合同协议可以通过口头约定、书面合同或电子合同等形式来表达和确认。小编为大家收集了一些国内外实践中被广泛使用的合同协议模板，供大家参考和研究。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇一
发包人(全称)：______________(简称甲方)。
承包人(全称)：______________(简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》等相关规范性文件规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则。就修善项目协商一致，订立本协议。
第一条零星维修。
维修内容：供电公司公共办公区及住宅区。
方式：包工、包安全文明施工。
第二条零星维修费用。
2.1按市场工时费，计算维修费用。具体维修项目清单，见附表。
2.2维修费用包括乙方为完成维修所需的劳务、机械、质检、安装、利润、税金、保险等一切费税。
2.3付款方式：维修结束后，一次性付清。
第三条协议权利及义务。
3.1乙方应严格按照协议约定安全生产，文明施工。对不符合规范要求的，甲方有权令其返工，返工费由乙方自行承担。
3.2本协议约定的验收等职责。涉及变更和经济签证的，应经甲方代表签字并加盖甲方公章方为有效。
3.3在维修过程中，乙方安全责任自负，因乙方自身原因造成他人人身或财产损害的，相关责任由乙方自行承担。
第四条违约责任。
维修质量不符合约定的，乙方维修后仍不符合甲方要求的，甲方有权解除协议并可要求乙方赔偿相应损失。
第五条合同份数。
5.1本协议书一式肆份，甲方执三份、乙方执一份。
5..2本协议双方签字、盖章之________日起生效。
法定代表人：______________法定代表人：______________。
开户行：______________开户行：______________。
帐号：______________帐号：______________。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇二
甲方：
乙方：
甲乙双方就户外广告维修事宜。本着平等、自愿、互利的原则，经过充分协商，达成如下协议：
乙方为甲方户外广告招牌全年的维修。
年月日至年月日。
三、协议价款及付款期限。
全年维修协议总价款共计：元(元整)甲方应在协议签订双方确认后，一次性付清协议款。
四、验收标准:灯光亮度均匀，符合设计要求。
五、工作要求。
1、乙方应严格按协议的各项内容组织开展维修工作，负责霓虹灯广告牌维修工作中的所有安全问题，承担由此造成的一切财产损失及人员伤害。
2、乙方应每年向甲方送交维修报告。除正常设备的维修保养外，当出现异常时，甲方物业部可随时呼叫乙方，乙方应在接到甲方电话24小时内赶到现场进行抢修工作。
六、质量保证。
在本协议有效期限内，正常情况下乙方必须保证霓虹灯广告牌正常使用。甲方有义务为乙方的维修保养工作提供所需的工作环境和条件。
七、争议的解决。
双方在协议履行过程中如发生争议，应通过协商进行解决。如协商解决不成，任何一方均可到协议履行地的人民法院提起诉讼。
八、生效及其它。
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜，甲乙双方同意本着平等、互利的原则协商处理。
甲方：乙方：
代理人：代理人：
日期：日期：
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇三
乙方：
因甲方卫生间出现渗水问题，乙方负责对甲方的卫生间渗水进行维修，经双方协商，协议如下：
1、维修时间：20xx年7月日起到年月日止。
4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作。家居用品的保管和损坏灭失的赔偿：在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
8、维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放)。
9、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。
10、在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督，施工方予以负担。
11、如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
12、根据双方的协商，本次维修双方采取以下第种方式进行：
2)甲方负责主要材料，乙方负责部分材料，乙方负责施工，其他的由双方协商;。
3)乙方负责全部的材料，乙方负责施工，对于因此出现的问题乙方负全部责任。
13、本工程维修发生的费用共计人民币元(大写)，关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下的5%待保修期满后甲方在行支付。
14、本协议一式两份，双方各持一份。
16、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方公章。
经办人(签名)。
乙方：
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇四
地址：_____________ 地址：_________。
电话：_____________ 电话：_________。
为规范机动车辆维修工作，经甲乙双方友好协商，依据《民法典》及相关法律法规订立本协议，以便共同遵守。
1.本合同的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲方（甲方）与乙方签署的、合同格式中注明的甲方和乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价” 系指根据合同规定，乙方在正确完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“维修” 系指招标文件中规定的车辆大修、一、二级维护和小修、中修、车辆年检以及其它有关汽车的维修服务。
