合同协议是双方达成一致后，约定并约束各方权利与义务的法律文书。为了帮助大家更好地理解合同协议的编写要点，小编整理了一些范例供大家参考。
大理石安装合同范文（18篇）篇一
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》等有关法律法规，经甲乙双方平等协商，甲方同意将本工程相关事项协商一致，订立本合同以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包方式：单包工，其中甲方负责大理石、水泥、沙及安装，负责水电供应，施工场地塔架材料。
六、工程单价（不含税）。
七、付款方式：甲方首先预付乙方进场费元。安装费按施工进度支付80%，余款待工程竣工验收后合格一次性付清。
八、工程期限定为合同签字之日起，乙方应在天内按质按量完成。
九、工程按国家标准施工。
十、甲方责任。
1、及时组织水电供应，及施工所需材料，不得影响施工正常运行。
2、提供生产用水、用电场地，提供乙方工作人员生活场地。
3、负责提供施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工。对乙方施工存在问题提出调整意见，共同把关工程质量达到规定要求。
4、负责筹措工程资金按合同要求及时兑现工程款，保证工程施工正常进行，若甲方不及时兑现进度款或不及时提供施工材料，乙方有权暂停施工待料或等待工程款兑现。
（二）乙方责任。
1、负责有计划地组织按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。
2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，安全施工。
十一、附注：
本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方：
乙方：
签订日期：
大理石安装合同范文（18篇）篇二
甲方：xx乙方：xx为更好提高单位栏杆的使用率，现根据国家有关法律规定，经甲、乙双方充分协商，一致同意签订租赁合同，合同条款如下：一、甲方将（地址）租赁给乙方，作xx使用。
二、租期至xx年xxx月xx日至xx年xxx月xx日止（即：xx。三、年租金x万元整，乙方于每年元月份一次性向甲方交清当年的租金，但甲方必须提供税务发票。
四、栏杆租赁合同生效后，乙方应向甲方交付xxx元押金（不计利息），合同期满押金退回。五、乙方必须依约交付租金，如有拖欠，按拖欠额每日收取xx的违约金。
六、承租期内乙方在不改变和影响栏杆整体结构的前提下，可进行装修装饰，其费用由乙方自理并恢复原貌。七、合同期内，甲方（应提供提供的）。
同时乙方应自觉遵守甲方的管理规定，如有违反，按甲方的管理办理。八、租赁期间，甲方应负责栏杆主体结构的正常维修，如委托乙方代行维修，费用由甲方负担。
若甲方拖延维修或不作委托维修造成栏杆毁损，造成乙方损失的由甲方赔偿。其室内的各种设施（包括门窗）维修费用均由乙方负责。
九、租赁期间栏杆如因不可抗拒的自然灾害导致毁损，本合同则自然终止。十、租赁期间，乙方未经甲方同意，不得将栏杆租给第三方，或改变用途，租期届满或解除合同时，乙方需按时归还栏杆给甲方，如需续租，须提前3个月与甲方协商。
十一、租赁期间，甲乙双方均不得借故解除合同，如甲方因改建、扩建要收回栏杆，必须提前3个月书面通知乙方，并取得乙方同意，如乙方需退还也必须提前3个月书面通知甲方，并取得甲方同意，如甲方违约，除退还押金外另赔偿违约金xxx元，并赔偿不足部分损失；如乙方违约不得要求返回押金，并赔偿不足部分损失。十二、合同期满，乙方如需续租，在同等条件下，甲方应优先乙方。
十三、本合同未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。十四、本合同在履行中发生纠纷，应通过双方协商解决；协商不成，可诉请人民法院处理。
十五、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份，合同自签订日起生效。甲方法人代表签字：盖章乙方法人代表签字：盖章年月日。
大理石安装合同范文（18篇）篇三
乙方：
甲方雇请乙方在建造两层砖混结构房屋一栋约240平方米(结算时按实际面积进行决算)，为了明确双方各自职责，确保工程质量，明确经济目的，现经甲、乙双方协商，在平等、自愿的原则下达成以下条款：
一、乙方以包工包料的方式予以承建。
每平方米的单价1016元计算(大写：壹仟零壹拾陆元整)，大包干价一旦签订后不受任何市场、物价、国家对建筑业单价调整的影响，不作任何调整。
二、乙方承包的工程项目的钢筋用法。
钢筋采用–，钢筋型号为：柱子16，地圈梁4根16二层圈梁为4根16，板面分别采用8和6的钢筋，间距15厘米，架空承重梁用22和18，按要求布设墙体抗震钢筋，其他钢筋按甲方提供设计图布设。
三、水泥的用法。
1、现浇梁、板、柱、刚性屋面均采用滇西普硅4。
级;。
2、毛石灌浆、砌砖、抹灰、贴瓷砖、地板砖、波型瓦采用剑川普硅3。
级。
3、梁、板、柱、刚性屋面混凝土标号不低于c25。
四、装修包括以下内容(如果购买材料的实际价格超过以下规定的各项价格，由甲方补贴给乙方)。
