建设工程的管理和监督非常重要，需要保证工程质量、安全和进度等方面的要求。以下是一些建设工程的成功经验和教训，大家一起来总结总结吧。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇一
甲方： 乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，就雁塔南路道路部分铺装石材事宜签订本供货合同，双方必须严格遵守。
1、甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售部分铺装石材产品(主要石材的名称、数量、规格、单价详见本合同附件一《石材供料清单》)。
2、 乙方确保所有石材编号进场，进场同时须出具相关技术资料及合格等级证明。
3、乙方进场的石材产品品质应符合认可的封样材质
4、甲方负责提供门道路铺装石材规格、尺寸、数量及相关设计施工图。
注：具体数量以实际发生数量为准。
2、乙方所供石材必须确保为合格产品，不允许有明显色差及水纹，光面板必须保证高光洁度。石材厚度、平面几何尺寸、平整度及对角线精确度误差等均须满足jc205-1992相关规定。
3、石材花色和纹理必须与样品一致。石材进场后，必须经甲方现场验收合格。
4、乙方包装质量应符合石材产品在正常条件下安全装、运输的要求。
主要品种、规格石材的单价详见《清单单价》，表中石材单价均已包括加工制作费、运输费、税金等一切费用。
供货完毕，每批材料到场后甲方支付货款的75%，余款待乙方向甲方提供足额的材料发票后，甲方按材料到工地经验收合格的使用数量，二个月内向乙方支付全部工程材料款完毕。
1、乙方第一批石材以指定日期前运至施工现场，余下石材根据甲方下达的供货清单在指定日期运至施工现场，尽可能减少板材色差。
2、运输方式：由乙方负责运输至施工现场，乙方负责卸货。
3、若因乙方供货原因(如供货延期、供货产品质量不合格等)给甲方造成的经济损失均由乙方承担。
1、若乙方不能按时交货，每延迟一天，应按延迟供货货款总额的向甲方支付违约金，累计计算。并须赔偿因此造成的工期延误损失。
2、由于产品自身质量问题导致退货所发生的一切费用及损失均由乙方自行承担。如有发生，乙方除应在规定的时间内调换新的石材至合格为止外。
协议签订后除不可抗力因素外，双方不得无故变更或解除本协议，如因特殊原因，经双方协商一致方可变更或解除协议。
本协议履行过程中发生争议，双方另行协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
1、本协议双方签字、盖章即生效，此协议尽作为双方就上述事项约定之用，结算完毕后，该协议自行中止，本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。
甲方(盖章)：
委托代理人：
乙方(盖章)：
委托代理人： 年月年月
日 日
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇二
甲方(购买方)：
乙方(出卖方)：
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物。
甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求。
本合同所涉石材质量采用以下第方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差。
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限。
本合同的供货期采用以下第方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点。
本合同交货方式和交货点采用下列第方式：
1、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
七、关于石材验收。
1、甲方指定为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式。
1、合同价款。本合同暂定价为人民币元，其中石材价款为人民币元，加工费为人民币元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后日内，甲方须向乙方支付合同总价款的%作为预付款，即计人民币元。货到验收合格后，提一批货结一次款，最后%的货物在预付款中扣完为止。
十、关于合同的担保。
本合同签订后的日内，甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权不退还定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。
十一、关于合同的变更与解除。
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任。
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决。
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定。
十五、附则。
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲方：(公章)乙方：(公章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇三
材料名称及花色。
规格(毫米)及型号。
质量标准或技术指标。
计量单位。
单价(元)。
合计(元)。
第六条经济责任。
(一)乙方的责任：
1.产品花色、品种、规格、质量不符本。
合同。
规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____％向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____％的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____％的罚金。
(二)甲方的责任：
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____％的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____％的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____％的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方，延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____％作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____％的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第()项处理：(1)申请仲裁机构仲裁；(2)向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。
第十六条本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
订立合同人：
甲方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
乙方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇四