（4）“配件材料” 系指乙方根据合同规定在提供维修服务时必须向甲方提供的零部件及耗材。
（5）“乙方”系指提供汽车定点维修服务的汽车维修厂家。
（6）“甲方”系指接受维修服务的甲方。
2.服务范围。
车辆大修、各级维护、小修、中修、车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目及交通事故车辆维修。
3.送修手续。
3.1送修车辆时，甲方经办人必须按照要求填写乙方的“车辆维修派工单”（以下简称“派工单”）。派工单上应填写清楚送修车辆的品牌型号、车辆牌照号、累计行驶里程、维修项目，经甲方经办人签字后交乙方，乙方凭此单确认项目的接修。
3.2乙方在维修过程中发现其他（维修计划以外）的故障，必须及时将情况反映给甲方，在取得甲方同意后方可继续修理。
3.3对甲方车辆乙方应以修复为主，能不更换的零部件尽量不予更换，确实不能修复或修复不经济的零部件，在征得甲方同意后方可更换。
4.1乙方应按照不超过《广东省汽车维修行业工时定额和收费标准》中规定的工时定额和收费标准优惠计算维修费，优惠幅度及标准见附件报价表。
（1） 维修费用应包括：工时费、材料费和税金。
（2）工时费包括小修、大修项目收取工时费的标准。（小修、大修的含义在“维修工时费报价一览表”中的备注已作说明）。
（3）材料费即材料价格，在乙方开具的正式维修发票中须单独列出。
5.竣工车辆交接手续。
5.1乙方维修车辆结束后，须填写“车辆维修结算单”（以下简称“结算清单”），认真填写车辆维修的具体部位和消耗的材料、部件、计价情况、工时费及质量保证期，注明优惠事宜后交甲方经办人审核签字。此单多联复写备查。
5.2甲方应仔细检查竣工车辆，如维修结果符合送修要求、维修费计算合理，甲方经办人应在“结算清单”上签字认可；如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理，或发现使用不符合要求的配件材料，甲方应以书面形式向乙方提出存在的问题，如乙方不能给予令人信服的答复，甲方可报请法定检验机构进行检验。
5.3修车更换下来的旧件应退还甲方。
5.4乙方在向甲方交接竣工车辆时，应将 “结算清单”联和维修竣工出厂合格证明一同交甲方。
5.5如甲方在车辆完工之日起5日内，没有以书面形式向乙方提出问题，而又不在“结算清单”上签字，则视为甲方同意接受“结算清单”中的内容。
6.结算方式。
6.1本合同以人民币结算。
6.2乙方凭下列单据与甲方直接结算：
（1）正式发票；
（2）有甲方验收人员签章的“结算清单”。
6.3付款。
每月30日为当月截止日期，乙方应于次月5日前将全部结算清单（并打印总报表）和汽车维修专用发票交由甲方经办人核对后签名，后由甲方财务部门审核后十个工作日内办理付款手续。
7.质量保证。
7.1乙方提供维修服务时，其服务质量应按照不低于《汽车维修行业管理暂行办法》、《汽车维修质量管理办法》、《广东省机动车维修和技术管理暂行办法》中有关规定和标准执行。
7.2在甲、乙双方约定的质量保证里程和时间内，因维修质量造成的机械事故和经济损失，由乙方全部负责。
7.3乙方应对维修合格出厂的车辆提供质量保证。
7.4乙方应保证维修所用材料是未使用过的原厂生产的合格正品(如确需使用付厂产品或旧拆车件的,须经甲方同意后方可使用)，并完全符合合同规定的质量和性能的要求。乙方应保证使用的配件材料在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。维修车辆移交甲方后，在质量保证期内，乙方应对由于维修技术、工艺或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。根据法定检验机构的检验结果或在质量保证期内，如果证明维修是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的配件材料等，甲方将以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
7.5如果乙方在收到索赔通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有采取措施，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.索赔。
8.1甲方有权根据法定检验机构出具的。
车辆维修质量检验报告向乙方提出索赔。
8.2在合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列任一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意免收该次维修的维修费用，并承担由此发生的一些损失和费用。
（2）乙方必须用符合合同规定的规格、质量和性能要求的全新的原装合格品免费予以更换。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换件相应延长质量保证期。
（3）质量保证期内，车辆如发生故障时，甲方车辆驾驶员应及时进行补救，避免损失扩大，如未采取措施，乙方可以仅对初步损失进行赔偿。
8.3如果在甲方发出索赔通知后5天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后10天内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额（不足部分乙方需用现金补足）或用法律手段解决索赔事宜。
9.乙方交货延误。
9.1乙方应按送修通知单上规定的时间完成维修项目，并将竣工车辆交付甲方验收使用。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇五
尊敬的顾客,欢迎______________数码电子通讯。为了更好的为您服务和有效的维护您的权利，请您在将手机送修前，仔细阅读以下细节。
1.机主如无特殊声明，本中心有权拆机检测或维修。
2.在维修过程中，可能会造成不可避免的维修痕迹，比如机壳的拆卸痕迹。
3.经确认本机故障报价后并不保证可完全修复,若经确认已无法修复,本中心将取消报价将手机退还给客户.