1、地板为烤漆小木地板，价格为每平方米120元(大写：壹佰贰拾元整每平方米);。
2、卫生间、操作间、
3、每樘门的价格700元(大写：柒佰元整)。
6、整幢楼的窗户为实德塑钢窗(国家免检产品)，单框玻璃;。
8、工程内的灯具、卫生洁具、厨具、窗套由甲方采购，乙方负责安装。
五、线路及管道用料。
平方，灯头、开关用。
平方。
六、供水和排污。
1、供水管材采用-管，用建材市场销售的国家免检产品;。
2、排污管采用c管，用建材市场销售的国家免检产品，规格为75和110管。
七、内墙刮瓷贴石膏线条及外墙漆。
内墙刮瓷用的瓷粉、石膏线条及外墙漆采用建材市场销售的国家免检产品，中等价格。
八、屋面工程。
整幢楼的屋面为刚性屋面，包括刚性屋面冷拔丝、水泥、砂采购、运输、冷拔丝制安、砂浆制作浇捣、成型、伸缩缝及沥青补缝处理、养护、波型瓦铺贴。
九、层高。
一层为。
米，二层为3米，两层层高共计。
米(不包括楼板及屋面板厚度)。
十、付款方式。
1、开工划线时由甲方预付乙方材料费肆万元整;。
2、基础完工时，由甲方预付乙方肆万元整;。
3、
第一层板面完工时由甲方预付乙方肆万元整;。
4、
第二层板面完工时由甲方预付乙方叁万元整;。
5、内外墙抹灰完工时由甲方预付乙方贰万元整;。
6、在装璜中需要买材料由甲方预付乙方叁万元整;。
7、工程竣工时，并经甲、乙双方验收合格后，甲方应付清乙方所有工程款，甲方应扣乙方3%的质量保证金，在________年后整个工程没有质量问题，甲方应退还乙方3%的质量保证金。
一、工程期限。
开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总工期108天。
二、乙方责任。
一是严格按设计图纸、设计图附注或说明、相关工程施工规范和规定组织施工;二是有效防范工程质量和安全事故，施工过程中的一切质量和安全事故由乙方承担;三是确保工期;四是设计图和附注中未明事宜及时与甲方反映协调，对设计缺陷提出合理化建议。
本合同自签字之日起生效，未尽事宜甲、乙双方协商解决。
本合同一式三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
建筑工程承包合同模板2。
发包方：(以下简称甲方)_________。
承包方：(以下简称乙方)_________。
甲方计划新建房屋一幢，在公平竞争中择优将此房屋建修中的木工工程承包给乙方为完成甲方设计的木工工程任务，明确相互权利义务关系，经双方协商，特签订此合同。为信守合同，并严格地履行，共同遵守些列条款：
一、工程规模：甲方新建房屋为两楼一底，门排两个，钢筋混砖结构，楼层面每层钢筋水泥浇筑。
二、木工工程价款：甲方以基墩每个米_________元，楼层板面每平方米_________元，地穿梁每米_________元，立柱每_________元计价。
三、质量要求：乙方必须保证立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋设计的规格施工，同时保证每楼板面平整，每楼梯步均匀。
四、安全事故责任：乙方在工程施工中，时刻将安全意识放在重中之重。若出现安全事故，一旦甲方买了意外保险，按照国家规定的意外保险处理后，甲方概不负其它一切任何责任。
五、本合同自签订之日起，甲乙双方签字生效。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商形成共识后，与本合同同等生效。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
建筑工程承包合同模板3。
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
4、结构形式：
二、工程承包范围。
(一)乙方承包范围：
主要施工内容包括但不限于下列：
1、土建工程。
(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。
(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。
(6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程。
(1)给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内)，安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。
(2)强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。
防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。
以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。
大理石安装合同范文（18篇）篇四
甲方：
乙方：
根据20__年3月1日工价质量监督检验检疫局、国家^v^、^v^指定的《室内空气质量标准》，^v^^v^颁发的《民用建筑工程室内污染控制规范》，甲乙双方就装修环保检测问题达成如下协议：
