履约保证金合同（模板18篇）

合同协议是经过双方协商后达成的一种法律文件，具有法律效力。以下是小编为大家整理的一些常见合同协议范文，供大家参考。

履约保证金合同（模板18篇）篇一

本履约保证金合同由双方于_______年_______月_______日在市订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条保证金额。

乙方应当按照中标合同总金额的_______%，金额：_______人民币作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。

保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

第七条争议的解决。

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条生效条件。

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。

甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

时间：_____________________。

履约保证金合同（模板18篇）篇二

合同编号：

签定地点：**市。

本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《xxx合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条立协议方。

授权方（下称甲方）：

法人代表：****：

地址：

电话：

被授权方（下称乙方）：

法人代表：

地址：

电话：

第二条授权及经营约定。

1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20xx年10月1日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

2.[保证金]:本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定。

的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。

第三条承诺。

履约保证金合同（模板18篇）篇三

根据《_________》的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议：

一、乙方自愿按规定数额预交保证金（含投标保证金和履约保证金），作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金（公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外）。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________。

电话：_________电话：_________。

地址：_________地址：_________。

开户行：_________开户行：_________。

_________年____月____日。

履约保证金合同（模板18篇）篇四

合同编号：

签订地点：

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，于年月日签订此项采购合同。

一、采购货物名称、数量、价格及交货期：

1)货物名称、数量、价格。

2)总价合计：人民币：(大写)。

3)交货期：年月日前交付全部货物。

4)交货地点：

二、货款支付：

合同生效后15个日历日内，乙方交付全部货物并安装调试至设备正常运作，同时向甲方提供全额有效发票，甲方自收到发票并验收合格之日起7个工作日内一次性付清全款：(大写)。

三、质量保证及售后服务：

1.乙方应按询价采购文件规定的货物规格型号、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场解决处理。

3.售后服务条款按附件1《售后服务承诺》所述执行。

四、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收货款总值。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及询价采购文件规定标准的，甲方有权拒收货物。

3.乙方逾期交货的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方可解除本供货合同。造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

五、仲裁与起诉：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、合同生效及其他：

1.本合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商签署书面修改或补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同壹式肆份，由甲方执贰份、乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同其他未尽事宜将遵照《民法典》有关条款办理。

七、乙方账户资料：

银行开户名：

开户行：

税号：

八、附件：

1)《售后服务承诺书》。

甲方：名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人：

委托代理人：

日期：年月日乙方：名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人：

委托代理人：

日期：年月日

履约保证金合同（模板18篇）篇五

本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10%。

1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

2、履约保证金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

投标人名称(承包人)：(单位公章）

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表：( 签 字 ) 年 月 日

纳税承诺书：

在(招标编号：)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。

投标人名称(承包人)：

公章：

法定代表人或授权代表(签字)：年 月 日

履约保证金合同（模板18篇）篇六

甲方：

乙方：_______________(身份证号：__________________)。

经乙方申请，甲方决定派遣乙方赴日本某公司(以下简称日本公司)进行劳务输出，双方在平等自愿协商基础上，签订本协议：

第一条：到日本工作期限。

1.1乙方到日本公司工作的期限为从年月日到年月日，期限届满乙方应立即回国并回甲方工作;甲方有权自行决定缩短、调整或结束工作期限的权利。

2.1乙方应在出国前向甲方支付以下费用：

(1)办理护照等出国手续费用人民币13500元;。

(2)单程去日本机票约人民币3500元(按实结算);。

(3)出国前三个月在国内的培训费用人民币1000元。

2.2除上述约定外，乙方还应在出国前向甲方支付出国履约保证金人民币壹万元，若出现下列情况之一，乙方除要赔偿甲方因此造成的损失外，该出国履约保证金还应作为违约金赔偿给甲方：

(1)乙方不愿出国;。

(2)因乙方的原因而无法出国、不能出国;。

(3)因乙方的原因，乙方被日本公司退工等而导致乙方无法完成三年工作时间。

如未出现上述情况，乙方回国到甲方工作后，上述出国履约保证金即退还给乙方。

3.1乙方在日本公司工作期间的报酬约定为：第一年每月为5万日元、第二年和第三年每月皆为6万日元;加班报酬约定：第一年每小时为300日元、第二年每小时为32022、第三年每小时为350日元。