4.请在手机送修前将内存信息，电话本等自行记录下来，在维修期间(升级，软件调整等)导致资料丢失，本中心概不负责。
5.对于摔震、进水的手机，在维修过程中有可能由于隐藏故障引起的不开机，死机等故障，请你在维修前认真考虑，一旦确认维修，造成以上故障，由顾客自行承担，本中心概不负责。
6.无论任何情况，请您于两个月内取回您的手机，逾期本中心概不负责。
7.经本中心修复的手机，相同故障保修30天(自行拆机、进水、人为损坏不属保修范围，显示屏，触摸屏不保修)。
______________电子通讯。
_______年_______月_______日。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇六
第四条甲方确认抵押资产为其本人所有，一切手续合法、有效，该资产在抵押前无任何经济纠纷和违法责任，否则甲方承担全部法律责任。
第五条抵押物事项。
1.汽车种类及牌号：_______________。
2.车架号：_______________。
3.发动机号：_______________。
第六条抵押物的保管。
1.抵押物由乙方保管，在抵押期间，乙方无偿使用该车辆，保证该车辆无任何交通事故及违章。若是由于车辆自身原因或自然损坏，不可抗力等因素造成的车辆损失，免除乙方赔偿责任。
2.甲方必须连同与抵押车辆相关的钥匙、机动车登记证书、行车证、购车发票、购置税、养路费、保险单据、户口本原件及身份证复印件交由乙方或中间人保管。
第七条抵押物的处置。
1.抵押期间，甲方对抵押车辆做出的任何处置均无效。
2.甲方如不能按时还款，自逾期天后，乙方则可以变卖抵押物以挽回损失，甲方同时签署《逾期变卖委托书》。
第八条抵押期间，发生下列情形之一，乙方有权提前处置抵押物。
1.借款人被宣告失踪，而其财产代管人拒绝履行本合同的;。
2.借款人丧失民事行为能力，而监护人拒绝履行本合同的;。
3.借款人死亡或宣告死亡而其财产合法继承人拒绝履行本合同的;。
4.借款人不履行还款义务或有其他缺乏偿债诚意的行为;。
5.借款人卷入或将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力;。
6.借款人变更住所。通信地址。联系电话等事项未在5日内及时通知的。
第三项其它规定。
第九条费用的承担。
1.如果甲方不能按期还款，在争取乙方同意的情况下可以展期。
2.有关抵押、借款产生的一切费用均由甲方承担。
第十条本合同生效条件。
本合同自当事人签字之日起生效。
本合同一式份，甲方、乙方各执一份，其余在有关部门备案。
甲方：_______________(借款人)。
乙方：_______________(出借人)。
见证人：_______________。
合同签订地点：_______________。
签订日期：_________________
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇七
甲方：____________________（以下简称甲方）。
乙方：____________________（以下简称乙方）。
甲方资产范围内的营业房屋面出现漏水问题，特委托乙方进行维修，双方本着公平、合法、合理的原则，经过充分协商，达成如下协议：
一、基本概况。
甲方位于____________营业房屋面出现漏水现象，由乙方负责进行维修，双方约定维修工期为______天，保质期为____________。
二、维修价格及付款方式。
双方约定维修价格为____________元/平方米，具体面积以甲乙双方共同测量并经甲方责任人签字认可的面积为准；此价格包含乙方工人工时费、材料费、施工人员安全责任保险等各项费用，乙方负责开具正规发票。
付款方式为，乙方完成施工任务后，经甲方验收合格、乙方开具发票后后，支付____________费用，剩余____________费用为质保金，待质保期后一次性付清。
三、双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务：
甲方有权利对乙方承接的工作进行监督、检查，有权利在施工前详细了解乙方的施工方案，并对方案提出修改意见；甲方有义务按时间为乙方结算费用。
2、乙方的权利和义务：
乙方有权利按协议约定时间到甲方处结算费用，有权利提前完成工作任务；有义务接受甲方的检查，有义务接受甲方的监督和提出的改善意见，有义务对聘请的施工人员强化安全施工管理，有义务承担聘请工作人员在施工过程中的安全责任。