双方权利：
一、甲方权利：
1、甲方有权在装修工程质量验收后向国家权威室内环境检测机构申请室内空气质量综合达标检测，并可要求乙方委派指定单位为甲方进行免费室内甲醛检测。
2、甲方有权要求乙方在装修工程质量验收后，室内空气质量达到《室内空气质量标准》的要求。
3、如经国家权威室内环境检测机构检测后未达到上述标准，甲方有权要求乙方整改，整改期为一个月，如超过工工程施工期限按延期处理，如果经过整改后仍未检测合格，甲方有权要求乙方全额退还装修款额。
二、乙方权利。
1、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量检测，检测机构至少具有cma(省级技术监督局颁发的计量认证合格)资质。乙方赠送甲方单项甲醛检测，检测机构具备同等资质。
2、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测，乙方有权要求参与检测机构选择及整个检测过程。乙方送甲方的甲醛单项检测，检测机构由乙方委派，甲方进行确认。
3、如甲方要求甲醛单项检测，检测机构由乙方委派，甲方进行确认。居室自然通风至少7天(每天通风之间不少于10个小时)，然后封闭10至12小时后检测(地漏和下水管道必须完全封闭)，次阶段不视为工程延期。
4、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测，乙方有权要求检测前甲方采购的家具、地板、石材及装饰品不得进场。
5、装修工程所在区域如果存在环境污染现象，则乙方有权拒绝检测，对甲方自行检测结果，乙方不承担任何责任。
双方义务：
一、甲方义务。
1、甲方承诺所有检测项目均为乙方的施工项目。如因存在非乙方施工项目或者未经乙方书面认可的工程变更及工程增减项并出现检测不合格，责任由甲方承担。
2、甲方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员，检测机构人员三方同时在场的情况下，方可进行，否则检测数据无效。如因甲方原因未能及时到场而导致检测延期，甲方承担相应的责任。
3、装修质量验收后，如甲方提出综合检测，则除甲醛检测外的费用由甲方垫付，如检测合格由甲方支付，检测不合格由乙方承担并按双方权利一、3条进行整改。
二、乙方义务。
行，否则检测数据无效。如因乙方原因未能及时到场而导致检测延期，乙方负相应的责任。
2、乙方承诺装修质量验收后，如空气质量综合检测不合格，则检测费用由乙方承担，而乙方赠送甲方甲醛单箱检测，甲方不承担该项费用。
3、装修质量验收后，如空气质量综合检测及甲醛单项检测不合格，乙方承诺对相关的项目进行整改，整改期为一个月，如超过工程施工期限按延期处理，如经过整改后仍未检测合格，乙方承担全额退还装修款，同时双方合同终止。
本协议作为施工合同的附件，须于施工合同同时签定方为有效。其他未尽事腚双方友好协商解决，不能达成一致意见的可通过法律诉讼解决。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
大理石安装合同范文（18篇）篇五
甲方：乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方同意将学校厕所维修工程承包给乙方，为了能按时保质地完成建筑任务，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议：
xxxx修建学校厕所。
甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方。
1、乙方在施工过程中必须严格按照要求施工，未说明事项，由甲乙双方协商解决。
2、所有建筑材料必须符合国家标准，建筑质量必须达到合格以上。
1、甲方指定专人负责工程质量管理，负责协调甲乙双方的相关工作。
2、甲方对乙方的建筑不合质量要求的。甲方有权责成乙方进行更换，对做得不满意的地方进行返工。
3、甲方教育好学生严禁靠近或者进入施工现场。
1、乙方必须贯彻实施好安全施工条例，提高安全责任感，排除安全隐患，施工安全，乙方在施工中出现安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
2、乙方施工期间，要做好安全防范措施，挂好严禁闲人进入施工现场的标志，确保有关人员的人身安全。
3、乙方必须有人在学生在校期间看守工地，注意用电安全，严禁学生进入工地。
4、施工车辆不准在学生下课期间出入校园。
该工程施工的水电费及税费由甲方负责，施工中的一切设备由乙方负责。
签订合同后，由甲方预付贰仟元，其余的由乙方自行垫付进行施工，待工程竣工并验收合格后，甲方在两个月内付清全部工程款。
本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
甲方代表人：
乙方代表人：
电话：
电话：
大理石安装合同范文（18篇）篇六
发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、^v^与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永...