甲乙双方在充分理解和信任的基础上，经过友好协商， 达成如下协议：
1.双方将在________业务方面建立长期的合作关系。
2.甲方将从乙方购买甲方自用的________(不少于________吨/每年)(________指标见附件)。
3.乙方将根据甲方的到货预计以________方式向甲方供应________(货到_________________港); 乙方收到甲方合格的信用证起________天内应将货物运至指定目的港。
4.甲方采用信用证方式以美元向乙方支付货款。
5.每批货物到港后，甲方应在港口官方规定的期限内提货，否则所产生的任何滞港等费用将由甲方承担;乙方必须提前至少一周书面通知甲方每批货物的到港日期。
6.甲乙双方将按季度定价，并参照_____________市场价格(指中国主要供应商)，乙方要求的付款条件为海运提单日起________天信用证付款。
7.乙方将根据甲方工厂现有生产装置和技术要求，设计并提供一个____________以及一套与之配套的________送料系统，包括称重仪，空压机，吸收系统和连接装置等(下文中简称为 基本________储存及送料系统);但是，乙方不负责甲方工厂生产线的整改。
8.基本________储存及送料系统将在乙方的帮助和监督指导下并根据甲方现有工厂布置及技术要求于_____________年上半年尽早安装在甲方工厂;该系统将符合双方的安全标准，并在首次安装后由双方共同签字验收。
9.甲方将负责在设备安装前按照乙方的要求完成必要的基础准备工作如土建等，相关费用将由甲方承担。
10.该基本________________系统(不包括________)的预算总投资约为____________万人民币，包含相关成本如设备，材料成本，运费及技术服务费，实际投资额将在安装完成后以实际总投入为准。双方将等额(50%对50%)分担实际总投资。本协议一经签署，甲方将立即汇款____________万人民币至_____________________公司账户作为__________%的预算总投资，安装完成后双方再调整具体金额;________将始终作为乙方的财产，系统的其它部分将在一定时期内由双方共同拥有，具体的投资分割单将在项目完成后由双方共同确认并将作为本协议的附件，乙方将保留在任何情况下合作终止时撤走其所属财产的权利。
11.合作期内，甲方将拥有对全部系统(只要甲方连续地从乙方购买________)免费适当(按照乙方要求的规程)使用的权利并负责日常的维护保养及对系统损坏负责，乙方将负责年度的养护及定期的检察。
12.甲方只能将基本________储存及送料系统用于乙方供应的货物的储存和传输，不能用于未经乙方书面许可的其它用途以及任何擅自的改造。
13.乙方将负责____________的更换和年度检验。
14.每个货罐的货物重量溢缺(提单重量与甲方卸货重量之差)在不超过 ____%时将被忽略不计，溢缺超过 ____%时甲方应予记录并立即通报乙方，并按照乙方建议的方案处理和解决。
15.当甲方购买的________量累计达到____吨时，乙方将把所拥有该系统份额的第一部分(占总投资的____%)转让给甲方。
当甲方购买的________量累计达到____吨时，乙方将把所拥有该系统份额的第二部分(占总投资的____%)转让给甲方，届时该基本送料系统(集装储罐除外)将归甲方全权所有。
16.协议书双方签字后自上述第一日期起一年(12个月)有效，并且有效期将不断自动延续至下一年度除非任何一方要求终止。
17.若一方想要提出终止该合作，则该方须提前90天以书面形式通知另一方。
18.事先未经另一方同意，任何一方不得将该协议的条款和条件泄露给第三方。
19.该协议中任何未尽适宜，双方将以友好方式解决。
20.此协议的英文版本内容应与中文版本内容一致，两者具有同等效力。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇五
卖方：刘毅。
甲方向乙方购买下表所列物资（材料），为明确双方的权力和义务，经双方协商，签订本合同，以便共遵守。
一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准。
注：乙方所供河沙、河石为固定价格（如上表），单价已包括了材料费、运输费（不含税），实际结算数量以（经甲方验收人员验收合格）甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。
二、物质材料交货期限及进度。
交货期限：自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。
交货进度：在无自然灾害，无政治问题的情况下，乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度（否则甲方的一切损失由乙方负责）。
三、验收和计量方法。
1.乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责，且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量（如乙方所运材料的过程中少方量问题，甲方可当场扣除方量），包括之前车数都以此为结算依据。
2.验收合格，由甲方收料人员开据有效的结算联收料单（一车一单），给乙方作为结算凭据。
四、结算与付款方式：
1.甲乙双方应每月对帐（对票）一次。
2.本项目沙石料总计两百万，预付二十万，余款再分两次付款，第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50％，扣除已付款项；第二次为整栋楼房竣工验收后，两个月内一次付清。
五、其它事项：
1.在双方没有违约的情况下，甲乙双方不得单方面解除合同，
如乙方中途不供应材料，甲方有权清理出场，甲方有权不付。
材料款并追加相应法律责任。
2.在乙方没有违约的情况下，甲方更换供应商，甲方必须一次。
性付清乙方所供材料款的全部材料款。
六、本合同甲乙双方签字生效，合同条款执行完毕，合同自动失效。合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时，由双方协商解决，协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
甲方代表：乙方代表：
甲方联系人：乙方联系人：
电话：电话：
时间：时间：
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇六
甲方：(供方)
乙方：(需方)
本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。
一、货物名称：沙子、水洗沙。
二、质量标准：沙子、粒度均匀。水洗砂、的质量在国家标准范围内。
三、供货方式：汽运
四、价格：甲方将以上货物从运至____县鹅湖镇桃岭村的乙方工地，到货价格为水洗砂加沙子各50%比例68元立方，沙子元立方以上价格均为含汽运费。
五、供用量：按乙方实际要求用量供应。
六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。
七、结算方式：________年____月____日之前将所有剩余款结清。
八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金。
九、甲方货到现场后在乙方接收货物之前，所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。
十、此合同自签订之日起生效，此合同一式两份份，甲方一份，乙方一份。工程结束，本合同自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇七
