合同协议是一种重要的合作准则,它为交易双方提供了法律保护。以下是一些合同协议样本的使用注意事项和案例分析,希望能对您的合同起到一定的参考作用。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇一
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽甲方委托制作安装雪花啤酒一批店招门头事宜达成如下一致协议。
第一条:店招门头制作。
1、规格:根据甲方提供的店家地点,乙方实际测量经甲方及店主确认为准。
2、材质:要求用2.5*2.5cm,厚1mm勺方管,成品不锈钢包边。
3、画面:甲方提供,乙方负责安装。
第二条:安装地点:根据甲方提供的地点。
第三条:工程造价及支付方式。
1.______元//平方米计算。带厚度的按展开面积计算。
2.合格后一周内付清费用。
第四条:工程期限。
甲方向乙方提供店家名单之日起三日内完成一批十个门头,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
第五条、双方权利、义务。
甲方:
1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
4、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方:
1、自甲方通知之日起按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。
第六条:关于验收。
1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。
2.工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,结构制作安装应当牢固,抗风力应达到8级。
第七条、违约责任:
1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
4.如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
甲方:______________乙方:______________。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇二
负责人:____。
承包方(乙方):____。
负责人:____。
1、工程名称:____。
2、工程地点:____。
3、工程规模:____。
4、承包方式:____。
5、工程内容:____。
6、工程总价:____。
本工程按照实际施工面积计算工程量。
1、合同签订三日内,甲方支付乙方人民币___________元的工程定金;
3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币____________元工程款;
5、余款______%作为工程质量保证金,如工程无质量问题,甲方在一年后无息付清。
工期天数:____________日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,致使停工或无法正常施工的,经甲方确认后,工期相应顺延。
1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购。
2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。
3、乙方在签订材料供货合同前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
4、材料的运输、装卸、保管保护。
本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可免费提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。
1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定,工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求,前述标准不一致的,以高者为准。在施工过程中,甲方有权决定增减施工项目,乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算,按本合同约定进行结算。
2、如双方对工程质量有异议,可申请工程检验,检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后,如工程质量合格,所需检测费用有甲方承担,如工程质量不合格,检测费用由乙方承担,乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕,达到合同约定标准,如需进行二次检测,所需费用均由乙方承担。
3、工程竣工后,乙方应及时书面通知甲方进行验收。
工程竣工验收合格后,从验收合格之日起三日内,乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管,致使验收合格后的工程发生损失,应由甲方承担。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
4、工程保修期为________年。保修期内确因乙方责任造成质量问题,乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位,其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。
1、协助乙方办理装修有关手续(包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等)。
2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置,但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装,施工水、电费由乙方自行承担。
3、按时支付工程款,不得拖延。
1、组织富有经验的施工队伍,严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定,进行施工。
2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表,经甲方审核后执行,但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。
3、乙方负责已完成工程的成品保护,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止,承担成品保护所需全部费用。
4、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方,否则,甲方有权解除合同。
5、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的`损失由乙方承担,工期不予延长。
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担________元的违约金。
2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款________%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。
3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款________%的违约金。