钢筋工施工合同。
承包方（以下简称乙方）：甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。
校舍维修施工合同。
发包人：江苏省东台第二职业高级中学（以下简称甲方）承包人：甲方因校园建设需要，经东台市教育局批准，决定对校舍维修工程实施建设，经公开招标，乙方以______元/m2的单价中标。
建筑施工安全协议。
发包单位：团风县十力中学(以下简称甲方）承包单位：湖北恒胜建筑安装工程有限公司（以下简称乙方）甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须...
建筑施工劳务合同。
甲方：__________________乙方：__________________依照《^v^合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
旧屋面防水施工合同。
一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；2、安装排气孔；3、做改性沥青防水卷材；4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制依据：按甲方意图。
大理石安装合同范文（18篇）篇七
甲方：
乙方：
经双方探讨研究并确定，甲方委托乙方设计__________浮雕及圆雕方案。
甲方自愿将位于________________，浮雕________平米，圆雕________，委托给乙方进行规划设计。
甲方对设计初稿认可后，乙方再进行深入的设计图纸创作。甲方可提出修改要求，至满意为止。（设计图纸比例__________）。
乙方以浮雕______元/平米，圆雕______元/个收取设计费。（包含设计草图，最终设计图纸）。
该雕塑设计时间___________天。（收到第一笔设计款开始计算时间。如有意外情况，日期顺延。）
乙方应按照甲方的艺术品质进行设计工作，按质保量完成上述雕塑设计图纸，并达到甲方相关要求。
双方应履行上述针对各自的职责，乙方按时完工，甲方按时付款，共同推进此项目的顺利进行。除遇不可抗拒之因素外，双方确认按本委托书执行。
此合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
2011年月日2011年月日。
大理石安装合同范文（18篇）篇八
1、2021铸钢护栏设计＊不锈钢护栏加工＊溧阳河道护栏定制。
2、建于2012翌年，公司注册资金150万余元，生产比赛场地燕座平方米，科研能力强，产品种类齐全。
3、特别是在24小时内用高浓度锌涂补。
4、总之将托架装到立柱之上，固定护栏千万别拧太紧，接着他用连接螺栓以令护栏固定如在托架上为，护栏板因此与板彼此之间地用拼接螺栓相互间拼接。
5、拼接方向如图1，除非拼接方向因此与图示相反。
6、因为是剧烈的碰撞，还会造成较大损失。
7、防撞护栏当从安装当中应急速调整。
8、连接螺栓例如拼接螺栓不必极容易拧紧，要利用护栏板之上的长圆孔及早调整线形，使线形平顺，避免局部凹凸，待护栏的弓形线形认为差强人意时，再行将人大部分螺栓拧紧，依经验。
大理石安装合同范文（18篇）篇九
（7）不可抗力；
（8）双方约定或发包人同意工期顺延的其他情况。
2.承包人在上述情况发生后1天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，否则视为承包人放弃要求工期顺延的权利。发包人在收到报告后一天内予以书面确认。
大理石安装合同范文（18篇）篇十
(甲方)：
服务方。
(乙方)：
签订地点：
签订日期：
有效期限：
根据《^v^合同法》之规定，经双方协商，在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
一、甲方委托乙方的任务和内容。
二、工作进度计划。
合同生效后十五天内甲方向乙方提交自评报告及相关资料。
甲方向乙方提交自评报告及相关资料后十天内乙方提交评审报告。
三、经费核算。
项目总费用：肆万叁仟元(小写：43000元)。
四、付款方式。
本合同生效后，按合同总额预付;贰万元(小写：xx元),提交报告后，余额全部付清。
五、双方责任。
甲方责任：
2、为乙方工作人员去现场工作提供便利条件;。
4、甲方应按本合同第三、四项内容所规定的金额和时间向乙方支付项目费用;。
5、甲方要求乙方在合同规定时间提前提交评审报告时，甲方应支付加班费;。
6、甲方应保护乙方的成果，未经乙方同意，甲方对乙方交付的评审报告不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
乙方责任：
1、评审报告内容符合国家相关法律、法规、标准和有关规定;。
2、乙方按本合同规定的内容完成工作，并向甲方交付评审报告，并对结果负责;。
3、乙方对评审报告的遗漏或错误负责修改补充;。
4、乙方交付评审报告后，并负责联系有关上级部门及时进行审核，
5、乙方不得向外扩散、转让甲方提供的文件等技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。
1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用，以实际工作量为准;。
2、由于不可抗力因素，致使合同无法履行时，双方应及时协商解决;。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力;。
4、甲方负责组织评审和承担评审经费;。
5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份;。
6、本合同双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
大理石安装合同范文（18篇）篇十一
甲方：
乙方：
*公司(以下简称为甲方)与(以下简称乙方)就甲方住宅小区*#楼电梯大理石门套供货安装施工与乙方协商一致订立本合同,其条款如下:。
一、工程名称：#楼。
二、工程范围及承包方式：
1、工程范围：#楼全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式：