需方：(以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
根据合同法的有关条款，就甲方建设的(装饰的)项目所需大理石、花岗岩材料事宜，经甲乙双方充分协商，本着互惠互利的'原则，签订本供需合同，供需双方共同遵守履行。
一、供货说明：
1、供货品名、规格、数量、价格：
2、按甲方提供的规格进行加工，附甲方签字的材料单;
3、计算方法及结算：按石材行业标准的计算方法结算平方数。按实际尺寸结算,另加5%的材料损耗费用，含税票。
二、本合同约定价格为： 到需方工地价格，卸车费由甲方负责。
三、供货期限与交货地点： 自合同生效之日起40天内到第一组箱，70天内
四、质量标准：
1、乙方所供产品需符合国家合格品质量标准，必须严格按照甲方提供的尺寸进行加工。
2、要求乙方所供的石材的石纹、颜色、图案与甲方的样品基本一致。
五、产品验收产品运到交货地点，由甲方、乙方组织有关人员对照清单及标准进行外观、质量、数量的验收，验收合格后，由甲方代表(提供人)签订订货验收，视为乙方交付产品质量合格，作为结算依据。
六、付款方式： 甲方按合同总价20%付给乙方作为定金，货物到达甲方工地后，付给乙方每车货物总价值90%，余款10%作为产品质量保证金，在最后一批货交接完成后一次性付清 。
七、货物的所有权自款项结清时转移，但需方未履行完支付价款义务，货物属于供货方所有。
八、本合同在履行过程中如发生争议，由供货方人民法院管辖。争议所产生的各种费用(诉讼费、代理费、交通费等)都由另一方承担。本合同未尽事宜参照中华人民共和国相关法律。
九、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院起诉解决。
十、本合同一式两份，自签订合同之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇八
供方：
需方：
为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
一、品名：成品木料;。
二、结算价格：每立方米人民币(含%增值税发票)。
三、规格(mm)、数量(m3)、交货时间：
规格厚度长度宽度数量总计。
交货规格3494030176221。
结算规格3289026168210。
交货的时间和数量以需方每次下达给供方的订单确定。
四、木料质量要求及技术标准：
1、用材要求：树种：白杨树;产地。
2、木料的材质要硬、要白，木质不可太松。
3、木料不允许开裂、水腐、死节、大活节、蓝变、心材、虫眼、斜纹、带边皮、变形弯曲。
4、木料的规格尺寸不得出现负公差，厚度正公差不得超过mm。
5、木料允许小色差、10mm以下的小活节和11度以下的小斜纹;。
6、木料湿度在15度左右，正负公差不得超过3度。
五、包装标准：按不同的规格分类打捆，包装带要打紧并要整齐地在木料两端打包，不得让木料在装卸时脱落四散。包装物不计价、不退回。
六、交货地点：需方企业所在地。
七、验收方法：需方按上述第四、五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收，对发现不符合质量要求和技术标准的木料，应在收货后20天内通知供方处理。
八、结算方式：货到20天结帐，需方按验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。
九、双方违约责任：
1、供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。由此造成需方的经济损失超过违约金的，供方还应给予赔偿。
2、供方逾期交货的(宽限期6天)，按该货款总值的日1%向需方偿付违约金。因供方逾期交货导致需方生产的产品不能按时交货所造成的损失超过供方应当偿付的违约金数额时，供方还应给予赔偿。
3、需方逾期支付货款的，按逾期额的银行贷款利率向供方支付违约金。
十、纠纷解决方式：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向法院起诉。
十一、本合同有效期为年，自年月日起至年月日止。
十二、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。
供方(盖章)：需方(盖章)：
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇九
石材作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。签订石材供货。
合同。
需要注意什么呢?以下是本站小编为大家整理的石材供货合同范文，欢迎参考阅读。
法定代表人：____________职务：____________。
法定代表人：____________职务：____________。
法定代表人：____________职务：____________。
法定代表人：____________职务：____________。
法定代表人：____________职务：____________。
甲、乙双方经友好协商，依照平等、互利、自愿的原则，依照《合同法》及相关法律法规，签订本供货合同;丙、丁、戊三方，在充分了解本合同内容基础上，自愿依照《担保法》及相关法律法规，为本合同乙方履行本合同提供担保。为明确各方权利义务，现签订本合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为不低于人民币____元。
1、其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列。
材料名称及花色。
规格(毫米)及型号。
质量标准或技术指标。
计量单位。
单价(元)。
合计(元)。
3、乙方于需货前3天，向甲方出具订单，说明本次需要货物的规则、名称、质量要求、数量等要求。
第二条产品包装规格及费用。
产品包装由甲方负责，包装应满足货物在运输过程中通常情况下不致货物损坏。
第三条验收方法。
货物运送到乙方指定工地___________________________________________后，乙方应即时组织第一条指定的收货人即验货人收货验收，对于货物不符合约定的，可以拒绝接货，接货后发现问题的应当在24小时内书面提出意见;超过24小时或货物己经被实际施工使用的，视为合格。
第四条货款及费用等付款及结算办法。
乙方每接收一批货，应当于24小时内给付本批货值65%的货款，否则，甲方有权拒绝继续供货，乙方行为视为违约，甲方并有权解除本合同，并立即向乙方追索尚欠的全部货款。
1.交货方式：
甲方按乙方要求，将货物包装并运至乙方指定地点。
4.运输费：
运输费由乙方负责，于每次乙方付款时全额支付。
5、运输责任：
如运输过程中，因产品包装等甲方问题致使货物损坏，由甲方承担责;如因交通事故等其它原因由乙方承担法律后果。
第六条经济责任。
(一)甲方的责任：
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，甲方应按逾期交货部分货款总值的____%向乙方偿付逾期交货的违约金。
2.甲方未按乙方所下订单规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方承担。如乙方需要而甲方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。
(二)乙方的责任：
1.乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。
