合同协议是一种法律文件，用于规定双方或多方之间的权利和义务。想要撰写一份合同协议，但不知道具体要注意哪些方面吗？以下是小编为大家积累的一些范文，希望对大家有所启发。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇一
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。
晾衣杆：（品牌、规格、厚度）_________________________挡雨瓦：（品牌、规格、厚度）_________________________辅材加厚，膨胀螺栓固定。
乙方安装时必须通知甲方到场验收。
安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金________（大写）_____________。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。
甲方：
1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。
乙方：
1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠。
2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并。
保证尺寸准确。
3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。
1、乙方上门安装日期______________每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。
2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。
3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。
1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院。
提起诉讼。
2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。
3、双方签字后立即生效。
甲方代表签字：乙方代表签字：
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇二
以下简称甲方）。
_______________________________________(以下简称乙方）。
经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台（附有钢化玻璃）的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下:。
以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。
乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的.施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。
乙方自_____年____月_____日进场施工，到______年_____月_____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
本单项工程属远地面“帯电作业”工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内“电老虎”隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段（部位）作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。
______________________________________________________________________________________。
乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金____元，质保期为____月，然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。
本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效。
甲方签字：乙方签字：小平装饰（未签字）。
电话：1560xxxx。
20xx年____月____日。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇三
工程名称：
甲方：
乙方：
经双方平等友好协商，甲方委托乙方就甲方不锈钢防盗网制作安装进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
（一）施工范围：
（二）施工材料：
施工前乙方首先提报施工方案和设计，经甲方批准后严格按照施工方案和设计施工并验收。不锈钢防盗网圆管间距12mm中对中。
（一）乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。
（二）乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全措施后方可施工。
（三）甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
（四）施工用水、用电由甲方提供。
该工程实际安装面积为平方米，结算价格为元/平方米，工程总价为元（大写：）。
按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。
不锈钢防盗网保用二年。
八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：（公章）乙方：（公章）。
签字：签字：
20xx年x月xx日。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇四
发包方(全称)：(简称甲方)。
承包方(全称)：(简称乙方)。
依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例，为了明确经济关系和职责，分工作，互相配合，互相促进，共同多快好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互惠、自愿诚实信用的原则，经甲乙双方协商约定一致，签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况：
1、工程名称：重庆富臻泰竹木制品有限公司：厂房、综合楼：
2、工程地址：重庆江津先锋镇(杨家店)工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积：约11000平方米。
4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度14.70米。
二、工程承包范围、内容及方式：厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程，包工包料。
三、工程计价方式：
厂房、综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。
四、工期要求：
1.签订合同之日起至工程完工20天，具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方，若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2.除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等，按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应。
1、甲方提供。
材料：所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是：原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备：甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应：
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量，但是：乙方进场对实体另进行复查校对，确保无误。
七、临时设施提供方式：
所有职工的生活用品，食宿自理。
八、工程款支付方式：
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量：所有窗框、窗扇保证无错角，及配套小件齐全，接头平整，缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。
乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.