四、其他约定。
1、乙方施工前不提提出具体施工方案，经甲方认可后，方可施工。
2、乙方所有施工材料进场前必须经甲方验收，否则甲方可拒绝支付施工费用。
3、乙方施工必须坚持科学施工、文明施工、安全施工的原则，若乙方粗暴野蛮施工，或因施工影响甲方客户正常经营，甲方有权单方面终止合同，所造成的损失由乙方负责。
4、乙方在施工过程中必须充分保证施工人员和施工周边人员安全，若因乙方安全措施不到位，造成的人员伤亡，一切责任由乙方负责。
五、争议解决方式如因本协议产生任何争议，双方应友好协商解决。协商无果，则提交十堰市仲裁委员会仲裁，或者提交甲方住所地人民法院诉讼解决。
六、未尽事宜：如本协议若有未尽事宜，经甲乙双方协商后另行补充，补充协议具有同等法律效应。
七、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方代表签字之日起正式生效。
甲方：____________乙方：______。
代表：____________代表：______。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇八
甲乙双方经协商一致，就共同合作开办______________维修售后业务达成如下协议：
一、合作项目标的。
______________维修售后服务。
二、合作时间及地址。
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。地址：____________，其中车间_____________，钣金、喷漆______________，接待室______________。
三、合作方式及双方投入。
甲方以原有设备、场地改造实物折价人民币_______万元及现金人民币_______万共_______万元作为投资;乙方以设备折价_______万及现金_______万共出资_______万元作为投资。双方约定：
1.双方实物投入和现金投入均由双方书面确认后作为合作项目的共有财产。
2.设备添置及场地再改造均由双方共同确认后购置，作为双方共有的固定资产以及今后设备折旧、摊销的依据。
四、合作的经营管理模式。
双方约定共同管理和经营______________汽车的汽车维修售后服务项目。原则上甲方委派财务部经理和维修服务部副经理，乙方委派财务部副经理和维修服务部经理。双方在本协议生效_______个月内拟订经营管理制度和财务管理制度，共同确认后作为本协议的补充协议，并享有同等法律效力。
五、合作盈亏及分配方式。
公司合作项目的资金往来设置双方共同确认的资金帐号，合作项目经营收入扣除成本后盈亏按甲方_______%、乙方_______%共同享有和承担。
六、合作项目经营场地费用分摊。
鉴于甲方目前每年场地费为_______万元，合作项目专用帐号须分摊甲方场地费每年_______万元整，由甲方提供正规房屋租赁发票于每年_______月_______日前入帐。从_______年度开始，合作项目按每年_______万元分摊场地费，于每年_______月_______日前入帐。
七、设备折旧及摊销。
从合作之日起，从合作项目中提取设备折旧。具体折旧率以双方确认为准。
八、双方责任。
甲方：
1.继续开发和扩大现有维修业务，并在合作期内承担维修行业管理及保险、定损、交警支队的公共关系处理。
2.将所销售汽车客户引入双方共同拥有的维修业务中。
乙方：
1.将原有的奔驰、宝马客户纳入双方合作项目中。
2.为奔驰、宝马车辆维修做好技术保障及技术特训工作。
3.开发客户并介绍给甲方。
九、特别约定。
1.原________汽车场地系为争取“4”品牌而设置，故一旦甲方争取到新的品牌，乙方有优先参与权。
2.在本合同有效期内任何一方不得在_______市区内与第三方就本项目进行合作。
3.自合作协议生效后，因维修投诉造成甲方的经济损失由双方共同承担。
4.双方协商一致，可以解除本协议，互不承担违约责任。
5.根据经营需要，甲方可以向乙方提出在_______市区内就合作项目增开新店，乙方无正当理由不得拒绝。
十、违约责任。
1.任何一方有违反上述义务或有其它损害合作对方利益的行为的。守约方有权要求对方赔偿损失并有权解除本协议。如损失难以计算的，损失赔偿数额为_______万元年乘以本合同未到期年度。
2.任何一方就本合作项目事宜未经合作对方同意而与第三方合作的，因此所获之收益均归本合同合作各方所有。