2.乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
3.乙方未按规定时间和要求向甲方交付技术资料、原材料或包装物时，除甲方得将交货日期顺延外，每顺延一日，乙方应付给甲方顺延交货产品总值____%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按延期付款总额
5.甲方送货或代运的产品，如乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因而造成的损失和运输费用及此批货值______的罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。
第八条甲、乙任何一方如无正当理由解除合同，须向对方偿付合同总价款____%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条丙、丁、戊三方，自愿为乙方履行本合同提供担保，三方均为无限连带责任担保，戊方并自愿将其名下房产________________________抵押给甲方做为担保物(须办理抵押登记)，三方保证在乙方不按合同履行时，承担乙方应承担的一切法律后果，担保责任期限直至乙方完全履行完本合同或承担完法律后果时止。
第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第()项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
如发生诉讼，双方需在_______________地人民法院管辖。
第十四条本合同自双方签章之日起生效，到甲方将全部订货送齐经乙方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份。
订立合同人：
甲方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
乙方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日丙方：
丁方：
戊方：
合同签订日期：
供货方：(以下简称甲方)。
购买方：(以下简称乙方)。
现甲方将承包给乙方，经双方协商，现定如下条款共同执行。
一、分项名称及单价。
二、供货时间。
三、工程总价：
1、石材工程量暂定为m2×元=元合计：
3、结算按实际供货量计算。
四、付款方式。
预付%货款，工程验收合格后，付清余款。
五、质量要求：石材质量达到国家规定标准。
六、验收方法：
货到工地双方共同验收。(按样品标准验收，内在质量不在此范围内)。
七、其他。
1、以上条款，双方共同执行，不得违反。本协议六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
2、如对合同条款有变更，以双方协商一致为准，协商不成可诉至工程所在地人民法院解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(购买方)：
乙方(出卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物。
甲方因位于的建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求。
本合同所涉石材质量采用以下第方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差。
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限。
本合同的供货期采用以下第方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点。
本合同交货方式和交货点采用下列第方式：
甲方在乙方营业地或乙方指定的位于材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
七、关于石材验收。
1、甲方指定为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式。
1、合同价款。本合同暂定价为人民币元，其中石材价款为人民币元，加工费为人民币元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后日内，甲方须向乙方支付合同总价款的%作为预付款，即计人民币元。货到验收合格后，提一批货结一次款，最后%的货物在预付款中扣完为止。
十、关于合同的担保。
本合同签订后的日内，甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权不退还定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。
十一、关于合同的变更与解除。
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任。
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决。
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定。
十五、附则。
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十
甲方（供方）:
乙方（需方）:
一、 材料名称、规格、厚度、数量、单价及金额
注：以上价格不含税费。
二、质量要求、技术标准
1、大理石、花岗岩按中华人民共和国《天然大理石建筑板材》、《天然花岗岩建筑板材》中的标准要求为验收。
2、双方约定的其它质量要求：按提供样品的颜色、厚度及尺寸要求进行加工送货。
三、交货地点：。
四、交货时间：
年 月 日送第一次货： 年 月 日全部到货。
五、运输方式及到达工程地的费用承担：运费及装卸货由供货方负责并承担费用。
六、验收方式：
按双方协商要求进行验收，如有质量异议，协商解决事宜时间为卸货前。
七、合同付款方式：
合同生效后，甲方在五个工作日内向乙方支付工程款总价50%作为预付款，即人民币xx元整；工程施工结束后，甲方在五个工作日向乙方支付工程款的另外40%的款项，即人民币xx元整；工程验收结束后，甲方在五个工作日向乙方付清全部余款，即人民币xx元整。
八、违约责任：
经供需双方认可，验收不合格产品由供方退换；需方未按合同履行付款，每日按应收款的2%赔付对方违约金。合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由工程所在地为法律诉讼地。
九、特别说明：
甲方所供石材为天然产物，供方不能保证绝对无色差、无洞眼、无裂纹，货由需方任选；同时供方必须保证石材的强度及规格达到甲方要求。
十、未尽事宜，双方本着求大同存小异原则，友好协商。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，由甲、乙双方签字盖章后生效。
甲 方(公章)：
年 月 日
乙 方(公章）：
年 月 日
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十一
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关材料提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：供货内容及要求
2、暂定价材料得到项目部发出的指令单(必须有生产副总或项目经理签字)后开始备料及加工，需方有权解除此部分供货材料。
