合作需要大家密切合作、相互支持,才能共同面对挑战和解决问题。合作可以在工作环境中创造和谐的氛围,实现共同的目标。
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇一
项目名称:
需 方:
协 作 方:
20xx年 3 月 日
需方与协作方本着“互惠互利”及“合作双赢”的原则经过友好协商,就项目的技术协作开发及委托制造签订以下协议,并由双方共同信守执行。
一、技术协作开发
1.双方的分工
1.1需方负责协作开发项目的市场调研,并根据市场调研的结果提出项目的总体设计方案,并负责产品的市场开发和销售工作。
1.2协作方应根据需方提出的项目总体设计方案进行设计。
1.3对在设计中出现的问题,协作方应及时与需方进行沟通解决,如涉及到总体技术方案,协作方须经需方同意后,由双方共同进行完善和修改。
1.4在技术开发过程中,需方负责对协作方设计的方案、图纸和形成的技术文件进行审核,经审核后方再由协作方编制加工制造工艺,经需方审核后按照该工艺由协作方进行生产制造,需方进行高质量控制。
1.5协作方须在本协议签订一周内拟定项目研究开发计划,相关费用预算,并报需方审核,需方确定后,协作方按计划进行开发。
1.6由协作方按照双方确定的技术方案进行生产制造,产品仅提供给需方,产品价格由双方商谈确定,该产品的市场开发仅有需方负责,协作方不得对该产品进行私自销售。
1.7 需方有权在项目设计过程中委派人员参与项目开发。
1.8 协作方负责新产品的厂内试验,需方负责新产品的钻井现场工业试验。
2. 技术协作开发成果的归属
2.1在履行本协议中完成的合作开发成果的专利申请权及专利权归双方共有。
2.2 研究开发最终形成的方案、图纸、计算书、使用说明书及技术文件等归双方共有。
2.3技术开发的成果中属于非专利技术或技术秘密成果的,该非专利技术或技术秘密成果的使用、转让须经双方协商同意后方可实行。获得的利益由双方共享。
3. 技术情报和资料的保密
双方有义务对本合作开发项目采取适当的保密措施。在本协议履行过程中及协议变更、解除、终止后的任何时间,非经双方共同以书面形式确认,任何一方不得将本合作开发项目的任何信息提供给任何第三方。
4. 违约责任
4.1任何一方造成研究开发工作停滞、延误和失败的,违约方应向另一方进行赔偿相应经济损失。
4.2任何一方不按照约定的分工参与合作开发工作,违约方应向另一方支付违约金10万元。
4.3任何一方违反约定的保密义务,违约方应当向另一方支付违约金50万元。给对方造成损失的,除给付违约金以外,对另一方的损失应据实予以赔偿。
二、委托制造
双方在进行完技术协作开发后,由协作方根据技术开发所形成的图纸、技术文件进行生产制造。
1.委托制造订单
1.1在生产前,甲方需开立具体的委托制造订单,经双方确认签字盖章后生效。
1.2委托制造订单的主要内容为制造的货物名称、数量、交货期、交货地点、及具体的特定要求等,其经双方确认签字盖章后,具有同本协议同等的法律效力。
1.3委托制造订单附属本协议,符合本协议中的一般规定,为本协议不可缺少的附件。
1.4订单货物制造价格确认:由乙方根据加工成本和利润,提出报价单,经甲方签字确认。
1.5 在订单中根据需要列出产品的配套清单,作为订单的附件。
2.物料
2.1 需方提供的配套设备或设施在订单的配套清单中进行标明,并按照协作方的具体生产安排及时提供给协作方。协作方接收需方的物料后,对物料承担保管责任,若需方物料发生毁损、灭失,协作方须承担赔偿责任。未经需方书面同意,协作方不得私自挪用甲方的物料。
2.2 由协作方提供的物料,需方有权进行抽检。
3.产品的生产和装配
3.1协作方应按有关标准、图纸和技术文件的要求进行加工制造和装配,由于协作方的失误而造成经济损失的,由协作方自行承担。
3.2如在生产过程中发现需方的物料出现质量缺陷或数量缺失,协作方应及时通知需方,由需方负责与物料供应商联系解决。
3.3为确保协作方生产的产品符合需方的要求,需方有权委派专人常驻协作方进行技术服务和对产品的加工制造进行监督和检测。协作方对此应予以配合。
4.产品的验收和交付
4.1为保证协作方加工制造的产品达到相关的标准和技术要求,乙方应按照订单中交货期的规定内提出验收申请,在需方对产品进行验收合格后,方可进行交付。如在验收中发现产品不能符合要求,由协作方负责整改,直到符合要求。
4.2 协作方应严格按照订单的规定的交货期内完成产品的交付,若协作方无法如期交货,应与需方协商交货期,需方有权要求协作方因不能按期交货而造成的经济损失进行赔偿。
4.3 协作方交付的产品在进行实际的工业生产时出现质量问题,应无偿进行解决。
5.产品的包装及铭牌使用
5.1由协作方负责产品的包装,并提供产品的发送清单、包装单及装箱单。
5.2产品的铭牌按需方的要求进行制作。
6.不可抗力因素之条款
因不可抗力因素:自然灾害、战争、国家政策,以及其他不可抗力因素而造成的`违约,双方均不予以追究,相应损失各方自负。
7. 其他
7.1本协议如有未尽事宜,双方可另行协商,在意见达成一致的基础上进行补充修改。
7.2本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
需方: 协作方:
代表: 代表:
年 月 日 年 月 日
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇二
甲方: 2.乙方同意甲方将其合作的产品发布在与公司地址:甲方有合作关系的其他第三方平台进行推广和联系电话:销售。
联系邮箱:3.甲方网络销售的'价格,须由甲、乙方书面 形式确认。
乙方: 公司地址:银行账号:账户名:开户行名称: 行支行
联系邮箱: 甲乙双方本着平等互利,诚信合作,优质服务的原则,经友好协商达成以下协议:
自愿平等、团结协作、优势互补、互利互惠、相互谅解、诚实信用和共同发展。
甲乙双方以本合同实现网络推广及销售的共同合作,并在保证产品、服务质量的基础上,为消费者提供更加便捷、优质的服务。甲方提供网络平台宣传乙方产品并提供乙方产品在网上销售的途径。乙方负责涉及到产品质量及售后服务、发布的信息内容及真实性等所有服务,并承担相应法律责任。
1.甲方作为“tnk”产品的电子商务平台 ,为乙方提供产品的网络销售和推广服务。
甲乙双方应当对客户数量、最优价格、成交量等相关商业合作信息负有保密义务,该条款不以本合同的终止而终止,也不以合同的终止解除违约责任。
1.甲方对乙方的注册商标等相关证件,和服务质量享有知情权;
2.甲方有权利针对乙方的违约行为要求一定的经济补偿。
甲方有义务积极、谨慎维护乙方的商业信誉,并且在合作过程中给予乙方相关的指导。
1.乙方对甲方的服务质量享有知情权;
2.乙方可以从甲方所作的推广中获得消费人数;
3.乙方可以从甲方提取消费者联系信息,了解客户使用情况,以提高产品服务质量。