3.任何一方无正当理由不得提前解约。否则另一方有权要求赔偿损失，如损失难以计算的，损失赔偿数额为_______万元年乘以本合同未到期年度。
十一、争议解决方式。
双方协商解决，协商不成则由甲方所在地有管辖权人民法院管辖。
十二、未尽事宜。
双方另行商定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十三、文本。
本协议一式肆份，双方各执贰份，于双方签字后生效。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇九
甲方：
乙方：
为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
第一条：工程概况
1、工程名称：道路维修
2、工程地点：
3、承包方式：包工包料
第二条：工程期限、合同金额、付款方式
1、本合同工期为三十天
2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）
3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。
第三条：双方责任及义务
或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条：违约责任
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。
本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
附：工程预算
甲方： 乙方：
年 月 日
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇十
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲方资产范围内的营业房屋面出现漏水问题，特委托乙方进行维修，双方本着公平、合法、合理的原则，经过充分协商，达成如下协议：
一、基本概况。
甲方位于营业房屋面出现漏水现象，由乙方负责进行维修，双方约定维修工期为天，保质期为。
二、维修价格及付款方式双方约定维修价格为x元/平方米，具体面积以甲乙双方共同测量并经甲方责任人签字认可的面积为准;此价格包含乙方工人工时费、材料费、施工人员安全责任保险等各项费用，乙方负责开具正规发票。
付款方式为，乙方完成施工任务后，经甲方验收合格、乙方开具发票后后，支付费用，剩余费用为质保金，待质保期后一次性付清。
三、双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务：
甲方有权利对乙方承接的工作进行监督、检查，有权利在施工前详细了解乙方的施工方案，并对方案提出修改意见;甲方有义务按时间为乙方结算费用。
2、乙方的权利和义务：
乙方有权利按协议约定时间到甲方处结算费用，有权利提前完成工作任务;有义务接受甲方的检查，有义务接受甲方的监督和提出的改善意见，有义务对聘请的施工人员强化安全施工管理，有义务承担聘请工作人员在施工过程中的安全责任。
四、其他约定。
1、乙方施工前不提提出具体施工方案，经甲方认可后，方可施工。
2、乙方所有施工材料进场前必须经甲方验收，否则甲方可拒绝支付施工费用。
3、乙方施工必须坚持科学施工、文明施工、安全施工的原则，若乙方粗暴野蛮施工，或因施工影响甲方客户正常经营，甲方有权单方面终止合同，所造成的损失由乙方负责。
4、乙方在施工过程中必须充分保证施工人员和施工周边人员安全，若因乙方安全措施不到位，造成的人员伤亡，一切责任由乙方负责。
五、争议解决方式如因本协议产生任何争议，双方应友好协商解决。协商无果，则提交十堰市仲裁委员会仲裁，或者提交甲方住所地人民法院诉讼解决。
六、未尽事宜：如本协议若有未尽事宜，经甲乙双方协商后另行补充，补充协议具有同等法律效应。
七、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方代表签字之日起正式生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
20xx年x月xx日。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇十一
甲方(托修方)：
乙方(承修方)：
双方本着互助互利，平等互惠的原则，经友好协商签订本协议。
第二条：服务范围、内容及方式。
1、对本文第一条约定的车辆进行汽车维修。