4、甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。
本合同在履行期间,当双方发生争议时,应当通过协商解决。双方协商不成时,可向工程所在地人民法院审理。
1、本合同自双方代表签字后生效。
2、本合同一式________份,甲、乙方各________份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:____。
地址:____。
联系人:____。
签订地点:____。
签订时间:____________年______月______日。
乙方:____。
地址:____。
联系人:____。
签订地点:____。
签订时间:____________年______月______日。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇三
代表人:____。
承包方(乙方):____。
负责人:____。
1、工程名称:____。
2、工程地点:____。
3、工作内容:____。
4、承包方式:____。
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定:____。
(3)_______年_____月_____日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意。
1、甲方责任。
(1)甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。
(2)派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。
(3)按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。
(4)空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。
(5)受到乙方的验收通知,甲方要及时组织验收。
2、乙方责任。
(1)严格遵守建设方的管理规定,做到安全文明施工,保证不酒后作业。
(2)严格按照施工进度,施工质量进行施工。
(3)乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。
2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
1、合同总价款为人民币_______元。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%,人民币_______元作为工程预付款;进场10天后甲方向乙方支付工程总款的`30%,人民币_______元作为工程进度款;室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%,人民币_______元,剩余工程总款的20%,人民币_______元,验收完毕后甲方一次性付清。
工程系统由乙方免费保修_______年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。
1、在本合同的履行过程中,任何一方违约,致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵,责任方都要向守约方因此受到的所有损失。
2、若合同履行过程中,一方要求提前解除合同,应提前一个月通知对方,并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。
1、本合同自双方签字后生效;合同一式_______份,甲乙双方各持_______份,均具同等法律效力。
2、在履行合同过程中发生争议,双方友好协商进行解决,解决不成,均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
甲方:____。
地址:____。
联系人:____。
联系方式:____。
合同签订地:____。
合同履行地:____。
签订时间:___________年_____月_____日。
乙方:____。
地址:____。
联系人:____。
联系方式:____。
合同签订地:____。
合同履行地:____。
签订时间:___________年_____月_____日。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇四
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程一事,达成如下协议,以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更,现场完成以实量为准另行结算。
三、工程范围:乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。
四、交货安装期:合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。
五、结算方式:合同签订后,工程安装完成总工程量的50%,经甲方项目部负责。
人确认后,甲方付乙方安装进度款的70%,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的70%,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不。
得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产)。
七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方不承担违约责任。
八、成品保护:安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
十、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
代表:代表:
电话:电话:
年月日年月日。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇五
甲方:(物业)。
法定代表人/负责人:
联系电话:
通讯地址:
乙方:(合作方)。
法定代表人/负责人:
联系电话:
通讯地址:
根据相关法律法规的规定,基于诚实信用、公平正义的原则,甲乙双方就合作事宜,经协商一致达成合同如下:
1.甲方将乙方引入园区开展业务便民经营,乙方独立经营、自负盈亏。
2.合作业务:充电桩。
3.乙方向甲方支付电费金额:度/元(含税)。
本合同期限年,自年月日起至年月止。其中设备安装期限自年月日起至年月日止,此期间设备安装期限乙方承担合同约定责任,但甲方不收取费用。
1.乙方向甲方支付电费度/元(含税)。付款方式为转账(转账/支票)。
2.乙方按照以下第种方式向甲方支付场地费:
(1)阶段性付款。乙方按月(月/季度/半年/年/其他)支付。
(3)乙方于每季度月初在合作项目的物业管理处的客户服务中心据实交纳,或者采取其他方式缴纳:无。
3.甲方指定收款账户信息:
户名:
账号:
开户行:
甲方未授权任何第三方(含xx员工)收取本合同项下的其它费用、保证金等相关款项,请乙方履行支付义务,直接支付相关款项至合同中约定的对公账户,否则相关法律责任由乙方自行承担。
6.乙方开票信息:
户名:
账号:
开户行:
纳税人识别号:
联系地址:
联系电话:
(一)甲方的权利与义务。
