合同协议是商业活动中信任和合作的象征，它确保了交易的公平和诚实。希望以下的合同协议范文对你在撰写合同时起到一定的指导作用。
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇一
甲方：
乙方：
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业_____________公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的.约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________。
乙方：________。
______年___月___日。
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇二
甲方(债权人)：乙方(债务人)：
鉴于经双方对往来进行对帐确认：截止本协议签定之日，乙方累计欠甲方人民币**元整(元)。为妥善处理甲乙双方的上述债权债务，经协商，达成如下协议：
一、乙方承诺于**年**月**日之前偿还清欠甲方的全部欠款，如有逾期，自本协议签署之日起，按照银行五年期贷款利率的'四倍支付利息。
二、乙方愿意以其拥有的位于的房产壹套作为本协议项下欠款本息、违约金及实现债权费用(包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、律师费、评估费、拍卖费、过户费、差旅费等)的抵押担保。无论何种原因造成本协议无效或部分无效，本协议抵押条款仍然有效。
三、抵押期限为自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本协议有关的全部款项及利息为止。
四、乙方保证对抵押房产具有完整、有效的所有权和处分权，有权提供该房产设定抵押担保。
五、抵押房产的抵押登记手续由乙方负责在本协议签署后2日内办理并承担相应费用，如有逾期，须额外承担欠款额20%的违约金;经甲方催告，乙方仍然拖延办理的，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及应付利息。
六、未经甲方同意，乙方不得撤回抵押担保，否则须提前偿还甲方的全部欠款及应付利息。
七、抵押物如果发生毁损、灭失，乙方须及时按照甲方的要求重新提供担保，否则甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及应付利息。
八、甲方有权要求乙方为抵押房地产投保财产险，并指定甲方为保险权益的第一受益人。财产险投保金额以抵押房地产价值为准，保险期限不短于债务期限。乙方应按时支付保费，并履行保险合同所约定的义务。在本协议项下债务本息和费用还清前，乙方须办理续保手续，否则，甲方有权代为投保，保险费由乙方承担。保险单正本由甲方保管，乙方清偿本协议项下所有债务本息和费用后，甲方将保险单正本退还给乙方。
九、因履行本协议所发生的、或与本协议有关的一切争议，签约各方应通过友好协商解决，如果协商不成，协议任何一方均有权向甲方所在地法院诉讼裁决。
十、本协议经双方签字盖章后生效。
十一、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，剩余一份用于办理抵押登记。
十二、本协议由签约双方于**年**月**日在签署。
甲方：乙方：
年月日年月日。
文档为doc格式。
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇三
甲方(借款人)：
乙方(出借人)：
丙方(财务顾问)：
丙方作为甲方财务顾问，协助甲方向乙方申请借款两亿元，期限________年，分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同，上述合同均执行正常。
现因甲方自身原因，申请部分提前还款，还款金额一亿元人民币，乙、丙两方同意，并做如下约定：
2、还款日定于________年____月____日，借款本金一亿元一次性归还;。
3、上述款项全部收到后，乙方配合甲方解除提前还款部分借款所设定的抵押。
4、上述甲、丙双方所签的《财务顾问合同》继续有效，直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的借款合同、抵押合同继续执行。
6、本协议一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。
7、本协议自各方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
签署日期
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇四
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江苏南通××集团有限公司。
鉴于:。
1、甲方与乙方于××××年×月××日签订《建设工程施工合同》,由乙方承包甲方××阳光城项目的施工工程,甲、乙双方共同确认,截止到本协议签订之日止,甲方尚欠乙方的工程款为×××万元人民币。
2、甲方与乙方于××××年×月××日签订《建设工程施工合同》,由乙方承包甲方××公馆项目的施工工程,甲、乙双方共同确认,截止到本协议签订之日止,甲方尚欠乙方的工程款为×××万元人民币。
3、乙方与丙方于××××年××月×日签订《建设工程分包合同》,由乙方将甲方××阳光城小区1-8号楼施工工程分包给丙方,现因该工程乙方欠丙方的工程款为×××万元人民币整。
甲、乙、丙各方经协商一致,针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议:。
一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币××××万元,乙方同意甲方仅支付×××万即可,对于该××××万元与×××万元之间的差额人民币×××万元乙方同意放弃,并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的×××万元款项。
对于前述×××万元款项的支付,乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。
二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币××××万元在扣除本协议第一条提及的××××万元后的剩余款项人民币×××万元,乙方同意甲方仅支付人民币×××万元即可,对于该×××万元与×××万元之间的差额人民币×××万元乙方同意放弃,并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的×××万元款项。
关于前述×××万元款项的.支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。
三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币×××万元。自本协议签订之日起,甲方除承担本协议所约定的人民币×××万元款项外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款项,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项(包括但不限于工程款、利息、违约金等),乙、丙方对此无异议。
四、乙方所欠丙方的×××万元工程款,丙方同意乙、丙双方以×××万元的价格结算。
对于乙方应支付给丙方的该×××万元款项,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付给丙方。甲方按本协议约定将该×××万元款项支付给丙方后,视为甲方已按本协议第一条约定将×××万工程款支付给了乙方,乙方不得再就该×××万元向甲方主张任何权利。
五、甲方同意按以下时间向丙方支付该×××万元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民币×××万元;。
2、××××年××月××日前支付人民币×××万元;。
3、××××年××月×日前支付人民币×××万元;。
4、××××年××月××日前支付人民币×××万元。
甲方在向丙方付款的同时,乙方应向甲方出具合法有效的工程款发票。否则,甲方有权拒绝付款,因此而产生的责任由乙方承担,与甲方无关,丙方不得以此为由向甲方主张权利。
七、本协议仅限于本协议所约定的甲方与乙方、乙方与丙方之间工程款的转让及偿还事宜,并不涉及甲方与丙方之间因其他工程的欠款纠纷,如有,由甲方与丙方另行协商解决。
八、本协议签订之日起,乙、丙方同意放弃所承包工程的建设工程价款优先受偿权。
九、本协议签订后,对于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期内的,乙、丙方仍应对所存在的工程质量承担保修责任。
