在法律层面上，合同协议具有法律效力，双方应当遵守协议的约定。借鉴以下范文，您可以更好地理解如何撰写一份完善的合同协议。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇一
甲方：
乙方：
一、乙方承包期为10年，__年元月1日至__年12月31日止。
二、承包租金每年人民币6000元，合计6万元，分两次付清(__年元月1日付4万元，__年10月1日付2万元)。
三、乙方在殖期间以生态养殖为主，饲料养殖为辅。禁止人、畜、禽等动物粪便及相关生化重金属催熟助长剂投入，便于水质环保生态化，确保甲方村民的生活和农业灌溉用水质量达到国家标准，如乙方违反，甲方可单方面终止合同，租金不予退回。
四、乙方承包期内要确保甲方生产、生活用水为主，养殖为辅的原则。
五、水库在干旱之年，保持原来8个塞子水位供应后坂田灌溉，南坂农田用电排泵水抗旱灌溉。
六、水库洪汛期间，乙方要无条件确保无障碍物泄洪，无条件执行上级调洪命令，汛期要加强巡查，及时报告水库的运行情况，确保水库安全渡汛。
七、水库坝面和泄洪道清杂等障碍物清理，由乙方负责一切费用自理。
八、水库如人为所致设施毁坏漏水，所造成法律和经济责任由乙方负责。
九、水库坝灌溉出水涵管等一切设施如需要干库维修，乙方必须无条件放水干库，便于维修。
十、乙方在承包期间(拾年)不能转让、出租等多种形式或转包给他人，否则甲方可单方面终止合同，租金不予退回。
十一、水库如政府需要人口饮水等民生工程建设和蓄水的需要，乙方必须无条件停止承包水产养殖期，终止合同。
十二、以上合同双方执行。
甲方：
乙方：
日期：
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇二
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目。
1、工程名称：制冷系统改造工程。
2、工程地点：有限公司厂区内。
3、工程造价：人民币万元(大写：元)。
4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
a、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250w,房间总冷量125kw，风量18000(m3/h)，机组冷量kw，落地式机组。21、22号变频器配电室2台，单位冷量,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。
b、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
c、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
d、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为ht250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
e、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备。
(一)甲方。
1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方：
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派。
3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求。
工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，工期顺延。
四、工程安全和质量管理。
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定，与各部门配合好，服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工，不得随意更改设计及施工方案的内容，如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走，并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料，主材样品，经甲方认可后，方可使用。
五、工程价款确定及支付。
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求，按合同价结算。未能达到合同要求，按有关规定扣罚。
2、付款方式：本工程不拨预付款。工程完工验收合格后，无质量问题，支付工程款90%，留10%为质保金，一年后，复检合格，支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收。
按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任。
(一)乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任：
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任，竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法。
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
九、附则。
1、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇三
宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司。
一、机房现状。
xxxxxxxxxxx现有两个机房，其中门诊楼机房位于门诊楼4楼，面积约40㎡，行政楼机房位于行政楼12楼，面积约60㎡。2014年10月，经基础业务系统升级改造后，已经从基础架构上实现了双活数据中心，承载着全院的业务数据及办公系统，从业务及数据层面实现了高可用。
1、机房空间现状。
当前，门诊楼机房内共有4台机柜，分别是监控及广播机柜、综合网络机柜、接入及门诊楼核心交换机机柜以及核心业务机柜，门诊楼机房内还放置了电信的电话交换机及pcm设备，承载着全员的电话系统；行政楼机房内共有5台机柜，分别是3台服务器存储机柜及2台网络机柜；这些机柜已基本没有空间。
由于信息中心机房没有配套的专门存放备品备件的空间，所以，目前的信息中心的所有电子仪器设备备品备件也放置在门诊楼机房内，占去机房仅有的1/3面积，且机房内显的非常杂乱无章，机房内的现状完全不符合《电子信息系统机房设计规范》（gb50174-2008），有很大的火灾隐患。
目前，机房内已无法添加放置新的机柜，致使需要新建的业务系统设备无法部署安装，严重的制约着医院信息化的建设和发展。
2、机房装修现状。
各机房是医院建设期间土建进行建设的，并进行了简易装修。墙壁是在原建筑基础上进行了粉刷，地板虽采用了防静电地板，但防静电地板的离地高度也不符合相关的标准。防静电地板下无线缆槽位，线路糟乱，光、电线缆没有分离，线缆缠绕严重，如增减线缆时很容易造成线路故障且排障困难；强、弱电线缆没有分离，存在很严重的火灾隐患。
3、机房温湿度环境现状。
两个机房因建设年代较久，没有兼顾到关于机房恒温恒湿建设的标准，也就没有配套机房专用空调、加湿、新风置换等专业设备。
4、机房供电系统现状。
两个机房的计算机设备、空调设备等共用一套供电系统。
根据最新的机房设计建设标准，机房内的计算机系统、空调系统、新风系统、照明系统以及辅助插座供电均需采用独立的供电系统。特别是计算机系统还必须采用ups供电系统，与动力电源系统形成备份。
5、安防系统现状。
因机房建设比较早，由于条件所限，基本没有采用任何的安防措施。而专业的计算机机房安防系统应包括：门禁控制系统、视频监控系统及必要的防入侵系统等。
6、消防系统现状。
由于条件所限，基本没有采用任何的消防措施。专业的计算机机房应该配置气体灭火装置及相应的消防报警装置。
第2页/共9页。
1、机柜部署需求。
为完成以上设备的部署，需在贵院信息中心机房配置6-8台标准机柜，考虑到长远的信息化的可扩展性发展，再预留2个标准机柜，共计需要配置10个标准机柜。
3、操作台部署需求。
随着贵院信息化业务的不断发展，必将引进多个厂商，为保证业务系统的稳定性、持续性和可发展性，需为厂家技术工程师提供合适的现场办公环境，以便能为我院提供更好的服务。估计需要配置2-3个工作台。
第3页/共9页。
三、机房建设要求及建设内容。
根据卫生部下发的《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》要求，三级甲等医院的核心业务信息系统安全保护等级原则上不低于第三级，结合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》，信息中心机房的建设需要满足下列要求：
1、物理位置的选择。
本项要求包括：
a)机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；b)机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，不建议对机房选址进行变更，即在机房原址进行标准化改造即可。
2、物理访问控制。
本项要求包括：
d)重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。建设内容：
根据xxxxxxx的实际情况，建议增加机房进出门禁系统，并与机房综合管理系统进行联动。
第4页/共9页。
3、防盗窃和防破坏。
本项要求包括：
a)应将主要设备放置在机房内；
b)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；c)应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中；d)应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；e)应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统；f)应对机房设置监控报警系统。建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议增加机房视频监控系统，并与机房综合管理系统进行联动。
4、防雷击。
本项要求包括：
a)机房建筑应设置避雷装置；b)应设置防雷保安器，防止感应雷；c)机房应设置交流电源地线。建设内容：
根据xxxxxxxxxx的实际情况，建议对机房防雷接地系统进行改造。
5、防火。
本项要求包括：
a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；
b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料；c)机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。建设内容：