十、违约与赔偿：
1、甲方责任：
甲方严格按照双方约定的合同条款执行，如有违约将按《中华人民共和国建筑合同法》的相关条例规定，对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任：
乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任务，如有违约按《中华人民共和国建筑劳务合同法》的相关条例规定，对甲方实行经济赔偿。
其它:乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数：
本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印件贰份，甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效，未尽事项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的法律效力，至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然失效，任何一方不得返悔。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇五
1、乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
2、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。
3、未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币__________元整，同时甲方有权单方解除合同。
4、乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。
5、如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
6、由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
7、钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。
8、经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。
9、付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
10、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
本合同双方签字盖章后生效。
甲方：__________。
乙方：__________。
时间：__________。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇六
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商甲方现将欧亚达宜昌店（金东山）不锈钢钢门制作及安装交付乙方施工，具体条款如下：
乙方包工包料制作及安装（钢化玻璃、地璜、门拉手由甲方提供）。
不锈钢门高度3.6米，单价：900元∕扇
不锈钢门高度2.8米，单价：800元∕扇
不锈钢门高度2.4米，单价：700元∕扇
1、所有不锈钢钢门的材质要求：不锈钢钢板为201材质， 亮光镜面足数0.8mm 板材。
2、衬管：6040mm，足数2.5mm厚铁方管。
甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方支付工程定金2万元整。乙方每施工安装完毕40套门，经甲方验收合格后一次性付清此批工程款，余下工程款待乙方施工完毕经甲方验收合格后结清所有工程款项。
甲乙双方签订合同之日起，乙方制作安装工期为12个工作日，乙方必须在20xx—7—28日前全部安装完毕。
甲方应向乙方提供现场施工必须的电源设施，甲方应积极配合乙方在施工中遇到的各种困难，甲方应遵守本合同中的第四项条款。
1、自签订本合同生效之日起，乙方应严格遵守本合同中的一、二、三、五项条款，如甲方质检人员发现乙方在制作施工过程中违反以上任何条款中的一项，甲方有权罚乙方违约金5000元整，如乙方再次违约，甲方有权终止本合同，终止合同所造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方施工人员进场施工应遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如乙方施工人员在施工过程中发生安全事故，一切责任由乙方承担。
本合同中未尽事宜应由甲乙双方友好协商解决，如未达成共识，双方有权通过仲裁部门解决。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇七
经甲乙双方友好协商，甲方现将_______加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：
一、单价及材料要求。
以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。
二、质量。
乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。
三、工期。
乙方自_____年____月_____日进场施工，到______年_____月_____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
四、安全。
本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
五、其他。
乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。
六、付款。
______________________________________________________________________________________。
七、质保金与税金。
乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金______元，质保期为______月，然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。
本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效。
甲方签字：______。
乙方签字：______。
日期：______
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇八
金宁建设有限公司天峡鲟业深加工车间项目部（以下简称甲方）。
_______________________________________(以下简称乙方）。
经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下:。
一.单价及材料要求。
以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。
二.质量。
乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工,乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的'各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。
三.工期。
乙方自_____年____月_____日进场施工，到______年_____月_____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
四.安全。
本单项工程属远地面“〉缱饕怠惫こ蹋乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内“电老虎”隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
五.其他。
乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。
六.付款。
七.质保金与税金。
乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为月，然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。
本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效。
甲方签字：乙方签字：小平装饰(未签字)。
电话：15608605858。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇九
在建筑工程中，水电安装是一个非常重要的环节。水电安装质量直接影响到建筑工程的整体质量。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。
(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)。
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
1、甲方职责：
(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
2、乙方责任：
(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买。
(7)清洁卫生由乙方清理。
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。
2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。
3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
日期：日期：
甲方：
乙方：
根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%，待审计后付清价款的95%，验收第一年后再付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的5%作为罚款。
(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。
(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3‰以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者，每人次罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。
(6)劳务管理：
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200~400元罚款，并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：乙方：住所：
法定代表人：
或委托代理人：
甲方：
乙方：
根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%，待审计后付清价款的95%，验收第一年后再付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的5%作为罚款。
(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。
(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3‰以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者，每人次罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。
(6)劳务管理：
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200~400元罚款，并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：乙方：住所：
法定代表人：
或委托代理人：
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。
(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)。
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
1、甲方职责：
(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
2、乙方责任：
(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买。
(7)清洁卫生由乙方清理。
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。
2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。
3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
日期：日期：
总包方：(甲方)。
分包方：(乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方作为的总承包商，将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包，与乙方达成一致，订立本合同。
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):。
2.1.1、给水：按图施工，各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装，以及水压试验，所有洞口的留堵，给水支管所需的开槽补槽，给水设备安装，管道接通至室外市政给水接驳点。
2.1.2、排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装，压力排水管安装，排水设备(排污泵等)安装，室外接至散水沟。
2.1.3、强电：以变配电所低压柜出线开关的出线端为界，除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留，线管所需的开槽补槽，电线电缆敷设，底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。
2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。
2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
2.2、设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容，单价包干，具体如下：
3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。
3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。
4.1、承包单价：综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。
4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算，普工100元/工日计算。
按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起，确定工期.