十、对于甲方与乙方于××××年×月××日签订的《以房抵款协议》,因尚未实际履行,因此,甲、乙双方在此同意,该《以房抵款协议》于本协议签订时解除,不再执行。对于该协议的解除,双方互不承担责任。
十一、本协议是甲、乙双方就××阳光城项目与××公馆项目工程款纠纷事宜所达成的最终协议,此协议取代以前双方就工程款问题所有的口头或书面的协商、表示、协议、补充协议、同意或承诺。本协议生效后甲、乙、丙三方均应遵照执行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主张任何权利或责任。
十二、协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执两份。
代理人:。
乙方:上海××建筑工程公司。
代理人:。
丙方:江苏南通××集团有限公司。
代理人:。
合同签订日:年月日。
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇五
原告：xx市xx区xx机械有限公司，住所地xxx省xx市xx区xx号。
法定代表人：唐xx，该公司经理。
被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx县经济开发区**路。
法定代表人：秋xx，该公司经理。
诉讼请求：
1、判令被告立即支付原告工程款88万元。
2、判令被告支付逾期付款的违约金***元给原告(违约金从xxxx年1月1日起暂至*月30日，共*天，按日万分之*点一计算，之后的违约金计算到法院判决确定付款日止)。
合计：929896元。
2、本案所有诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原告、被告经友好协商，被告拟委托原告供应设备，承建一条抛光砖窑炉、干燥生产线。为此双方于*年*月*日签订了《陶瓷机械设备销售合同》及《渗花抛光砖生产线方案及合同》，合同约定：原告供应设备、承建一条抛光砖窑炉、干燥线生产线工程，合同总价600万元;被告在投产验收一年内分两次付清合同总价15%的尾款等内容。合同签订后，原告依约供应设备、进场承建窑炉生产线，被告支付了部分设备、工程款。
*年*月份，原告承建的窑炉生产线安装完毕，在试产成功后请求被告按合同要求进行验收，不验收擅自使用的视为原告交付工程无质量问题，被告答复可以验收。但事后被告未经双方验收从*年*月开始，擅自使用原告承建的窑炉生产线进行生产，时至今日，原告承建的合同项下的窑炉生产线，被告已经正常投入使用*年*个月。在此期间原告也多次向被告催要工程尾款88万元，但被告以种种理由推托。
因此，原告认为，双方签订的.合同合法有效，应受法律保护，原告依约履行了合同义务，被告逾期未支付尾款的行为已经构成违约，侵害了原告的合法权益。故，原告现特具状诉至贵院，望贵院依法判决，判如所请。
此致
焦作市解放区人民法院。
具状人：
*年*月*日。
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇六
甲方(债权人)：
身份证号码：
乙方(债务人)：
法定代表人：
地址：
营业执照注册号：
丙方(保证人)：
法定代表人：
营业执照注册号：
委托代理人:。
身份证号码：
丁方(保证人)：
法定代表人：
营业执照注册号：
委托代理人:。
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议：
第一条、甲、乙双方经对帐，确认截止年月日乙方尚欠甲方借款人民币整(小计：元)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方按如下方式偿还：
1、乙方于年月日前偿还所欠借款人民币(小计：元)。
2、乙方于年月日前偿还所欠借款人民币壹佰万元整(小计：元)。
3、乙方于年月日前偿还所欠借款人民币(小计：元)。
4、乙方于年月日前还清所欠借款人民币(小计：元)。
5、如果乙方有一期未按上述时间足额给付，则甲方有权就剩余借款向申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠借款10%的违约金。
第三条、借款的担保。
1、丙方、丁方自愿为本合同项下甲方对乙方的债权承担连带责任保证。乙方如果未能按照本合同的约定向甲方清偿债务，丙方、丁方保证在还款期限届满后三个工作日内，将乙方所欠款项代为偿付给甲方。
2、丙方、丁方代乙方偿还甲方给乙方提供的借款后，即成为乙方新的债权人，甲方对乙方享有的一切权利随即转移给丙方、丁方。乙方应在丙方、丁方代其偿还借款后三日内，将所欠借款本息、违约金、代偿费偿还给丙方、丁方。
第四条：争议解决方式。
本合同在履行中如发生争议，可以四方协商解决。协商不成的，可提请洛阳市仲裁委员会裁决。
：合同的生效。
经甲方签字按指印，乙方、丙方和丁方签字并盖章后生效。
：本合同壹式肆份。
：声明条款。
1、甲、乙、丙、丁四方均已详细阅读本合同所有条款，四方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，认识一致，均无异议。
2、甲、乙、丙、丁有权签署本合同。
甲方(债权人)：乙方(债务人)：
__年__月__日__年__月__日。
丙方(保证人)丁方(保证人)：
__年__月__日__年__月__日。
合同签约地点：
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇七
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇八
乙方：_____________
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制（审核）服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。
一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制（审核）。
二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。
三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的.结算编制（审核）资料后5个工作日内（工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制（审核）需要的时间）完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。
四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。
五、服务费计算及支付
单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍（2.5‰）计取；单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍（1.5‰）计取；效益审核费按核减金额的5%计取；单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户。
六、违约责任
1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。
2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。
七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。
八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。
乙方：_____________
日期：_____________
日期：_____________
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇九
乙方：_____________。
经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：
1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的（以下简称“本工程”）的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的`履行完毕（包含保修期内的所有责任及义务）。
2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。
保修期间乙方负责人。
姓名：_____________。
联系电话：_____________。
合同编号：_____________。
合同价：_____________。