第5页/共9页。
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议建设火灾报警及气体灭火系统，并与机房综合管理系统进行联动。
6、防水和防潮。
本项要求包括：
a)水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；b)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；c)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；d)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议建设机房漏水检测系统，并与机房综合管理系统进行联动。
7、防静电。
本项要求包括：
a)主要设备应采用必要的接地防静电措施；b)机房应采用防静电地板。建设内容：
根据xxxxxxxx的实际情况，建议跟对地面进行改造，并更新防静电地板；
8、温湿度控制。
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
建设内容：
根据xxxxxxxxxx的实际情况，建议使用计算机机房专用精密空调，并与机房综合管理系统进行联动。
第6页/共9页。
9、电力供应。
本项要求包括：
a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；
b)应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求；
c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电；d)应建立备用供电系统。建设内容：
根据xxxxxxxx的实际情况，建议对机房供电系统按照相关国家规范进行改造，并对ups、后备电池进行更新。
10、电磁防护。
本项要求包括：
a)应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；b)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；c)应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。建设内容：
根据xxxxxxxxxx的实际情况，建议对各机房窗口进行封堵，墙面敷设彩钢板并妥善接地。
11、不中断业务实施。
建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议在不中断机房内各业务的情况下进行机房装修改造。
第7页/共9页。
四、机房设计建议。
根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中关于物理安全的相关要求，结合《电子信息系统机房设计规范》（gb50174-2008），信息中心机房的建设标准应选b级机房建设标准。
2、专业设计。
因机房建设项目属于基础性建设工程，一旦建设完成就不能随意的更改或改变，属于一次性投资。因此，为了满足银川妇幼保健院信息化建设的长远发展，及保护相关的投资，建议按照b级机房建设标准，根据医院的实际情况及要求，进行专业设计。
五、建设内容及预算（参见附件）。
第8页/共9页。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇四
项目名称：合同编号：
甲方：乙方：
合
同
年日。
合同书。
甲方：地址：
联系人：
电话：
传真：乙方：
地址：
联系人：
电话：
传真：
依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、总则。
甲方同意委托乙方承接（项目）建设工程施工。
二、工程概况及报价。
1、工程地点：
2、工程内容：
机柜、电磁泄露防护插座、微机视频信息保护机、金山毒霸杀毒软件等的安装以及机房环境改造；服务器终端加固、信息消除、密级标识；门禁改造，标签制作，电话程控交换机的安装调试，以及交换机、路由器的安装调试等。
3、工程报价及结算方式：
工程项目总报价为元（大写：元整），如项目进行中材料或设备有增减，按新增加的项目的实施单价由甲乙双方协商，签订相关协议后执行。
4、付款方式：
签订合同后，预付合同总额的80%，即元（元整）；测评完成后付合同总额的15%，即元（元整）；项目验收完成后无故障运行十个工作日，付合同总额的5%，即元（元整）。
5、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
收款单位：
开户行：帐户：
三、系统工期。
合同签订后天内安装调试完毕。
四、施工地点：
五、甲方的责任和义务。
1、甲方积极地配合乙方在合同执行过程中进行的各项工作，为乙方提供工作。
方便；
4、甲方变更委托施工项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方施工需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工程量向施工人增付施工费。
5、对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
六、乙方的责任和义务。
1、负责本系统工程施工图纸设计。
2、负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
3、负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
4、负责成品交验前的保护，保养。
5、做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6、负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7、负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8、乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度视情节予以处罚直至清退出场。
9、做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
11、乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
七、保密条款。
甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
八、工程质量与验收。
1、乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
2、以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
3、以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
4、工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
5、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
6、需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
7、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
九、违约责任。
1、合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
2、乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
3、本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的%。
5、在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
6、由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
7、因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
十、不可抗力意外变故。
如果甲乙双方因不可抗力意外或重大政策性调整事件而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或据实际情况甲乙双方友好协商解决。
十一、争议解决方式。
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，附表是本合同的一部分，具有法律效力。
甲方：乙方：
（公章）（公章）。
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：（签字）（签字）。
年月日年月日。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇五
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：——————-。
按照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市户外广告设计技术规范》及其他有关法律、法规和政府规章，遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就华中万商广场外立面维修改造工程的有关事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况。
工程名称：
工程地点：
承包范围：
按照国家相关技术规范及图纸、效果图、施工工艺说明的要求进行维修改造、装修等。
承包方式：总承包。
工程质量：按合同约定及国家、地方相关质量标准执行，达到优良。
合同价款人民币。
本价款为工程总价包干，乙方已对现场施工条件、承包施工项目及相对应的工作量、外立面广告栏始建图纸、面积及维修图纸、甲方要求、合同条款确认清晰。除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调增。
第二条甲方工作。
向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明二份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件，产生的费用由乙方具实结算。
指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，负责材料进场、工程验收、变更、登记手续和其他事宜。
根据现场施工情况，对图纸、施工工艺说明中未尽事宜、未达到正常使用目。