1.甲方享有园区物业管理服务权。甲方对充电桩机器的摆放地点、使用情况、乙方经营管理情况等享有监督管理权和建议权,如乙方的行为违反法律规定、合同约定或者公序良俗的,甲方有权要求乙方纠正。甲方发现乙方充电桩机器出现故障的,应及时通知乙方维修或者更换。
2.乙方拒绝支付或者延期支付本合同约定的费用款项的,甲方有权催告,超过15日未支付的,甲方有权单方终止本合同并要求乙方撤场。
3.如乙方的`充电桩机器需要使用电、水等能源的,甲方应积极配合并提供,产生的相关费用由乙方自行承担。
4.合作项目成立业主大会或者业主委员会的,甲方应配合乙方积极与业主大会或者业主委员会沟通。如合作项目的物业服务企业发生变更的,本合同终止,双方据实结算,双方互不担责。
5.甲方有权对乙方开展业务进行监督,对客户满意度进行回访,对乙方在合作项目中的业务开展方案提出咨询意见及建议。
6.甲方有权对乙方的活动、营销方案等进行审核和监督。
7.甲方可结合市场开展进行行业对标,评审执行方案,改良终端服务效果。
8.甲方可收集反馈市场信息,给予业务开展指导意见,帮助乙方提升业务品质。
9.甲方可对乙方现场物品摆放指导、现场卫生督导以及撤场验收检查,帮助乙方提升现场品质。
10.甲方需在本合同签订后,禁止签约小区出现类似乙方经营产品。
(二)乙方的权利与义务。
1.乙方放置充电桩机器的位置,由合作项目的物业管理处指定。
2.充电桩机器在运输、安装、使用、拆卸、移动过程中发生安全责任事故,造成甲方、第三人的人身财产损失的,由乙方承担责任并负责赔偿。
3.乙方负责充电桩机器的保管,并确定牢xx装。充电桩机器在使用中发生故障、损坏或者被盗的,乙方应自发现或者接到通知之日起48小时内完成维修或者更换。充电桩机器因第三方侵权导致损坏或者丢失的,乙方有权要求甲方给予必要的协助(即查询监控摄像、居中调解)。
4.乙方应合法经营,并将开展业务的各项文件提交甲方备案。
5.乙方承诺在合作项目经营期间遵守甲方以及项目物业管理处的管理和各项规定,维护甲方、业主、客户的合法权益。乙方应按时支付甲方费用。
6.乙方工作人员及配送车辆进出小区,应当接受甲方工作人员的身份核实,乙方在小区内公共区域的活动应当服从甲方管理,卸货时应尽量放低声音、不污染地面,如有污渍应及时清理。
7.如遇小区因设施改造等因素需要乙方变更放置位置,甲方应提前30天告知乙方,双方对充电桩机器新的摆放地点达成一致意见后,由乙方负责移动。
8.乙方须在合同终止后20个工作日内完成设备的拆除回收。
9.未经甲方及相关部门书面同意,乙方不得占用合同以外的场所或者公用场所,乙方不得以任何理由将该合作内容转交、转借、转包给第三方。
10.在合作期间,乙方必须搞好安全防火、防雷工作,因乙方及设备原因造成的安全、火灾等事故,由乙方承担全部责任;造成甲方及第三人财产损失或人身伤害的,乙方全权负责赔偿。因乙方原因导致甲方向第三人承担赔偿义务的,甲方有权向乙方追偿。
11.乙方使用场地不得超过涉及荷载称重范围,不得堆放易燃易爆物品,否则乙方应当承担侵权责任以及损害赔偿责任。
1.若乙方在合作期间遵守相关规则制度并无违约情况,甲方则在合同到期后全额无息退还履约保证金;若乙方在合作期间违约或者给甲方造成损失的,甲方有权扣除相应金额再返还,若保证金不足违约金金额或者损失金额的,乙方应当补足相应差额。
2.乙方如不能按合同约定时间向甲方支付费用,每逾期一天(节假日顺延),按拖欠款的总金额的0.1xxxxx计算支付违约金。如超过15日仍未付清该全部拖欠款的,视为根本违约,甲方有权终止合同,乙方应当承担相应的违约责任。
3.乙方在合作期间与业主发生的纠纷,由乙方自行解决。
4.乙方因违法经营给甲方造成损失的或者侵害甲方合法权益的(包含对甲方及其关联企业的品牌造成负面影响),由乙方负责赔偿。
5.乙方违反消防、物业管理、民法典等法律法规的,相关民事责任、行政责任由乙方自行承担。
6.乙方在场地内堆放易燃易爆等违禁物品的,或者物品重量超过荷重范围的,乙方构成违约,应按照【本年度费用30%】的标准支付违约金,乙方拒绝支付违约金的,甲方有权从履约保证金中直接扣除。乙方因违约给甲方或者第三人造成损失的,由乙方负责赔偿。
1.本合同有效期内,任何一方不得违反合同约定单方面无故变更或终止(解除)合同。
2.对本合同有任何补充、修改或变更,均应采用书面形式另行订立书面协议,此类书面协议应由合同当事人双方盖章并签字方为有效。
3.甲、乙双方如有争议,应友好协商解决,协商不成,双方同意由对甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
1.甲乙双方的任何一方,如遇不可抗力因素无法继续履行合同或者履行合同却有困难的,经双方友好协商可以终止(解除)合同并订立书面终止(解除)合同的协议书。
2.合同有效期满前30天,乙方应向甲方提出续约申请,双方对合同续约事宜进行洽谈,双方同意继续合作的,另行签订合作协议。
3.除合同另有约定外,合同到期或合同终止后,乙方应当在合作期满或合作终止之日起20工作日内将乙方物品搬离或拆除,乙方未在约定期限内搬离或拆除的物资视为遗弃物,甲方有权自行处置。
4.乙方经营过程中,因为业主投诉等原因引发部分业主要求终止经营,甲方协助做说服工作仍无效果的,乙方退出园区经营,合同终止,相应的不利后果由乙方承担。
1.因本合同涉及的函告、通知,以及法院送达诉讼文书及其他任何纸质材料,除直接送达对方签收外,双方在本合同载明地址或双方法定地址作为送达前述纸质材料的地址,因前述地址有误或未及时告知变更后的地址,导致前述纸质材料未能实际被接收的,或被拒收的,邮寄送达前述纸质材料的邮寄出之日即视为送达之日。采用电子邮件、传真等方式送达的,以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的日期为送xx期。
2.本合同一式6份,双方各执3份,自双方盖章并签字之日起生效,具有同等法律效力。
3.其他约定:无。
4.为避免歧义,特做出如下说明:
(2)甲乙双方如需对本合同内容予以调整或者补充,可以在本条第3款进行约定,该部分内容如为手写,需加盖双方公章方为有效,否则无效;本条第3款的约定与本条其他款项内容冲突的,以本条第3款的约定为准。如本条第3款内容为空,即视为双方对本合同内容予以认可,无需调整或补充内容。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
法定代表或被授权人:法定代表或被授权人:
联系电话:联系电话:
日期:日期:
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇六
______________有限公司(简称甲方)
______________有限公司(简称乙方)
双方签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称:_________________________.
2.工程地点:____甲方___________________港口。
3.工程范围:____本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:____本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内,完成安装工程,其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格:___________________美元整。
6.安装工程付款进度:____
第6期:____在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的_____%,即_____________________美元整。
7.违约罚款:____因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的_____%计算,即_____________美元整。