2、乙方为甲方提供急修、抢修、上门服务等维修服务方式。
第三条：收费标准。
3、维修价格的组成：
汽车维修费用=乙方对外公布的结算工时定额总计×31.5+标准材料售价总计×0.94、抢修抛锚车的费用按乙方公布的价格收费。
第四条：送修手续。
注：《车辆维修前诊断检验单》在乙方公司称为“18项安全检测单”简称“18项安检单”，其性质同《车辆维修前诊断检验单》一样。
2、乙方接收待修车辆至竣工交付甲方前，除维修过程检验和竣工质量检验外，不得擅自动用该车。若有违反的，乙方承担赔偿油料、养路费等直接损耗;造成车辆损坏或报废的，负责修理并赔偿损失。
3、送修车辆时，甲方经办人必须按照要求填写乙方的“车辆维修派工单”或“施工单”(以下均简称“派工单”)。派工单上应填写清楚送修车辆的品牌型号、车辆牌照号、累计行驶里程、维修项目，经甲方送修员签字后交乙方，乙方凭此单确认项目的接修。
4、乙方在维修过程中发现其他上述派工单约定以外的故障，必须及时将情况反映给甲方，取得甲方同意后方可继续修理。
5、对甲方车辆乙方应以修复为主，能不更换的零部件尽量不予更换，确实不能修复或修复不经济的零部件，在征得甲方同意后方可更换。乙方在维修中换下配件、总成等，应当交甲方自行处理。但涉及环保的危险废弃物，由乙方按有关规定统一处理。
第五条：质量保证。
1、乙方应保证维修所用材料是未使用过的原厂配件(原厂配件是指汽车生产厂及指定配套厂以其商标生产销售的配件)，确因特殊情况需采用副厂配件(副厂配件是指符合相关质量标准要求，但非汽车生产厂及指定配套厂以本企业商标或名义生产销售的配件)的，且乙方保证车辆能正常安全行驶的情况下，应事先告知甲方单位，在取得甲方同意，方可采用，但车辆的关键部位如：转向系统、刹车系统、传动系统、灯光系统等禁止采用副厂配件。
2、乙方所维修的车辆的质量保证里程和时间：汽车车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20xx0公里或者100日;二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶20xx公里或者10日。
3、质量保证期从甲方验收取车的当日算起;行驶里程和日期指标，以先达到者为准;因维修质量问题返修的，以返修后甲方验收取车的当日重新算起。
4、在质量保质期内，因维修质量原因造成车辆无法正常使用，乙方在3日内不能或者无法提供相关证据的，乙方负责无偿返修;因同一故障或经乙方两次修理仍不能正常使用的，乙方应当负责联系其它修理企业，并承担相应费用。
第六条：竣工验收。
1、交付时间：一般故障立即排除，二级维护一般不超过10小时，整车大修一般不超过10个工作日，整车做漆15个工作日内完成。
2二级维护、总成修理、整车修理车辆的维修必须经过本公司二类维修店的检验员验收。
第七条：结算与付款方式。
1、乙方每月25日向甲方交付甲方当月在乙方处所发生的维修明细帐目即当月全部上海市运输管理处监制的《上海市机动车维修结算清单》(工时费和材料费应当分项列明)和对应金额的增值税发票。注：关于上海市运输管理处监制的《上海市机动车维修结算清单》，乙方目前情况下只能采用上海市运输管理处监制的《上海市机动车维修结算清单》手工版清单。
2、甲方须在每月5日前结清上月所发生的所有维修等费用;。
第八条：双方责任。
1、乙方有权拒绝甲方提出的除本合同约定以外的其他要求。
2、乙方应及时开具并交付甲方增值税发票及全部《上海市机动车维修结算清单》，如延期开具或交付发票及上海市机动车维修结算清单，甲方可推迟支付。
4、对于维修施工单上无甲方送修员签名确认的维修业务，甲方可拒付。
5、乙方未经甲方同意，擅自将全部或部分维修工作委托他人的，甲方有权解除合同。乙方在接到解除合同通知后的1日内，应当将车辆退回给甲方;若因乙方转托行为造成甲方车辆损害的，乙方应当承担赔偿责任。
6、乙方在承修过程中，发现其它故障确需增加维修项目或延长维修期限增加约定维修费用的，应当按以传真形式及时通知甲方，说明理由并征得同意，否则甲方将不承担乙方擅自增加项目的维修费用;甲方接到通知后2天内应当给予答复，否则视为同意。
7、甲方在签订本协议时须提供企业营业执照、组织机构代码等必要的企业证明文件复印件。
第九条：保险代理。
本合同生效后，甲方与乙方约定：
1、乙方按各保险公司所规定车辆保险费的最大折扣打折办理甲方车辆保险业务。
2、甲方委托乙方修理的事故车，在证照、证单齐全的情况下，乙方协助办理理赔业务，(只限车辆损坏)。
