准，甚至直到20__年7月，该商品房所在住宅楼才取得竣工验收备案。另至今被告还没有为原告办理完成产权登记。因此，原告特提起诉讼，请求判令被告支付逾期交付合格房屋的违约金、逾期办理房产证的违约金合计_____________元。
此致
_____________区人民法院。
具状人：_________________。