8.增加或减少工程:____若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:____甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:____若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:____在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:____除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款:____在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:____本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:____(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式:____本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:____主机的保养――乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对__________主机保养服务_____年,每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇七
建设单位:(以下简称甲方)。
施工单位:(以下简称乙方)。
自行车充电桩采购、安装工程由乙方负责施工,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方协商,同意根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,签订以下合同:
1、工程名称:
2、工程地点:
由乙方自行组织施工、包工包料,严格按招标文件要求施工。
本工程施工前支付乙方设备及安装费用23750元(人民币),完工后由甲方在5日内使用设备确定没有问题,支付乙方设备及安装费用3250元(人民币)。此为不含税价格,税点另增加10%。
因实际施工过程中的波动而调整。
工期为15天。
(此项由甲、乙方共同商议)。
1.无论出现何种情形,乙方不得将工程进行转包,除劳务及脚手架外不得将本工程进行转包。如有违反规定的转包、分包情形出现,乙方将向甲方支付违约金,乙方向甲方支付的违约金的金额不低于工程总价的20%。除承担上述违约金外,甲方有权直接通知乙方终止合同,合同的终止与解除将不会免除或减少违约金,如违约金不能弥补因此给甲方造成的损失的,乙方还将承担全部损失。
2.施工过程中,施工质量、安全、进度、材料堆放、特殊气候环境下的处理等措施达不到招标文件,答疑文件、图纸等要求,甲方有权终止合同,并由乙方承担由此造成的所有损失。
3.本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,向当地人民法院起诉。
4.合同履行中的其它违损失均由违约方承担。
设备质保周期为一年,即安装后正常使用开始计算。质保包括设备内部配件损坏更换以及传输系统故障、电路问题(不包含人为损坏)。
本合同一式四份,双方各执两份,签字、盖章后生效。
甲方:(盖章)。
乙方:(盖章)。
委托代表:
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇八
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编整理的安装合同书,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方:
乙方:
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽甲方委托制作安装雪花啤酒一批店招门头事宜达成如下一致协议。
第一条:店招门头制作
1、规格:根据甲方提供的店家地点,乙方实际测量经甲方及店主确认为准。
3、画面:甲方提供,乙方负责安装。
第二条:安装地点:根据甲方提供的地点。
第三条:工程造价及支付方式
1.制作安装费约定:制作框架、安装到位、装好画面、包好边费用按元/平方米,如只换画面和包边则按元/平方米计算。带厚度的按展开面积计算。
2.支付方式:按批结算,每制作完成十个门头,经甲方验收合格后一周内付清费用。
第四条:工程期限
甲方向乙方提供店家名单之日起三日内完成一批十个门头,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
第五条、双方权利、义务
甲方:
1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
4、按本合同第三条规定结算广告牌的`制作、安装费用。
乙方:
1、自甲方通知之日起按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。
第六条:关于验收
1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。
2.工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,结构制作安装应当牢固,抗风力应达到8级。
第七条、违约责任:
1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
4.如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
第八条、保修期限:
·合同书怎么写·解除劳动合同书·终止合同书样本·装饰装修工程合同书
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保一年。牢固性保证三年,三年内,若因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物,由乙方负全责。
2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇九
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就甲方水电安装工程的有关事宜,达成如下协议:
一、工程概况。
1、工程地点_______。
2、工程总面积为平方米。
3、工程内容及做法:
(4)注:工程预算表、施工图详见双方确认附件表。
4、承包方式:双方商定采取下列_________种方式,元/平方米。
(1)包工包料;。
(2)包工、包部分材料;。
(3)包工不包料。
5、合同价款及付款方式:
本合同总价为人民币元(不含税票);合同生效后,双方协商分三期付款:第一期为开工后三至五天支付30%人民币元;第二期为工程进度过半后支付40%人民币元;第三期为工程验收合格后支付30%,工程验收合格后乙方应向甲方提出工程结算单,并将有关资料送交甲方,由甲方在五天内审核完毕,如无异议视为同意并结清余款。
_________年_____月_____日止。保修期:_______月。自工程竣工经甲方验收合格,双方签字之日起计算,并由乙方开具工程保修单。
二、材料、设备的供应。
甲方提供材料、设备:
1、乙方用材料时必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量,甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、提供的材料设备,应为符合设计要求的合格和产品,并应按施工进度计划及时供应到现场。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