结算总价：_____________。
3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。
4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。
5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇十
本着精诚合作，互利互惠，合作共赢的指导思想，进行友好合作，在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。
一、协议双方。
甲方：
乙方：
二、一件或多件代发货。
3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。
三、甲方向乙方订货制。
对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：
1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的.30%；
2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%；
3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%；
4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春节前）。
四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。
五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。
甲方（签章）：
甲方代理人：
签字日期：
乙方（签章）：
乙方代理人：
签字日期：
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇十一
乙方：_____________
甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：
甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。
（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。
（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。
乙方项目经理：
乙方主要审计人员：
（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。
（一）甲方的权利：
1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。
3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。
4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。
（二）甲方的义务：
3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。
（一）乙方的权利：
1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。
2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。
3、有权按合同规定收取审计费用。
4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。
（二）乙方的义务：
1、委派符合本合同第二条规定的`，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。
3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。
4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。
5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。
结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________‰，则按照审减额支付审计费用。
甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。
_____________________________________________。
（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。
（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。
（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。
（四）其他：合同履行过程中发生的`一切费用由乙方自行解决。
乙方：_____________
日期：_____________
日期：_____________
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇十二
乙方：_____________
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容：
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。
三、结算费用的`支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（excel格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任：
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。
乙方：_____________
日期：_____________
日期：_____________
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇十三
分包合同编号：
甲方：
乙方：
1、甲、乙双方于年月日签订了。
2、根据现场工作量结算，实际增补费用元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。
3、扣除项：
4、人民币：元。
5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；
6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：
项目经理：项目经理：
日期：日期：
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇十四
乙方：________。
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的`工程造价结算编制。
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。
乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（excel格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
甲方：________乙方：________。
最新工程款结算协议的效力（模板15篇）篇十五
乙方：_____________。
根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。
二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。
三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____元/小时。
四、乙方在签订合同的`同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。
五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。
六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。
八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。
九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________