协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
协助做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第三条乙方工作。
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，需要乙方二次设计的工程，由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明二份，并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，二次设计费已包含在合同价款中。
指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
进场前2日内，向甲方提供施工进度表并确认，施工进度严格按施工进度表进行施工。
组织具有国家确认资质专业机构对原钢结构进行质量检验，并出具权威检测报告。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。
做好施工现场保卫和垃圾及时消纳等工作，未及时处理的承担因此产生的行政、经济责任。
保证施工期间一楼的正常营业;施工工地及相关商铺的白天经营、昼夜财产安全，处理好由于施工带来的扰民问题及周围业主(商户)的关系。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
完成各项行政申请、建审及验收事宜，承担相应的费用。
第四条关于工期的约定。
甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，如果乙方能够做到的，不应拒绝。
因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
乙方未按施工进度表施工，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。
第五条关于工程质量及验收的约定。
本工程以始建图纸、维修改造图纸、施工工艺说明、设计变更、乙方提供的外立面广告栏原钢结构检验报告和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。
本工程质量应达到本合同约定的质量标准，达不到约定标准的，乙方应承担违约责任。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前两天向甲方送达验收通知，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
由于乙方采购的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应提供竣工图纸，通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程变更的约定。
施工过程中，对图纸、施工工艺说明中未尽事宜、未达到正常使用目的、未达到安全使用标准、无法达到效果图效果，甲方提出合理的解决方案、方法，对图纸、施工工艺说明进行的修改，乙方必须无条件执行。此费用已涵盖在包干总价中。
施工中未经甲方认可，乙方不得擅自对原工程设计(方案)进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。甲方同意采用乙方合理化建议，不再另行支付费用，已包含在合同总价中。
确定变更价款。
此工程承包采取总价包干形式。乙方已结合外立面广告栏维修改造图纸、原始建筑图纸、施工现场现状充分了解认知，项目中任何工程量、结合图纸的工程项目增加均不影响合同价款的变更。
在现有图纸、工程项目清单明确以外发生新增重大项目，乙方须在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经甲方代表确认后调整合同价款。乙方对新增重大项目按《湖北省建筑装饰工程消耗量定额及统一基价表20xx》只取直接费进行计算，报甲方审核确定。
乙方在双方确认变更后3天内不向甲方提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。但如该项变更涉及较大(超过合同总价)合同价款的减少，甲方可在任何合适的时候对该项变更价款进行计量，并在支付工程款中予以扣除。
甲方应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以审核、确认，甲方代表无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起8天后视为变更工程价款报告已被确认。
双方不能就乙方提出的变更价款达成一致，按合同关于争议的约定处理。
甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，在工程结算时一并支付。
因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
第七条工程价款支付。
第八条关于工程包修的约定。
以竣工验收合格，交付使用日起，项目包修期为二年。
质量包修期内，乙方必须确保整个空调系统工程的安全使用，对因工程质量原因发生的事故，承担由此引发的一切经济损失和法律后果。
第九条关于材料供应的约定。
本工程由乙方按《指定材料一览表》选择符合设计要求的合格产品作为施工材料，并向甲方提供主要材料封样及检验合格证明。甲方认可后作为合同附件。
乙方必须保证采购材料，能按时、保质、保量供应到现场，并承担相应的运输费用。
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方采购的材料到场，必须通过甲方核对封样验收后，才能投入使用。
材料由乙方负责保管，保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
第十条有关安全生产和防火的约定。
甲方或乙方提供的施工图纸或施工工艺说明，应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范，因甲方为非专业单位，其出具的施工图纸、施工工艺说明不符合规范的，乙方应在施工前明确告知甲方，并提出合理修改意见。否则，由此导致的有关部门不批准、不验收或造成安全事故，由乙方承担。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其他相关的法规、规范。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。
第十一条违约责任。
甲方不按本合同约定的时间支付工程款，每逾期一天，按应付工程款总额的千分之二向乙方支付违约金。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价款千分之二的违约金。
工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应无偿返工或修复，因此而延误的工期不予顺延，乙方承担条逾期交工的责任。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害，否则应照价赔偿。
甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。。
第十二条争议的处理。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。
第十三条附则。
本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
本合同正本两份，双方各执一份。
本合同履行完成后自动终止。
(8)其他。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇六
河北德泽龙医药有限公司。
目录。
一、前言。
二、服务器机房概述。
三、服务器机房建设目标。
四、设备选型。
五、预算经费。
一、前言。
当今时代，企业信息化与企业的生命力息息相关。企业的各种业。
务数据应用、每一台服务器、每一台计算机不仅创造者企业的竞争力，也记录着公司的核心价值。企业的不断成长和发展也需要企业信息假设的不断健全和完善，建设一个现代化机房势在必行。
现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所，机房设计与施工是的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠的运行，是否能保证各类通讯畅通无阻。
机房工程的建设项目包括：机房装修工程、机房电气工程、ups电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁进系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组陈的综合体，个系统均不是互相隔离的而是有密切的联系。为了保证机房设备的稳定、可靠、阿妈全面的运行，一定要考虑机房的系统性。
采用先进成熟的技术和设备，满足当前的寻求，兼顾未来的业务需求，尽可能采用最先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。
一个机房改造方案必须具有良好的灵活性与可扩展性，在满足现有的基础上，又能够根据今后业务不断深入发展的需要，扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能具备支持多种网络传输、多中午理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性。
可靠性的建设。采用相关那件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全机密等技术措施，提高机房的安全可靠性。
二、服务器机房概述。
公司服务器机房现况：
公司现有机房是在常温库内开辟出一块大约15平方米的铝合金临造房内，内部环境简陋，线路裸漏，强弱电路混淆。核心交换机为傻瓜式交换机，不可管理。机柜摆放不妥当，没有防雷措施，地板为水泥地板，非标准的防尘防静电地板。机房没有监控、防火、防盗设施，没有温度检测设备。服务器对当前业务运算能力差，时常运行缓慢。所用网线、电话线好坏不均，机房灯光环境昏暗。
三、服务器机房建设目标。
根据公司现有基础，本次建设目标位：
1、尽量保留公司现有网络中的设备，在确保公司业务正常使用前。
提下为公司节省投资。
2、机房增加可管理路由器和核心交换机，实现网络可管理化，保。
留行为管理和防火墙。
3、扩建机房，地板使用防静电，防止由静电引起的火灾隐患。
4、增设避雷设备，防止在雷雨天气由于打雷造成的非可预见性的损失。
5、机房各项线路走线整齐，强弱电分离，环境卫生，灯光明亮，机柜摆放整齐。
6、增设环境监测设备，机房环境始终保持在：
相对湿度：5~95%无凝结。
7、ups到位进行断电检测，达到断电以后服务器延时续航6小时。
以上。