3、供方现场配备2名以上常驻现场的石材加工工人及一台大型石材加工机具按需方要求进行石材加工(与第一批货到场同时进场)，此项费用由供方负责(包含吃、住宿、交通等所有费用)。
4、如供方没有按合同约定完成供货或材料上涨等原因不予以供货，需方有权不支付其它剩余货款。剩余货款作为供方违约处罚，并承担需方所有的经济损失。
5、供方按实际供货数量基础上每次多送供货量的1%数量(此部分供货量不予以支付任何费用)。
6、供方未能按甲方要求完成上述要求，需方不予支付至货款的60%，并在最终结算中扣结算额的5%作为处罚。
第三条:交货地点及方式
第四条:付款条件
按每次验收合格的供货量需方提供有效的材料发票后5天内付货款的55%，现场石材全部安装完成供方配合良好，付至全部货款的60%，余款供货完后一年内付清(同期提供相应有效的发票否则不予支付货款)。
第五条：质量要求及标准
显色差。
第六条：货物验收
管xxxx(施工员、技术员、或项目经理根据实际人员安排，)联签后验收有效,验收的数量要经项目经营负责人xxxxx核实签字后报公司经营部审核。
第七条：工程结算
1、结算时以实际铺装量及合同单价为准。
2、进行工程结算时，供方须附有甲方联签的进货指令单或材料入库单为依据。
3、供方不得以工程量的增减向需方追究任何解释。
第八条:合同的变更及解除
1、合同签订后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同;如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知2天内给予答复，逾期未答复则视为同意。
2、双方协商一致方可变更或解除合同
第九条：交货期限:
合同签定后乙方应在甲方规定的日期内把货运到交货地点。因乙方加工及运输时间影响工程工期,按违约处理，同时甲方有权解除合同,所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
第十条:争议的解决
甲乙双方发生争议时，可通过以下两种方式进行:
第一种：双方友好协商解决.
第二种：向甲方所在区县仲裁委员会提请仲裁
第十一条:
合同附件
1、材料明细表
2、暂定价材料明细表
第十二条：补充条款
1、本合同自订立日起生效，双方结清尾款，本合同即告中止。
2、本合同正本二份，具有同等法律效力，由双方各持一份。
3、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。
4、乙方不得以任何原因或任何形式将工程转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。
5、乙方有权举报甲方工作人员不廉洁行为，如发现乙方请甲方工作人员吃、喝、送等情况，一次处罚xxxxxx元。
发包方：承包方：
______年______月______日：
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十二
法定代表人：____________职务：____________。
法定代表人：____________职务：____________。
单价(元)：____________________________。
合计(元)：______________________________。
第六条经济责任。
(一)乙方的责任：
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____％向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____％的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____％的罚金。
(二)甲方的责任：
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____％的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____％的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____％的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方，延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____％作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____％的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第()项处理：(1)申请仲裁机构仲裁；(2)向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。
第十六条本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
订立合同人：
甲方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
乙方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十三
需方:(以下简称甲方)。
供方:(以下简称乙方)。
依照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关材料提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：供货内容及要求。
2、暂定价材料得到项目部发出的指令单(必须有生产副总或项目经理签字)后开始备料及加工，需方有权解除此部分供货材料。
3、供方现场配备2名以上常驻现场的石材加工工人及一台大型石材加工机具按需方要求进行石材加工(与第一批货到场同时进场)，此项费用由供方负责(包含吃、住宿、交通等所有费用)。
4、如供方没有按合同约定完成供货或材料上涨等原因不予以供货，需方有权不支付其它剩余货款。剩余货款作为供方违约处罚，并承担需方所有的经济损失。
6、供方未能按甲方要求完成上述要求，需方不予支付至货款的60%，并在最终结算中扣结算额的5%作为处罚。
第三条:交货地点及方式。
第四条:付款条件。
按每次验收合格的供货量需方提供有效的材料发票后5天内付货款的55%，现场石材全部安装完成供方配合良好，付至全部货款的60%，余款供货完后一年内付清(同期提供相应有效的发票否则不予支付货款)。
第五条：质量要求及标准显色差。
第六条：货物验收。
管****(施工员、技术员、或项目经理根据实际人员安排，)联签后验收有效,验收的数量要经项目经营负责人*****核实签字后报公司经营部审核。
第七条：工程结算。
1、结算时以实际铺装量及合同单价为准。
2、进行工程结算时，供方须附有甲方联签的进货指令单或材料入库单为依据。
3、供方不得以工程量的增减向需方追究任何解释。
第八条:合同的变更及解除。
1、合同签订后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同;如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知2天内给予答复，逾期未答复则视为同意。
2、双方协商一致方可变更或解除合同。
第九条：交货期限:合同签定后乙方应在甲方规定的日期内把货运到交货地点。因乙方加工及运输时间影响工程工期,按违约处理，同时甲方有权解除合同,所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
第十条:争议的解决。
甲乙双方发生争议时，可通过以下两种方式进行:第一种：双方友好协商解决.