3、按揭车的折扣，另行商议。
4、车辆续保，在保证甲方享有保险费用最大折扣的前提下，乙方对选择保险公司代理保险业务享有优先权。如客户有特定要求，可协商。
5、在保险业务代办过程中，发生的必要费用(如停车、验车等各规费、杂费)由甲方承担。
6、在保险理赔业务代办过程中，甲方有义务配合和协助乙方理赔人员办理保险理赔业务。
第十条：生效及其他。
1、本协议有效期为一年，从20xx年03月2日起，20xx年03月02日止。双方应友好合作履行协议条款，若须变更或终止须经双方友好协商解决。
2、本协议经双方受权代表签字并加盖公章后生效。
3、本协议未尽事宜，经双方同意另行补充修改。
4、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇十二
甲方通过协商方式确定乙方为甲方保险车辆的特约维修单位。甲、乙双方本着平等协作、互惠互利、优势互补、立足发挥和利用资源的原则，共同为被保险人提供优质服务，使受损车辆得以及时、保质、合理的修理和维护被保险人的合法权益，根据维修行业有关管理规定，经甲、乙双方友好协商，就保险车辆的特约维修事宜，达成如下协议：
一、甲方义务。
1、负责协调保险责任事故车辆(包括乙方定点单位的保险责任事故车辆)到乙方进行维修。
2、负责保险责任事故车辆对受损部位的核对以及价格的审批。
3、负责推荐乙方参与公安交通管理部门组织的汽车维修招标工作。
4、负责协调乙方与维修单位就机动车辆维修方面的关系，并妥善处理机动车辆维修过程因质量、工期等发生的纠纷。
5、通过95500全国服务电话，介绍非保险事故维修业务给乙方。
6、根据乙方信誉程度，授予一定的定损和代索赔权限。
二、乙方义务。
1、守法经营、按章办事，自觉维护甲方及车属单位的合法权益。
2、严格履行各项服务承诺，接受甲方的监督和检查。
3、设置保险车辆维修专门接待柜台，为保险车辆分车建立事故维修和保养维修档案，并随时向甲方和车属单位提供有关车辆维修档案和信息。
4、根据出险车辆的受损情况，认真填写“维修协议书”，对受损车辆列明换件和修复部位。根据修复的难易程度准确分项计出工时费用以及换件价格，经甲方确认审批后送修。未经甲方和车属单位同意，不得擅自更改和扩大维修项目。
5、乙方保证所用配件是符合质量标准的全新原厂或配套厂件，不得使用副厂件，更不得以次充好，以旧代新(除经甲方与车属单位协商同意，可用副厂件或旧件除外)。
6、妥善保管好被更换的配件，留交甲方验收，未经甲方同意，不得丢弃，更不得以任何借口回避验收。
7、对可以维修的部件要进行修复，不得以换代修，不得串通、虚报维修项目，不得扩大损失或虚报损失，损害甲方或车属单位的利益。
8、必须遵守诚实信用的原则，做好车辆的维修和服务，杜绝不良行为，维护甲方及车属单位的权益。
9、如有弄虚作假行为，乙方愿接受甲方的经济处罚,涉及保险诈骗犯罪，将被追究法律责任。
三、甲方的权利。
1、有权对乙方的管理、制度、设备、技术力量、安全措施等情况进行检查。
2、对修复竣工车辆，如发现因修复质量不合格或与维修协议书上更换的项目不相符，有权与车属单位一起要求乙方返工，因乙方违反本协议给甲方或车属单位造成损失的，有权对乙方施以经济处罚(在履约保证金中扣罚)。
3、对在修复工期内无法修复或因质量问题，需要返工造成车属单位不便的，甲方根据车属单位的要求，有权要求乙方提供代步车辆，直至修复完工为止。
4、如乙方发生已核定更换的配件而不换，串通虚报损失，损害甲方利益的，甲方有权提前终止特约关系。
5、如受市场供求关系的影响，出现价格波动，有权调整工时费用标准及配件管理费标准。
四、乙方的权利。
1、有权拒绝甲方或车属单位核定的管理项目及配件项目之外的维修服务以及乙方承诺之外的其它要求。
2、甲方工作人员和车主提出不正当要求，乙方有权拒绝并向甲方进行投诉，要求作出回复。
3、对已竣工的车辆，未办好结算或乙方认可的代理索赔手续，有权拒绝提车。
五、服务承诺。
1、乙方建立有领导牵头，各工序负责人为组员的保险车辆特约维修服务小组，积极为保险车辆的出险和故障提供服务。
2、乙方建立二十四小时值班制度，密切配合甲方和车属单位做好出险和故障车辆的抢修和救援工作。
3、为使拖吊工作得以落实，乙方配备1辆以上车辆，以供出险及故障车辆的抢救使用。
4、乙方积极配合甲方和车属单位做好现场技术指导并在市内20分钟内派员到现场协助处理，市郊方圆15公里30分钟内赶赴现场协助处理。