6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求，达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到，则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求，若因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担，除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。
6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工。
7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。
7.2、乙方必须设立安全负责人，配合甲方做好现场及日常安全工作。
7.3、乙方必须做好三级安全教育，使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。
7.4、乙方必须加强对工人的管理，严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工，接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。
7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害，乙方有权拒绝。
7.6、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责，甲方负责追究肇事者责任。
7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故，乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。
7.9、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。
7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准，任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。
7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。
7.12、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，保证材料堆码整齐，做到工完场清。
7.14、乙方必须按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。
8.1、付款：
按甲方签订合同时间付进度款。
8.2、每月付款比例：上月完成工作量的%。
达到水通、电通，所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格，乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后，甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。
本合同自订立之日起生效，甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后，本合同即告终止。
本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份;。
总包方：(盖章)分包方：(盖章)。
委托代理人：委托代理人：
签约日期：年月日签约日期：
总包方：(甲方)。
分包方：(乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方作为的总承包商，将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包，与乙方达成一致，订立本合同。
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):。
2.1.1、给水：按图施工，各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装，以及水压试验，所有洞口的留堵，给水支管所需的开槽补槽，给水设备安装，管道接通至室外市政给水接驳点。
2.1.2、排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装，压力排水管安装，排水设备(排污泵等)安装，室外接至散水沟。
2.1.3、强电：以变配电所低压柜出线开关的出线端为界，除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留，线管所需的开槽补槽，电线电缆敷设，底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。
2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。
2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
2.2、设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容，单价包干，具体如下：
3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。
3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。
4.1、承包单价：综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。
4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算，普工100元/工日计算。
按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起，确定工期.
6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求，达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到，则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求，若因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担，除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。
6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工。
7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。
7.2、乙方必须设立安全负责人，配合甲方做好现场及日常安全工作。
7.3、乙方必须做好三级安全教育，使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。
7.4、乙方必须加强对工人的管理，严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工，接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。
7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害，乙方有权拒绝。
7.6、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责，甲方负责追究肇事者责任。
7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故，乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。
7.9、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。
7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准，任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。
7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。
7.12、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，保证材料堆码整齐，做到工完场清。
7.14、乙方必须按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。
8.1、付款：
按甲方签订合同时间付进度款。
8.2、每月付款比例：上月完成工作量的%。
达到水通、电通，所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格，乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后，甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。
本合同自订立之日起生效，甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后，本合同即告终止。
本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份;。
总包方：(盖章)分包方：(盖章)。
委托代理人：委托代理人：
签约日期：年月日签约日期：
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇十
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就综合楼窗帘制作安装事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 安装地点
安装地点位于____市____路____号____综合楼的____层____间房间。
第二条 窗帘制作材料
1．本工程所需窗帘制作材料由乙方负责提供。
2．材料具体情况
（1）材料名称：________________________；