乙方承诺提供的产品或服务信息必须全部属实,乙方有义务积极、谨慎维护甲方的商业信誉。并承诺给甲方提供如下服务:
1.乙方承诺提供给甲方关于乙方的详细文字、图片介绍资料,用于甲方在其平台上展示;
6.乙方承诺,向消费者提供的商品都是正品,不能以次充好,无假冒伪劣产品,否则视乙方为违约;如违约,乙方应赔偿甲方经济损失。
合作双方如果在合作中发生纠纷,首先应当本着互谅互让、公平的原则协商处理该纠纷;如不能协商或协商不成,应当向委托方(即事务委托方)法院提起诉讼解决。
本合同自双方签字盖章之日起至年月 日结束。
合同签订后,若甲方因故调整内容、取消产品信息发布或调整网站信息发布时间,须提前一周与乙方以书面形式确认。
甲方签章: 公司名称: 联系电话: 签署日期: 法人或授权代表:
双方承诺在签约期内将严格按本合同约定执行,不得违约,如一方单方面不履行本合同约定义务,按实际销售额的50%作为违约金额支付守约方。
1.合作期间,经甲乙双方协商同意,可以解除合同。
2.合作期满后,根据双方合作情况续签合同。
3.合作的变更,需通过双方正式书面文件确认后方有效。
4.由于不可抗拒的自然因素或政策因素使履行协议成为不可能,则协议自动解除;
十三、在履行合同过程中,经双方签字认可的函件、电子数据、会议纪要等均为本合同的必然部分。
十四、本合同一式二份,甲乙双方各执一份原件,附件与主合同具有同等法律效力。传真件、扫描件有效。
乙方签章:
公司名称:
联系电话:
签署日期:
法人或授权代表:
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇三
开发商:
甲乙双方根据有关规定,经友好协商,就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
一.代理事项。
开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在项目,规划许可证号为号,总占地面积总建筑面积约平方米(以下简称本项目)。
在代理合同有效期内,咨询公司为开发商在(地区)委托的独家策划销售代理商,开发商不得在(地区)指定其他代理商。
二.代理权限。
咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动,必须以开发商名义进行,并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。
三.代理责任。
咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动,由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为,由咨询公司自行承担民事责任。
四.代理期限。
自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。
五.代理计划的实施。
咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商,经开发商同意、批准后方可实施执行。
六.代理工作方式。
1.咨询公司负责组织销售人员队伍,在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作(即所有需与客户联系沟通的工作)。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》(又称《订购书》)、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。
咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公,保证与开发商工作人员的沟通与协商,完善前台现场销售工作。
2.开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。
3.开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理,双方工作人员按统一的管理制度进行工作。
4.甲乙双方设置例会制度,定期研讨销售工作,根据市场需求,对销售工作进行调控。
七.代理费用。
1.咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取,具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。
3.咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下:本项目的住宅销售均价不能低于3650元/2,代理费用按商品房销售总金额的1.2%(按以上第2点具体销售率调整代理费比例)提取。开发商按照具体单元的销售,按以下约定给予咨询公司奖励:
商品房销售均价在3650元/2以上,在3650~3800元/2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算,超出3800元/的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。
4.在代理期限内,咨询公司代理销售商场、车位,其代理费用按销售总额的。
1.2%计算。
八.代理费用支付。
1.开发商同意按下列方式支付销售代理费:对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后,需向咨询公司支付销售金额1.2%的销售代理费,咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第1点完成代理工作。
开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用,咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。
2.甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额1.2%提取。关于咨询公司按本合同第七条规定,在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。
3.若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约,所交房款、订金及罚金归开发商所有,咨询公司不需退还相应的销售代理费;对同一单位的销售,咨询公司只收一次代理费。
九.销售定价。
1.销售价格由甲、乙双方商讨制定,并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售,咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表,则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。