第二种：向甲方所在区县仲裁委员会提请仲裁。
1、材料明细表苏州天园景观艺术工程有限公司采购合同。
2、暂定价材料明细表。
第十二条：补充条款。
1、本合同自订立日起生效，双方结清尾款，本合同即告中止。
2、本合同正本二份，具有同等法律效力，由双方各持一份。
3、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。
4、乙方不得以任何原因或任何形式将工程转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。
5、乙方有权举报甲方工作人员不廉洁行为，如发现乙方请甲方工作人员吃、喝、送等情况，一次处罚******元。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十四
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
根据合同法的有关条款，就甲方建设的(装饰的)项目所需大理石、花岗岩材料事宜，经甲乙双方充分协商，本着互惠互利的原则，签订本供需合同，供需双方共同遵守履行。
一、供货说明：
1、供货品名、规格、数量、价格：
2、按甲方提供的规格进行加工，附甲方签字的材料单;。
3、计算方法及结算：按石材行业标准的计算方法结算平方数。按实际尺寸结算,另加5%的材料损耗费用，含税票。
二、本合同约定价格为：到需方工地价格，卸车费由甲方负责。
三、供货期限与交货地点：自合同生效之日起40天内到第一组箱，70天内。
四、质量标准：
1、乙方所供产品需符合国家合格品质量标准，必须严格按照甲方提供的尺寸进行加工。
2、要求乙方所供的石材的石纹、颜色、图案与甲方的样品基本一致。
五、产品验收产品运到交货地点，由甲方、乙方组织有关人员对照清单及标准进行外观、质量、数量的验收，验收合格后，由甲方代表(提供人)签订订货验收，视为乙方交付产品质量合格，作为结算依据。
六、付款方式：甲方按合同总价20%付给乙方作为定金，货物到达甲方工地后，付给乙方每车货物总价值90%，余款10%作为产品质量保证金，在最后一批货交接完成后一次性付清。
七、货物的所有权自款项结清时转移，但需方未履行完支付价款义务，货物属于供货方所有。
八、本合同在履行过程中如发生争议，由供货方人民法院管辖。争议所产生的各种费用(诉讼费、代理费、交通费等)都由另一方承担。本合同未尽事宜参照中华人民共和国相关法律。
九、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院起诉解决。
十、本合同一式两份，自签订合同之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十五
材料名称及花色。
规格（毫米）及型号。
质量标准或技术指标。
计量单位。
单价（元）。
合计（元）。
第六条经济责任。
（一）乙方的责任：
1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的'，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____%向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。
4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。
（二）甲方的责任：
1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值____%的罚金。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____%的罚金。
5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____%付给乙方，延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____%作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第（）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁；（2）向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。
第十六条本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十六
购货方(全称)：
(以下简称甲方)
供货方(全称)：
(以下简称乙方)
甲乙双方本着诚实守信的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等的有关规定，经甲、乙双方充分协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
注：本合同金额均不含税价格，本合同只固定单价，甲方提供图纸乙方出竣工图，产品数量以现场实际发生量计算、石材以平米结算、磨边抛光按延米结算。后续工程甲方需追加订购的不同品种的石材，按此合同结算方式及期限执行，不再另行起草; 其它未尽事项由双方协商别订附件。
1、乙方保证所提供产品的技术质量及规格符合国家标准及行业标准以及甲方对产品质量的的要求，在甲方对产品验收时，乙方应出具包括产品合格证书。
2、产品在抵达目的地后，由乙方配合施工队向甲方报验，经相关人员对产品的数量、 品种、型号、规格、颜色、外观质量进行及时检验，检验无异议的，甲乙双方代表签署验收证明文件，若发现任何质量问题，双方签署备忘录，乙方应在约定的时间范围内实现替换货。
3、本合同附甲乙双方确认图纸，乙方依据图纸需派技术员及设备进驻现场进行放线、加工安装，以确保工程的顺利开展。如甲方提供图纸发生变更，甲方应及时发图纸变更单通知乙方，由于未能及时通知，所造成工程损失，乙方应写签证单经甲方确认后工程做结算时付合理补偿。
1、交货方式：乙方负责运输并卸货至甲方指定地点。
2、运输方式：由乙方负责运输并承担相应费用。
3、交货日期：甲方根据工程需要，分批进货，乙方在接到甲方通知书后3天内到货。