3.2乙方同意，甲方可要求日本公司每月从上述报酬中扣除2万日作为乙方的回国履约保证金，若出现下列情况之一，该回国履约保证金应作为违约金赔偿给甲方：

(1)三年工作期满，乙方不愿回国或因乙方的原因无法回国、不能回国;。

(2)乙方回国后拒绝和甲方签订期限为三年的。

劳动。

合同或拒绝回甲方工作的;。

(3)乙方回国在甲方工作期间，乙方以个人理由解除劳动合同，或乙方严重失职或违反劳动合同中的条款而被甲方解雇。

如未出现上述情况，乙方回国到甲方工作三年后，上述回国履约保证金即退还给乙方。

第四条：在日本公司工作期间的义务。

保险。

金皆由乙方个人承担，先由甲方代为支付，乙方回国后直接支付结算给甲方。

4.2乙方从工作中获得的任何。

技术。

知识信息，均应保密，未经甲方事先书面允许，不得公开泄露或提供给予他人，乙方的保密义务在本合同终止后继续有效三年。

4.3乙方应认真学习、勤奋工作，在出国期间不得有下列违约行为：

(1)触犯法律，违反当地有关劳动或其他条例;。

(2)参与或牵涉政治敏感性活动;。

(3)闹事、扰乱社会秩序和作出有损甲方和日本公司声誉的举动;。

(4)进行危险性运动或活动;。

(5)故意致使自己不能或无法继续参加工作的任何行为;。

(6)抵触或违反日本公司的劳动纪律及规章制度。

第五条：本合同经甲方的授权代表、乙方签字后生效。

第六条：本合同中如有任何条款被裁定无效，并不影响其余余款的效力，合同双方应协商修改有关条款，使合同保持有效。

第七条：本合同未尽事宜，双方可随时协商签。

公司工作期间的义务。

4.1乙方在日本公司三年工作期间的食宿等费用开支皆由乙方本人承担，国内的养老等社会保险金皆由乙方个人承担，先由甲方代为支付，乙方回国后直接支付结算给甲方。

4.2乙方从工作中获得的任何技术、知识、信息，均应保密，未经甲方事先书面允许，不得公开、泄露或提供给予他人，乙方的保密义务在本合同终止后继续有效三年。

4.3乙方应认真学习、勤奋工作，在出国期间不得有下列违约行为：

(1)触犯法律，违反当地有关劳动或其他条例;。

(2)参与或牵涉政治敏感性活动;。

(3)闹事、扰乱社会秩序和作出有损甲方和日本公司声誉的举动;。

(4)进行危险性运动或活动;。

(5)故意致使自己不能或无法继续参加工作的任何行为;。

(6)抵触或违反日本公司的劳动纪律及规章制度。

第五条：本合同经甲方的授权代表、乙方签字后生效。

第六条：本合同中如有任何条款被裁定无效，并不影响其余余款的效力，合同双方应协商修改有关条款，使合同保持有效。

第七条：本合同未尽事宜，双方可随时协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：双方在履行合同过程中如发生争议应友好协商解决，协商不成可通过甲方所在地法院诉讼解决，双方同意不在其他任何机构提起针对对方的诉讼、仲裁或劳动仲裁。

第九条：双方确认，本合同是双方真实意思表示，是以双方平等协商一致基础上签订的，双方对合同内容理解一致。

甲方签章：

乙方签章：

日期：

履约保证金合同（模板18篇）篇七

__________政府采购中心：

_________________我公司是贵中心组织的_____________项目(项目编号：_________________勉政采mzc[20__________]_____号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)_________________，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。

申请单位(盖章)：_________________。

采购单位意见(盖章)：_________________。

采购中心意见：_________________。

附：_________________。

联系人：______________联系电话：_______。

________年_____月_____日。

履约保证金合同（模板18篇）篇八

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：

1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。

2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。

3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。(1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内，将投标保证金退还至未中标人基本账户；(2)若甲方中标后，(学生打架调解协议书)与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

甲方代表：

乙方代表：

签字(盖章)。

签字(盖章)。

履约保证金合同（模板18篇）篇九

甲方：

乙方：

为了明确双方在施工中权利义务和经济责任双方共同协商同意签订本合同。

1、在建筑工程面积约为平方米，完工后以实际建筑面积计算付款。甲方以单包形式，包工不包料的工程承包给乙方每平方米285元（285元整）。由乙方负责施工完成。

2、甲方责任：开工前甲方做好三通（水、电、路）准备工作。开工后必须保证建材及时运达工地，水电费甲方负责。甲方还提供住房给乙方，用于施工。开工及时付给施工费元，因甲方造成的损失乙方有权要求赔偿。