2.开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。
十.项目总体营销费用的控制。
1.本项目总体营销费用按总销售额的3%为控制原则,由开发商负责支付。咨询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。
2.甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。
3.本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。
十一.双方设例会制度,定期研讨销售工作,有需要时对销售工作进行适当调整。双方应配合对方的工作,一切以销售为重,提供一切便利条件为买家办理所有购房手续。
十二.开发商责任。
1.开发商应向咨询公司提供以下文件和资料:
(1)开发商营业执照复印件和开户银行帐号;。
(2)开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。
(3)关于销售代理本项目所需的材料,包括立面图、平面图、地理位置图、
室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售(测绘)面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。
(4)咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。
以上文件及资料,开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。
房地产委托代理合同阅读。
被代理人(甲方):_______。
代理人(乙方):_________。
第一条订立合同的基础和目的。
依据国家有关法律、法规和有关规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就乙方接受甲方委托,代理甲方订立房地产_________(买卖/租赁)合同,并完成其他委托服务事项达成一致,订立本合同。
第二条代理事项。
(一)委托交易房地产的基本情况。
1.座落:_________;。
2.建筑面积:_________平方米;。
3.权属:_________。
(二)代理事项_________。
第三条合作期限。
(一)本合同代理期限为_________个月,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。在本合同到期前的_________天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长_________个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。
(二)在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。
(三)在本合同有效代理期内,甲方不得在_________地区指定其他代理人。
第四条费用负担。
本项目的推广费用(包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘等)由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。
具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。
第五条销售价格。
销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为_________元/平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。
第六条佣金支付。
(一)乙方完成本合同约定的甲方委托的事项,甲方按照下列第_________种方式计算支付佣金;(任选一种)。
2.按提供服务所需成本计_________元支付给乙方。
(二)乙方未完成本合同约定的委托事项第_________项的,应当按照合同约定的佣金的_________%,具体数额为_________元,给付甲方。
第七条预收、预支费用处理。
乙方_________(预收/预支)甲方费用_________元,用于甲方委托的_________事项,本合同履行完毕后,双方按照合同约定再行清结。
第八条双方当事人权利义务。
第九条违约责任。
(一)双方商定,有下列情形之一的,承担违约责任:
1.完成的事项违反合同约定的;。
2.擅自解除合同的;。
3.与他人私下串通,损害对方利益的;。
4.其他过失损害对方利益的。
(二)双方商定,发生上述违约行为的,违约方按照本合同约定的佣金总额的_________%,计_________元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失,应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。
第十条声明及保证。
甲方:
(一)甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
(二)甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
(三)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
(四)甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
(一)乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
(二)乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
(三)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
(四)乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知。
(一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
(二)各方通讯地址如下:_________。
(三)一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理。
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件。