8、增加服务器机房监控设备，门禁系统，实时监控，语音报警。
9、更换更先进的运算服务器，提高公司业务效率，增设同步备份。
双塔服务器，双服务器同步运行，互不影响，一旦损坏一台服务器，备用能够直接代替主服务器，不会影响公司业务。
10、增设防火、灭火设备，提高安全隐患。
四、设备选型。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇七
甲方(全称)：(以下简称甲方)。
乙方(全称)：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及公司《项目工程经营承包责任制管理办法》之规定，公司决定将授予同志为项目经理部的项目负责人，由项目经理部事实《建设施工合同》及施工合同条款，进行事实全面生产经营管理。经与同志协商，达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况。
建设单位：
工程名称：
工程地点：
二、工程承包范围及内容。
1、工程范围为：
2、工程内容为：
三、合同工期。
开工日期：
竣工日期：
合同工期：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款。
金额(大写)：
六、工程承包方式。
工程项目均采用全额承包，承包人有承包责任人，与发包人圈定书面项目承包合同。实行“自主经营、自负盈亏”的承包原则，所创利润由承包人自主分配，发生亏损由承包人全额赔偿。
七、工程结算。
乙方负责在工程验收合格后10日以内提交结算依据和工程结算书，并且由乙方负责整个工程的结算管理工作，甲方负责配合乙方依据施工合同向建设单位完成工程结算工作，在收到结算依据金额工程结算书后90天以内完成结算审核工作，并提出审核报告。
八、设备及材料供应。
乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)不得擅自以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关建筑材料的合同;如因生产和施工的需要以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关材料的合同，需经甲方对合同的内容予以审核，并经甲方签章后方能生效。乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)擅自为之，由乙方或行为人自己承担责任;如果导致公司损失的，乙方全额承担因此造成的损失。
材料采购标准及相关事宜按甲方与建设单位签订的施工合同要求和内容执行，且必须满足设计图纸的标准与要求。乙方应及时、全面履行甲方因乙方承包的项目对外所签订的各种合同;否则给甲方造成损失的由乙方承担因此造成的全部损失。
九、现场管理。
1、乙方派同志对本工程工期、质量、安全、文明施工、结算及对建设单位的其它承诺内容等工作进行全面负责。
2、凡甲方与建设单位之间的技术、经济、签证等有关事项，甲方委托乙方办理。与建设单位之间的书面资料须加盖甲方公章的，事前必须征得甲方同意后，方和盖章送出，乙方盖章后的资料原件留二份甲方存档。
3、乙方承包范围以内的专业分包，由乙方自主决定选择有资质的分包单位在甲方同意后签订分包合同，专业分包单位的资质复印件和分包合同原件各二份送甲方备案。乙方承担其经济、民事和总包责任。
4、乙方的总包责任：以甲方与建设单位签订的总包合同要求为准。
5、在合同执行过程中有建设单位对项目进行管理，监理工程师对工程进行全方位监理。工程负责人既要服从建设单位和监理工程师的管理，也要服从甲方对其实行的项目管理。
6、工程负责人对承包项目内的工作及对建设单位的其它承诺内容全权管理、责任自负。接受建设单位及监理工程师的监督管理及质量检查评定。如因质量问题造成返工，其返工损失由乙方负责。
7、贯彻执行谁施工谁负责安全的原则，工程负责人必须对所属人员进行经常性安全法制教育，以提高对安全生产的认识;加强安全监察、督促，即使纠正安全隐患，承担安全责任和因安全责任所造成的一切经济损失及法律责任。
8、乙方应严格按“重庆市建筑工地安全文明施工标准”组织施工，争创市级文明工地，若因乙方管理原因，项目文明施工未达到“重庆市建筑工地安全文明施工标准”，由乙方承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
9、本工程的技术文件、档案资料由乙方安排专人按工程进度、准确、及时填写、收集，工程竣工即按档案馆要求进行整理后交建设单位及档案馆所需竣工资料，同时送交一套完整竣工资料予甲方备案。如因乙方资料原因造成工程停工或影响进度款拨付及完工交验等，所造成的一切后果均由乙方负责并承担相关的法律责任。
10、本工程在施工过程中，若乙方对民工工资、材料设备款有拖欠行为，以至对甲方造成不良的影响，甲方有权与乙方终止合同，由此造成的一切经济责任均由乙方承担。若发生类似情况及以甲方的名义签订经济合同发生债务纠纷，甲方有权代扣工程款支付欠款。
11、乙方必须使用合格的管理人员对项目进行管理，管理人员的选派必须报送甲方审查、备案，特殊工种的管理人员需持证上岗并报甲方备案，甲方有权对不合格的管理人员进行调整。
12、承包范围内的工程质量保修由乙方直接对建设单位承担保修责任，具体的保修事项按甲方与建设单位签订的工程质量保修书执行。工程竣工后，乙方应主动定期回访，每次必须签署保修回访单，否则，扣留保修金甲方不予支付。
13、如出现建设单位支付工程款不及时、未能按期支付工程款时，乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款，不得以任何理由起诉甲方和有其它行为，乙方应积极向建设单位追收工程款。
14、承包人对所承包工程施工合同。补充条款、招标文件及承诺书等对建设单位所承诺的内容全权负责。
十、管理费与有关费用承担。
1、乙方按照本工程建设方审定工程总造价的向公司承担管理费。管理费按照前述比例在每笔到账的工程款中扣取;到账的工程款包括建设单位以实物抵偿的工程款。工程竣工结算完成后，乙方应结清上交公司的管理费。
2、工程的中标费、交易费、建管费、定额测定费，人身保险费等费用约合计‰由承包人承担。(以实际缴纳为准)。
3、乙方承担应缴纳国家规定的营业税、费及个调税等国家规定税费，公司按实际发生额代扣代缴。
4、因工程所发生的其他经营、管理费用与开支均由乙方实际承担。
5、乙方不得个人直接从建设单位(业主)收取任何款项;每笔工程款项须经公司。
十一、工期、安全与保证金。
1、工程工期：按合同工期考核，履行率为100%。
2、安全、杜绝重大安全、设备、火灾、工伤死亡事故，重伤率控制在‰以内。
1、计划管理。编制施工总进度计划和季、月、旬作业计划，提出材料、设备、劳动力所需数量及进出场时间，并加强施工过程的中间控制和人、财、物的协调，确保工程形象进度。
2、技术管理。建立项目工程的技术管理体系，编制施工方案，做好技术交底工作。认真贯彻各项技术规程规范，搞好施工现场的计量、标准化工作。
3、质量管理。按iso9000系列标准，建立各级质量责任制，强化质量管理。项目必须设臵质监员。认真做好施工记录和隐蔽部位的验收签字记录，保管好各种原始单据和资料，确保竣工工程档案资料的完整准确。并必须通过市(或区)档案馆验收。
4、安全管理。项目必须设臵安全员。监理各级安全责任制，坚持安全教育和常规的安全检查，做好安全防护工作，制止违章作业，防止工伤死亡事故和设备事故、火灾事故的发生。如发生事故，一切经济责任均由项目部承担。
5、文明施工管理。按施工方案的总平面图搭建各种临时设施，做好施工前的准备工作。按照有关要求搞好施工现场的标准化管理，争创文明施工现场，自觉维护企业整体利益和形象。
6、预决算管理。施工图预算编制，负责办理竣工决算。
7、资金管理。承包人应及时准确第编制资金收支计划，组织项目工程施工所需要资金负责收取工程款，严格控制支出，确保施工生产的正常进行(税金由公司代扣代缴)。同时应遵守公司财务管理办法。
8、成本管理。编制施工预算制订项目工程承包经营目标，严格管理和控制项目工程成本，自觉遵守财经纪律和财务制度，建立各种原材料耗用台账、人工工资台账、设备架料租用台账，努力降低消耗，提高成本降低率。
9、对建设单位的承诺。承包人必须了解所承包工程项目的工程施工合同、补充条款、招投标文件及承诺等对建设单位所承诺的相关内容，认真组织管理，对所承诺的条款认真履行和落实。
十三、项目工程部管理人员工资。
项目工程部管理人员工资(含加班工资)按“项目工资”的通知确定，其标准为：
(1)项目经理：元/月。
(2)其他管理人员人均：元/月。
十四、利润分配和亏损赔偿。
工程完工决算后，财务结算已办清，与建设单位的还款协议已签定，工程决算送公司财务审计处审计，经审计和考核后的工程利润按以下程序分配：
1、质量、安全、工期未达到按有关规定扣减利润。
2、其余部分利润由承包人负责自主分配。
3、工程发生亏损，承包人对亏损负责全额赔偿，风险抵押金冲抵亏损，冲抵不足部分由承包人在一年内给予赔偿。如承包人不能赔清，公司有权通过法律手段解决。
十五、处罚。
工程发生以下情况，乙方在三年内不得承包工程。
1、工程发生亏损。
2、发生重大质量事故。
3、发生重大安全事故。
十六、其他条款。
1、如工程发生停工，双方商定处理。
2、承包人的财务成本、材料、设备、专业分部工程的分包、周转架料、劳务分包等管理，均按公司有关管理办法执行。
3、本项目承包合同条款如遇特殊情况公司董事长同意后可作适当调整或补充完善。
十七、补充条款。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇八
甲方(全称)：
乙方(全称)：
按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将.形象改造及电器等所有项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。
第一条工程概况。
1.1.工程名称：
1.2.工程地点：
1.3.承包形式：包工包料。
1.4.承包范围：。
1.5.工程期限：年月日交付使用.
1.6.质量等级：合格。
第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。
第三条双方的责任、权利与义务：
3.1.甲方的责任、权利与义务。
3.1.1.负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;。
3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。
3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.5.制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施;。
3.1.6.向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底;。
3.1.10.根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。.