3、在施工期间,如甲方没及时提供材料设备所造成延误、工人工时的工资,则由甲方负责。
乙方提供材料、设备。
1、由乙方提供的材料、设备,必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符,经甲方签字认可后再行使用。
三、工程变更及延误。
1、工程施工过程中,甲方提出修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方负责人联系,并签订书面变更协议后,方能进行该项目的施工。
2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失,延误工期的,还应赔偿。
3、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工程量变化和设计变更或其他情况;工期相应顺延:
4、因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、甲方不按期支付工程款,工期相应顺延。
6、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延,因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
四、双方应尽的责任及义务。
甲方:
2、提供施工期间的水源、电源、并承担相应费用,;。
3、负责协调施工队和邻里之间的关系;。
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;。
6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;。
7、甲方家庭成员对工程的意见,均需经过甲方代表与乙方接触。
乙方:
1、根据甲方施工图纸,提供施工方案和进度计划,交甲方备案认可;。
4、文明施工,佩证上岗,保证施工现场的整洁,尽量减少噪音,不扰民及污染环境。
五、其它违约责任。
合同生效后,在合同履行期间,任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同,应按合同总造价的10%作为违约金,付给对方,因一方擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金时,应进行补偿。如一方因故无法履行合同时,应及时通过另一方法办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
六、附则。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3、如双方另有约定,可签订补充合同,具有同等法律效力。
4、本合同(包括附表)经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止,具有同等法律效力。
5、本合同签订后工程不得非法转包。
七、备注。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表人(签字):_________代表人(签字):_________。
联系电话:_________联系电话:_________。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇十
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求,双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议,以便共同遵守执行:
一、工程概况。
1、工程名称:太仓之江国际花苑。
2、建筑面积及工程范围:总建筑面积约。
3、工程地点:江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处。
4、建筑结构:框架剪力墙结构、框架结构。
二、工期要求。
1、合同工期:根据土建工期进行。
2、开工时间:年月日。
3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;。
4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;。
5、已考虑了农忙因素的影响。
三、工程质量标准。
(一)总体质量要求:
1、本工程质量标准合格,标准化文明工地。
2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理,必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
3、主控项目全数检查,并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求,抽查点数的90%以上必须达到合格,且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求:
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须进行自检,合格方能报甲方验收。
5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
四、工程承包范围。
根据与甲方协商决定承包楼号(含地下室,不含人防地下室),建筑面积约为m,其具体承包以下内容:
一)、地下室及人防承包范围。
1、给水系统:给水管道预埋,连接到卫生间一个水龙头,卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m,以外不含在内。
排水系统:卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
2、强电:防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线进线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置,不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
3、弱电:网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路)。
二)、商铺承包范围。
1、给水系统:给水管道预埋,水表安装,连接到卫生间一个水龙头,卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m,以外不含在内。
2、排水系统:卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
3、强电:防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱,其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、弱电:网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。
三)、住户承包范围。
1、给水系统:给水管道预埋,水表安装,连接到卫生间,卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m,以外不含在内。
2、排水系统:卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