工程名称： 工程地点：
工程内容：包人工费(水泥、砂由甲方提供)、包供石材(按甲方要求花岗岩)完成 合同工期：以甲方通知的开工日期计起30个日历天完成。
石材到场或在施工安装过程中及竣工验收经工程部、材料部、监理部、造价部按合同第二条标准及样品验收，验收合格由乙方提供有效验收单经甲方代表签字确认。产品如验收不合格，乙方必须于5天内无条件退换、补足，因退换造成交货期延误的，按逾期交货处罚;产品验收交付前灭失、毁损风险由乙方承担。
1、本合同采取分批交货、安装，分批转账付款的方式。
2、合同暂定总价款。本合同暂定价款为人民币金额 元(大写： )。工程结束后，按实结算。上述工程款已包括材料价、人工费用和各种税款，但是有关施工设施、与其他施工队间的配合费或对工程价款等双方另有特别约定的随约定。
3、工程进度款。工程进度款按如下方式支付：
(2)工程施工完成总工程量的50 %时7日内，甲方应第一次按合同暂定总价款的45 %并扣回全部预付备料款另向乙方支付工程进度款，金额为人民币 元(大写： )
(3)工程施工完成总工程量的80 %时7日内，甲方应第二次按合同暂定总价款的70 %并扣回预付款及第一次付款另向乙方支付工程进度款，金额为人民币 元(大写： )
(4)工程施工完成总工程量的100 %时7日内，甲方应第三次按合同暂定总价款的85 %并扣回全部已付款另向乙方支付工程进度款，金额为人民币 元(大写： )
(5)石材施工工程完工后，双方进行结算，甲方应在结算后7日内付至结算总价款的95 %，其余5 %工程款作为保修金于工程竣工验收后1个月内一次性付清。
1、乙方保证按本合同提供的产品是优质的，无损的且应符合本合同规定的技术规格和质量、性能要求。
2、在安装、使用方无误的前提下，自保修期内发生的所有故障均适用本合同保修条款。
3、自工程验收合格之日起，乙方对所供货物提供一年质量保证。如出现以上问题均属于质量保修内容。
4、在质量保修期内，不因该产品的所有权变更而变更保修责任。
5、在保修期内，因乙方提供的产品的质量问题而引起的财产及相关损失，则乙方应承担相应的法律责任及相关损失。
1、在施工过程中，乙方自负一切安全责任。水电由甲方提供。
2、甲方不能按期支付货款、每逾期一天乙方有权按逾期货款0.5 %的标准计收滞纳金直至款清之日止。
3、乙方应按合同施工工期竣工，如不能按时竣工，每拖延一天罚金1000元;如乙方按合同施工工期提前竣工，甲方应给予乙方每天500元的奖励。
4、乙方逾期供货，每逾期一天应向甲方支付逾期货款0.5%的违约金，违约金不足以赔偿甲方误工损失的，以实际损失赔偿，逾期交货超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
5、因甲方原因，乙方不能依据合同供货的，责任由甲方承担。乙方必须根据甲方的要求保质、保量进行供货，否则，甲方有权单方面终止合同的执行。
6、乙方对于工程期间影响甲方的突发事件，应提前通知甲方，并与甲方达成共识。
7、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门的证明后，允许延期履行，部分履行或不履行合同，如不可抗力时间超过3个月时，甲乙双方均可终止本合同。
8、不论甲方所购产品所有权是否发生转移，乙方未按合同规定在质保期内按时按质提供保修服务的，甲方将视情况扣除乙方部分或全部质保金。
在执行本合同过程中发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可以补充协议方式予以规定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙 方(盖章)：
_______年____月____日
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十七
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关材料提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：供货内容及要求
2、暂定价材料得到项目部发出的指令单(必须有生产副总或项目经理签字)后开始备料及加工，需方有权解除此部分供货材料。
3、供方现场配备2名以上常驻现场的石材加工工人及一台大型石材加工机具按需方要求进行石材加工(与第一批货到场同时进场)，此项费用由供方负责(包含吃、住宿、交通等所有费用)。
4、如供方没有按合同约定完成供货或材料上涨等原因不予以供货，需方有权不支付其它剩余货款。剩余货款作为供方违约处罚，并承担需方所有的经济损失。
6、供方未能按甲方要求完成上述要求，需方不予支付至货款的60%，并在最终结算中扣结算额的5%作为处罚。
第三条:交货地点及方式
第四条:付款条件
按每次验收合格的供货量需方提供有效的材料发票后5天内付货款的55%，现场石材全部安装完成供方配合良好，付至全部货款的60%，余款供货完后一年内付清(同期提供相应有效的发票否则不予支付货款)。
第五条：质量要求及标准显色差。
第六条：货物验收
管xxxx(施工员、技术员、或项目经理根据实际人员安排，)联签后验收有效,验收的数量要经项目经营负责人xxxxx核实签字后报公司经营部审核。
第七条：工程结算
1、结算时以实际铺装量及合同单价为准。
2、进行工程结算时，供方须附有甲方联签的进货指令单或材料入库单为依据。
3、供方不得以工程量的增减向需方追究任何解释。
第八条:合同的变更及解除
1、合同签订后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同;如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知2天内给予答复，逾期未答复则视为同意。
2、双方协商一致方可变更或解除合同
第九条：交货期限:合同签定后乙方应在甲方规定的日期内把货运到交货地点。因乙方加工及运输时间影响工程工期,按违约处理，同时甲方有权解除合同,所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
第十条:争议的解决
甲乙双方发生争议时，可通过以下两种方式进行:第一种：双方友好协商解决.