（2）材料品种：________________________；
（3）材料规格：________________________；
（4）材料型号：________________________；
（5）颜色：____________________________；
（7）单价：____________________________；
（8）数量：____________________________；
（7）附件：____________________________。
第二条 窗帘制作安装价款
1．本窗帘制作安装工程价款共计人民币_____元整（大写：_____）。
2．本合同总价已包括材料、加工制作、运输、检验、安装及税项等全部费用。
第三条 付款方式
合同签订后甲方即付货款总额的____％给乙方，货物进场后付至货款总价的____％，安装完成验收合格后付至合同总价的____％，余款____％扣除____％质保金，____个月内付给乙方；___％质保金待保修期满后付给乙方。
第四条 保修期
本工程保修期为____年，自窗帘安装完成并验收合格之日起算。
第五条 质量要求
1．乙方必须根据甲方选定的材料、款项等方面的要求进行加工生产。
2．在乙方进行安装中，如果甲方发现材料与所指定的样板不符，有权要求乙方返工，所造成的损失由乙方自行承担。
第六条 工期要求
从签订合同之日起_____天，即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第七条 验收
1．甲方对制作安装窗帘的验收及提出异议的期限为乙方完成安装后____日内,如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知,则视为该工程验收合格。
2．甲方在验收时如发现窗帘质量问题,须保持原状并及时通知乙方,乙方应在____个工作日内予以书面答复,同时双方约定返修方式及时间。乙方未在规定期限内予以书面答复,视为接受甲方对工程的提出的异议。
第八条 违约责任
1．本合同生效后，如安装过程中因由甲方责任造成的损失由甲方负责，工期顺延。甲方资金，每逾期___天支付，应付人民币_____元整（大写：_____）违约金给乙方。
2．因乙方原因所产生的责任由乙方负责。工期每延误____天，乙方需付违约金人民币_____元整（大写：_____）给甲方。
第九条 陈述和保证
1．甲方向乙方陈述和保证如下：
（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2．乙方向甲方陈述和保证如下：
（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条 法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条 附则
1．本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
2．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇十一
甲方：_______(以下简称甲方)。
乙方：_______(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条：加工不锈钢栏杆。
1、不锈钢栏杆扶手材料规格。
2、不锈钢立柱规格为。
3、不锈钢栏杆横管规格。
4、不锈钢栏杆竖管规格。
第二条：制作要求。
1、要求横平竖直，抛光打磨。
2、要求高度为70cm。
3、要求长度为4m为单位，立柱3支。
4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。
第三条：合同金额。
1、单价为150元/米(含税收)。
2、合同数量约100米，总金额约15000元整，以实做实收为准。
第四条验收及付款：
1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。
2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。
第五条本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第六条本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。
第七条本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
附：加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。
甲方盖章：_______乙方盖章：_______。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇十二
根据《^v^合同法》及相关法律的规定，甲、乙方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。
不锈钢圆管：（品牌、规格、厚度）_______________________。
晾衣杆：（品牌、规格、厚度）_________________________。
挡雨瓦：（品牌、规格、厚度）_________________________辅材加厚，膨胀螺栓固定。
乙方安装时必须通知甲方到场验收。
防盗窗为______元/（按实际面积结算）。实测面积__________总价______（大写）__________________。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金________（大写）_____________。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。
甲方：
1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。
乙方：
1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠。
2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。
1、乙方上门安装日期______________每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。
2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。
3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。
1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。
3、双方签字后立即生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇十三
依据《^v^民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、合同内容及要求：本合同包含不锈钢展架、雕刻字、油刷健身器材、执勤登记本等的制作。
二、费用：设计与制作安装费用总计为人民币_________元，(大写：_________元整)。
三、付款方式：
乙方将设计制作成品交付甲方并验收后，甲方需向乙方支付合同款_________元。
四、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的需求。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;。
甲方义务：
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;。
2、甲方有义务提供有关资料或其他有关资料给乙方;。
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考;。
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;。
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作安装。
2、乙方需按照合同约定按时保质、保密完成任务。
五、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
六、合同生效：
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_________。
乙方(盖章)：_________。
_____年_____月_____日。
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇十四
乙方：
经甲乙双方协商甲方现将欧亚达宜昌店（金东山）不锈钢钢门制作及安装交付乙方施工，具体条款如下：
不锈钢门高度2.8米，单价：800元∕扇。
不锈钢门高度2.4米，单价：700元∕扇。
2.衬管：6040mm，足数2.5mm厚铁方管。
1.自签订本合同生效之日起，乙方应严格遵守本合同中的一、二、三、五项条款，如甲方质检人员发现乙方在制作施工过程中违反以上任何条款中的一项，甲方有权罚乙方违约金5000元整，如乙方再次违约，甲方有权终止本合同，终止合同所造成的一切损失由乙方承担。
2.乙方施工人员进场施工应遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如乙方施工人员在施工过程中发生安全事故，一切责任由乙方承担。
八.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同中未尽事宜应由甲乙双方友好协商解决，如未达成共识，双方有权通过仲裁部门解决。
甲方：
乙方：
不锈钢门制作安装合同（模板15篇）篇十五
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，大力配合的.原则，特制定本合同。
一、包工包料及材料：
大门每个11616元，规格4.84m×3.05m(含费)包括方宫50×50m×1.5mm、不锈钢钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、瞄头、人工及辅材费。
二、安全、工伤一切事故由乙方承担。
三、工期年7月20日至年8月20日，如期不完成，每推迟一天扣除总造价5%。
四、甲方验收合格后，一次性付清工程款。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。