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(盖章):________乙方(盖章):________。
代表人(签字):______代表人(签字):______。
________年____月____日________年____月____日。
签订地点:____________签订地点:___________。
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇四
在社会发展不断提速的今天,需要使用协议书的场合越来越多,签订协议书是提高经济效益的手段。拟起协议书来就毫无头绪?以下是小编精心整理的财务咨询公司协议书,希望对大家有所帮助。
甲方:(委托方)
乙方:青岛xx公司 (受托方)
甲方委托乙方代理记帐,根据《会计法》和财政部《代理记账管理办法》,签定以下协议:
一、委托人应当履行下列义务:
(二) 应当配备专人负责日常货币收支和保管;
(三) 及时向代理记账机构提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料;
(四) 对于代理记账机构退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证,应当及时予以更正、补充。
二、代理记账机构及其从业人员应当履行下列义务:
(二) 对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密;
(四) 对委托人提出的有关会计处理原则予以解释。
三、业务范围:
3)向税务机关提供税务资料;
4)会计资料传递程序和签收手续:做好凭证签收工作,指导甲方妥善保管会计档案;
5)在每月月度结束后15 天内,向甲方报告核算结果和会计报表;
7)如委托方需要变更工商营业执照的有关内容,并相应变更国税和地税登记内容的,按市场价格的70%收费。
四、代理记帐收费:
经协商,乙方代理记帐收费标准为人民币每月 元,按月支付。
另外,每年一次性收取150元帐簿费。
五、合同有效期:
本合同自双方代表签字之日起生效,有效期为 年, 并在本合同约定的全部事项完成之前有效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
六、合同终止:
委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。
甲方:
乙方:xx公司
代表:
代表:
年 月 日
年 月 日
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇五
甲方:_________乙方:_________为发挥教学与科研部门各自的优势,提高教学科研水平,双方在平等、自愿的基础上达成以下友好交流与合作协议:
一、甲方定期或不定期聘请乙方研究人员举办学术讲座、专题报告,介绍学术研究和学科发展动态。
甲方为乙方提供如下条件:
1._________。
2._________。
二、乙方为甲方提供如下条件:
1._________。
2._________。
三、双方根据情况定期或不定期开展学术交流与研讨活动;双方组织的有关学术会议优先邀请对方参加。
四、举办学术讲座、专题报告或组织学术交流活动等的有关费用由双方协议解决。
五、甲乙双方建立领导人定期协商机制,就本年度合作事宜进行磋商,磋商每年一次,地点轮换。双方实行联络员制度,甲方由_________作为联络员,乙方由_________作为联络员,负责日常合作事宜的沟通与落实。
说明:本协议书适用于协议的推广与使用,可以促进社会主义法制建设的进一步完善和深入发展,有利于提高全民的法律意识,加快社会生活和经济建设的节奏,可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。
六、本协议自双方签字盖章之日起生效。
七、本协议有效期为_________年,协议期满后,双方如需继续合作,可续签协议。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):
_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇六
协议编号:
甲方:
乙方:
身份证号码:
联系方式:
鉴于:
乙方在行业的广泛资源与卓越的业务开发能力,甲方与乙方就开展(等等)的项目业务开发合作,甲乙双方本着发挥各自优势、互利互惠的原则,制定本业务合作协议,以供甲乙双方共同遵守。
1、合作内容
乙方利用自身资源与优势,承揽开发()项目的业务开发,交由甲方承接运作。
甲方向乙方支付居间业务费用。
乙方承诺合作期间(1年)完成项目的业务开发量金额不低于3000万元(合同金额),且净利润率不低于15%。
2、合作关系
甲乙双方为平等主体之间的业务承揽合作关系、非劳动关系,乙方非甲方员工,甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用等。
3、合作期限
甲乙双方的合作期限为一年,自甲乙双方签字之日起,即自年月日起至年月日终。
若双方需要继续合作的,应在本协议合作期限结束前十个工作日内,签署新的合作协议。
4、费用及支付
居间业务费用:按每单项目净利润的30%结算支付。根据国家的
净利润:在每单项目结束、且甲方收回垫付资金以及该项目的全部应收账款后,经甲方财务核算后得出。
支付时间:在核算出净利润后的十五个工作日内。
支付方式:甲方向乙方指定的银行账户以电子转账方式支付。
乙方银行账户:
收款人:
开户行:
帐号:
5、双方的权利和义务
甲方权利和义务
甲方对乙方介绍的项目进行评估,在明确可操作的前提下,调集公司各种资源,全力促成项目业务运作开发。
项目导入甲方后,根据实际需要,甲方在风险可控的前提下,甲方可为该项目的成功运作提供必要的资金支持。
甲方允许乙方使用甲方相关资质、业绩、宣传材料进行业务开发。
甲方按照本协议的约定向乙方支付居间业务费。
乙方的权利和义务
乙方有权利按协议约定获取项目居间业务费。
乙方应当在合作期限内完成上述约定的项目开发量及净利润率。
乙方应当全程配合甲方开展经营活动、回收账款,直至项目全部结束。
乙方应当时刻注意维护甲方形象,不得有损害甲方名誉的行为。
乙方不得有借甲方名义从事经营经济活动、社会活动,不得有损害甲方利益的行为。
乙方不得将本协议约定开发的项目介绍、泄露给其他的与甲方同类企业运作。
乙方在合作过程中,不得将知晓的甲方的商业秘密、项目信息透露、泄露给其他第三方。
乙方有义务协作保证甲方维护业务中垫付资金的安全性。
6、违约责任
甲乙双方任一方违反本协议约定条款的,守约方有权利解除本协议;若有造成对方经济损失、名誉损害的,违约方应当向守约方赔偿,赔偿金额按每违约一次赔偿10万元计算。