a、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工等一切费用。
b、本合同为固定单价合同，结算时单价不作调整。工程量按实进行结算。
三、合同价款及合同工期。
1、电梯门套暂定数量：套。
2.暂定合同总价：(大写：元整)合同工期：个日历天。
3、开工日期：合同签订之日即为开工之日。
四、付款方式：
1、电梯门套安装至合同暂定数量的一半时(两栋楼)付合同总价的30%作为工程进度款。
2、全部电梯门套安装完毕后付合同总价的30%作为工程进度款。
4、工程完工验收合格并结算完毕后支付总价款的35%，余款5%作为质保金，一年后质量没有问题时一次性支付完毕。(甲方付款前，乙方必须提供等额的符合税务要求的发票)。
五、甲乙双方责任：
1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题(空鼓、裂纹)和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违规操作或不接受现场管理，所造成的安全事故则由乙方完全负责;妥善保护好现场的各种施工机械和施工器具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价时提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验(含破坏性检查)和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保持施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、竣工验收前，乙方负责工程的成品(半成品)保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
六、争议处理。
甲乙双方履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、合同有效期。
本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。
八、附则。
1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，由双方签字后生效。
2、本合同附件为合同不可分割的一部分：
甲方：代表人：日期：
乙方：代表人：日期：
大理石安装合同范文（18篇）篇十二
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
甲方将哈密市天山北路哈建大厦大型超市装修工程发包给乙方，根据《^v^合同法》、《装饰装修管理试行办法》，为保护双方的合法权益，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下条款，共同遵守。
1、装饰施工地点：哈密市天山北路哈建大厦太阳国际底商。
2、装饰施工内容：地面基础工程、吊顶、墙面装饰、包柱、木质衣架、柜组合及装饰。
3、承包方式：包工包料。
4、价款结算：按照20x。
x年。
新疆哈密地区建筑装饰安装工程定额及相应工程造价信息文件结算；变更的施工内容，经双方认可后，变更部分的工程款按实结算。
1、装修要求以相应超市门店设计为准，且必须通过相应的验收并合格；
2、以装修效果图为准；
3、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行；
4、按照合同所规定的装修时间完工并顺利通过验收；
1、乙方提供的材料：详见附件《主材料报价单》。
2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
1、本工程执行dbj08—62—97《建筑装饰工程技术规程》、db31/t30—1999《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由＿甲＿方提供设计方案。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
5、工程验收。工程验收以甲方及相应主管部门验收为准。
合同款总额为3500000元人民币，大写叁佰伍拾万元。分三次结算。
第一次付款：合同签定后七个工作日内，甲方支付合同总额60%给乙。
方作为开工预付款。
第二次付款：工期进度过半支付至合同总额的90%。
第三次付款：在竣工验收合格后双方对结算书无异议后，14个工作日内付清余款。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿1＿％向甲方支付违约金。
3、如未按甲方质量进行施工制作，一切损失由乙方承担，并赔付甲方相应违约金为加工费的20％。且甲方有权不支付后续工程款。
4、如乙方中途违约除退还甲方预付款，并赔偿条款20%的相应违约金。
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本，可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款＿10＿％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
为了保证合同顺利履行，要求乙方支付人民币7万元给甲方作为履约保证金，合同解除或终止后甲方退还乙方。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：委托代理人：
住址：地址：
电话：电话：
邮编：邮编：
签订日期：年月日
签订地点：
大理石安装合同范文（18篇）篇十三
委托方（甲方）：
承包方（乙方）：身份证：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对承包内容进行供货及安装施工。为保证工程顺利进行，特签订本合同（包括本合同附件及部所有补充合同），以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1.工程名称:。
2.工程地址:。
第二条:工程价款。
双方以共同协商的各种材料价格定价，其材料款支付由以下第五条：付款方式为准。
第三条:产品规格及单价。