3、乙方责任：乙方施工，必须按图施工，不得私自更改。必要更改时，双方协议解决。在施工中所需的一切工具模板、架子等各种设备都由乙方全部解决。

4、关于建房标准：乙方保证地基牢固，墙体面要平面垂直，墙角垂直，必要时一定要该灌浆时灌浆，该渗透砖时渗透砖，钢筋水泥符合一定的比例标准，前面墙面，厕所、厨房墙砖铺好、楼面做好防水，水电安装到位。其他墙体青灰抹光。

5、乙方要规范施工、标准施工，不得偷工减料，并且尽量做到不大量浪费材料。不得将甲方的材料借给他人，如果甲方一担发现有材料无故流失，甲方有权终止合同。

6、甲方付款方式：根据工程进度、验收合格、分段付款。干多少活，付多少钱，不干的活不付款。

（1）开工基础完成验收合格后，付元（），可分批次支付。

（2）一层楼面完成验收合格后，付元（整）。

（3）二层主体完成验收合格后，付元（整）。

（4）工程全部验收合格，付元（整）。剩余款项整体完工验收合格后，留总工程费用的5%作为保修金，保修期一年，余款在1个月后全部付清。如果施工资金不到位，乙方有权甲方追究责任，并终止合同，一切损失甲方负责。

乙方在甲方监督下进行施工，施工期间有事互相商量，不能无故生事端，如发生争端应通过合法渠道解决。

7、施工工人的管理由乙方自行负责管理，在施工中的一切安全由乙方自行负责。因违规操作等一切人身伤害所带来的后果与甲方无关。因打架斗殴或私自外出发生事故以及从事违法行为所造成的后果与甲方无关。

8、乙方在施工中违规操作造成的不合格工程，甲方有权要求赔偿、返工。

9、工程开工时间：双方一致同意定于年月日前开工。主体于年月日前全部竣工。

10、此合同必须符合法律规范，违法的不能生效。此合同一旦签订双方必须遵守，违者要承担法律责任，并赔偿50%违约金。可按《合同法》或其它法律条款的法律程序解决。

甲方：

乙方：

日期：

履约保证金合同（模板18篇）篇十

乙方（供应商）：

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《^v^合同法》，《^v^政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张^v^预存保证金卡^v^。

3、办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回^v^预存保证金卡^v^。甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

1、除采购文件另有规定外，^v^预存保证金卡^v^作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2、个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定^v^不接受预存保证金卡^v^，乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的^v^预存保证金卡^v^失效。

4、^v^预存保证金卡^v^仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的^v^保证金专用账户^v^，按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。20xx年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

2、在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

3、在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

4、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：

（盖章）。

乙方：

（盖章）。

法定代表人：

（签字或盖章）。

法定代表人：

（签字或盖章）。

履约保证金合同（模板18篇）篇十一

履约保证金合同（模板18篇）篇十二

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：

我单位承建的工程，将保证做到：

1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。

2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承诺单位：(公章)

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期： 年 月 日

履约保证金合同（模板18篇）篇十三

我公司根据20xx年3月6日与县人民政府签订的《**县****改造和开发合作协议》投资开发建设的“xx县xx商贸街项目”，计划投资2.4亿元，实际完成投资2.7亿元。该项目已于20xx年9月11日通过竣工验收，并交付使用。根据合同约定，特向人民政府请求退取我公司交纳的.履约保证金20万元，请予以支持和帮助，谢谢！

特此申请。

xxx房地产开发有限公司。

20xx年xx月xx日。

履约保证金合同（模板18篇）篇十四

清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：

1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；

4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；

5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

承诺人：

单位（章）：

法定代表人（签字并盖章）：

办公电话//信箱：

经办人姓名/职务：

办公电话/：

监督单位：

县清欠办（章）。

二0xx年x月x日。

履约保证金合同（模板18篇）篇十五

本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：20xx-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。

1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

2、履约保证金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

投标人名称(承包人)： (单位公章）

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表： ( 签 字 )

年 月 日

履约保证金合同（模板18篇）篇十六

根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。

本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。

投标企业名称（盖章）：xx

法定代表人（签字）：xx

签署日期：xx年x月x日

履约保证金合同（模板18篇）篇十七

盘县交通局：

盘县第二批运煤公路建设业主办：

根据合同文件6.3.2条规定我单位业已完成贵州省盘县鸡场坪至顺场运煤公路、大水公路羊场至大坪地段运煤公路、平关至迤车公路监理的施工间断监理工作，已满足申请退还履约保证金条件。现我单位申请退还履约保证金81000元（大写捌万壹千元正）。

批准为谢。

申请人:xxx。

xx月xx日。

履约保证金合同（模板18篇）篇十八

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：

我单位承建的 工程，将保证做到：

1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。

2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承诺单位：(公章)

法定代表人或授权代理人(签字)：

日期： 年 月 日