3.2.乙方的责任、权利与义务。
3.2.1.必须以甲方利益和名誉為重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行。
1.5.1.工期满足甲方的要求。
為;。
3.2.2.乙方必须遵守甲方及业主颁布的各种规章制度。
3.2.6.严格执行甲方制定的用于施工的所有规章制度、管理规定;。
3.2.8.维护施工现场的环境卫生，及时清理剩余材料并运至指定地点;。
3.2.10.乙方负责业主所供材料的领用。
3.2.11.乙方负责办理开工报告、材料报验、隐蔽工程、工程中间交接、联络单、签证及竣工验收等手续，做好日常资料收集、整理、编制工作，按业主、监理和甲方要求装订成册，不少于三份，甲方审核，费用乙方自理。
3.2.12.乙方负责提供施工用工机具设备与辅材。
3.2.13.乙方负责乙方所属施工人员差旅费用;。
3.2.14.乙方负责為所属施工人员购买意外伤害保险。
第四条承包价款的确定。
4.1.承包价款以甲方与业主结算审计后确定的费用為计价基础;但不含甲供材或甲定乙购材料主材价。甲方收取乙方除甲供材、甲定乙购主材价以外的总价5%管理费。
4.2.甲方负责向建设单位提供工程发票。
4.3.乙方可以代甲方向建设单位提供发票或向甲方提供有效票据抵充相应工程款。
第五条承包价款支付与结算。
5.1.甲方以现有进度预算报表(必须附业主和监理核签过的签证和工程形象进度照片)作為支付进度款的依据。
5.2.承包价款的支付：正常情况下，按月进度报量，甲方根据业主和监理核实的工程量及业主支付的进度款，按进度预算报表定额直接费的70%比例向乙方支付工程进度款。
5.3.工程交工时，甲方支付乙方的费用总和达到合同价款的70%;待工程审计定案后，甲方以审定价款為基础，扣除前期付款，累计支付乙方费用总和达到合同价款的90%。
余款待质保期满后一次付清。
第五条工程质量与检查验收。
5.2.乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。
5.3.工程质量按业主方规定要求合格率100%。
5.4.乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担。
5.5.由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。
5.6.由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。
第六条材料、机械设备供应与管理。
6.2.乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。
6.3.乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
6.4.乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
6.5.乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。
第七条安全生产与文明施工。
7.1.甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。
7.2.乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。。
7.3.乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
7.4.乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。
第八条违约责任。
8.1.乙方的施工质量、进度或人员管理、综合服务等达不到规范或本协议的规定，甲方可提出口头通知或整改通知书，乙方按通知限期纠正，如因乙方整改不及时，给甲方造成经济损失，甲方将以双倍价格进行处罚。
8.2.因乙方在施工中不按设计图纸、施工规范、工程变更通知单及甲方要求等造成质量事故，其工料损失皆由乙方承担。
8.3.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
8.4.乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方及时调整，乙方无法调整时，甲方有权安排符合要求的人员进行施工，发生的所有费用均由乙方承担，由此造成的损失由乙方自负，工期不予顺延。
8.5.乙方因违反业主安全规章制度，造成不良影响或人身伤亡事故，按业主规定进行处罚，结算时扣除。
8.6.乙方因施工质量出现问题，造成不良影响，按业主规定进行处罚，结算时扣除。
第九条附则。
9.1.本协议一式二份，甲方两份乙方一份。
9.2.本协议自双方代表签字之日起生效，至承包内容全部完成并结算完毕失效。
9.3.双方履行合同中发生争议时，应双方协商解决，协商不成时，可依法向当地法院起诉。
甲方：乙方：
代表：代表：
协议签订地点：
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇九
建设单位：(以下简称甲方)。
施工单位：(以下简称乙方)。
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：校区维修改造工程。
2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。
3、工程承包范围内容：
a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间;。
b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间;。
c、食堂地面排水沟改建阴沟处理;。
d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理;。
e、教学楼二、四楼天井封闭处理;。
f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭;。
4、质量要求：优良工程。
5、合同工程：本工程日历工期天。开工日期20xx年7月21日，竣工日期为20xx年月日。(具体进度以甲方审定的工程进度控制为准)
二、工程承包方式及价款。
1、工程承包方式：包工包料大包干方式，总造价人民币：，如工程量有增减按清单报价增减总造价。
2、工程付款方式：工程全部竣工后十天内付至已完工程量款总价的60%，办理竣工结算后五天内付至已完工程量总造价的95%，其余5%作保质金壹年后无息返还。
三、质量要求。
1、乙方应按甲方要求，精心组织施工，严把工程质量关，以优良工程标准确作。
2、为确保工程质量，工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定，方可进场使用。
四、甲方的权利和义务。
1、甲方委派工程部熊工及学校总务相关人员现场监督施工。
2、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。
3、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收，费用由乙方承担。
4、甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工，现场签证以学校总务人员签字为准。
5、合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。
五、乙方权利和义务。
1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案，并交甲方总务办认可。
2、乙方应派现场管理组织施工。未经甲方批准，以上人员不得擅自离开施工现场，否则视为违约。
3、乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。
4、由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造成本合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。
六、质量保修。
质量期内防漏工程质保期为五年，质保期从工程竣工验收合格之日算起，后三天内负责无偿的返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方负责复但所发生的费用由甲方负责。
七、安全施工。
1、安全施工与检查。
(1)、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承担全部责任。
(2)、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任有发生的费用。
八、合同生效与其他。
1、本合同自双方法人代表或委托代理人签字，单位盖公章之日起生效，至全部合同权利和义务履得完自行终止。
2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附件与合同具有同等法律效力。
3、纠纷的处理：本同合产生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，通过人民法院审理解决，并由工程所在地人民法院管辖。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十
机房改造项目是现代化企业建设中不可或缺的一环，它对于企业的信息化、网络化发展至关重要。在我参与的机房改造项目中，我深深体会到了项目的重要性，同时也收获了很多经验和教训。在此，我将就这次机房改造项目的过程、困难和收获以及对未来机房改造项目的建议进行总结和思考。
首先，机房改造项目的过程非常复杂。这不仅仅是因为技术上的复杂性，还包括了项目管理、资源调配等方面的问题。为了保证项目的顺利实施，项目团队需要制定详细的计划，并按照计划有条不紊地进行每一项工作。在项目过程中，项目经理的领导能力和团队协作能力显得尤为重要。只有通过良好的沟通和协调，才能保证各个环节的顺利衔接，从而达到项目的目标。
其次，机房改造项目存在许多困难和挑战。首先，技术问题是关键因素之一。机房改造涉及到大量的设备和软件的更替，技术人员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，才能够保证项目的顺利进行。其次，资源调配也是一项非常困难的工作。从人力、物力、财力等资源的角度考虑，如何最大限度地利用有限资源，以达到最优的效果，是一个艰巨的任务。最后，项目执行过程中可能会遇到各种突发状况，如设备损坏、施工延期等，项目团队需要及时抓住问题，并采取有效措施解决，以保证项目进度和质量。