5、凡在甲方投保的车辆，在市内发生交通意外事故或机械故障，乙方须提供现场技术鉴定，现场能够排除故障的工时;现场无法排除故障的，在乙方修理，提供拖、吊服务;不在乙方修理的拖车，吊车收成本费用(吊车费最高不能超出省物价标准);市郊出险或发生故障抛锚，在乙方修理的一律免去拖吊费用;不在乙方修理的，拖车仅收成本费用(最高不能超过_______元)，吊车收回成本费用(最高不能超过省物价标准)。
6、凡甲方的自用车辆和员工车辆，在乙方维修其工时费按6折计算，更换配件按进货成本价计收，如甲方及其员工需开维修发票应增加税款。
7、凡持有太保保险卡的车辆，到乙方保养、美容、年审、季审以及故障维修，其工时费用应享受9折优惠，配件更换按现行的市场价格明码标价并征得车属单位同意后予以更换。
8、乙方恪守“质量第一、服务至上”的宗旨为客户排忧解难，积极配合客户处理事故过程中遇到的问题，做到维修、(理)索赔一条龙的服务。
9、乙方按照交委颁发的维修标准对维修车辆在保质期内发生的质量问题，无条件返工修复。
10、乙方除遵守以上的服务承诺外，同时遵守提交投标件中的服务承诺。
六、违约责任。
1、甲方负责协调保险事故车辆(包括已在乙方定点维修的事故车辆)到乙方进行维修。甲方不得从中阻挠、串通、指定到另外的厂家维修。
2、如甲方保险车辆、自用车辆及员工用车在乙方维修、保养期间出现物品遗失或车辆损毁，乙方应承担相应的赔偿责任。
3、乙方违反本协议乙方义务之(四)、(五)、(六)、(七)以及服务承诺中十一项规定的任何一项，甲方将取消乙方特约维修资格。
七、协议的修改及终止。
1、在协议执行过程中，如需修改有关条款，经甲、乙双方同意，可作适当修改和补充。
2、如有下列情况之一出现，甲方有权单方终止协议并施以履约保证金全额处罚赔偿：
1)不服从甲方的监督和检查。
2)对乙方的有效投诉累计三次时。
3)本协议期限内，若乙方擅自变更特约企业的所有权(变卖、转让、租赁、赠送他人等)。
八、争议的解决。
有关本协议的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决。如协商仍不能达成一致意见，可向西安市雁塔区人民法院提起诉讼。
1、本协议有效期一年，自__________年______月______日起生效。
2、本协议未尽之事宜，可以经双方协商以补充协议的形式加以补充。补充协议与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
法定代表人：______________法定代表人：______________。
联系电话：______________联系电话：______________。
委托代理人：______________委托代理人：______________。
跟开发商签维修协议（模板13篇）篇十三
因甲方卫生间出现渗水问题，乙方负责对甲方的卫生间渗水进行维修，经双方协商，协议如下：
1、维修时间：20__年7月日起到____年_____月____日止。
4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作。家居用品的保管和损坏灭失的赔偿：在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
6、维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放)。
7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。
8、在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督，施工方予以负担。
9、如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、根据双方的协商，本次维修双方采取以下第种方式进行：
(2)甲方负责主要材料，乙方负责部分材料，乙方负责施工，其他的由双方协商;。
(3)乙方负责全部的材料，乙方负责施工，对于因此出现的问题乙方负全部责任。
11、本工程维修发生的费用共计人民币_____元(大写)，关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下的5%待保修期满后甲方在行支付。
12、本协议一式两份，双方各持一份。
14、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方公章：____________。
经办人(签名)：____________。