第四条：工程施工。
1.乙方应尽量提供给甲方需要的施工材料及辅料，如故意拖延耽误施工时间，一方责任自负。
2.乙方应尽量按照甲方验收标准及工程期限施工。
3.甲方施工过程中所遇乙方材料质量问题，乙方负责误工费及材料款。
第四条:质量要求。
1.工程使用主要材料的品种、规格需双方认可。材料质量需按原厂实物为准。
第五条：付款方式。
甲乙双方在合同生效起，支付乙方诚意金，材料款按每个月底工程量的`60%，工地完工后付材料款35%，剩余5%待验收完成后一月内付清。
第六条：工程工期。
双方按照具体情况协商。
第七条：工程验收。
甲方按95％合格率予以验收，对不合格处提出整改意见。
乙方应按要求予以整改。
第八条：其他事项。
第九条：争议解决。
双方在履行本合同过程中若有争议可协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉。
第十条：合同的变更和终止。
合同的变更和终止需经双方协商；任何一方擅自变更或终止本合同应承担因此给对方造成的损失。
第十一条：合同生效。
1.本合同和合同附件向双方盖章或签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等法律效力。
3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方各份。
甲方：（签章）乙方：（签章）。
公司地址：
委托人：委托人：
电话：电话：
签约日期：年月日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
大理石安装合同范文（18篇）篇十四
建设单位：(以下简称甲方)。
承建单位：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法规，遵循平等、自愿、公平和自愿的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、工程名称：**小区电梯大理石门套供货安装工程。
二、工程地点：
三、工程范围及承包方式：
1、工程范围：**小区#楼全部电梯口门套供货安装2、承包方式：
a、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工等一切费用。
b、本合同为固定总价合同。
四、合同价款及合同工期。
1、电梯门套数量：套。
2、合同单价：元/套(含一切费用)，以后均不做调整;。
3、固定合同总价：元(大写：元整)。
4、开工日期：年月日竣工日期：年月日
五、付款方式。
1、甲方优先考虑实物冲抵工程款。
2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定的正规有效的发票。
六、甲乙双方责任：
1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题(空鼓、裂纹)和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违规操作或不接受现场管理，所造成的安全事故则由乙方完全负责;妥善保护好现场的各种施工机械和施工器具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价时提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验(含破坏性检查)和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保持施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、竣工验收前，乙方负责工程的成品(半成品)保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
七、争议处理。
甲乙双方履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
八、合同有效期。
本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。
九、附则。
1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，由双方签字后生效。
2、本合同附件为合同不可分割的一部分：
甲方(盖章)：法人或代表：联系方式：签订日期：
乙方(盖章)：法人或代表：联系方式：签订日期：
大理石安装合同范文（18篇）篇十五
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本采购工程事项协商一致，订立本合同。
工程名称：______。
工程地址：______。
外观质量：同一批板材的`色调，花纹应基本一致。板材外观质量应符合以下要求：大理石厚度为18mm—20mm。外露部位不允许有缺棱，其它部位棱长度不超过10mm，宽度不超过1.2mm。外露部位不允许有缺角。大理石不允许碎裂。不允许有裂纹现象。
大理石出现碎裂，缺角等现象时，由乙方负责及时维修。所产生费用由乙方承担。
甲方将对乙方进场的产品进行抽检，如发现抽样产品其中一项未达标，甲方将所有产品退回，由此所发生的一切费用由乙方承担，如未发现质量问题该抽样品的费用由甲方承担。
每平方______元，包括大理石制作、运输、装卸、维修。
1）本大理石供应工程材料费按大理石材料进场实际面积结算，每平方米______元，包括大理石制作、运输、装卸、维修。
2）甲方按乙方所完成之实际施工进度，在材料全部进场后支付60%材料费，剩余40%在工程竣工验收后全部结清。
甲方对已送达产品要及时进行验收。
对验收不合格产品，乙方应及时调整，由此增加的费用由乙方自理。所有产品进行核对无误后，甲方应向乙方填写收货确认单。
本合同一式四份，甲，乙双方各执二份。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。
法定代表人：____________法定代表人：____________。
大理石安装合同范文（18篇）篇十六
根据《^v^合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物。
甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求。
本合同所涉石材质量采用以下第方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差。
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限。
本合同的供货期采用以下第方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点。
本合同交货方式和交货点采用下列第方式：
1、乙方送货至甲方指定的位于工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。
2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。
七、关于石材验收。
1、甲方指定、为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是、、、。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(2)项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(3)项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式。
1、合同价款。本合同暂定价为人民币_______元，其中石材价款为人民币____元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后_____日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的%，即应另再向乙方支付人民币元。供货至合同总价款的%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的%，即应另再向乙方支付人民币元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的日内，余款一次性付清。
九、关于货款结算。
供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。
十、关于合同的担保。
本合同签订后的日内，甲方应向乙方支付总合同价款的%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。
十一、关于合同的变更与解除。
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达日以上或迟延付款的数额在应付货款的%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达日以上或迟延履行数量达应供货数量的%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任。
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决。
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定_________________________________________________________________________________。
十五、附则。
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲方：(公章)乙方：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日。
大理石安装合同范文（18篇）篇十七
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本采购工程事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程地址：
外观质量：同一批板材的色调，花纹应基本一致。板材外观质量应符合以下要求：大理石厚度为18mm—20mm。外露部位不允许有缺棱，其它部位棱长度不超过10mm，宽度不超过1。2mm。外露部位不允许有缺角。大理石不允许碎裂。不允许有裂纹现象。
大理石出现碎裂，缺角等现象时，由乙方负责及时维修。所产生费用由乙方承担。
甲方将对乙方进场的产品进行抽检，如发现抽样产品其中一项未达标，甲方将所有产品退回，由此所发生的一切费用由乙方承担，如未发现质量问题该抽样品的.费用由甲方承担。
每平方x元，包括大理石制作、运输、装卸、维修。
1）本大理石供应工程材料费按大理石材料进场实际面积结算，每平方米x元，包括大理石制作、运输、装卸、维修。
3）甲方按乙方所完成之实际施工进度，在材料全部进场后支付60%材料费，剩余40%在工程竣工验收后全部结清。
甲方对已送达产品要及时进行验收。
对验收不合格产品，乙方应及时调整，由此增加的费用由乙方自理。所有产品进行核对无误后，甲方应向乙方填写收货确认单。
本合同一式四份，甲，乙双方各执二份。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
20xx年x月x日20xx年x月x日。
大理石安装合同范文（18篇）篇十八
甲方：
乙方：
为了给师生营造一个良好学习育人的环境，解决师生就餐问题，学校依据苍财教（20xx）83号文件规定，重新装修师生食堂。经校委会研究并报上级主管部门批准，将装修工程承包给乙方，经双方协商，协议如下：
一．学校食堂装修面积178㎡，每平米预算材料及人工造价元，装潢费用约元。铝合金面积约140㎡，每平米造价元，费用约元，两项总计费用约元。装璜材料由乙方提供，甲方负责验收材料质量。
二．乙方根据甲方的装璜设计方案施工，保证装璜质量。
三．工程竣工后由甲方负责验收，验收合格后付给乙方装潢全部费用。
四．施工期间发生的一切不安全事故均由乙方承担。
五．以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
20x。
x年。