然而，尽管面临众多的困难和挑战，机房改造项目给我们带来了巨大的收获。首先，改造后的机房设备先进、稳定，能够更好地支持企业的信息化建设。网络速度更快、信号更稳定，大大提高了员工的工作效率和企业的竞争力。其次，项目的成功实施也带动了企业其他部门的发展。机房改造项目的推进过程中，各部门需要进行密切的合作，并共同解决问题。这不仅增强了部门间的合作意识，还培养了更多的项目管理人才。最重要的是，项目的成功实施让企业领导层更加重视信息化建设，并为未来的发展提供了更坚实的基础。
基于以上经验和教训，我对未来机房改造项目也有一些建议。首先，项目团队应该注重团队成员的素质培养和技术能力提升。通过组织培训、交流学习等方式，加强团队的整体实力和合作精神。其次，项目管理应更加注重细节。在项目实施过程中，项目团队需要充分考虑各种可能的风险和问题，并提前制定应对措施，以防范和解决潜在的困难。最后，相信团队的力量。机房改造项目需要多个部门的合作，在项目过程中，各部门应该相互信任、相互支持，共同完成项目目标。
总之，机房改造项目是一项复杂而艰巨的任务，但只要我们能够充分认识到其重要性，采取合理的策略和方法，就能够克服困难，取得成功。通过这次机房改造项目，我不仅收获了项目管理和技术方面的经验，还学会了团队合作和沟通协调的重要性。相信在未来的机房改造项目中，我能够更好地发挥自己的作用，并为企业的发展做出更大的贡献。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十一
发包方：(以下简称甲方)施工方：(以下简称乙方)(以下简称丙方)。
依照《_合同法》和《_消防法》及法律、法规，加强工程项目管理，落实工程质量、安全、进度生产责任制，明确双方的权利和义务，经甲、乙、丙三方共同协商一致，签订本合同，并严肃履行。
1、工程名称：xx消防改造工程。
2、工程地点:xxxx。
1、包工包料包验收。
2、结算方式：按现场完成施工工程量据实结算，套用湖南省20xx年《湖南省建筑/安装工程消耗量定额及统一基价表》计算，按总价下浮10%结算;乙方每完成一项分部工程，必须报甲方申请工程量核对，否则将视为无效工程量。
3、本工程不允许转包。乙方若将工程转包给其他队伍，则甲方有权终止与乙方所签订合同。
本合同价款为暂定价万元(含税)，如果工程总造价超过万元，则按万元支付价款，如果实际工程量低于万元据实调整。
注：以上工期均为自合同签订之日起计算，如乙方延期，按每天违约金人民币伍仟元计算，累计计算。
1、乙方在施工过程中必须严格按有关技术标准和验收规范施工。在确保验收通过的前提下，不得擅自作主增加不必要的项目，否则由此产生的一切责任均由乙方承担，并赔偿给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。
2、对于施工中出现的问题，乙方应及时与甲方解决，不得私自处理。如发现乙方私自处理，必须全部返工，按消防规范进行施工，应达到合格等级，造成的一切后果由乙方承担。
1、工程质量标准：合格。
2、乙方现场管理人员和特殊工种人员必须持证上岗，并对其在施工现场的工作人员进行安全教育;乙方不得违反安全生产的相关规定进行施工。
3、乙方必须安全生产，坚决杜绝伤亡事故，安全系数必须保证100%，乙方聘用的人员在生活、施工中发生的安全事故应采取紧急措施，负责处理并承担所有的费用，由此引起的一切法律后果和经济责任全部由乙方承担，甲方概不负责，并追究乙方由此给甲方造成的一切损失。
4、质量验收凡是有甲方认可的样品以封存的样品为准，所用的材料设备以甲方书面签认的材料规格、颜色、厂家、品牌质量为准。
5、乙方在工程竣工验收后十五天内完成工程资料归档备案手续取得黄冈市消防支队及西塘镇消防大队验收报告证明，并移交完整的二套工程档案资料给甲方，逾期应向甲方支付每天伍仟元的违约金。
1、支付期限：工程施工到总量的一半时，凭丙方的书面通知书支付实际工程量的50%。
2、全部工程完毕，并通过市消防支队及西塘镇消防大队验收合格，取得消防验收证明许可证后，凭丙方书面通知书支付至工程合同总价的95%。
3、剩余的5%作为工程质量保证金，按国家相关法律条例执行。
4、乙方在每次申请工程进度款的支付时，必须先提供项目所在地税务部门正规发票给甲方，甲方在每次接到乙方申请工程进度款表和税务发票后七个工作日内支付给乙方，否则甲方有权拒付工程款。
1、甲方责任：
(1)、提供施工场地及水电接口。
(2)、负责按合同组织工程的审查、拨款工作及办理竣工结算。
(3)、履约合同约定的义务。
2、乙方责任：
(1)、自行负责临建设施必须按当地政府城管要求必须配套的相关设置，之前必须自行解决办公场地、员工食宿场地及设备保管场地。
(2)、乙方在签订本协议之前已充分了解并接受该项目的场地现状，愿意接受现场现状安排施工。厂内动用明火前必须经甲方书面同意。
(3)、办理除甲方办理的手续外其它一切手续及费用。
(4)、负责缴交政府要求的农民工相关保险及办理施工许可证中乙方所需提供的一切手续及由此而产生的一切费用。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十二
随着科技的不断发展和社会的快速进步，信息技术在各个行业中扮演着越来越重要的角色。机房作为信息技术的核心场所，承载着各种设备和网络系统的运行。然而，随着时间的推移和技术的更新换代，机房设施和设备逐渐变得陈旧和落后。为了提高机房的运行效率和可靠性，我们进行了一次机房改造项目。在这个过程中，我们积累了一些宝贵的经验和体会。
首先，完善项目计划是成功的关键。机房改造项目涉及到许多方面，包括设备更新、布线调整、环境优化等。为了顺利完成这个庞大的项目，我们制定了详细的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点。我们与相关部门和供应商进行了充分的沟通和协作，确保项目的顺利进行。在项目计划的制定和执行过程中，我们学会了合理安排资源、合理分配任务、合理把握时间，从而提高了项目的效率和质量。
其次，技术更新和配置升级是改造的核心。机房的设备和设施是保障信息技术正常运行的基础，因此，对机房的设备进行及时的更新和配置升级至关重要。在这次机房改造项目中，我们采购了最新的服务器、网络设备和安全设备，提高了机房的运行效率和安全性。我们还进行了网络布线的调整和优化，提高了网络的传输速度和稳定性。通过技术的更新和配置的升级，机房的整体运行效果得到了明显的改善。
再次，环境优化是提升机房运行效率的关键。机房的环境包括温度、湿度、灰尘等多个因素，这些因素对机房设备和设施的运行状态直接影响很大。在改造过程中，我们进行了环境分析和评估，针对机房的不足之处进行了相应的改进措施。我们增加了新的空调设备，确保机房的温度和湿度在适宜的范围内。我们还增加了过滤设备和清洁措施，减少了灰尘对设备的影响。通过环境的优化，机房设备的故障率明显降低，运行效率和稳定性得到了显著提高。
最后，员工培训和技能提升是改造的重要一环。机房改造项目不仅涉及到设备和设施的更新和优化，也涉及到员工的知识和技能的提升。在项目进行的过程中，我们组织了一系列的培训和技能提升活动，帮助员工掌握新的技术和知识。我们还鼓励员工参加专业的培训和考试，提高了员工的专业水平和业务能力。通过员工的培训和技能提升，我们的团队变得更加专业化和高效化，为机房的运行提供了可靠的保障。
综上所述，机房改造项目是一个复杂而重要的任务。通过这次改造项目，我们不仅提高了机房的运行效率和可靠性，也积累了宝贵的经验和体会。我们明确了完善项目计划、技术更新和配置升级、环境优化以及员工培训和技能提升对于机房改造的重要性。在未来的工作中，我们将继续总结经验，不断提升自身的能力和水平，为更好地服务于信息技术的发展做出新的贡献。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十三
随着信息技术的高速发展，各个行业对计算机设备的需求也越来越大。作为企业信息化建设的基础设施之一，机房的重要性不言而喻。然而，随着时间的推移，机房设施越来越老旧，硬件设备配置不能满足业务需求，以及安全性、可靠性等方面的问题逐渐显现。为此，我公司决定进行机房改造项目，旨在提升机房设施和装备的现代化水平，以满足日益增长的业务需求。经过一段时间的努力，我深感机房改造项目的重要性以及其中的收获和体会。
首先，机房改造项目提升了我们公司的信息化水平。机房是企业信息化的核心设施，其性能和可靠性直接影响到企业的业务运行。项目进行期间，我们更换了旧有的计算机服务器、网络设备等硬件设备，并优化了机房布局和机柜管理。新的设备配置更高，性能更优，能够更好地支持业务发展和期望的系统效果。此外，我们还安装了智能监控系统，实现了对机房环境、设备运行状态等的实时监测和远程管理。这些改造举措使我们公司的信息化水平得到了明显的提升，为企业的发展提供了坚实的基础。
其次，机房改造项目增强了我们对信息安全的保障能力。随着网络犯罪和黑客攻击的日益增多，信息安全成为了企业不可忽视的问题。旧有的机房设施和安全措施无法满足当前的安全要求，因此机房改造项目中，我们对安全设施进行了全面升级。我们加强了机房的物理安全措施，包括严格限制出入口、安装安保门禁系统等。在逻辑安全方面，我们加强了网络的防火墙保护，对入侵检测和监控系统进行了更新和优化。这些举措使得我们公司在信息安全方面的保障能力得到了有效提升，减少了潜在的风险和安全威胁。
第三，机房改造项目提高了企业的运行效率和管理水平。旧有的机房设施存在诸多问题，对设备的维护和管理工作带来了不小的压力。然而，在改造项目中，我们重新布置了机房，调整了机柜和设备的设置，并建立了规范化的管理流程和制度。新的机房环境和设备配置更加合理，便于维护和管理。我们还使用了新的机房管理软件，实现了对设备运行状态和维护记录的全面监控和记录。这些改进措施使得机房的管理效率得到了显著提高，减少了人力和物力的浪费，使企业能够更专注于核心业务的发展。
第四，机房改造项目对人员培训和团队合作能力提升起到了积极的促进作用。机房改造项目中，我们组建了专业的改造团队，由技术人员、工程师和管理人员组成，并与相关供应商和合作伙伴密切合作。在项目的推进过程中，我们的团队不断学习和研究新的设备和技术，同时积极与外界进行交流和经验分享。通过与供应商的合作，我们能够及时了解最新的技术趋势和发展动态。此外，项目的顺利推进还需要团队成员之间紧密合作，加强沟通和协作能力。机房改造项目让我们意识到，人员培训和团队合作是项目成功的关键因素，通过不断学习和沟通，我们的团队能够不断提升能力和推动项目的顺利进行。