7、协议的解除、终止、变更
上述约定的合作期限完结的,本协议自动终止。
甲乙双方任一方违反本协议约定的相关权利义务的,守约方有权利解除本协议。
本协议经甲乙双方协商一致可解除、提前终止、变更。
8、商业秘密
双方合作期间,乙方获取甲方的商业秘密不得泄露、透露与其他第三方,直至该商业秘密公开时为止。
9、其他
本协议自动终止或提前终止、解除,不影响双方权利和义务的追溯。
其他未尽事宜由双方协商解决或以双方签署补充协议,补充协议作为本协议的附件,具有同等的法律效力。
本协议履行中产生纠纷的,甲乙双方本着精诚合作、互谅互让的原则协商解决,协商不成的,任一方向甲方办公所在地的人民法院诉讼解决。
本协议经甲乙双方签字与盖章后起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
(下页无正文、为签署页)
甲方:(盖章)
法定代表人:(签字)
乙方:(签字)
签署日期:20xx年月日
签署地址:
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇七
甲方:
身份证号:
住址:
乙方:
身份证号:
住址:
甲乙双方本着诚实信用,平等互利的'宗旨,经过认真协商就甲方成为乙方举办的公益活动赞助商,特订出以下协议。
2、甲方享受在乙方运营站点;开通活动主页进行相关宣传介绍的权利;
3、甲方享受共同发展名义及媒体的一定支持。
1、积极配合乙方参与现场活动,并保证活动正常进行;
2、协议签订时需交纳活动赞助费用_________元;
3、甲方需提供营业执照副本复印件一份;
4、活动细则及其相关回报。
1、乙方拥有本次活动全程解析权和组织权利;
2、乙方拥有代收本次活动赞助费用和全权调配使用该费用的权利。
1、积极策划活动方案,布置活动现场,组织参会人员进行活动,以保证活动正常进行;
2、乙方将进行全程报导以及对活动现场的整体报导。且进行媒体支持。
甲乙双方在出现违约或其它争议时,应本着友好协商,解决予盾的原则来处理,尽量使事情有一个圆满的解决方案。如甲乙双方协商不成时,可采取以下_____方式:
1、变更和修改合同;
2、终止合作协议;
3、可向乙方所在地的人民法院提出诉讼。
2、本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份,自签订之日起具有法律效力。未尽事宜,双方应友好商议,并做出书面协定。
甲方(盖章):
负责人(签字):
_______年_____月____日
乙方(盖章):
负责人(签字):
_______年_____月____日
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇八
甲方:
乙方:
为进一步加强生态环境建设,提升城市形象和品位,推动我国高等职业技术教育发展,充分发挥高校人才培养、科学研究和服务社会的功能,加强高校科研及人才培养工作与地方经济社会发展的紧密联系,更好的为地方经济建设和社会发展服务。xxxxx(以下简称甲方)与xxxxx(以下简称乙方)在平等自愿、友好协商的基础上,同意建立合作关系,并达成如下协议:
本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”原则,甲乙双方建立长期、紧密的合作关系。
1、根据乙方的教学需要,可在甲方挂牌设立“xxx职业技术学院校外实训基地”,为乙方相关专业学生的见习、综合实操、毕业设计及社会实践等活动提供实训场所。
2、应乙方教学改革需要,甲方在条件许可的前提下,选派管理人员、工程技术人员担任专业带头人或兼职教师,参与乙方人才培养过程;参与乙方人才培养方案的制定、教学改革、教材编写等工作,成果归双方共同所有。
3、应乙方科学研究需要,甲方选派工程技术人员和业务骨干参与乙方科研项目开发、技术援助和学术研讨,科研成果产权归双方共同所有,双方可另签具体的合作协议。
4、甲方应根据行业的发展,对乙方的专业设置、课程设置、人才培养等方面的工作提供建议和咨询。
5、乙方定期派遣一定数量的业务骨干教师到甲方及其下属相关企业挂职锻炼,培养“双师”队伍。
6、根据甲方创建国家园林城市的当前任务,为甲方培养人才,双方联合培养城市园林专业学生(三年制高职),由甲方负责组织生源,双方共同参与人才培养。
乙方的责任与义务
1、根据甲方创建国家园林城市的当前任务,乙方选派园林专业的优秀教师和学生,为甲方在创建国家园林城市过程中提供科技人力资源,协助项目申报和咨询评估。
2、应甲方要求,乙方选派专业人员参与甲方科研项目开发、技术改造、技术援助和学术研讨,科研产权归双方共同所有,双方可另签具体的合作协议。乙方的科学技术研究成果,在同等条件下优先向甲方转让。
3、应甲方要求,为甲方提供园林专业技术讲座、专业技能培训、职业资格考证等方面的服务,双方可另签具体的`合作协议。
4、根据甲方的需求,为甲方提供规划、发展、管理、经营和科技信息等方面的咨询和服务。
5、乙方在组织教师和学生参与科研合作、专业实习、人员培训等活动的过程中,应遵守甲方的相关规章制度及其他合理要求。
6、双方联合举办城市园林专业(三年制高职),由乙方负责日常教学,学习期间完成全部学业考试成绩合格,颁发教委验印的全日制高职毕业证书。双方可另签具体联合办学培养园林人才的协议。
1、甲方单位对接部门为xxxxx,乙方单位对接部门为xxxxx系。
2、为加强沟通和联系,甲、乙双方应明确联系人和联系方式,并通过不定期的会面研究解决合作过程中的问题。
3、双方的具体合作项目可在本协议的基础上另签协议;双方合作过程中因实习、培训、技术开发和咨询、生活安排、劳务等发生的费用,由双方本着“平等协商,互惠互利”的原则加以解决。
4、本协议有效期 年,协议期满可根据双方需要确定是否续签。
5、本协议履行出现纠纷,双方应尽力协商解决。协商不成,提交安顺仲裁委员会仲裁。
6、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,自双方签字、盖章之日生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日 年 月 日
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇九
甲方:
乙方:
____与____经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业管理咨询业务合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方和客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时,应严格保守甲方与客户方的商业秘密,不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。
三、甲方在接受乙方提供的'业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方的客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的,甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定,原则上按实际收费金额的一定百分比执行,按实际到账的阶段与金额支付,具体为每次到账后的若干个工作日内支付。
五、违约责任:
1、合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或者客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时,如未按约定支付乙方款项的,每延迟一天增加应付金额的%,直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理:如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定一年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后,甲方应付未付的信息资源费用,应继续按本协议支付。
八、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长一年。
九、本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:____。
(公章)。
代表签字:签字:
签约地点:
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇十
甲 方:
住 址:
身份证号:
乙 方:
住 址:
身份证号:
甲、乙双方因共同投资设立 有限责任公司(以下简称“公司”)事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定,达成如下协议。
一、 拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质
1、公司名称: 有限责任公司
2、住 所:
3、法定代表人:
4、注册资本: 元
5、经营范围: ,具体以工商部门批准经营的项目为准。
6、性 质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。
二、股东及其出资入股情况
公司由甲、乙两方股东共同投资设立,总投资额为 元,包括启动资金和注册资金两部分,其中:
1、启动资金 元
(1)甲方出资 元,占启动资金的50%;
(2)乙方出资 元,占启动资金的50%;
(3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁、装修、购买办公设备等,如有剩余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回。
(4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户(开户行: 账号: ),公司开业后,该临时账户内的余款将转入公司账户。
(5)甲、乙双方均应于本协议签订之日起 日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。
2、注册资金(本) 元
(1)甲方以现金作为出资,出资额 元人民币,占注册资本的50%;
(2)乙方以现金作为出资,出资额 元人民币,占注册资本的50%;
(3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回。
(4)甲、乙双方均应于公司账户开立之日起 日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。
3、任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。
三、公司管理及职能分工
1、公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年。
2、甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括:
(1)办理公司设立登记手续;
(2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任);
(3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为 元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行)。
(4)公司日常经营需要的其他职责。
3、乙方担任公司的监事,具体负责:
(1)对甲方的运营管理进行必要的协助;
(2)检查公司财务;
(3)监督甲方执行公司职务的行为;
(4)公司章程规定的其他职责。
4、甲方的工资报酬为 元/月,乙方的工资报酬为 元/月,均从临时账户或公司账户中支付。
5、重大事项处理
公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行:
(1)拟由公司为股东、其他企业、个人提供担保的;
(2)决定公司的经营方针和投资计划;
(3)《公司法》第三十八条规定的其他事项。
对于上述重大事项的决策,甲乙双方意见不一致的,在不损害公司利益的原则下,按如下方式处理: 。
6、除上述重大事项需要讨论外,甲乙双方一致同意,每周进行一次的股东例行会议,对公司上阶段经营情况进行总结,并对公司下阶段的运营进行计划部署。
四、资金、财务管理
1、公司成立前,资金由临时账户统一收支,并由甲乙双方共同监管和使用,一方对另一方资金使用有异议的,另一方须给出合理解释,否则一方有权要求另一方赔偿损失。
2、公司成立后,资金将由开立的公司账户统一收支,财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。
公司账目应做到日清月结,并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。
五、盈亏分配
1、利润和亏损,甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。
2、公司税后利润,在弥补公司前季度亏损,并提取法定公积金(税后利润的10%)后,方可进行股东分红。
股东分红的具体制度为:
(1)分红的时间:每季度第一个月第一日分取上个季度利润。
(2)分红的数额为:上个季度剩余利润的60%,甲乙双方按实缴的出资比例分取。