第二种：向甲方所在区县仲裁委员会提请仲裁
第十一条:合同附件
1、材料明细表苏州天园景观艺术工程有限公司采购合同
2、暂定价材料明细表
第十二条：补充条款
1、本合同自订立日起生效，双方结清尾款，本合同即告中止。
2、本合同正本二份，具有同等法律效力，由双方各持一份。
3、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。
4、乙方不得以任何原因或任何形式将工程转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。
5、乙方有权举报甲方工作人员不廉洁行为，如发现乙方请甲方工作人员吃、喝、送等情况，一次处罚xxxxxx元。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十八
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关条例、法律、法规，遵循平等、自愿、恪守信用的原则，甲方将金昌市怡景苑住宅组团6#8#10#住宅楼工程楼梯间花岗岩供货承包给乙方，经甲乙双方协商决定达成以下合同条款，特签订本合同。
1、承包方式：以包工包料(包括材料的开槽、倒边、裁切加工，运送至甲方项目部指定的工地现场、货物卸料及码放)的形式。
2、承包范围：本工程设计图纸中(包括图纸会审及设计变更的内容)的楼梯间花岗岩。
3、承包价格：按实际铺贴面积为准。楼梯间花岗岩每平方米73.00元。备注：以上所用产品质量、颜色要求与怡景苑一期工程。
自20xx年7月18日开工至20xx年月日。乙方按合同约定必须保证按甲方项目部的总体安排按时供货，若在施工中无正当理由造成不能按时供货，每延期一天按工程承包费总价的10%罚款。
乙方材料全部供应到甲方指定地点后，甲方付给乙方材料款的%。其余款项等楼梯间花岗岩全部铺贴完工，材料多退少补，楼梯间花岗岩铺贴工程验收合格后一次性付清。工程承包费的结算和支付时，必须由项目经理审核和签字后由公司财务支付。
1、甲方负责按合同约定按时给乙方拨付工程款。
2、乙方必须按施工图设计要求和国家现行的施工验收规范、强制性条文、验收评定标准等要求组织供货，必须达到合格。
3、乙方所进场的材料必须是合格产品，必须符合要求，如因乙方的材料不合格造成的返工人工费、材料费及一切责任全部有乙方承担。
4、乙方应按文明工地的标准组织，材料堆放整齐有序，对所用的材料不得乱丢、乱放，对不用的材料及时清理，按甲方指定的地点码放、归库。
5、乙方按合同约定必须保质、保量完成所承包的工程，在正常情况下，乙方有意停工或终止合同，甲方有权不予给乙方进行工程结算。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇十九
收方：________(以下简称甲方)供方:________(以下简称乙方)。
依照《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关材料提供及其他事项，达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程地点：
2、暂定价材料得到项目部发出的指令单(必须有生产副总或项目经理签字)后开始备料及加工，需方有权解除此部分供货材料。
3、供方现场配备2名以上常驻现场的石材加工工人及一台大型石材加工机具按需方要求进行石材加工(与第一批货到场同时进场)，此项费用由供方负责(包含吃、住宿、交通等所有费用)。
4、如供方没有按合同约定完成供货或材料上涨等原因不予以供货，需方有权不支付其它剩余货款。剩余货款作为供方违约处罚，并承担需方所有的经济损失。
6、供方未能按甲方要求完成上述要求，需方不予支付至货款的60%，并在最终结算中扣结算额的5%作为处罚。
按每次验收合格的供货量需方提供有效的材料发票后5天内付货款的55%，现场石材全部安装完成供方配合良好，付至全部货款的60%，余款供货完后一年内付清(同期提供相应有效的发票否则不予支付货款)。
管(施工员、技术员、或项目经理根据实际人员安排，)联签后验收有效,验收的'数量要经项目经营负责人核实签字后报公司经营部审核。
1、结算时以实际铺装量及合同单价为准。
2、进行工程结算时，供方须附有甲方联签的进货指令单或材料入库单为依据。
3、供方不得以工程量的增减向需方追究任何解释。
1、合同签订后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同;如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知2天内给予答复，逾期未答复则视为同意。
2、双方协商一致方可变更或解除合同。
合同签定后乙方应在甲方规定的日期内把货运到交货地点。因乙方加工及运输时间影响工程工期,按违约处理，同时甲方有权解除合同,所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
甲乙双方发生争议时，可通过以下两种方式进行:。
第一种：双方友好协商解决.
第二种：向甲方所在区县仲裁委员会提请仲裁。
1、材料明细表苏州天园景观艺术工程有限公司____采购合同。
2、暂定价材料明细表。
1、本合同自订立日起生效，双方结清尾款，本合同即告中止。
2、本合同正本二份，具有同等法律效力，由双方各持一份。
3、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。
4、乙方不得以任何原因或任何形式将工程转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。
5、乙方有权举报甲方工作人员不廉洁行为，如发现乙方请甲方工作人员吃、喝、送等情况，一次处罚____元。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
2023年建设工程石材供货合同大全（20篇）篇二十
甲方：
乙方：
甲方因承建南宁供电局凤岭调度中心门卫室花岗岩大理石工程需要材料特委托乙方供货，经甲、乙双方共同协商一致，签定合同如下：
一、材料、单价、数量：
二、材料进场即地点
由甲方通知材料进场，甲方应提前通知一天，地点：凤岭调度中心。
三、违约责任
1、乙方必须按甲方规定的地点、时间、保质、保量供货甲方必须确保进场卸货场地也应按协议规定及时付款，如任何一方违反协议规定，都应赔偿相应的损失。
2、甲方不按协议的规定时间，按时支付乙方的花岗岩大理石货款，乙方有权单方终止并追回所有货款，且不承担一切经济责任。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。