最后，机房改造项目的成功实施为企业的发展奠定了坚实的基础。机房作为企业信息化建设的核心环节，对企业的业务发展至关重要。通过机房改造项目，我们解决了机房老旧设施、信息安全、运行效率和设备管理等问题，提升了信息化水平和管理能力，为企业的发展提供了有力的支持。同时，项目的进行还进一步增强了团队合作和人员培训能力，为企业未来的发展打下了坚实的基础。机房改造项目的成功实施，让我们深刻认识到，只有不断适应新技术和改进运营方式，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十四
发包方：(简称甲方)。
承包方：(简称乙方)。
甲乙双方为承建危房改造项目，依照《_合同法》、《_建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，结合工程具体情况，双方达成以下协议：
工程地址：正安县粮食车队门口上面周碧芬的老房后面处。
承包内容：砌砖原定后壁已原有石坎子代墙，现因情况改变需另加一壁墙身，浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工，下从地面起，上为浇板止，两个门窗，门为钢模门、(无基础工程，不包括钢化、水电安装等二次装修)。
质量等级：合格。
承包方式：包工、包料。
负责施工过程协调工作，保证水电供应。
如果有关部门阻止修建不成功时，甲方承担所用去的材料和工资。
乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。
不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。
做到文明施工，保持施工现场清洁。
本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡_和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本，并赋予他们相同的含义和词义。
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。
乙方应对施工过程中的安全负责，应全面关照施工现场成员的安全，以免发生人身安全事故。
工程变更后上次合同无效，本合同签字之日起产生法律效力，工程竣工完成，付清款项后终止。
任何一方违约应赔偿对方经济损失，本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决：
向正安县人事劳动仲裁机关申请仲裁。
向县人民法院起诉。
本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十五
第一段：引言（100字）。
机房改造项目是一个繁琐而又重要的工程，对于提高计算机设备的性能和可靠性至关重要。在参与一个机房改造项目的过程中，我深刻体会到了项目管理和团队协作的重要性，也意识到了项目的挑战和改造带来的机遇。在这篇文章中，我将会分享我在机房改造项目中所获得的经验和心得。
第二段：项目准备阶段（200字）。
在机房改造项目的准备阶段，首先要做的是明确目标和项目需求。我们必须仔细研究现有设备的性能和问题，并与使用者一起讨论他们的需求和期望。根据这些信息，我们制定了详细的项目计划和时间表。为了确保项目的成功和顺利进行，我们也与供应商建立了紧密的合作关系，以确保设备的及时交付和良好的售后服务。此外，在项目准备阶段，我们还进行了人员培训，使团队成员达到了对改造流程和设备使用的深入理解。
第三段：项目执行阶段（300字）。
在机房改造项目的执行阶段，紧密的团队协作是必不可少的。团队成员必须密切合作，随时沟通和交流，以确保项目按计划进行。我们还定期召开会议来讨论项目的进展和遇到的问题，并及时采取措施解决这些问题。在这个阶段，我们遇到了一些挑战，如设备交付延迟、计划变更等，但我们坚持以客户利益为优先，以最大限度地确保项目的顺利进行。此外，在执行阶段，我们还注重质量控制，定期对设备进行检查和维护，以确保其稳定性和可靠性。
第四段：项目总结阶段（300字）。
在机房改造项目的总结阶段，我们对项目执行情况进行了全面回顾和评估。我们与客户一起进行了会议，听取他们的反馈和意见，并根据需求进行了相应的调整和改进。我们还对项目执行中遇到的问题进行了梳理和总结，以便为未来的项目提供经验和教训。总结阶段也是项目交付的阶段，我们为客户提供了详细的报告和文档，以便他们更好地理解项目的成果和改进。
第五段：反思和收获（200字）。
通过参与机房改造项目，我学到了许多有价值的经验和技能。首先，项目管理和团队协作的能力是成功完成项目的关键。只有通过有效的沟通和协调，团队成员才能更好地理解项目要求，并在项目执行中紧密合作。其次，项目执行过程中的挑战和困难是不可避免的，但这也是获得更多经验和成长的机会。最后，项目总结的过程非常重要，它可以让我们更好地理解项目的成功因素和失败因素，从而提高我们将来执行项目的能力和效率。
在这篇文章中，我分享了我在机房改造项目中所获得的经验和心得。通过这次项目的参与，我不仅学到了更多关于项目管理和团队协作的知识，还提高了自己的技能和能力。我相信这些经验和心得将对我未来的工作产生积极的影响，并帮助我更好地应对和解决项目中的挑战。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十六
甲方：乙方：
一、导言。
甲乙双方在遵守《_经济合同法》《_建筑安装工程管理条例》的前提下，依据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定，在甲方认可乙方《工程预算单》的基础上，为保护双方利益，经协商同意签订本合同。
二、工程信息。
l、工程地址：
2、工程类别：
三、工程承包形式。
本工程采取：合同价款内所施工项目，以乙方提交的预算为准进行包工包料的承包形式包干结算。乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。
施工过程中发生的工程变更项目及材料，不在包干范围内工程项目，共同协商，另行结算。在施工过程中涉及到乙方预算中没有的项目，甲方不得在没有下达相应变更的情况下，要求乙方施工。
四、工程价款。
根据《工程预算单》，经甲乙双方进行友好洽谈，确定本工程的合同价款为人民币，总造价如果工程中发生预算包干外签证，施工工程结束后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。
五、质量与安全。
工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求，应安全施工、文明施工，保护附近居民正常出入和环境卫生：施工过程中，严格要求工人质量第一，安全第一。乙方确保施工中的安全生产和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民安全出行。
六、工程。
本工程从年日到年日结束。如果施工期间发生项目增减和材料变更时，工期顺延，停电累计4小时按一天计算，甲方没有按时付款乙方可以停工，停工工期顺延，以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工，工期顺延。
七、工程款支付。
工程完工，经甲方验收，三日内一次性支付。
八、本合同未尽事宜，双方共同协商。
九、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十七
第一段：引言（150字）。
机房改造项目是一个庞大而复杂的工程，对于企业的信息技术部门来说意义重大。在过去的一年里，我们的公司进行了机房改造项目，以提升我们的信息技术基础设施。我在整个项目过程中担任重要角色，积累了丰富的经验，所以今天我想总结一下这个项目中收获的心得体会。
第二段：项目规划与组织（250字）。
在机房改造项目开始之前，我们进行了详细的规划和组织工作。我们成立了一个专门的项目团队，由来自不同部门的员工组成。这个团队包括了信息技术、设备采购、施工管理等方面的专家。在项目规划阶段，我们制定了详细的时间表和项目目标，并确定了项目的预算。同时，我们也与外部供应商进行了充分的沟通和协商，以确保项目顺利进行。
第三段：施工与升级（300字）。
在机房改造项目的施工阶段，我们面临了许多挑战和困难，但我们团队的努力和合作解决了这些问题。我们首先进行了机房的防尘升级和隔热改造，以确保机房的环境稳定。接着，我们升级了服务器和网络设备，提升了整个系统的性能。我们还对布线系统进行了改进，提高了机房的通信效率。这些升级和改造的工作都需要严格的计划和操作，我们的团队做到了。
第四段：测试与运行（250字）。
在机房改造项目完成后，我们进行了一系列测试和调试工作，确保系统的稳定和正常运行。我们针对不同的应用程序和业务场景进行了测试，发现和解决了一些问题。同时，我们也与用户进行了充分的沟通，收集了他们的反馈和意见。这些测试和反馈为我们进一步优化系统提供了宝贵的经验，并确保了整个项目的成功。
第五段：总结与展望（250字）。
机房改造项目的成功离不开全体项目成员的共同努力和团队精神。在整个项目过程中，我们积极协作、相互支持，解决了许多问题。通过这次项目，我们不仅提升了公司的信息技术基础设施，也提高了我们自己的技术能力和合作能力。同时，我们也意识到，在未来的工作中，我们需要继续关注技术的发展和变化，及时进行升级和改进。只有不断学习和创新，我们才能为公司提供更好的服务。
综上所述，机房改造项目是一项艰巨的任务，但通过团队的合作和努力，我们成功完成了这个项目。我相信，这次项目不仅为公司提供了先进的信息技术基础设施，也为我们的职业发展带来了宝贵的经验和机会。我期待着在未来的工作中继续学习和成长，为公司的发展贡献更多。
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十八
劳务作业发包人：
劳务作业承包人：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务承包工程基本情况工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建筑面积5826.9平方米，五层;门卫室一层，建筑面积71.31平方米;标准运动场一片，图纸尚在设计中;监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防;挡土墙压顶等。