3、强电:按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、弱电:网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路)。
四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工,费用由现场施工员签认计算。
五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用双方协商解决。
六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。
七)、以上仅为清包工,(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。
五、承包方式、计量、计价。
1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。
2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外,其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机,切割机和顶弯机,电锤,电钻,手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。
3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价元/m2质量安全随进度考核,合格则予以支付,不合格则不予以支付。如有零星用工,则技工按300元/工日,普工按180元/工日,合同暂定总价万元。
3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险,施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场,施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。
4、现场进度满足业主单位总体要求,必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工,其窝工损失双方协商解决。
5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
六、结算和付款方式。
1、如所有工具有乙方提供,甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款,此工程款在以后合同结算中扣除。
2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
7、本工程竣工验收合格后15天内,甲方向乙方支付工程总价款的12%。
8、工程质量保证金为3%,保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。
9、因甲方原因延误工期,其工期顺延,超过三天需补民工工资的70%。
10、甲方需把所有材料及设备及时到场地,乙方不包括材料卸运,如需要卸运需支付费用。
九、其它。
l、本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,双方代表签字盖章(或手印)后生效。
2、本合同在履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的,应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事项双方协商解决,签订的补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份,与本合同具有同等的法律效力。
甲方:乙方(签字并按手印):
法定代表人:电话:。
委托代理人:
日期:日期:
开户银行:
账号:
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇十一
甲方:
乙方:
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一、工程概况。
1.工程名称:办公楼。
2.承包范围:整个工程的水电安装调试。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2.乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
1.严格按图纸施工,由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
2.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全的现场管理约定:
1.进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁酒后上班。
2.工人在工地不准打骂,如有打架斗殴者甲方有权采取罚款及驱除厂外。
3.乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,切实做到安全生产、文明施工。
4.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条关于工程价款、承包内容、结算的约定:
2.乙方承包内容:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).开关面板安装。
5).小五金、马桶、的安装。
6).后期灯具的安装。
3.工程结算方式:按实结算:总价结算:13元/平米(套内面积)。
第六条纠纷处理方式:?因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第六条附则。
1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2.本合同签订后工程不得转包。
3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇十二
为了明确在施工过程中的权力和义务,根据民法典的有关条文,经过双方协商,本着平等互利的原则,签订以下合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:
3、承包方式:包工、包料。
二、工程质量:合格。
三、其他要求:本工程采用忠旺60平开系塑材(白色),玻璃采用4㎜厚。
四、验收标准:严格执行国家标准,行业规范验收标准。窗框材料及五金配件进场按样板窗及样品验收,窗制作安装应符合图纸设计要求及施工验收规范。
五、结算方式,以实际面积据实结算,塑钢窗以212元平米本价格不含税金。
六、付款方式:窗框进场后,经建设单位、监理公司、施工单位检验合格付窗的40%,窗框安装验收合格后,在玻璃安装前付至65%,其余待工程交工后留足保修金后一次性付清。
七、保修:
1.保修期为________年,在质保期间乙方保证随叫随到处理因质量发生的问题,如不能及时到位,甲方有权另行安排人员进行细修,所发生的费用由乙方质保金中支出。
2.保修金比例:总价的5%。
八、资料整理:乙方必须提供所有材料,原材料试验由乙方负责。
九、安全协议:乙方必须遵守有关国家操作施工规范,安全规范,正确施工;确保施工人员的人身安全,出现因施工造成的`人身事故及其他连带责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