(3)公司的法定公积金累计达到公司注册资本50%以上,可不再提取。
六、转股或退股的约定
1、转股:公司成立起 年内,股东不得转让股权。
自第 年起,经一方股东同意,另一方股东可进行股权转让,此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权。
若一方股东将其全部股权转让予另一方导致公司性质变更为一人有限责任公司的,转让方应负责办理相应的变更登记等手续,但若因该股权转让违法导致公司丧失法人资格的,转让方应承担主要责任。
若拟将股份转让予第三方的,第三方的资金、管理能力等条件不得低于转让方,且应另行征得未转让方的同意。
转让方违反上述约定转让股权的,转让无效,转让方应向未转让方支付违约金 元。
2、退股:
(1)一方股东,须先清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款、该股东行为使公司遭受损失而须向公司赔偿等)且征得另一方股东的书面同意后,方可退股,否则退股无效,拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务。
(2)股东退股:
若公司有盈利,则公司总盈利部分的60%将按照股东实缴的出资比例分配,另外40%作为公司的资产折旧费用,退股方不得要求分配。
分红后,退股方方可将其原总投资额退回。
若公司无盈利,则公司现有总资产的80%将按照股东出资比例由进行分配,另外20%作为公司的.资产折旧费用,退股方不得要求分配。
此种情况下,退股方不得再要求退回其原总投资。
(3)任何时候退股均以现金结算。
(4)因一方退股导致公司性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。
3、增资:若公司储备资金不足,需要增资的,各股东按出资比例增加出资,若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。
若增加第三方入股的,第三方应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务,同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。
七、协议的解除或终止
1、发生以下情形,本协议即终止:(1)、公司因客观原因未能设立;(2)、公司营业执照被依法吊销;(3)、公司被依法宣告破产;(4)、甲乙双方一致同意解除本协议。
2、本协议解除后:(1)甲乙双方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算;(2)若清算后有剩余,甲乙双方须在公司清偿全部债务后,方可要求返还出资、按出资比例分配剩余财产。
(3)若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。
八、违约责任
1、任一方违反协议约定,未足额、按时缴付出资的,须在 日内补足,由此造成公司未能如期成立或给公司造成损失的,须向公司和守约方承担赔偿责任。
2、除上述出资违约外,任一方违反本协议约定使公司利益遭受损失的,须向公司承担赔偿责任,并向守约方支付违约金 元。
3、本协议约定的其他违约责任。
九、其他
1、本协议自甲乙双方签字画押之日起生效,未尽事宜由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
2、本协议约定中涉及甲乙双方内部权利义务的,若与公司章程不一致,以本协议为准。
3、因本协议发生争议,双方应尽量协商解决,如协商不成,可将争议提交至公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
4、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
签订时间:20xx年 月 日
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇十一
甲方:_______________(以下简称甲方)。
法定代表人:__________________。
乙方:__________________(以下简称乙方)。
法定代表人:__________________。
《根据中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲方决定聘请乙方作为专项事务管理咨询顾问,双方在“平等自愿、互惠互利、长期合作”的原则基础上,经友好协商,达成以下协议。
(一)服务内容与服务方式。
1、一般性常规服务(包年)。
1)为甲方构建股权融资方案;
2)指导甲方召开股权融资会议,对特定人群展开股权融资谈判;
3)为甲方制作股权融资协议。
2、专项服务。
1)派员参加甲方与第三方合作项目考察,谈判;
2)指导项目公司股权融资;
3)做公司尽职调查。
(二)顾问费用与支付方式按次或按项目收费。
1、一般性的服务收年费_________万/年;
2、专项服务收费。
1)乙方为甲方免费引荐投资者,融资后收取融资金额的_________%。
2)做尽职调查按次收费_________万/次;
3)参加乙方商务谈判_________万/次;前两次免费。
3、其他费用:差旅费实报实销。
(三)双方的权利与义务。
1、甲方的权利与义务。
1)要求乙方按时、按质、按量提供服务;
2)要求乙方按时提供服务及咨询项目的方案,并对提供的方案有完全的知识产权;
3)按时提供乙方所需要的材料,保证其真实、合法、有效;
2、乙方的权利与义务。
1)按时保质保量向甲方提供合同约定服务;
2)对甲方提供的材料提出建议,可要求甲方另行提供必要的材料;
3)接受甲方对服务质量提出的合理意见和建议,并提出改进的措施;
4)乙方有权要求甲方提供与服务内容相关的公司真实文件和资料;
5)乙方对甲方提供的资料承担保密义务;不论本合同是否变更、解除、终止,本条款长期有效。未经甲方同意,乙方不得公开、引用甲方业务运行中的有关资料。
(四)协议效力和违约责任。
1、本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜,经双方磋商后,可另行签署补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议双方签字盖章之日起生效。
3、本协议生效后,除双方商定或不可抗力的原因外,任何一方不得单方面解除本协议。
4、任何一方不履行本协议规定义务,均须依法承担相应的违约责任;
5、本协议履行过程中如发生争议,双方可协商解决,协商不成提交有管辖权的人民法院处理。
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇十二
甲方:
地址:
乙方: _________________________
地址: (邮政编码: )___________
电话: 传真:___________________
e-mail:_______________________
为了更好地繁荣我国新闻事业,经中国新闻社授权,中国新闻社图片网络中心(以下称甲方)与 (以下称乙方),就甲方向乙方提供图片,用于乙方在《_________》上的刊载使用之合作事项,达成以下协议。
第一条、 合作内容:
1. 甲方授权乙方从中国新闻图片网上下载并在《 __________》上刊载使用中国新闻社新闻图片。
第二条、 双方的责任和义务
甲方的责任和义务:
2.2 甲方是否向乙方提供ftp方式下载权限: 提供 __不提供__;
2.4甲方负责支付摄影作者稿费,乙方不与摄影作者发生稿费支付关系;
2.5甲方如在稿件传输手段方面有任何变更,须及时通知乙方。
乙方的责任和义务:
2.7 乙方在使用甲方提供图片时须注明该图片由cnhoto提供;
2.8 乙方将图片用于其他商业用途须经过甲方另行授权;
2. 0 乙方在本协议签订之日起十五天之内向以下帐户支付全年稿酬 _______万元人民币:
银行:
户名:
帐号:
第三条 协议的生效变更与解除
3. 协议生效期间为__ 年__ 月__ 日至__ 年__ 月__ 日;
3.5 本协议与国家法律相抵触时,应依照国家法律法规 ,变更本协议;
3.7 本协议的备忘录或者附件与本协议拥有同等的法律效力。
第四条 其他
4. 本协议有效期为一年。如期满前一个月双方无提出异议,协议有效期顺延;
4.2 本协议一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等效力;
4.3 未经对方许可,甲乙双方都不得将本协议内容透露给第三者。
甲方: 乙方: _____________
授权代表:_____________ 授权代表:______________
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇十三
以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议,以共同遵守。
甲、乙双方同意,以双方注册成立的公司(以下简称)为项目投资主体。
各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。
共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的.日常事务,包括但不限于:
(2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;
5、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定。
热门咨询公司合作协议书(通用14篇)篇十四
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
甲、乙双方本着平等、自愿的原则,经协商达成如下协议:
一、由甲乙双方共同出资,依照出资份额,享有按本协议的约定进行盈利分成的权利。
二、出资份额
1、本协议生效后日内,乙方应当向甲方一次性缴付股本金人民币元(大写:元整),乙方以其出资持有酒吧(大写:)份股份。
2、双方一致确认,乙方股本金转入以下账户:
开户银行:
开户名称:
账号:
3、甲乙双方出资后,甲方应向乙方出具银行到款凭证。
三、甲乙双方享有酒吧盈利分成的比例
2、在酒吧实际上有盈利的情况下进行盈利分成。本协议所指盈利即指酒吧的净利润,即税后利润。
四、投资项目基本情况
1、投资项目店名:
2、投资项目地址:
3、核算方式:投资项目独立核算
4、投资项目总投入额暂定为:人民币万元(大写:万元)
五、股东权利保障
1、甲方如出现经营问题,不能继续支持营业,终止营业后,依法按照出资比例分得剩余财产,甲方不会按照乙方的出资数额在甲方终止时的实际折价来返还乙方出资本金。
2、从正式营业起一年内,所有股东愿意承担人民币100万元以内的经营亏损,并及时出资。
六、盈利的发放时间
甲方向乙方发放盈利的时间为以月核算及发放。
七、股份的转让
1、如乙方希望通过转让或议价出卖的方式将股份转让给第三方时,由市值评估,最高转股金额不得超过原始股本金额的80%。首先发起人有优先权收购转让股份,发起人书面同意放弃收购优先权,才有权利对外转股,股东会2/3人同意方可转股。同时需提前三个月书面通知甲方,未经甲方书面同意,不得转让。否则,转让行为无效。
2、如乙方向甲方提出股份转让书面申请后30天内甲方必须作出答复。
八、关于对外债务以及责任的承担
若甲方对外产生了债务或者责任的,乙方只依照其出资本金的限额来承担相应的债务和责任。对此,甲、乙双方均表示认可。
九、乙方自愿表示并确认:乙方因获得甲方发放的盈利而应当申报纳税的(包括但不限于个人所得税),由乙方自行申报、缴纳。乙方由于未依照法律规定申报纳税的,由乙方自行承担相应法律责任。乙方的应当缴纳的税务以及乙方是否缴纳税务同甲方无任何关系,甲方不为此承担任何责任。若甲方为此而承担了相应的责任,甲方有权向乙方进行追偿。
十、股东权利义务
1、股东权利义务
2、其他权利义务:
(1)本协议期间,乙方有权享有相应的权利,例如部分商品的签单权以及享有消费折扣优惠,但同时乙方应当履行《股东权利义务书》当中的相关义务和责任,若违反,甲方即有权立即停止发放本协议所约定的公司盈利给乙方。
(2)乙方应当保证从本协议签订之日起应当为甲方(或者甲方指定公司、单位、个体)的经营场所保守自己所知晓的商业秘密。本协议所指商业秘密,是指不为公众所知悉、能为甲方带来经济利益,具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息、财务信息、税务信息、经营信息及客户名单等。
十一、违约责任
1、在经营期间,未经股东会决议通过,乙方不得擅自转让股份,否则,其转让行为无效。
2、在经营期间,任何一方违反本协议及本协议附件、其他经双方认可确认的与酒馆相关的文件(包括且不限于:甲方公司股东会决议、往来函件等)的,均应赔偿对方因此受到的全部损失及承担经济和法律责任。
十二、协议的解除
1、本协议经甲、乙双方协商一致后可以解除。
2、乙方违反本协议第十条约定的,甲方有权单方面解除本协议。
十三、其他
1、本协议经过甲方盖章(含甲方法定代表人签字、捺印)、乙方签字(含捺印)后即生效。
2、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,律师事务所存档一份。
(以下无正文)
(以下为签署页,无正文)
甲方(盖章):法定代表人(签字、捺印):联系地址:电话:
签订时间:签订地点:
乙方(签字、捺印):身份证号:联系地址:电话:年月日