工程地点：高淳区花山区建筑面积：5898.21㎡(暂定)劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围(含设计变更)内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装，二次结构植筋等工作。
劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，配合原材取样送检;钢筋图纸翻样;断料成型;盘园钢筋调直;柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检;场内水平、垂直运输;主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎;垫保护层、马凳;垃圾清洗，钢筋整修维护;监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护;余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容，质量自检整改，配合相关部门的质量检查、验收等工作。
2、合同价款。
2.1终结算建筑面积按现行20______________版《国家建筑面积计算规范》计算;固定综合单本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用：按每平方米元/平方米计，合计：元变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增加，承包人按合同约定单价继续施工，特殊类型项目单价另行协商。
2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。
2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人：身份证号码：
3、分包工作期限开工日期：竣工日期：总日历工作天数为：100天
4、质量、安全标准工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到：省级文明工地。安全管理约定：
1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场，每天不少于8小时，监管施工质量及安全生产。
2安全设施要求：安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。
3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。
4施工现场机械设备非专职人员不得操作。
5安全技术要求：每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底，由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改，整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。
6安全责任：按照谁施工谁负责的原则，劳务承包人必须严格进行安全生产管理，对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不承担在住宿内意外伤亡的责任;如劳务承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。
5、施工人员。
5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目负责人;。
5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务：劳务负责人;。
5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗，持证率不少于75%。
6、材料、设备、机具供应。
6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料计划。
钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50的剩余钢筋必须使用到工程中，且不得任意切断。
如有发现上述情况则加倍返还给发包方。
6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好，安全可靠;材料必须确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述情况一经发现，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。
7、担保劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保;承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。
8、合同价款的支付劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：
(1)中间支付：每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录，并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。
(2)工程验收合格交付后付至合同价的70%,20______________年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。
9、违约责任当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：(1)劳务承包人因自身原因延期交工的(含中间施工进度节点)，每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金;当第二次延误出现时，劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人承担，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。
(2)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，一次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金，二次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。
(3)劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
(4)劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发现没收灶具并发出警告，第二次发现则没收灶具并处以1000元/次(点)罚款，第三次发现则没收灶具并处以20______________元/次(点)罚款。
(5)进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款100元。
(6)有打架斗殴的一次罚款1000元。发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。劳务承包人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
10、本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份;本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份;劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。
合同订立时间：___________年月日。
合同订立地点：
劳务发包人：劳务承包人：
住所：住所：负责人：负责人：
联系电话：联系电话：
最新机房改造项目合同（优秀19篇）篇十九
近年来，随着信息技术的快速发展，各个行业的企事业单位对机房的要求越来越高。作为信息系统的核心设施之一，机房不仅需要具备高效稳定的硬件设备，还需要拥有合理的布局以及安全可靠的环境。为了满足日益增长的需求，我所在的企业决定进行机房改造项目，经过几个月的努力，最终取得了良好的成果。在这个过程中，我深刻体会到了机房改造的重要性和困难之处，下面我将结合自己的体会，分享一些心得体会。
首先，机房改造项目是一项复杂而艰巨的任务。只有投入了足够的人力、物力和财力，才能达到良好的效果。在我们的项目中，我们彻底拆除了旧的硬件设备，并引进了最新的服务器、网络设备和开关设备。我们还对机房的布线进行了重新规划，保证了数据的传输速度和稳定性。整个改造过程中，我们需要进行多次测试和验证，以确保每个设备都能正常运行，并且满足我们的需求。这个过程相当复杂，需要我们全员的合作和拼搏。
其次，机房改造项目需要合理规划和设计。在改造之前，我们要充分了解机房的具体情况，包括面积、通风系统、供电系统等。只有合理规划和设计，才能充分利用机房的空间，并确保设备的稳定运行。在这个过程中，我们找到了专业的设计师和工程师，通过他们的帮助，我们才能够对机房进行科学合理的布局，并确保每个设备都能够得到充分的运行和保护。
再次，机房改造项目需要保证安全和可靠。作为信息系统的核心设施，机房的安全性和可靠性至关重要。在我们的项目中，我们采用了多种手段来确保机房的安全和可靠性。例如，我们安装了监控系统和防火墙，以及严格管理权限，保证机房的信息不会泄露和遭受攻击。此外，我们还建立了备份系统和灾难恢复计划，以应对突发情况，确保我们的数据不会丢失，并能够及时恢复正常运行。这些安全措施的采取为企业的信息系统提供了有力的保障。
最后，机房改造项目需要与相关部门紧密合作。在整个改造过程中，我们需要与能源部门、网络部门、安全部门等紧密合作，共同解决问题，保障项目的顺利进行。通过与相关部门的合作，我们能够及时获取资源和信息，解决项目中的难题，确保项目取得良好的效果。因此，良好的合作关系和沟通是机房改造项目取得成功的关键。
综上所述，机房改造项目是一项复杂而艰巨的任务，需要合理规划和设计，保证安全和可靠。同时，与相关部门的合作和沟通也是项目成功的关键。通过这次机房改造项目，我深刻体会到了机房改造的重要性和困难之处，也认识到了团队合作和沟通的重要性。相信在不久的将来，我们的机房改造项目会为企业的发展带来更大的推动力和发展空间。