一、甲方保证施工负责人常驻施工现场解决施工中出现的问题,并对质量和施工技术随时监控,出现问题及时通知乙方并责令乙方限时整改;乙方如不遵从甲方可责令乙方停工撤离。并追究损失。
甲方签字(盖章)______。
乙方签字(盖章)______。
________年____月____日。
________年____月____日。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇十三
甲方:(委托方)。
乙方:(承制方)。
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据相关法律、法规之规定,现就乙方承揽广告牌(以下简称广告牌)的制作、安装事宜达成如下一致协议:
二、广告牌安装。
安装地点:____市经典。
三、工程造价及支付方式。
1、广告牌制作费(即合同总价款):共计人民币元,大写元整。
2、支付方式:
a、制作安装完成后,经甲方验收合格,即付清所有工程款项。
b、乙方以书面或电话通知甲方验收之日起,____日内验收,超过五天即视为默认验收。付程款元,大写元。
五、双方权利、义务。
甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见,以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。
3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工,因未实际测量导致的人、财、物的损害由甲方承担。
4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。
5、负责提供施工现场的水、电等设施齐全,供乙方使用。
6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方:
1、自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。
3、确保施工严格按照规定操作,未按规定操作所造成的人、财、物的损害,由乙方负责。
六、关于验收。
1、乙方全部制作安装完工后电话或者书面通知甲方,甲方____日内组织验收,甲方在完工后____日内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。
七、违约责任:
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期____日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,预付工程款项不予退还,乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部制作作费。
八、因广告所产生的责任的承担:
1、在本广告的制作、安装过程中,如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害,均与甲方无关。
2、本广告安装制作完毕后,因不可抗力的因素如重大自然灾害(飓风、地震、高空坠物等)、安装建筑物本身质量问题等,造成的广告牌损坏以及由广告损坏、坠落等所造成的人、财、物的损坏,乙方不承担任何责任。
3、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷与乙方无关。
九、保修期限:
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目保修________年。人为损毁乙方不负责保修。
2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
十、本合同除签章部分外,均为打印,手写、涂改无效。
十
一、未尽事宜双方协商解决。
十
二、本协议自签订之日起________年后自动失效。
十
三、此合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)。
联系电话:联系电话:
________年____月____日________年____月____日。
最新充电桩安装合同书(优秀14篇)篇十四
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方,为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致,订立本合同,以资共同信守。
一、工程概况。
1.工程名称:。
2.工程地址:。
3.工程内容:。
4.合同工期:
二、合同条款明确事项。
1.承包方式:。
3.工作内容:
4.工期要求:
三、甲方责任。
1.施工前甲方向乙方作书面技术交底,明确技术要求,并及时将工程所需材料组织进场.
2.乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查.
4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产,尽量避免停工、窝工.
5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.
6.甲方必须保证乙方工作正常进展,如因甲方原因造成工程停、窝工,甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费.
四、乙方责任。
1.遵守公司现场管理制度,服从项目现场管理人员指挥.
2.严格按照设计要求,施工方案,技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).
3.该项工程乙方无权分包和私自转包.
4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划,配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员,满足工期质量等要求。对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.
5.乙方人员进场后,应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证,组织进场人员接受项目入场教育,遵守项目的管理制度,服从项目的统一安排和管理.
6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系,不得使用无手续人员,施工过程中不得频繁变换作业人员,特种作业必须持证上岗.
7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)。
并承担其经济损失,其事故应分清责任,由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业,以及打架、斗殴等行为,项目部有权予以处罚,乙方并承担由此而造成的一切损失.
8.保证质量安全、工期等责任目标的实现,乙方配合甲方协调各工种,并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检,及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.
五工程款结算及支付。
六其他说明。
1.本合同权利义务履行并结算完款项后,本合同终止.
2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.
3.以上协议条款未尽事宜,双方协商解决.
甲方:乙方:。
法定代表人:法定代表人:。
委托代理人:委托代理人:。
电话:电话:。